2017年建设工程施工合同示范文本(156页)18967

建设工程施工合同范本20173篇篇一建设工程施工合同范本 2017甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。

2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。

3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。

四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款人民币[预付款金额]元；（2）工程进度达到[约定节点]时，甲方向乙方支付工程进度款人民币[进度款金额]元；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程结算款人民币[结算款金额]元；（4）剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。

五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

2017版建设工程施工合同示范文本完整版.doc 文档模板范本：2017版建设工程施工合同示范文本完整版1. 合同双方本合同双方为甲方（建设单位）和乙方（施工单位）。

2. 工程名称及位置工程名称：工程位置：3. 工程内容与范围本合同工程内容与范围详细记录于附件一《工程量清单》中，双方共同确认。

4. 工期合同工期为自合同签订之日起，至竣工验收合格、移交使用之日止。

工期为__天。

5. 竣工验收本工程按照国家有关规定的工程质量标准，完成竣工验收合格，并得到甲方竣工验收合格证明或其他相关证明文件。

6. 施工单位的协作义务乙方按本合同约定承担的工作内容必须按质、按量、按时完成，不得逾期交付，否则，必须承担由此产生的全部责任和后果。

7. 工程价款工程价款为：人民币__元（大写）。

8. 付款方式及期限甲方应当按照本合同规定的工程工作完成情况向乙方付款。

支付方式为：分批次支付。

9. 违约责任如乙方不按本合同规定承担施工责任，须承担违约责任，并赔偿甲方因此而受到的损失。

10. 争议解决方式因本合同而产生的一切争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可向人民法院提起诉讼。

简要注释：工程量清单：工程项目的详细工作量及费用等详细清单。

施工单位的协作义务：施工单位必须按照合同规定按质、按量、按时完成工程任务，否则必须承担由此产生的全部责任和后果。

竣工验收：工程完工后，依据合同及有关技术标准进行验收的工作。

违约责任：若乙方违反合同规定导致工程施工失误、工程质量不达标准、工程延误等，应承担违约责任，并赔偿因此产生的全部损失。

法律名词及注释：法定代表人：企业法人或组织机构的合法代表人，代表该企业或机构进行法律行为。

违约金：一方违约时支付给对方或国家的经济赔偿金，以减轻对方或国家的损失。

争议解决：因各种原因产生的纷争、争端，需要通过一定的途径得到解决，包括协商解决、仲裁解决和诉讼解决等方式。

建设工程施工合同示范文本2017甲方（委托方）：_________________（单位名称、法定代表人、联系地址、联系方式）乙方（承包方）：_________________（单位名称、法定代表人、联系地址、联系方式）为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，在友好合作的基础上，达成如下协议并签署本合同：第一条项目概况甲方委托乙方承担以下具体工程项目（以下简称“工程项目”）的施工任务，并按照施工合同的约定进行施工。

项目名称：__________________________________项目地点：__________________________________工程内容：__________________________________工程规模：__________________________________工程周期：__________________________________工程造价：__________________________________第二条工程款及支付方式1. 工程总价款共计人民币 ______________ 元整，按照工程进度及合同约定支付。

甲方应按照下表的支付方案进行支付：付款节点付款比例金额付款时间2. 乙方应在收到每笔款项后的3个工作日内提供合格的发票，并按照税法规定申报发票。

第三条施工进度及质量要求1. 乙方应按照工程计划的要求，合理安排施工进度，并确保按时交付工程项目。

2. 工程质量应符合国家有关标准及地方法律法规的要求，乙方应保证工程质量，承担工程质量的全部责任。

第四条安全保障及责任1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，保障施工现场的安全。

2. 如因乙方施工过程中发生事故造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并依法承担相应的赔偿责任。

第五条知识产权1. 工程项目中涉及的技术及知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯乙方的知识产权。

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同示范文本2017一、合同双方甲方：（委托方）：______________（单位名称）法定代表人：______________（姓名）地址：______________（单位地址）电话：______________（联系电话）传真：______________（传真号码）邮编：______________（邮政编码）乙方：（承包方）：______________（单位名称）法定代表人：______________（姓名）地址：______________（单位地址）电话：______________（联系电话）传真：______________（传真号码）邮编：______________（邮政编码）二、工程名称______________（工程名称）三、工程地点______________（工程地点）四、工程规模______________（工程规模）五、工程内容______________（工程内容）六、合同金额合同金额为人民币______________元整（￥______________）七、合同进度工程开工日期：______________年______________月______________日工程竣工日期：______________年______________月______________日八、合同支付方式1. 工程款支付方式：按照工程实际完成进度支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

2. 工程款支付账户：______________（账户名称）、______________（开户银行）、______________（银行账号）九、质量保证1. 承包方保证按照国家有关规定和标准，保证工程质量符合设计要求和合同约定。

2. 如果工程出现质量问题，承包方将承担相应的责任，并在规定时间内进行整改。

十、安全保障1. 承包方保证严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份，甲乙双方各持一份，共同遵守。

第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立，经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。

第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效，至竣工验收合格之日止。

第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容：1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天，具体工期安排详见工期计划表。

第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币，具体分期付款方式详见付款计划表。

第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果，乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。

第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求，保证施工质量符合合同约定。

第九条工程验收工程完成后，甲方有权委托第三方进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。

第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后方可变更。

第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形，任何一方有权解除本合同。

第十二条争议解决双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，可通过仲裁解决。

第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中，双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。

第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充，需经双方书面同意并签字盖章方可生效。

第十五条其他约定其他未尽事宜，可由双方另行协商确定。

结束。

建设工程施工合同(示范文本)（2０１7版) 第一章总则第一条合同的目的和基本内容第二条合同的签订和生效第三条工程的范围和内容第四条工期和竣工日期第五条合同价款和支付方式第二章工程质量与安全第六条工程质量的要求第七条施工安全与环境保护第八条质量验收与验收标准第三章分包与转包第九条分包第十条转包第四章材料与设备供应第十一条材料与设备的供应要求第十二条材料与设备的验收第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔第十四条合同变更第十五条索赔和争议解决第六章违约责任第十六条违约责任的种类第十七条解决争议的方式第七章合同的解除和终止第十八条合同的解除第十九条合同的终止第八章其他事项第二十条附则附件：1.工程设计图纸及相关文件2．工程质量测试报告3．施工安全及环境保护方案４.材料与设备供应合同5．分包合同法律名词及注释:1.工程质量：指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。

2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。

3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。

４.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

5．转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

附件:1.工程设计图纸及相关文件2.工程质量测试报告3．施工安全及环境保护方案4.材料与设备供应合同5.分包合同法律名词及注释：1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。

2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。

３.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。

4．分包：指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

5.转包：指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)甲方：(委托人)地址：：邮编：乙方：(承包方)地址：：邮编：鉴于甲方及乙方双方均同意进行以下建设工程合同，特此约定：一、项目名称、位置和内容：（详细描述建设工程名称、位置、内容、规模、标准、质量要求等）二、合同价款：（详细列明工程造价，包括设备、材料、人工费用等）三、预期完工日期：（对完工时间的约定，应按照实际情况确定，包括工程开始时间、施工期限、交付日期等）四、付款方式及合同约定：（详细描述付款方式，包括价款支付期限、付款方式、扣款标准、违约金等约定）五、质量标准：（详细描述工程质量标准、检验标准、验收标准等）六、保证金：（约定双方应缴纳的保证金，缴纳方式及退还方式等）七、违约责任：（双方在合同履行过程中应承担的违约责任及赔偿范围、方式等）八、合同变更：（规定在合同履行过程中如何变更约定事项的程序）九、合同终止：（规定合同终止的条件及程序）十、争议解决：（约定争议解决方式，如双方协商、仲裁、诉讼等）十一、签约及生效：（双方签字盖章，合同生效时间）注：本合同未尽事项，双方应依据有关法律、法规、规章及常识进行约定。

列举本文档所涉及附件：（列举附件名称及需要提供的相关资料）1.2.3.……列举如下本文档所涉及的法律名词及注释：（列出法律名词及对其的解释注释）1.2.3.……列举如下本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：（列出可能出现的困难及解决办法及解决方案）1. 承包方在施工中因原因无法按时完成合同要求，造成甲方损失，乙方应依法承担赔偿责任。

2. 甲方对货物质量进行检验时出现纠纷，应根据合同的约定进行调解或者仲裁。

3. 建设工程在施工过程中发生违法违规行为或者擅自变更原设计方案引发的争议，必须按照有关法律规定做出处理，具体方法按照合同条款进行。

以上文档仅供参考，具体执行过程中请严格按照当地法律法规以及相关条例规定执行。

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)建设工程施工合同(示范文本)(2017版)1. 引言本文档为建设工程施工合同的示范文本，适用于2017年版的合同。

建设工程施工合同在建设工程中起到了重要的法律约束作用，确保了工程建设的顺利进行。

本合同内容包括合同的签订主体、工程范围、工程期限、费用支付方式等重要条款。

2. 合同主体本合同由以下双方签订：甲方：【填写甲方名称】乙方：【填写乙方名称】双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成以下合作协议。

3. 工程范围乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成以下工程项目：1. 【填写工程项目1】2. 【填写工程项目2】工程项目由甲方提供详细的设计图纸和技术要求，并在工程前期与乙方共同进行工程方案的研究和讨论。

4. 工程期限工程期限按照以下约定进行：工程开始日期：【填写工程开始日期】工程结束日期：【填写工程结束日期】工程期限可根据实际情况进行调整，双方应及时协商并书面确认。

5. 工程费用乙方应按照合同约定，按阶段性提交的工程进度报告进行费用支付。

工程费用包括以下项目：1. 工程材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 其他相关费用甲方按照乙方提供的费用明细进行逐项核对，并在核对无误后，按照约定的支付方式及时支付工程费用。

6. 竣工验收工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。

验收标准按照相关法规和设定的工程质量要求进行。

如果发现工程存在质量问题，乙方应及时修复并重新提交。

甲方对于工程的竣工验收应及时作出书面确认，乙方获得甲方的竣工验收确认后，工程合同即为完全履行。

7. 违约责任若一方未履行合同义务或未按时履行合同义务，则违约方应依法承担相应的民事责任。

双方同意，发生争议应首先通过友好协商解决。

如协商不成，可以选择仲裁或向法院提起诉讼。

8. 其他条款本合同还包括以下重要条款：1. 变更与解释：本合同的任何变更或补充应提前经双方书面协商一致，并签订变更协议。

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同示范文本2017建设工程施工合同。

甲方，（委托方名称）。

地址，（委托方地址）。

法定代表人，（委托方法定代表人）。

联系电话，（委托方联系电话）。

乙方，（承包方名称）。

地址，（承包方地址）。

法定代表人，（承包方法定代表人）。

联系电话，（承包方联系电话）。

鉴于甲方拟进行（工程名称），现委托乙方承担该工程的施工任务。

为明确双方权利义务，特订立本合同，共同遵照履行。

一、工程内容及要求。

甲方委托乙方进行（工程名称）的施工工作，具体包括（工程内容及要求），要求乙方按照相关法律法规和工程质量标准进行施工，确保工程质量。

二、工程造价及支付方式。

1. 工程造价为（具体金额），甲方将按照双方约定的进度和质量标准进行支付。

2. 工程款支付方式为（具体支付方式），具体支付进度由双方协商确定并在合同附件中列明。

三、工期及延期。

1. 工程工期为（具体工期），乙方应按期完成工程，并确保工程质量。

2. 如因不可抗力或其他合同外的原因导致工期延误，乙方须提前通知甲方并经双方协商确定延期工期。

四、工程质量及保修。

1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，乙方应对工程进行保修，保修期为（具体保修期），在保修期内对工程出现的质量问题进行免费维修。

五、安全及责任。

1. 施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规定，确保施工现场安全。

2. 如因乙方施工过程中导致的人身伤害或财产损失，乙方应承担相应的责任。

六、违约责任。

1. 如乙方未按照合同约定履行施工任务或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

2. 如甲方未按照合同约定支付工程款或提供必要的配合，应承担相应的违约责任。

七、合同变更。

如有需要变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更合同。

八、争议解决。

本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、其他。

1. 本合同自双方签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

建设工程施工合同示范文本2017第一章总则一、合同目的本合同的目的是为了明确工程施工合同双方的权利和责任，规范工程施工的执行程序，确保工程的质量、安全和进度，保护相关方的合法权益。

二、合同范围本合同适用于建设工程施工项目，包括设计、采购、施工和监理等各个阶段的合同范围。

第二章合同的签订一、合同的主体本合同由建设单位（甲方）和承包单位（乙方）作为主要合同方签订。

二、合同文件1. 本合同由以下文件组成：（1）合同书；（2）技术规范和施工图纸；（3）合同附件和补充协议；（4）招标文件和投标文件。

2. 如上述文件之间存在冲突或不一致，以合同书为准。

三、合同的签订程序1. 建设单位应当在确定承包单位后，通过书面形式向承包单位发出合同邀请函。

2. 承包单位在接到合同邀请函后，应当在指定的时间内确认是否接受。

3. 双方确认接受后，由双方共同签订合同书，并将其他相关文件整理完备。

四、合同的生效和解除1. 合同经双方签字、盖章后生效，并即时执行。

2. 双方可以协商解除合同，但需提前书面通知对方，并支付相应的解约违约金。

第三章工程进度和费用支付一、工程进度管理1. 承包单位应当按照合同规定的工程进度，按时完成各阶段的施工任务。

2. 如承包单位不能按时完成工程进度，应当及时向建设单位提出变更计划，并经双方协商达成一致意见。

二、工程质量管理1. 承包单位应当按照设计要求和技术规范进行施工，确保工程的质量符合国家标准。

2. 建设单位有权对工程质量进行检查和验收，如发现质量问题，承包单位应当及时整改。

三、费用支付1. 建设单位应当按照合同约定的支付方式和时间，及时支付合同约定的工程款项。

2. 承包单位应当按照完成工程进度和合同约定的质量要求，向建设单位提出工程款项支付申请。

3. 建设单位应当在收到承包单位支付申请后的合理时间内，支付相应的工程款项。

四、合同款项的保证金1. 承包单位应当按照合同约定，在合同签订时交纳合同款项保证金。

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。