下载文档原格式
土木工程专业工程监理期末考试试卷1及参考答案一、单选题（共34题，68分）1、根据建设工程监理规范，第1次工地会议纪要由谁负责整理？（2.0）A、建设单位。
B、设计单位。
C、施工项目部D、项目监理机构正确答案： D2、根据建设工程监理规范，第1次工地会议由谁组织召开。
（2.0）A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理机构正确答案： A3、根据建设工程监理规范，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括。
（2.0）A、施工单位测量人员的资格证书B、施工平面控制网的测量成果C、测量设备的养护记录D、控制性的保护措施正确答案： C4、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是哪一方的主要任务？（2.0）A、建设单位B、监理单位C、工程质量监督机构D、工程质量检测机构正确答案： C5、根据建设工程监理规范，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送给哪一方？（2.0）A、工程质量监督机构B、建设单位C、施工单位D、监理单位正确答案： B6、工程施工工期应自（）中载明的开工日期及计算。
（2.0）A、工程开工报审表B、施工组织设计报审表C、施工控制测量成果报验表D、工程开工令正确答案： D7、根据建设工程监理规范，项目监理机构应根据工程特点和（）确定旁站的关键部位和关键工序。
（2.0）A、监理规划B、监理细则C、施工单位报送的施工组织设计D、监理合同正确答案： C8、根据建设工程监理规范，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是。
（2.0）A、监理通知回复单B、施工组织设计报审表C、分部工程报验表D、工程复工报审表正确答案： B9、根据建设工程监理规范，下列工程资料中需要建设单位签署批审意见的是。
（2.0）A、监理规划。
B、施工组织设计C、工程暂停令。
D、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案正确答案： D10、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是？（2.0）A、驻厂监造。
监理工程师之监理概论试卷附带答案单选题（共20题）1. 工程监理企业组织形式中，有限责任公司中经理由（）决定聘任或者解聘。
A.股东会B.监事会C.董事会D.项目监理机构【答案】 C2. 根据《建筑法》，施工许可证申请延期以两次为限，每次不超过（）个月A.1B.2C.3D.6【答案】 C3. 关于工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件的步骤的说法，错误的是（）。
A.应事先检查设计文件及附件的完整性、合规性B.及时与相关政府部门联系，根据审批意见进行反馈和督促承包单位予以完善C.需要了解政府设计文件审批程序、报审条件及所需提供的资料等信息，以做好充分准备D.提前向相关部门进行咨询，获得相关部门咨询意见，以提高设计文件质量【答案】 B4. （2015年真题）工程监理单位承担工程保修阶段服务时，应按（）及检査内容开展工作。
A.保修期回访计划B.保修期监理规划C.保修期监理实施细则D.保修期监理工作规程【答案】 A5. 下列选项中，属于建设工程目标控制合同措施的是（）。
A.对各种技术数据进行审核、比较B.编制和实施资金使用计划C.选择合理的承发包模式和合同计价方式D.加强控制中的激励措施【答案】 C6. 下列不属于Project Controlling与建设项目管理的主要不同之处的是()。
A.两者的地位不同B.两者的权力不同C.两者的工作属性不同D.两者的工作内容不同【答案】 C7. 根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出（）时，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。
A.工程延期B.费用索赔C.合同解除D.工程变更【答案】 B8. 根据《建筑法》，关于施工许可证的有效期的说法，正确的是（）。
A.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工C.不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过1个月D.中止施工满6个月的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证【答案】 A9. 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是()。
XXX职业学院20XX——20XX学年第一学期期末考试XX系20XX级XXX专业建设工程监理概论试卷考试形式：开卷答题时间：90 分钟总分题号一二三核分人题分40 40 20复查人得分说明：1．本试卷分第Ⅰ卷（客观题）和第Ⅱ卷（主观题）两部分。
2．考生务必用黑（蓝）色墨水签字笔工整、完整填写试卷密封栏内专业、班级、姓名、准考证号。
第Ⅰ卷（共40分）一、单项选择题（共40小题，每小题1分，共40分）。
1. 《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有（）的工程监理单位进行监理。
A.较高管理能力B.相应管理条件C.整体实力雄厚D.相应资质等级2. 风险识别的原则之一是“由粗及细，由细及粗”，其中“由粗及细”的作用在于（）。
A.得到工程初始风险清单B.确定风险评价和风险对策决策的主要对象C.严格界定风险内涵D.寻找风险因素之间的相关性3. 建设工程监理组织协调方法中，最具有合同效力的是（）。
A. 访问协调法B. 书面协调法C. 情况介绍法D. 交谈协调法4. 在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是（）。
A．成本加固定百分比酬金B．成本加固定金额酬金C．成本加奖罚金D．成本加固定利润5. 某监理单位承担了某项目土建工程的施工监理任务，已知该项目相关资料如下表所示，该监理单位配备监理人员时所依据的工程建设强度应为（）万元／月。
A. 750B. 600C. 500D. 4006. 我国合同法规定要约生效的原则是( )时。
A.发出要约B.要约到达对方C.对方了解要约内容D.对方作出承诺7. 网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。
A．计划工期B．计算工期C．要求工期D．合同工期8. 工程建设监理的( )是监理单位。
A、行为主体B、行为客体C、对象D、责任主体9.我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（）正式发布的。
一、单选题【本题型共20道题】1.广东省十三五期间的综合管廊建设规划显示：2015年至2017年，兴建（）。
A．325公里，投资109亿B．450公里，投资250亿C．219公里，投资120亿D．550公里，投资310亿正确答案：[C]用户答案：[D] 得分：0.002.广东省绿道大量推广（）交通的使用，可提高道路设施资源的利用率，符合集约型城市对资源高效利用的要求。
A．电动车B．公共自行车C．机动车D．电瓶车正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：4.003.国务院办公厅发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）文中提出发展装配式建筑的工作目标：力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到（）。
A．20%B．30%C．35%D．40%正确答案：[B]用户答案：[C] 得分：0.004.绿色基础设施是由多功能的开放空间组成的网络，包括公园、花园、（）水体、湿地、森林和开阔的村庄等等。
它是由所有的环境资源共同组成的。
A．公园和园林B．林地和绿廊C．水体和湖泊D．森林和古树正确答案：[B]用户答案：[A] 得分：0.005.绿色基础设施以一种与（）模式相一致的方式寻求土地发展与保护并重的精明增长与精明保护模式。
A．当地环境B．自然环境C．外部环境D．客观环境正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：4.006.2015年全国新开工的装配式建筑面积达到3500万平方米—4500万平方米，近3年新建预制构件厂数量达到（）左右。
A．50个B．100个C．150个D．200个正确答案：[B]用户答案：[D] 得分：0.007.国务院办公厅于2016年（）发布了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）。
A．9月27日B．3月27日C．6月27日D．10月27日正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：4.008.按照《广东省建设工程优质奖评选办法》规定：广东省建设工程优质奖的工程，必须在施工技术上应用了现行推广的“建筑业十项新技术”（）以上。
模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.建设工程监理实施的前提是( B )。
A.工程建设文件B.建设单位的委托和授权C.有关的建设工程合同D.工程监理企业的专业化2.由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为( B )。
A.建设工程法律B.建设工程行政法规C.建设工程部门规章D.建设工程单行条例3.项目监理机构应当配备满足监理工作需要的( D )。
A.所有监理设施B.主要监理设施C.所有检测设备和工具D.常规检测设备和工具4.如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( A)向建设单位承担违约责任。
A.工程监理企业B.总监理工程师C.监理工程师D.工程监理企业和监理工程师共同5.工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为(C )。
A.次项资质B.辅项资质C.增项资质D.附加资质6.在控制流程投入与反馈两个环节之间的环节是(C)。
A.计划B.对比C.转换D.纠正7.根据建设工程进度控制早期控制的思想，建设单位( B )。
A.在工程建设的早期尚无法编制总进度计划B.在工程建设的早期就应当编制总进度计划C.在设计阶段就应当编制总进度计划D.在招标阶段就应当编制总进度计划8.建设工程合同约定的质量目标( D )国家强制性质量标准的要求。
A.必须高于B.应当高C.应当等于D.不得低于9.在下列内容中，属于合同措施的是( C )。
A.按合同规定的时间、数额付款B.审查承包单位的施工组织设计C.协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式D.协助业主选择承建单位10.风险识别具有( D )。
A.客观性B.重复C.确定性D.不确定性11.若风险事件甲的发生概率大于风险事件乙的发生概率，但风险事件甲的潜在损失小于风险事件乙的潜在损失，则甲、乙两风险事件的风险量( C )。
A.肯定相等B.甲>乙C.可能相等D.甲<乙12.建立精干、高效的项目监理机构并使之正常运行，是实现建设工程监理目标的( A )。
一、单项选择（每题1分，共30分）1．实施建设工程监理的基本目的是( )。
A．对建设工程的实施进行规划、控制、协调B．控制建设工程的投资、进度和质量C．保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用D．协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用2．我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（）。
A．较高的学历B．丰富的工程建设实践经验C．良好的职业道德D．充沛的精力3．如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则( )。
A．监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任B．监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任C．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任D．监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任4．可行性研究的主要作用是为建设项目( )提供依据。
A．项目评估B．投资决策C．项目设计D．效益评价5．第一次工地会议上，建设单位应根据( )宣布对总监理工程师的授权．A 监理规划B．监理单位的书面通知C．监理机构职责分工D．委托监理合同6．监理单位应当按照合同的规定认真履行自己的职责，这一要求体现了监理单位经营活动应遵循（）的准则。
A．守法 B．诚信 C．公正 D．科学7．《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责（）监理单位设立的资质审批。
A．甲级 B．监理业务跨部门的 C．本部门乙、丙级 D．兼承建立业务的8．由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的( )基本原理。
A．规律效应性B．主观能动性 C．动态相关性 D．要素有用性9．建设工程平行承发包模式的缺点是( ).A 业主选择承包单位范围小B．投资控制难度大C．进度控制难度大D．质量控制难度大10．同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（）。
试卷名称:必修课—延续注册考试试题(2）1 1.单选题【本题型共６０道题】1．禁止使用对人体有害的建筑材料,属于风险管理策略中的（）。
ﻫ A．风险回避B.损失控制ﻫC.风险自留D.风险转移２.项目监理机构与勘察设计单位的协调属于项目监理机构的()。
ﻫﻫA．内部协调C.近外层协调B．外部协调ﻫＤ.远外层协调3.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中必须实施强制监理的有()。
Ａ．项目总投资额为５０00万元的给电工程ﻫＢ．项目总投资额为2000万元的供C.建筑面积为３万平方米的住宅建设工程热工程ﻫD.项目总投资额为2000万元的公用事业工程4.根据《招标投标法》,依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成A．４170２员总数的（)。
ﻫﻫＢ．41６73D．4１734C.４16４1 ﻫ５.根据《工程监理企业资质管理规定》，申请资质证书变更不需要提交的材料是()。
ﻫA．资质证书变更的申请报告;B.企业法人营业执照副本原件；C.工程监理企业资质证书正、副本原件。
D.工程监理企业负责人执业资格证书正、副本原件６.工程监理与项目管理服务都是由社会化的专业单位为业主提供服务，但在服务的()方面有B．性质、范围及侧重点A.性质、方法及范围ﻫ着本质区别。
ﻫﻫC.目的、范围及侧重点７.根据《招标投标法》,招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括()。
B.对潜在投标人的歧视性要求ﻫ A．招标人的名称和地址ﻫＣ.获取招标文件的办法D.招标项目的性质、数量、实施地点和时间8．根据我国法律法规和监理合同示范文本,下列情形不属于监理工程师疏忽或失职行为的是(）。
ﻫB．监理工程 A．监理工程师该要求承包商返工的未要求返工,给业主造成损失的ﻫ师该及时进行检查验收而未及时进行检查验收,影响了承包商的正常施工,给业主造成损失的ﻫC．监理工程师允许他人以自身的名义承担监理任务,给业主造成损失的D.对进度款支付申请、签证、价格调整等定夺不准,从而造成业主损失的９．根据《建筑法》，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联A.应当按照资质等级低的单位的业务合共同承包，如果它们的资质等级不同，则()。
1、在工程项目管理中，下列哪项活动属于施工准备阶段的主要任务？A. 施工图纸的会审与技术交底B. 工程项目的竣工验收C. 施工过程的成本控制D. 工程质量的缺陷责任期维护（答案：A）2、关于工程质量事故的处理程序，下列说法正确的是？A. 事故发生后应立即进行原因分析，无需上报B. 事故调查组应由事故调查部门组织成立，不包括施工单位人员C. 事故处理应坚持“四不放过”原则D. 事故处理后不需进行复查，直接投入使用（答案：C）3、在进度控制中，采用网络计划技术时，关键线路是指？A. 持续时间最长的线路B. 资源消耗最少的线路C. 工作逻辑关系最简单的线路D. 包含关键工作最少的线路（答案：A）4、关于工程变更的管理，下列哪项描述是错误的？A. 任何工程变更均需经过严格的审批程序B. 工程变更可能涉及设计、施工或合同条件的修改C. 变更提出后，可直接由施工单位实施，无需通知其他方D. 变更应明确变更的原因、内容及影响（答案：C）5、在建设工程合同管理中，关于索赔的说法，下列哪一项是不正确的？A. 索赔是合同双方维护自身权益的合法手段B. 索赔必须以合同为依据，遵循实事求是原则C. 承包人只能向发包人提出索赔，反之亦然D. 索赔处理应及时，避免影响工程进度（答案：C）6、下列哪项不属于项目风险管理的基本过程？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险自留D. 风险监控（答案：C）注：风险自留是风险应对策略之一，非风险管理过程。
7、关于施工组织设计的编制，下列说法错误的是？A. 应在施工前完成，用以指导施工全过程B. 应根据工程特点、施工条件和技术水平综合考虑C. 施工组织设计一经批准，不得随意修改D. 大型复杂工程可分阶段编制施工组织设计（答案：C）8、在质量管理体系中，PDCA循环中的“C”代表什么？A. 计划（Plan）B. 执行（Do）C. 检查（Check）D. 行动（Act）（答案：C）9、关于工程安全生产管理，下列哪项不是施工单位应履行的职责？A. 建立健全安全生产责任制B. 对施工人员进行安全生产教育和培训C. 为施工人员提供符合国家标准的劳动防护用品D. 自行决定是否购买工程一切险（答案：D）10、在工程项目成本控制中，下列哪项措施属于事中控制？A. 编制施工成本计划B. 进行成本预测分析C. 加强施工过程中的成本核算与分析D. 竣工成本分析（答案：C）。
监理工程师真题及参考答案监理工程师真题及参考答案一、单项选择题1、在工程网络计划执行过程中，如果发现进度出现偏差，则该偏差成为（）进度。
A. 初始 B. 独立 C. 非关键 D. 关键答案：D2、关于建设工程监理文件档案资料管理，下列说法正确的是（）。
A. 监理文件档案资料应按《建设工程监理规范》的要求进行编制 B. 监理文件档案资料宜采用手工编写方式 C. 监理文件档案资料应做到全文统一编号 D. 监理文件档案资料宜采用复印件或电脑打印方式答案：A3、关于钢筋混凝土结构特点，下列说法正确的是（）。
A. 钢筋混凝土结构没有延性 B. 钢筋混凝土结构不适用于建造大跨度建筑 C. 钢筋混凝土结构中，混凝土仅承受压力，钢筋承受拉力，无拉应力 D. 钢筋混凝土结构耐久性不良，需要经常维修养护答案：C二、多项选择题1、下列各项工作中，属于施工准备阶段监理工作的是（）。
A. 编制工程建设监理规划 B. 审核施工单位编制的施工组织设计 C. 编制监理工程师值班表 D. 审核施工单位应急救援预案 E. 审查施工单位质量保证体系答案：BDE2、关于建设工程风险和风险管理特点，下列说法正确的是（）。
A. 工程风险是指建设工程在筹划、设计、施工、竣工验收等各个阶段所面临的风险 B. 工程环境风险来源于技术、自然、政治、经济、法律等环境因素的变化 C. 工程风险管理是工程项目管理的重要部分，只要风险管理做得好，工程项目就能顺利完成 D. 工程风险管理首先应进行风险识别，然后进行风险评估，最后制定相应的应对措施 E. 工程风险管理的目标是将工程项目风险降至最低，从而消除工程项目风险答案：ABD三、简答题1、某工程项目在设计文件和招标文件的技术部分中，对一种设备材料使用作出了规定。
但在施工合同中，未对这种设备材料的技术标准作出约定。
问：在设备材料质量控制方面，应如何协调设计文件和招标文件的技术要求与合同约定之间的关系？答案：在设备材料质量控制方面，应通过以下方式协调设计文件和招标文件的技术要求与合同约定之间的关系：2、仔细研读合同条款，了解关于设备材料技术标准的约定。
公路工程监理业务培训考试《工程质量监理》试卷姓名：学号：成绩：一、填空题[20分][答案填写在试卷中]1．在工程项目建设施工中，影响工程质量的主要因素有：人员、材料、设备、、环境等五个方面。
2．工程质量管理是监理工程师对某项工程实行全过程、全方位和全天候的管理。
3．影响路基工程质量和产生路基病害的基本前提是不良的和水文条件，主要原因是水。
4．柔性路面结构层的整体强度是以标准轴载作用下轮隙中心处的路表最大值表示。
5．桥梁工程一般由桥跨结构、支座、桥墩和几个部分组成。
二、判断题[20分] [对：√；错：×]1．工程质量监理的重点应放在施工阶段及交工验收阶段。
（）2．对施工质量问题较大，无法通过整修达到规范要求的工程，监理工程师应责令坚决返工。
（）3．按数值修约规则，0.35和0.45修约到只保留一位小数的结果分别为0.4。
（）4．高速公路上部路基与下部路基应达到相同的压实度。
（）5．压实功能越大，土的压实效果越好。
（）6 采用水泥砂砾作为基层材料时，水泥标号（强度等级）越高，效果越好。
（）7．监理工程师审批热拌沥青混合料配合比设计时，应要求承包人提供目标配合比、生产配合比、生产配合比验证三方面配合比试验资料。
（）8．路面竣工验收中，弯沉测试值愈大，表明路面结构的整体强度愈高。
（）9 如果在预应力张拉时，预应力钢筋连续发生断裂，应对张拉设备重新校验。
（）10．后张法预应力筋张拉后，孔道应尽早压浆。
（）4．在路基工程施工中，只要各层压实度的检测结果能满足规范要求，则路基工程施工质量就可以认为合格。
（）5．通常情况下，酸性石料的粘附性要比碱性石料差。
（）三、选择题[20分] [单项选择填空]1．工程质量监理的依据是：合同文件，合同图纸，，质量标准。
A、技术规范B、技术文件C、技术标准D、技术方案2．水泥混凝土的材料强度指标是以28天龄期的强度试验结果为主要依据。
A、抗折B、抗压C、抗拉D、抗剪3．高等级公路路面基层材料强度指标是以龄期的饱水无侧限抗压强度试验结果为主要依据。
监理考试题及答案一、监理相关知识1. 请简要介绍监理的定义及职责。
监理是在工程建设过程中对工程质量的监督、检查和管理的专业人员。
监理的主要职责包括现场巡查、质量验收、进度控制、安全监督等。
2. 请列举监理需要具备的基本条件。
监理人员需要具备相关专业知识、具备较强的沟通能力和组织协调能力、严谨的工作态度以及良好的职业道德。
3. 监理工作中质量问题的处理方式有哪些？监理工作中质量问题的处理方式包括及时发现问题、提出整改措施、跟踪整改过程并进行验收，确保问题得到有效解决。
二、监理考试题1. 监理人员应具备哪些专业知识？2. 监理人员在工程建设中的主要职责是什么？3. 请问监理工作中对施工现场的巡查应该注意哪些方面？4. 监理在工程质量管理中的作用是什么？5. 在工程进度控制方面，监理应该如何配合施工单位进行合理安排？6. 请简要说明监理人员在安全监督方面应该注意的事项。
7. 监理人员在质量验收中应该具备哪些能力？8. 请列举监理工作中常见的问题及解决方法。
三、答案解析1. 监理人员应具备良好的专业知识，包括建筑、结构、给排水、电气等相关知识，以便对工程施工过程中的问题进行准确判断和指导。
2. 监理人员的主要职责包括现场巡查、质量验收、进度控制、安全监督、合同管理等多个方面，以确保工程质量和进度的达标。
3. 监理工作中对施工现场的巡查应该注意施工人员的作业规范、现场安全措施的执行情况、工程质量的实际情况等方面。
4. 监理在工程质量管理中的作用是对工程质量进行全面监督、检验和管理，及时发现问题并提出整改意见，确保工程质量符合相关标准和要求。
5. 在工程进度控制方面，监理应与施工单位密切配合，及时了解工程进度和施工进展情况，协调解决工程中的进度问题，保证工程按时完工。
6. 在安全监督方面，监理应注意工程现场的安全措施、施工作业规范、劳动保护等方面，及时发现并处理安全隐患，确保工程施工过程中的人员安全。
7. 监理人员在质量验收中应具备较强的专业知识和判断能力，能够准确评估工程质量并提出合理的验收意见。
浙江工业职业技术学院2007学年第二学期《建筑工程监理》函授试卷(B)一、判断题（每题2分，共20分）（√）1.施工阶段是实现工程的价值和使用价值的主要阶段。
（√）2.动态投资包括静态投资和涨价预备费、建设期利息、固定资产投资方向调节税。
（√）3.施工图预算编制分为单价法和实物法。
（√）4.分部工程由总监理工程师组织验收。
（√）5.数据是信息的载体，信息是数据的内涵。
（×）6.异常恶劣的气候条件不可以申请延期。
（√）7.设计阶段的进度控制措施包括组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。
（√）8.出现未经监理工程师审查同意，擅自变更设计或修改图纸进行施工的情况可以下达停工令。
（×）9.工程质量事故处理的验收结论不可以是事故以排除，可以继续施工。
（√）10.工程质量事故处理的验收结论可以是经修补处理后，完全能够满足使用要求二、单项选择题(共20题，每题2分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)（ A ）1.如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( )向建设单位承担违约责任。
A.工程监理企业B.总监理工程师C.监理工程师D.工程监理企业和监理工程师共同（C）2.工程监理企业如果申请多项专业资质，则其主要选择的一项为主项资质，其余的为( )。
A.次项资质B.辅项资质C.增项资质D.附加资质（A）3. 具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为( ) 监理组织形式。
A.矩阵制B.直线制C.直线职能制D.职能制（A ）4.在实施全过程监理的建设工程上，( )是建设项目的管理主体。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位（D）5.对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是( )。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历B.具有10年以上从事工程监理工作的经历C.取得监理工程师资格证书D.取得监理工程师注册证书（A）6.监理单位与建设单位、承建单位的关系都是( )关系。
《建设工程监理》期末考试试卷A卷及答案《建设工程监理期末考试试卷》试卷A一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中仅有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
1．工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有()。
A.服务性B．公正性C.专业化D.社会化2．所谓建设工程监理是指具有相应资质的监理单位，接受()的委托，对工程建设实施的杜会化、专业化监督管理。
A.政府部门B．主管部门C.建设单位D．承包单位3．甲级工程监理企业的资质等级标准要求其企业负责人和技术负责人应当具有()年以上从事建设工程工作的经历。
A．5B.8C.10D.154．监理规划的作用是()。
A.为监理单位取得监理业务B．指导项目监理机构如何做和做什么监理工作C.明确各监理人员的岗位职责具体指导监理实施D．为拟订和签署《扶植工程拜托监理合同》作准备5.命令源唯一的组织结构模式称为()组织结构。
A.直线制B．职能制C.直线职能制D．矩阵制6．主动控制与被动控制的不同之处在于()。
A.控制者不同B．控制对象不同C.控制结果不同D．纠正方式不同7．监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式做好()控制环节工作．A.投入B．转换C.反馈D.纠正8．法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的()。
A.法人代表人B．百姓C.组织D．董事长9．《合同法》关于合同生效的规定是()。
A.承诺人发出承诺时B．依法成立的合同，自成立时生效C.法律规定必须批准时生效D．法律规定当事人签字和盖章时生效10．《合同法》划定，()合同屑于可变更合同．A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B．以合同方式袒护非法目的的C.因严重误解而订立的D．损害社会公共利益的11．招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应看成如下回答()。
A.只需以书面方式答复提出问题的单元B.只需以口头方式答复提出问题的单元12．工程施工合同文本中，所列施工合同工期是指()A．双方签订合同至工程保修期完成的日期B．工程开工日期至工程保修期截止日期C.施工合同工期不包括乙方索赔的工期D．从开工起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的日期13．工程承包合同履行中，变更价款的肯定方法是()。
土木工程专业工程监理期末考试试卷3及参考答案一、单选题（共20题，60分）1、社会监理企业没有任何合同责任和义务为被监理单位提供直接的服务，这说明社会监理具有（3.0）A、公正性B、独立性C、服务性D、科学性正确答案： B2、对工程中的合同争议，监理工程师应首先采用的方式。
（3.0）A、仲裁B、诉讼C、协商解决D、当事人向合同管理机关申请调解正确答案： C3、建设工程监理组织协调方法中最具有合同效力的是。
（3.0）A、会议协调法B、交谈协调法C、情况介绍法D、书面协调法正确答案： D4、项目监理机构应根据合同有关条款审查施工单位报送的延长工期报审表，签署监理审核意见，并在收到该表之日起的规定时限内（）回复。
（3.0）A、 7天B、 14天C、 28天D、 30天正确答案： B5、延期批准是指当发生非施工单位原因造成的持续性影响工期的事件时，（）所做出暂时延长合同工期的批准。
（3.0）A、专业监理工程师B、总监理工程师C、总监理工程师代表D、监理员正确答案： B6、在建设工程进度控制工作中，监理工程师所采取的合同措施是指（）。
（3.0）A、建立进度协调会议制度和工程变更管理制度B、协调合同工期与进度计划之间的关系。
C、编制进度控制工作细则，并审查施工进度计划。
D、及时办理工程预付款及工程进度款支付手续正确答案： B7、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是（）。
（3.0）A、估算工程量单价合同B、固定总价合同C、纯单价合同D、成本加酬金合同正确答案： B8、某项目在合同履行过程中，由于法规变更导致承包商成本增加，下列关于承包商补偿的说法中正确的是（）。
（3.0）A、业主应给予承包商补偿B、业主不给予承包商补偿C、竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D、通过仲裁决定是否给予承包商补偿正确答案： A9、建设工程质量管理条例规定，（）必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，未经检验或检验不合格的不得使用。
《工程建设监理》期末考试试题( A卷)姓名班级得分一、单项选择题（12×2分=24分）1.实施建设工程监理的基本目的是（）。
A.对建设工程的实施进行规划、控制、协调B.控制建设工程的投资、进度和质量C.保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用D.协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用2.实施建设工程监理（）。
A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为B.有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为C.既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为D.既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为3. 在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（）的发展趋势。
A.适应市场需求，优化工程监理企业结构B.以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化C.与国际惯例接轨D.加强培训工作，不断提高从业人员素质4.在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（）阶段的工作。
A.建设准备B.施工安装C.生产准备D.竣工验收5.下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。
A.建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件B.建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容C.建设工程监理可以保证建设程序的科学性D.建设程序规定了监理工作的程序6.专业监理工程师的职责由（）确定。
A.承包单位负责人B.建设单位负责人C.监理单位负责人D.总监理工程师7.国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是（）。
A.资产评估B.股权设置C.认缴出资额D.制定公司章程8.下列费用中，属于监理直接成本的是（）。
A.管理人员工资、津贴等B.监理辅助人员的工资、津贴等C.承揽监理业务的有关费用D.业务培训费9.在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且（），从而难以实现工程预定的目标。
一、单项选择题(共 20 题、0 / 40 分 )1、监理工程师有权处理的索赔是承包商( ).•A、提出的道义索赔•B、无合法理由延误竣工对业主的违约索赔•C、依据合同条款提出的索赔•D、依据其它法律文书提出的索赔2、我国的监理工程师是指( )的一类人.•A、具有中级以上专业技术职称的从事监理工作•B、取得监理工程师资格证书•C、取得监理工程师岗位证书•D、监理单位从事工程技术管理工作3、监理工程师控制建设工程进度的组织措施是指( ).•A、推行CM承发包模式,对建设工程实行分段发包•B、采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制•C、建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度•D、编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制4、在组织机构的设计过程中,当人数一定时,管理跨度与管理层次的关系是( ).•A、直线关系•B、职能关系•C、正比关系•D、反比关系5、质量控制的具体措施不包括( ).•A、质量控制的标准措施•B、质量控制的技术措施•C、质量控制的经济措施•D、质量控制的组织措施6、项目总监理工程师应集中力量做好( )工作,竭尽全力协助业主在计划的投资、进度、质量目标内把工程项目建成.•A、目标控制•B、合同管理•C、目标规划•D、动态控制7、项目监理组织应当根据( )开展工程建设监理活动.•A、监理合同•B、其它工程建设合同•C、监理合同和其它工程建设合同的规定•D、项目法人的要求8、政府建设主管部门对监理单位设立资质的审查重点是( ).•A、法人资格条件和监理能力•B、监理能力•C、企业法人资格条件•D、人员素质9、设计合同生效的时间是指( )之日.•A、当事人双方在合同签字盖章•B、设计人实际开始工作•C、设计人收到发包人的定金•D、设计人收到中标通知书10、对设备进行监造时,监造人员原则上由( )派出.•A、设备设计单位•B、监理单位•C、设备安装单位•D、设备采购单位11、在监理合同履行中,出现( )情况,委托人有权追究监理人的违约赔偿责任.•A、监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加•B、监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故•C、工程总投资超过预期金额•D、因承包人原因导致工期延长12、指导项目监理组织全面开展“三控、两管、一协调”活动的是( )文件.•A、监理大纲•B、监理合同•C、监理规划•D、监理细则13、对按总投资构成内容分解的各项目费用都要进行控制,这体现了建设工程投资控制的( ).•A、系统控制•B、动态控制•C、全过程控制•D、全方位控制14、在下列各项工作中,属于监理工程师对“投入”的控制工作是( ).•A、做好工程预验收工作•B、审查施工单位提交的施工方案•C、对施工工艺过程进行控制•D、必要时下达停工令15、竣工验收文件是( ).•A、建设工程项目施工中真实反映施工结果的文件•B、建设工程项目竣工图、汇总表、报告等•C、建设工程项目竣工验收活动中形成的文件•D、建设工程项目施工中最终形成结果的文件16、下面关于质量控制,不正确的是( ).•A、亲自对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查•B、对重点工程要派监理人员驻点跟踪监理•C、对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查•D、对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证17、在施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,( )是错误的.•A、承包人承担由此发生的费用•B、由此造成工期延误不予顺延•C、工程师可以拒绝验收•D、承包人可暂时存放这些材料设备于现场,并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品18、管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员( ).•A、职权的大小•B、所要协调的工作量•C、所管辖的人数•D、职位的高低19、某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证,但因故未能按期开工.该建设单位可向发证机关申请( ).•A、三次延期,每次不超过两个月•B、两次延期,每次不超过两个月•C、三次延期,每次不超过三个月•D、两次延期,每次不超过三个月20、在下列内容中,属于合同措施的是( ).•A、按合同规定的时间、数额付款•B、审查承包单位的施工组织设计•C、协助业主选择承建单位•D、协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式二、多项选择题(共 5 题、0 / 10 分 )1、建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则,其基本内涵是( ).•A、按既定的程序和制度,对承建单位进行严格监理•B、对工程建设参与各方严格监理、热情服务•C、严格执行国家法律法规及规范,为工程建设参与方提供智力服务•D、按委托监理合同为业主提供良好的服务,维护业主的正当权益•E、严格按合同控制建设工程目标2、在下列内容中,属于监理工程师职业道德的是( ).•A、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项•B、具有科学的工作态度•C、维护国家的荣誉和利益,按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业•D、具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操•E、不以个人名义承揽监理业务3、当前,我国的建筑市场由( )体系构成.•A、投资•B、监理•C、承包•D、技术服务•E、发包4、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是( ).•A、编制施工组织设计•B、签署工程付款凭证•C、审查工程结算•D、执行工程承包合同•E、审查施工技术方案和施工进度计划5、主动控制与被动控制相比较,前者具有( )特点.•A、超前性•B、全面性•C、预见性•D、时滞性三、简答题(共 2 题、0 / 20 分 )1、我国监理工程师在建设项目投资控制方面的主要任务是什么？参考答案1)在项目建设前期,为建设单位进行项目建设可行性分析研究、经济评价、编制投资估算.项目的投资估算控制在计划投资范围内,确保以最小的消耗取得较大的经济效益,且与国家和全社会的利益相一致. 2)在工程设计阶段,提出建设项目的设计要求、标准、规模,通过工程初步设计,组织评选设计方案,协调选择勘察、设计单位,协助建设单位商签勘察、设计合同,审查设计和概预算.项目概预算控制在批准的计划任务书和初步设计投资额内,且质量最优,确保建设单位提出的使用功能和工程量3)在建设项目实施阶段,通过对施工招标标底的编制,通过对施工过程中工程费用的控制,确定工程建设项目的实际投资额,使其不超过计划投资额,在实施过程中,进行费用的动态管理与控制. 4)项目竣工验收阶段,通过项目决算,控制工程实际投资不突破设计概算,并进行投资回收分析,确保建设项目获得最佳的投资效果.2、合同管理的原则是什么？参考答案1、以合同为依据，进行合同管理；2、独立、公正地处理和解决合同问题；3、运用科学的方法和手段进行合同管理和合同分析。
四、案例分析题(共 2 题、0 / 20 分 )1、[背景]:某监理单位与某市中心医院签订了委托监理合同,承担工程项目全部建设工程的监理任务. [问题]:（1）监理单位在施工招标阶段的建设监理工作主要内容有哪些？（2）监理单位的监理工作内容主要涉及哪些阶段参考答案1).施工招标阶段建设监理工作的主要内容是: （1）拟定建设工程施工招标方案并征得业主同意; （2）准备建设工程施工招标条件; （3）办理施工招标申请; （4）协助业主编写施工施工招标文件; （5）标底经业主认可后,报送所在地建设主管部门审核; （6）协助业主组织建设工程施工招标工作; （7）组织现场勘察与答疑会,问答投标人提出的问题; （8）协助业主组织开标、评标及定标工作; （9）协助业主与中标单位签订施工合同.2).监理单位的监理工作内容涉及的阶段有: 立项阶段;设计阶段;施工招标阶段;材料、设备采购供应阶段;施工准备阶段;施工阶段;竣工验收阶段.2、某建设工程项目,建设单位委托某监理公司负责施工阶段,目前正在施工,在工程施工中发生以下事件:监理工程师检查了承包商的管材并签证了合格可以使用,事后发现承包商在施工中使用的管材不是送检的管材,重新检验后不合格,马上向承包商下达停工令,随后下达了监理通知书,指令承包商返工,把不合格的管材立即撤出工地,按第一次检验样品进货,并报监理工程师重新检验合格后才可用于工程.为此停工2天,承包商损失5万元.承包商向监理工程师提出工期费用索赔报告.业主代表认为监理工程师对工程质量监理不力,提出要扣监理费1000元. 问题:1、监理工程师怎样处理索赔报告？2、监理工程师承担什么责任？3、设计院承担什么责任？承包商承担什么责任？4、业主承担什么责任?业主在题中做法是否对？不对请指正.参考答案(1)、监理工程师不批准工期费用索赔,管材不合格是承包商的责任.是承包商偷换了管材,违反了合同的约定. (2)、监理工程师应当承担失职责任,监理工程师履行了检验职责,但是没有发现钢管被偷换.但是钢管被偷换不是监理工程师造成的.监理工程师及时的纠正了承包商错误. (3)、设计院没有责任,是承包商的原因.承包商有责任,是承包商自己的原因. (4)、业主没有责任,是承包商的原因.但业主扣监理费不对,监理工程师的失误没有给业主造成直接经济,不应赔偿.五、论述题(共 1 题、0 / 10 分 )1、如何对工程延期开工、暂停施工和复工进行处理？参考答案1、延期开工（1）承包方要求的延期开工.如果是承包方要求的延期开工,则总监理工程师有权批准是否同意延期开工.承包方应当按协议书约定的开工日期前7d,以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求.监理工程师在接到延期开工申请后的48h内以书面形式答复承包方.监理工程师在接到延期开工申请后的48h内不答复,视为同意承包方的要求,工期相应顺延.如果监理工程师不同意延期要求,工期不予顺延.如果承包方未在规定时间内提出延期开工要求,如在协议书约定的开工日期前5d才提出,工期也不予顺延.（2）发包方原因的延期开工.因发包方的原因不能按照协议书约定的开工日期开工,监理工程师以书面形式通知承包方后,可推迟开工日期.承包方对延期开工的通知没有否决权,但发包方应当赔偿承包方因此造成的损失,相应顺延工期.2、暂停施工.在施工过程中,有些情况会导致暂停施工.暂停施工的原因是多方面的,但归纳起来有以下3个方面:（1）监理工程师要求的暂停施工.监理工程师在主观上是不希望暂停施工的,但有时继续施工会造成更大的损失.监理工程师在确有必要时,应当以书面形式要求承包方暂停施工,不论暂停施工的责任在发包方还是在承包方,监理工程师应当在提出暂停施工要求后48h内提出书面处理意见.承包方应当按照监理工程师的要求停止施工,并妥善保护已完工工程.承包方实施监理工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求,监理工程师应当在48h内给予答复.监理工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包方复工要求后48h内未予答复,承包方可以自行复工.如果停工责任在发包方,由发包方承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包方,由承包方承担发生的费用,工期不予顺延.因此监理工程师不及时做出答复,导致承包方无法复工,由发包方承担违约责任.（2）由于发包方违约,承包方主动暂停施工.当发包方出现某些违约情况时,承包方可以暂停施工,这是承包方保护自己权益的有效措施.如发包方不按合同规定及时向承包方支付工程预付款、发包方不按合同规定及时向承包方支付工程进度款且双方未达成延期付款协议,在承包方发出要求付款通知后仍不付款,经过一定时间后,承包方均可暂停施工.这时,发包方应当承担相应的违约责任.出现这种情况时,监理工程师应当尽量督促发包方履行合同,以求减少双方的损失.（3）意外情况导致的暂停施工.在施工过程中出现一些意外情况,如果需要暂停施工,则承包方应暂停施工.在这些情况下,工期是否给予顺延应视风险责任的承担确定.如发现有价值的文物、发生不可抗拒事件等,风险责任应当由发包方承担,故应给予承包方工期顺延. 3、复工.根据工程暂停原因的不同,复工时的要求与程序也不同.（1）由于建设单位原因,或其他非承包单位原因导致的工程暂停,监理工程师应对施工现场的情况随时进行观测.在施工暂停原因消失,具备复工条件时,监理工程师应及时向总监理工程师提出复工建议.总监理工程师审核后应及时签署承包单位提交的工程复工报审表,指令承包单位继续施工.（2）由于承包单位原因导致工程暂停,在具备恢复施工条件时,项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料,在监理工程师对现场情况进行检查或对承包单位的整改措施进行考察,认为符合继续施工的要求后,由总监理工程师签署工程复工报审表,指令承包单位继续施工.（素材和资料部分来自网络，供参考。
