建设工程施工承包垫资协议书
- 格式:docx
- 大小:314.33 KB
- 文档页数:8
垫资承包合同协议书【垫资承包合同协议书】甲方(发包方):_______________乙方(承包方):_______________鉴于甲乙双方就______________________项目(以下简称“本项目”)的合作事宜达成一致意见,特订立本合同,以资信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利与义务,规范双方的合作行为,确保项目的顺利实施和资金的安全。
二、合同范围及内容1. 本项目的具体内容为______________________。
2. 乙方负责项目的垫资、施工及管理,甲方负责提供必要的支持与配合。
3. 工程地点、规模、标准、工期等相关信息应详细列明。
三、垫资金额及支付方式1. 乙方同意垫付的金额为人民币____________元。
2. 垫资金额的支付方式及时限应根据项目进度和实际情况协商确定。
四、工程款支付1. 甲方应在工程竣工验收合格后____天内支付垫资款项及相关工程款项。
2. 如有延误支付情形,甲方应按照合同约定支付违约金。
五、质量保证与验收1. 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准,满足甲方要求。
2. 工程验收应按照相关规定执行,由甲方组织进行。
六、违约责任如任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:_________________________乙方(盖章):_____________________法定代表人或授权代表签字:_______________日期:_________________________。
工程施工垫资合同甲方:(委托方)乙方:(承包方)为了明确乙方对甲方开展的工程施工所需资金需求,并便于甲方按照约定及时提供相应的垫资支持,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条合同目的甲方与乙方双方依法甲方需要向乙方提供资金支持,以便乙方顺利开展工程施工,并按期完成工程项目。
本合同所称的“垫资”是指甲方按照工程施工合同、支付计划或发票金额,提供相应的财务支持。
第二条资金垫付义务1. 甲方承诺,根据施工合同、支付计划及发票金额等,向乙方提供相应的垫资支持。
垫资金额应当按照工程进度支付要求,分批进行,确保工程施工的正常进行。
2. 乙方应当按照合同规定的工程进度及质量要求,及时开展工程施工,并按期完成工程项目。
乙方不得挪用垫资款项,必须依法合规使用垫资款项,确保工程施工的顺利进行。
3. 甲方有权要求乙方提供工程进度、质量等必要的监测报告,确保工程进展状况符合约定要求。
如乙方不按合同约定履行义务,甲方有权减少或中止对乙方的垫资支持。
4. 乙方应当保证工程施工质量,遵守法律法规和相关标准,确保工程施工过程中不发生质量问题或安全事故。
如因乙方施工不当导致的损失,乙方应当承担相应的责任。
5. 本合同所约定的垫资款项不得用于其他任何目的,必须专款专用。
乙方应当按照约定的用途使用垫资款项,如乙方挪用垫资款项造成甲方损失的,乙方应当承担相应的违约责任。
6. 本合同所约定的垫资款项应当按照发票金额进行结算,乙方应当按照约定的工程进度证明相关工作已经完成,方可向甲方提出使用垫资款项的申请,并提供相应的报销凭证。
7. 甲方应当按照约定的时间和金额提供垫资款项,确保乙方工程施工的正常进行。
对于特殊情况,双方应当协商解决,确保工程项目的顺利进行。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
本合同所涉及的事项双方均应当认真履行,确保工程项目的顺利进行。
第三条违约责任1. 如因甲方未按约定时间提供垫资款项,致使工程施工出现停滞或延误,乙方有权要求甲方承担相应的经济损失。
建设工程施工承包协议书(垫资)建设工程施工承包协议书(垫资)本协议书由包工方(以下简称“甲方”)与承包方(以下简称“乙方”)共同签订,双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则下,经友好协商达成以下协议:一、协议背景和目的为了规范双方在建设工程施工承包过程中的权利和义务,明确各自责任,并保障项目顺利进行,特制定本协议。
二、项目概况1. 项目名称:【填写项目名称】;2. 项目地点:【填写项目地点】;3. 项目规模和工程内容:【填写项目规模和工程内容】;4. 工期:【填写工期】;5. 总承包价款:【填写总承包价款】。
三、垫资安排1. 甲方同意在本协议签订后,向乙方垫付资金用于项目施工。
四、垫资返还1. 乙方同意按照约定的工程进度,按比例返还甲方垫资款项。
2. 乙方应当在获得工程款支付后的【填写天数】个工作日内,将相应金额返还给甲方。
五、付款方式1. 甲方向乙方支付垫资款项时,应采用【填写付款方式】支付。
2. 甲方向乙方支付进度款项时,应采用【填写付款方式】支付。
六、材料和设备购买1. 乙方负责根据项目需要购买材料和设备,并向甲方提供购买清单、发票等相关资料。
2. 甲方应按照约定时间和方式向乙方支付相应的材料和设备采购款项。
七、质量和安全责任1. 乙方承担工程质量的责任,保证施工质量符合相关法律法规和标准要求。
2. 乙方应采取必要的安全措施,确保施工过程中人身和财产安全。
八、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款,应承担相应的违约责任,并赔偿对方所遭受的直接或间接损失。
九、争议解决1. 双方在协商解决争议时,应本着友好协商,达成一致意见。
2. 如协商无法解决争议,则应提交到【填写仲裁/法院名称】进行仲裁/诉讼解决。
十、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并在项目完工后终止。
本协议书共【填写页数】页,双方各持一份。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________。
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(垫资方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:乙方:(承包方)统一社会信用代码:注册地址:法定代表人:为明确双方在工程垫资协议中的权利义务,特签订本协议:一、协议目的为了保障工程顺利开展,确保工程施工过程中的资金需求,双方根据自愿、平等和诚实信用原则,达成如下协议:二、垫资范围甲方同意在本协议签署后垫付乙方施工所需要的资金,具体金额为(数字大写)。
甲方应当在受到乙方合理请求后及时履行垫资义务,确保施工资金链的畅通。
三、还款方式乙方承诺按照工程进度、款项到账情况以及实际资金使用情况及时归还甲方垫资款项。
具体还款时间及方式如下:(具体约定)。
四、协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,至乙方偿还所有垫资款项之日终止。
双方应当根据工程实际情况对协议内容进行调整和补充。
五、违约责任5.1如乙方未按照约定按时归还垫资款项,应当承担违约责任并按照约定支付违约金。
5.2如甲方未按照约定履行垫资义务,应当承担相关法律责任并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
六、其他约定本协议如有争议,双方应协商解决,无法协商解决的,提交工程所在地人民法院解决。
甲方(盖章):__________________________乙方(盖章):__________________________签订日期:__________________________本协议一式两份,甲乙双方均持一份有效,具有同等效力。
愿双方共同遵守,无须变更,生效即至终止。
篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方(出借人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)乙方(借款人):(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(电话号码)鉴于甲方拟向乙方提供建设工程施工承包垫资,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定和协商一致的原则,甲、乙双方本着互利互惠,平等自愿,就甲方向乙方提供建设工程施工承包垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额:甲方同意向乙方提供建设工程施工承包垫资,垫资金额为(具体金额),账户名称为(账户名称)、账号为(账号)。
建设工程施工承包垫资协议书(材料运输费垫付)一、协议背景1. 委托方拟进行建设工程施工,需要承包方进行相应的工程承包工作。
2. 就材料运输费的垫付问题,双方经协商一致,达成本协议。
二、垫付金额及支付方式1. 承包方同意在建设工程施工过程中,根据委托方的要求,垫付相应的材料运输费。
3. 具体的支付方式双方另行约定。
三、垫付责任和义务1. 为保证建设工程顺利进行,承包方同意按委托方的要求,及时垫付材料运输费,并提供相应的发票和相关凭证。
2. 承包方需垫付的材料运输费必须合理、合法,符合相关法律法规和质量标准。
3. 承包方在垫付材料运输费后,应及时向委托方报备垫付金额、时间和方式等具体信息。
四、费用结算和返还1. 建设工程施工完成后,委托方应根据实际的材料运输费用情况,及时向承包方支付相应的材料运输费用。
2. 如垫付金额大于实际的材料运输费用,则委托方应返还多余部分给承包方。
返还方式双方另行约定。
五、违约责任1. 若承包方未按本协议的约定及时垫付材料运输费,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给委托方造成的损失。
2. 若委托方未按本协议的约定及时支付材料运输费用或未按约定返还多余部分,应承担相应的违约责任,并赔偿因此给承包方造成的损失。
六、争议解决本协议履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商解决。
若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至建设工程施工完工并支付所有产生的费用后终止。
2. 本协议一式两份,委托方和承包方各执一份,具有同等法律效力。
委托方(盖章):日期:承包方(盖章):日期:。
建设工程施工承包垫资协议书5篇第1篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方(施工单位):__________为了明确双方之间的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方在自愿平等、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方开展的建设工程施工项目,乙方向甲方垫资的事宜,达成如下协议:一、项目名称:__________四、项目工期:______年/月/日至______年/月/日。
五、垫资金额:乙方同意向甲方垫资______元。
六、垫资方式:乙方将垫资款项直接支付给甲方账户,不得用于其他用途。
九、返还方式:项目结束后,甲方应及时将垫资本金及利息一次性返还给乙方。
十、项目变更:若因建设工程项目变更导致垫资金额发生变化,双方应重新协商确定垫资金额。
十一、协议变更:经双方协商一致,可以对本协议进行修改、补充或解除。
十二、争议解决:本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商;协商不成的,由_____仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的。
十三、本协议自双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
甲方(盖章):__________ 日期:______年______月______日注:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第2篇示例:建设工程施工承包垫资协议书甲方:____________乙方:____________为了确保本工程的正常施工和资金的流动,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、项目简介1. 项目名称:____________2. 项目地址:____________3. 项目建设内容:____________二、合作内容1. 乙方将在项目开工前向甲方垫资,用以支付工程队伍、材料和设备等费用。
2. 甲方应按照工程进度逐步返还乙方垫资款项。
3. 双方应遵守相关法律法规,严守合同精神,共同完成项目建设目标。
三、垫资金额及方式1. 乙方向甲方垫资金额为:____________元(大写:____________)。
最新工地承包垫资协议书范文模板甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________鉴于甲方需进行____________________(项目名称)的建设,乙方具有相应的施工资质和垫资能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方垫资承包甲方工地施工事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程内容:_____________________1.4 工程规模:_____________________1.5 工程期限:自______年______月______日至______年______月______日止。
第二条承包范围及方式2.1 乙方承包范围:_____________________2.2 承包方式:乙方负责垫资施工,甲方按约定支付工程款。
第三条垫资条款3.1 垫资金额:乙方垫资金额为人民币______万元整。
3.2 垫资期限:自工程开工之日起至______年______月______日止。
3.3 垫资利息:甲方应按年利率______%向乙方支付垫资利息。
3.4 垫资利息支付方式:甲方应于每月______日前支付上月垫资利息。
第四条工程款支付4.1 工程款支付方式:甲方应按工程进度分期支付工程款。
4.2 工程款支付时间:每期工程款支付时间应不晚于工程进度达到约定节点后的______个工作日内。
4.3 工程款支付比例:每期工程款支付比例为当期完成工程量的______%。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量标准:乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量。
5.2 工程验收:工程竣工后,甲方应在______个工作日内组织验收,验收合格后双方签署验收报告。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款或垫资利息,应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
工程垫资合同5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,就甲方所投资的工程项目达成合作意向,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方就工程垫资事宜达成如下合同协议:一、工程概述本工程为甲方投资建设的__________工程项目。
工程地点位于_______________,工程内容包括但不限于_____________等。
乙方作为承包方,负责完成本工程的施工任务。
二、工程垫资约定1. 乙方同意在本工程实施过程中为甲方提供垫资服务。
垫资额度为人民币________元整(大写:_________________________元整)。
2. 垫资用途:本垫资款项仅用于本工程项目的施工、材料采购、设备租赁等费用支出。
乙方不得将垫资款项挪作他用。
3. 垫资期限:自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理结算后_____个月内。
4. 垫资利息:双方约定垫资期间利息为____%,自乙方实际支付之日起计算,至甲方归还垫资之日止。
三、工程实施与验收1. 乙方应按照国家和地方有关工程建设的法律、法规及标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。
2. 甲方有权对工程进度、质量进行监督,并提出合理建议和要求。
乙方应积极予以配合。
3. 工程竣工后,双方应按照国家有关验收标准进行验收。
验收合格后,办理竣工验收手续。
四、垫资款项的归还与结算1. 甲方应在工程竣工验收合格并办理结算后,按照约定时间内归还乙方垫资款项及支付利息。
2. 双方应按照本合同约定进行工程结算,确保结算结果的准确性和合理性。
3. 若甲方未能按时归还垫资款项及利息,乙方有权按照本合同约定追究甲方的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方未按本合同约定归还垫资款项及利息,乙方有权要求甲方支付逾期违约金,并承担由此产生的法律责任。
2. 若乙方在施工过程中存在质量问题或延误工期等情况,应按照实际损失承担赔偿责任。
第1篇协议编号:_______甲方(垫资方):____________________乙方(施工单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方为乙方垫付工程款事宜,达成如下协议:一、垫资金额及期限1. 甲方同意垫付乙方工程款人民币_______元整(大写:_______元整),用于乙方施工项目_______(项目名称)的建设。
2. 甲方垫付的工程款,乙方应在工程完工并经验收合格后_______日内(自乙方收到甲方垫付款之日起计算)偿还给甲方。
二、还款方式及利息1. 乙方应按照以下方式偿还甲方垫付的工程款:(1)工程完工并经验收合格后,乙方应向甲方支付垫付款的_______%作为利息。
(2)甲方垫付的工程款扣除利息后,乙方应在_______日内支付给甲方。
2. 甲方有权根据乙方还款情况,调整还款方式及利息。
三、还款责任1. 乙方应按照协议约定的时间、金额偿还甲方垫付的工程款及利息。
2. 乙方如因故不能按时偿还垫付款,应提前_______日向甲方说明情况,并经甲方同意后,可适当延长还款期限。
3. 乙方如未按时偿还垫付款,甲方有权采取以下措施:(1)要求乙方支付逾期还款违约金,违约金按垫付款的_______%计算。
(2)要求乙方提供担保,包括但不限于抵押、质押、保证等方式。
(3)向人民法院提起诉讼,依法追偿垫付款及利息。
四、违约责任1. 甲方违约责任:(1)甲方未按约定时间、金额垫付工程款的,应向乙方支付_______%的违约金。
(2)甲方因自身原因导致乙方损失,应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方违约责任:(1)乙方未按约定时间、金额偿还垫付款的,应向甲方支付_______%的违约金。
(2)乙方未按约定完成工程,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。
工程施工垫资协议简易版甲方(垫资方):(单位名称/个人姓名)_________,住所(地址)___________,法定代表人/当事人_________,联系电话_________。
乙方(受益方):(单位名称/个人姓名)_________,住所(地址)___________,法定代表人/当事人_________,联系电话_________。
鉴于:1. 甲方同意向乙方提供垫资服务,用于乙方工程施工的资金需求。
2. 乙方承诺按照合同约定的进度和标准完成工程施工,保证工程质量。
为明确双方权利义务,经双方友好协商,就垫资事宜达成如下协议:一、垫资金额及期限1.1 甲方同意向乙方提供垫资金额为人民币________元整,用于工程施工中的资金需求。
1.2 垫资期限自(日期)_______起至(日期)_______止,超过期限未返还的部分,乙方应按照约定支付逾期返还费用。
二、垫资用途2.1 乙方承诺将垫资资金全部用于工程施工,不得挪作他用。
2.2 乙方需提供相应的资金使用证明,并按照甲方要求提供工程进度和质量的相关资料。
三、返还方式3.1 乙方承诺在工程施工结束后,按照约定的期限将垫资款项全部返还给甲方。
3.2 返还方式为一次性返还,乙方应于约定的日期将全部垫资款项一次性返还。
四、违约责任4.1 若乙方未能按约定期限返还垫资款项,除应支付逾期返还费用外,甲方有权要求乙方支付违约金,并保留追究乙方其他法律责任的权利。
4.2 若乙方未按约定用途使用垫资资金或挪用他用,甲方有权要求乙方立即返还垫资款项,并承担相应的法律责任。
五、其他约定5.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5.2 本协议自双方签署生效。
(以下无正文)甲方(垫资方):(签字)_________ 日期_________ 乙方(受益方):(签字)_________ 日期_________ 本协议经双方签字盖章后生效。
企业建设工程施工承包垫资协议书范本5篇篇1甲方:XXX公司乙方:XXX建筑公司鉴于甲方因项目建设需要,委托乙方进行施工承包,并同意乙方垫资部分工程款项,双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下垫资协议书:一、垫资工程概况1. 工程名称:XXX公司建设项目2. 工程地点:XXX3. 工程内容:详见施工图纸及预算清单二、垫资条款1. 垫资方式:乙方垫资部分工程款项,具体金额以实际结算为准。
2. 垫资期限:自本协议签订之日起,至甲方支付乙方垫资款项之日止。
3. 利息及费用:乙方垫资款项自实际支付之日起,按中国人民银行同期贷款利率计息,利息按月支付。
除垫资款项外,乙方不得向甲方收取其他费用。
4. 还款保障:甲方同意以项目建成后的部分资产作为抵押,确保乙方垫资款项的偿还。
三、施工承包条款1. 施工图纸及预算:乙方根据甲方提供的设计图纸及预算清单进行施工。
2. 施工工期:乙方应在合同签订后尽快进场施工,确保按期完成工程任务。
3. 质量标准:乙方应确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。
4. 验收及结算:工程完工后,甲方应及时组织验收,并按实际完成工程量进行结算。
四、违约责任1. 甲方违约责任:甲方如未按时支付乙方垫资款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担因此给乙方造成的全部损失。
2. 乙方违约责任:乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求,应承担因此给甲方造成的全部损失。
五、争议解决1. 争议解决方式:双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 法律适用:本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
六、其他条款1. 保密条款:双方应对本协议的内容及执行过程中了解到的对方商业机密严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。
2. 不可抗力:因不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致一方不能履行本协议的,可以部分或全部免除其责任,但应及时通知对方,并自不可抗力发生之日起30日内提供有效证明文件。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX建筑工程垫资施工责任承包协议范本版本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 承包商信息2.1 承包商名称2.2 承包商地址2.3 承包商联系方式3. 甲方信息3.1 甲方名称3.2 甲方地址3.3 甲方联系方式4. 垫资施工4.1 垫资金额4.2 垫资方式4.3 施工进度与垫资款支付关系4.4 垫资款的偿还方式5. 施工责任5.1 承包商责任5.2 甲方责任6. 工程质量6.1 质量标准6.2 质量监督与验收7. 工程进度7.1 施工计划7.2 进度监督与调整8. 工程变更8.1 变更条件8.2 变更程序9. 合同价格9.1 合同总价9.2 价格调整条件10. 付款方式与时间10.1 付款条件10.2 付款方式10.3 付款时间11. 违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任承担12. 争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决机构13. 合同的生效、变更与解除13.1 合同生效条件13.2 合同变更条件13.3 合同解除条件14. 其他约定14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同的附件第一部分:合同如下:第一条工程概述1.1 工程名称:根据双方协商确定的工程名称。
1.2 工程地点:具体到街道和门牌号码的工程实施地点。
1.3 工程规模:工程的总建设面积、建筑层数、建筑结构类型等。
1.4 工程内容:包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。
第二条承包商信息2.1 承包商名称:承包商的合法全称。
2.2 承包商地址:承包商的法定注册地址。
2.3 承包商联系方式:包括但不限于电话、传真、电子邮箱等。
第三条甲方信息3.1 甲方名称:甲方的合法全称。
3.2 甲方地址:甲方的法定注册地址。
3.3 甲方联系方式:包括但不限于电话、传真、电子邮箱等。
工程垫资合同8篇第1篇示例:工程垫资合同是指施工单位与资金提供方就工程款项垫付事宜所签订的合同。
一般情况下,工程款需要按照合同约定在工程进度完成一定比例后支付给施工单位,但是在施工过程中由于种种原因可能需要提前支付一部分工程款项,以保证施工的顺利进行。
这时就需要签订工程垫资合同,详细规定资金提供方提前支付的款项数额、支付方式、利息计算及偿还方式等事项,以保障双方的权益。
在工程垫资合同中需要明确规定垫资方提前支付的款项数额。
需要明确规定垫资的总额以及分期支付的具体数额,以及支付的时间节点。
这样可以使得双方都清楚地知道资金的使用情况,有利于双方合作的顺利进行。
工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的支付方式。
这包括支付的方式以及支付的账户信息,以确保资金能够及时到达施工单位的账户,并且在支付过程中减少各种不必要的纠纷和风险。
工程垫资合同中需要明确规定资金提供方提前支付款项的利息计算及偿还方式。
一般情况下,资金提前支付都会涉及到利息计算,需要在合同中详细规定利息的计算方式,以及偿还的方式和时间。
这一点对于双方都是非常重要的,可以避免后期出现因为利息计算方式不清晰而产生的争议。
工程垫资合同中需要明确规定双方在合同履行过程中可能涉及到的风险以及责任承担。
这样可以有效地防止因为合同履行过程中出现纠纷而产生的后续问题,保障双方的合法权益。
工程垫资合同是工程建设项目中非常重要的一环,通过签订工程垫资合同可以有效地规范双方的合作关系,保障双方的利益。
在签订工程垫资合双方应该充分考虑到合同中所涉及到的各个方面,以确保合同能够清晰明了地规定双方的权利和义务,从而使合同的履行更加顺利。
第2篇示例:工程垫资合同一、合同双方:甲方:(甲方单位名称)统一社会信用代码:地址:法定代表人:联系电话:二、合同内容:1. 甲方与乙方就(工程项目名称)工程的垫资事宜达成如下协议:a) 垫资对象:(工程项目名称),该项目由甲方委托乙方承担工程垫资服务,具体包括但不限于材料采购、人工费用、租赁设备等各项工程费用支出;b) 垫资金额:甲方委托乙方垫资金额为(具体金额数字),具体垫资期限为(具体时间周期),自(具体日期)起至(具体日期)止;c) 垫资利息:甲方应按照约定的垫资利率向乙方支付垫资利息,具体利息计算方式为(具体计算方式);d) 垫资偿还:甲方在约定垫资期限内应按时向乙方偿还垫资款项及利息,具体偿还方式为(具体偿还方式);e) 违约责任:如甲方未按时偿还垫资款及利息,应支付相应的违约金,具体违约金计算方式为(具体计算方式);f) 其他约定:除上述条款外,甲、乙双方还就工程垫资服务的其他相关事项进行一致约定。
发包人要求承包人垫资的合同6篇篇1发包人要求承包人垫资的合同合同编号:__________甲方(发包人):__________________乙方(承包人):__________________鉴于甲方对工程项目需要大量资金投入,为了确保项目的顺利进行,现甲、乙双方在平等自愿、公平合理的基础上经过充分协商,就乙方垫资事宜达成如下协议:一、垫资范围及金额1. 乙方同意在本合同签订后,按照工程实际需要,垫付工程款项,包括但不限于材料采购费、施工费、设备租赁费等工程相关费用。
具体金额根据实际项目进展情况确定,乙方应当及时垫付相关资金。
2. 乙方垫资金额不得超过总工程款的30%,具体标准由双方另行协商确定。
3. 若乙方需垫资金额超过约定金额,应当提前书面通知甲方,并经双方协商一致后进行支付。
二、垫资方式1. 乙方应当通过银行转账等电子支付方式向甲方支付垫资款项,确保款项的安全和有效到账。
2. 甲方收到乙方垫付的款项后,应当及时出具相应的收据或发票,并保证款项的合法合规性。
三、风险分担1. 乙方应当自行承担垫资行为的风险,包括但不限于资金损失、违约责任等后果。
2. 甲方在收到乙方垫资款项后应尽最大努力确保工程的正常进行,如发生资金流失或其他损失,甲方不承担责任。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间和金额垫资,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金按未支付金额的千分之五计算。
2. 若乙方未能按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付延期违约金,延期违约金按合同总金额的千分之三计算。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收并清算款项后终止。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并签署书面补充协议。
补充协议与本合同具有相同法律效力。
甲方(盖章):_____________ 乙方(盖章):_____________签订日期:_____________以上为《发包人要求承包人垫资的合同》内容,双方应当遵守合同约定,确保工程顺利进行,如有违约行为,应承担相应法律责任。
建设工程施工承包垫资协议书3篇篇1建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)乙方:(承包方)为了明确双方在建设工程施工承包垫资过程中的权利义务,甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目概况甲方与乙方就______工程施工籍资合作事项达成如下协议:1. 建设地点:______2. 项目名称:______3. 项目总投资:______元4. 乙方承担工程款比例为______%二、垫资方式1. 甲方将在______年______月______日将垫资金额______元支付给乙方;2. 乙方承诺在______年______月______日之前将建设工程款支付给甲方,并支付垫资费用______元;3. 双方约定甲方垫资的范围和项目进度款支付比例为______%。
三、协议的效力及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效;2. 甲方在乙方完成项目建设工程款支付后,本协议自动终止。
四、保密条款双方承诺对本协议的全部内容严格保密,不得向任何第三方透露。
五、其他1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 凡因本协议引起的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向______仲裁委员会申请仲裁。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:______年______月______日(以上内容为建设工程施工承包垫资协议书范本,供参考使用,具体内容可根据实际情况做适当调整)篇2建设工程施工承包垫资协议书甲方:(出资方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的施工承包工作,为确保工程顺利进行,经双方协商一致,特订立本协议。
一、项目内容和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:1.3 工程地点:1.4 工程规模:二、垫资方式及金额2.1 甲方在签订本协议后,按照工程进度和款项支付时间节点,向乙方提供垫资,作为工程施工资金的来源。
建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书一、协议背景为了促进建设工程的有序进行,保证施工方正常进行施工工作,且确保垫资方的利益得到充分保障,特制订本协议。
二、协议目的本协议的目的在于明确双方在建设工程施工承包垫资方面的权利和义务,维护双方的合法权益,以保证施工工程的顺利进行。
三、协议内容1. 垫资金额垫资方同意按照合同约定的金额,提供建设工程施工所需的垫资。
垫资金额为人民币(以下简称“RMB”)。
2. 垫资利息垫资方同意按照合同约定的利率,对提供的垫资金额收取垫资利息。
垫资利息以年息为单位,按照合同约定的支付方式进行支付。
3. 垫资返还施工方同意在建设工程完工后,按照约定的时间和方式返还垫资金额及垫资利息给垫资方。
4. 违约责任4.1 若垫资方未按照约定的时间提供垫资金额,则垫资方需按照约定支付违约金。
4.2 若施工方未按照约定的时间返还垫资金额及垫资利息,则施工方需按照约定支付违约金。
5. 双方责任本协议生效后,双方应本着互利互惠的原则,诚实守信地履行各自在协议中约定的义务。
6. 协议终止6.1 本协议自双方达成一致意见并签字之日起生效,其效力持续直到协议履行完毕或终止。
6.2 在协议履行过程中,若一方发现对方违反了协议的任何规定,应书面通知对方进行整改。
如对方在收到通知后,仍未进行整改或无法进行整改的,无违约方为违约方。
6.3 在协议履行过程中,若发生不可抗力等有关协议无法履行的情况,双方应共同商议解决方案,协商一致后进行处理。
7. 争议解决双方如在协议执行过程中发生争议,应友好协商解决。
若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、协议变更本协议的任何修改或变更应经双方书面同意并签字生效。
五、协议生效本协议一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
垫资方(盖章):_________________ 签字:_________________ 日期:_____________施工方(盖章):_________________ 签字:_________________ 日期:_____________。
建设工程施工合同关于垫资【合同标题】建设工程施工合同(垫资)【甲方(业主)】名称:地址:法定代表人:联系电话:【乙方(承包商)】名称:地址:法定代表人:联系电话:【合同】第一条总则1.1 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就________项目(以下简称“本项目”)的建设工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
第二条工程概况2.1 工程名称:2.2 工程地点:2.3 工程规模:2.4 工程内容:2.5 工程标准:第三条垫资条款3.1 垫资金额:乙方同意为本项目垫资人民币________元整。
3.2 垫资用途:垫资专用于本项目的施工费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
3.3 垫资期限:自本合同签订之日起至________年____月____日止。
3.4 垫资利息:按照中国人民银行同期贷款利率计算。
第四条还款条款4.1 还款方式:甲方应按照以下方式向乙方偿还垫资本金及利息:a) 按工程进度分期偿还;) 一次性偿还。
4.2 还款时间:甲方应在________年____月____日前偿还全部垫资本金及利息。
第五条保证条款5.1 甲方保证提供的工程信息真实准确,并承担因信息不实导致的一切后果。
5.2 乙方保证按合同约定使用垫资,并按期完成工程建设任务。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定时间偿还垫资本金及利息,应按逾期金额每日千分之五支付违约金。
6.2 如乙方未按约定使用垫资或未按期完成工程建设任务,应承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交________仲裁委员会仲裁。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
【签署页】甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:。
建设工程施工承包协议书(垫资)一、背景介绍二、协议条款1.项目名称和地点发包方和施工承包商应明确协议所涉及的建设工程项目的名称和具体地点。
2.合同金额和垫资金额发包方和施工承包商应在协议中确定项目的总合同金额,以及施工承包商需垫付的金额,包括垫资金额、垫付利息等。
3.垫资方式和期限发包方和施工承包商应明确垫资的方式和期限,例如银行贷款、自有资金等,并约定施工承包商垫资的起止日期和还款期限。
4.垫资利息如果垫资需要涉及利息,发包方和施工承包商应在协议中明确利息的计算方式和支付时间。
5.垫资款的使用施工承包商需明确垫资款的使用范围,确保垫资款只用于项目启动和进展,并进行适当的财务审计。
6.垫资款的保管发包方和施工承包商应约定垫资款的保管方式,保证垫资款的安全和合法性。
发包方可监督施工承包商垫资款的使用情况和账务核对。
7.垫资款的还款施工承包商应按照约定的还款期限和方式,按时将垫资款和利息归还。
(注:可视具体情况协商可调整还款期限和方式)8.合同变更如项目发生变更,包括变更合同金额、垫资金额等,双方应协商并书面确认变更协议。
9.违约责任如一方违反协议的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方由此造成的损失。
10.争议解决对于协议执行过程中产生的争议,双方应通过友好协商解决。
若无法协商一致,任何一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11.协议生效和解除协议经双方签字盖章后生效,并由双方各留存一份原件。
协议解除需双方书面同意并签署解除协议书。
三、其他事项1.相关附件相关协议附件:项目合同、垫资清单、财务审计报告等,以附件形式作为协议的一部分。
2.法律适用本协议的签订、生效、履行和解释均适用法律。
3.协议补充和修改本协议的补充和修改需经双方书面协商一致,并签署补充协议。
4.协议效力本协议对双方具有约束力,自协议生效之日起生效,有效期至合同完全履行之日。
本协议一式两份,发包方和施工承包商各执一份。
发包方(盖章):______________________施工承包商(盖章):______________________日期:_________________。
建设工程施工承包垫资协议书
Agreement on advance payment for construction contract of co nstruction project
甲方:___________________________
乙方:___________________________
签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号:XX-2020-01
建设工程施工承包垫资协议书
前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约平方米
(栋楼)。
四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。
利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。
停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
年月日
-------- Designed By JinTai College ---------。