建设工程施工合同(GF-XXXX-0201)填写范列
- 格式：docx
- 大小：46.51 KB
- 文档页数：18
下载文档原格式
合集下载
建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇
建设工程施工合同GF--0201示范文本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方名称：[甲方名称]（发包方）乙方名称：[乙方名称]（承包方）项目名称：[具体项目名称]签约地点：[签约地点]签订日期：XXXX年XX月XX日根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：[具体工程名称]。
工程地点：[具体地点]。
工程内容：[具体工程内容]。
工程规模：[具体规模描述]。
工程质量要求：[具体质量要求]。
二、合同工期及进度安排开工日期：XXXX年XX月XX日。
竣工日期：XXXX年XX月XX 日。
合同工期总日历天数：XX天（雨天顺延）。
进度款支付方式：[具体支付方式]。
三、合同价款及支付方式合同总价款（暂定）：人民币大写[金额汉字大写]，小写￥[金额数字小写]。
工程款支付方式：[具体支付方式]。
四、工程质量标准与验收要求工程质量标准应符合国家现行规范、规程及施工图纸的要求，并达到建设单位明示的质量要求。
工程验收按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。
乙方应按国家相关标准对材料、设备进行验收并妥善保管和使用。
在施工过程中出现质量事故，由乙方承担全部责任。
五、甲方责任与义务甲方应按照合同约定提供必要的技术资料、场地等施工条件，按时支付工程进度款，协调与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。
甲方应按时组织工程验收，并按照合同约定支付工程款。
甲方应履行合同约定的其他责任和义务。
六、乙方责任与义务乙方应按照合同约定配备项目负责人、技术人员和管理人员等主要人员并保证施工进度和质量，按时竣工。
乙方应按照有关法律、法规和安全生产要求以及企业质量、技术管理的有关规定开展施工活动。
乙方应及时报告施工进度及存在的问题，提出改进措施和合理化建议等。
乙方应对其施工行为承担全部责任。
七、安全施工与文明施工要求甲乙双方应严格遵守有关安全生产的法律法规，严格执行安全施工技术规范和安全操作规范。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航【建设工程施工合同】合同编号：GF-2017-0201本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）共同订立，双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成以下合同条款：第一条合同目的与范围1.1 本合同的目的是为了约定甲方与乙方在建设工程方面的权益和义务，并规定工程的内容、质量、进度、付款等。
1.2 本合同包括以下附件：附件一：工程项目说明书附件二：工程报价清单附件三：合同付款方式附件四：施工图纸附件五：施工进度计划附件六：质量保证书附件七：安全生产责任书第二条工程内容和规定2.1 本合同的工程内容见附件一《工程项目说明书》和附件四《施工图纸》。
2.2 工程的质量、进度和安全生产等要求详见附件六《质量保证书》和附件七《安全生产责任书》。
第三条工程价格和付款方式3.1 工程价格为人民币（以下简称“元”）_____元。
3.2 工程款项按照附件三《合同付款方式》的规定支付。
第四条进度管理4.1 乙方应按照附件五《施工进度计划》的要求，按期完成各项工程。
4.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方将承担违约责任，并支付相应的违约金。
第五条质量保证和验收5.1 乙方应按照附件六《质量保证书》的要求，保证工程的施工质量。
5.2 工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后方可结算工程款项。
第六条保密条款6.1 双方应对合同涉及的商业秘密和技术机密保密。
6.2 未经双方书面同意，任何一方不得向第三方披露与本合同签订、履行有关的商业秘密和技术机密。
第七条合同的解除及争议处理7.1 如因不可抗力或合同约定的其他原因，导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。
7.2 对于因合同履行引起的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起___天。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航一、合同基本信息合同编号：GF-2017-0201甲方（建设单位）：地址：联系人：：乙方（承包单位）：地址：联系人：：二、施工范围1. 工程名称：2. 工程地址：3. 工程规模及建筑面积：4. 工程涉及的主要内容及建设标准：5. 除施工范围外，甲方已承担的设计、施工以及其他责任：6. 工期要求：7. 工程价款及结算方式：8. 工程保修期：9. 工程款支付方式：（按工程进度支付或者经审核合格后一次性支付）三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供工程设计文件、勘测资料和相关资料。
（2）为乙方提供工程材料、设备等。
（3）向乙方提供建设工程现场，方便乙方施工。
（4）在工程建设过程中，及时解决与建设工程有关的问题。
（5）按照约定支付工程款，情况严重的情况下甲方有权终止合同。
2. 乙方的权利和义务：（1）根据图纸、施工规范、施工计划、工程质量标准等要求，完成工程建设任务。
（2）施工期间遵守国家法律、法规和行业安全规范，保护环境。
（3）负责施工期间的安全生产工作，遵守安全生产规定。
（4）按照约定要求完成工程质量检验。
（5）按照工程款支付方式及时领取工程款，情况严重的情况下乙方有权终止合同。
四、质量要求及验收标准1. 甲方要求：（1）工程建设应符合国家有关规定。
（2）工程建设应符合相关行业规范的要求。
（3）工程建设应符合设计要求，并保证工程质量达到验收标准。
2. 乙方应满足的要求：（1）乙方要按照相关规定和各项标准要求施工，确保施工质量达到验收标准。
（2）乙方要按照施工图纸执行施工，并保证施工质量符合验收标准。
（3）乙方要做好施工期间的检查、验收以及整改工作，确保施工质量满足验收标准。
五、违约责任及争议解决1. 违约责任：（1）乙方未按时履行合同的，按照甲方的损失情况赔偿。
建筑工程施工合同示范文本(GF-1999-0201)
建筑工程施工合同示范文本合同编号GF-1999-0201合同双方甲方：[委托人名称]乙方：[承包人名称]工程名称及地点工程名称：[工程名称]施工地点：[施工地点]合同总价款合同总价款为人民币[总价款]元。
工程概况1.工程规模：2.工程性质：3.整个工程进度计划：4.工程环境特殊要求：5.其他补充条件：甲方责任1.提供工程图纸、技术参数、材料规格及相关设备。
2.给予乙方施工所需的配合。
3.在施工期间保证施工现场的环境卫生及安全。
4.在本合同规定的接管日期按照规定接管工程。
乙方责任1.依据双方签订的合同规定完成工程，保证工程质量。
2.在甲方规定的日期内交工，达到预定的工程质量标准。
3.交工后在甲方规定日期内进行质保和维修。
4.施工当中产生的安全责任由乙方承担，包括人身伤亡和财产损失。
工程付款条件预付款1.甲方在签订合同后5日内按总合同价款的30%支付预付款给乙方。
2.乙方接到预付款后15天内开具相关发票。
进度款1.按照工期计划，甲方按照施工进度及验收结果支付相应的进度款。
2.各种款项支付应在验收合规后的30天内办理。
完工决算款1.乙方交付甲方的工程性能符合合同要求。
2.开具相关发票，在甲方规定日期内办理完工决算款的支付。
合同变更和解决在合同履行过程中出现以下情况，应协商处理：1.遇到不可抗拒的自然因素或其他意外情况；2.需要做出必要工程调整的情况；3.甲方或乙方在施工过程中的变更要求。
应协商解决问题并签署书面变更协议。
违约责任1.任何一方违反合同约定应承担造成的一切后果，包括但不限于各种损失和赔偿责任。
2.若产生争议，应先尝试协商解决。
如果协商无法解决，可以通过仲裁或法律途径解决。
合同解除和终止双方协商在下列情况下解除合同：1.双方一致同意解除合同；2.甲方按照合同规定支付款项且工程均已交付使用，合同自动解除；3.一方违约，经提出书面条件后十五天仍未改正；4.因不可抗力无法履行时，但须提前七天书面告知另一方。
建设工程施工合同GF--0201住建部
建设工程施工合同GF0201住建部建设工程施工合同GF0201住建部1. 引言本文档是基于住建部发布的GF0201标准模板，用于指导建设工程施工合同的起草和签订。
本合同涵盖了双方的权益保护、工程范围、工期、价格支付以及风险分担等方面的内容。
本文档旨在为各方当事人提供指导，确保双方权益的平衡和合同的顺利执行。
2. 合同当事人本建设工程施工合同GF0201住建部由以下双方当事人签订：2.1 甲方公司名称：统一社会信用代码：地址：法定代表人：负责人/联系人：2.2 乙方公司名称：统一社会信用代码：地址：法定代表人：负责人/联系人：3. 合同目的本合同的目的是为了确保建设工程的质量、安全、进度和成本，明确双方当事人的权利和义务，保护双方的合法权益。
4. 工程范围和规模双方当事人经协商一致，约定本次合作的工程范围和规模如下：4.1 工程名称：4.2 工程地址：4.3 工程内容：4.4 工程时间：4.5 工程预算：5. 工程进度和工期根据工程的复杂程度和规模，在合同签订后，双方当事人将制定具体的工程进度和工期计划，并确保按照计划进行施工和验收。
6. 工程款支付方式根据工程进度和工期计划，双方当事人约定工程款的支付方式和进度，以确保支付的及时性和合理性。
7. 工程质量与验收本合同委托甲方为工程质量的保证和验收的负责方，乙方应按照合同规定的质量标准进行施工，甲方有权进行质量检查和验收。
8. 变更和解除合同在施工过程中，如果变更合同内容或解除合同的情况发生，双方当事人应根据合同约定和法律法规进行协商和处理。
9. 违约责任如果合同一方未履行合同义务或违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
10. 争议解决双方当事人如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向司法机关提起诉讼，并依照中华人民共和国法律进行解决。
11. 其他事项双方当事人可根据实际情况，在签订合同时约定其他需要明确的事项。
以上是建设工程施工合同GF0201住建部的主要内容概要。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航一、合同概述本合同是根据相关法律和法规，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）签订，明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
二、合同条款1. 合同双方甲方：【填写甲方名称】地址：【填写甲方地址】联系人：【填写甲方联系人姓名】【填写甲方联系电话】乙方：【填写乙方名称】地址：【填写乙方地址】联系人：【填写乙方联系人姓名】【填写乙方联系电话】2. 工程描述描述工程的规模、内容、位置、技术要求等详细信息。
3. 工期规定建设工程的起止日期、施工期限及相关阶段性目标。
4. 工程价款及支付方式规定工程价款的金额、支付方式、进度款比例等。
5. 材料和设备明确工程所需的材料和设备要求，包括甲方提供和乙方自行采购的内容。
6. 施工保证金约定乙方向甲方支付施工保证金，并规定保证金的制度和退还条件。
7. 合同变更规定合同变更的程序、条件和责任。
8. 违约责任约定双方在违约情况下的责任和赔偿方式。
9. 保险责任明确工程保险的责任和范围。
10. 合同解除规定合同解除的条件和程序。
11. 争议解决约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式。
12. 合同附件所涉及附件如下：附件一：工程施工图纸附件二：工程施工规范附件三：工程质量验收标准附件四：施工合同付款计划附件五：建设工程安全生产许可证附件六：施工组织设计方案13. 法律名词及注释如下所涉及的法律名词及注释：1) 建设单位：指承担相应建设项目建设和投资的单位。
2) 施工单位：指负责具体实施建设工程的单位。
3) 工程规模：指建设工程的规模、功能和结构等方面的特点。
4) 技术要求：指建设工程在设计、施工和验收等方面的具体要求。
5) 进度款比例：指工程按进度完成后，根据约定支付的款项比例。
6) 施工保证金：指乙方向甲方支付为保证合同履行的一定金额。
《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)
建设工程施工合同 (GF-1999-0201)第一条合同的当事人甲方：（委托人/业主）乙方：（承包人/施工单位）第二条工程概况1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程规模：（填写工程规模）4. 工期要求：（填写工期要求）5. 施工内容：（填写施工内容）第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额：（填写合同价款总额）2. 支付方式：预付款：（填写预付款比例和金额）进度款：（填写进度款比例和金额）竣工验收款：（填写竣工验收款比例和金额）最终付款：（填写最终付款比例和金额）第四条材料与设备1. 供应商：（填写供应商名称）2. 材料与设备清单：（需要供应的材料和设备）3. 材料与设备的验收标准：（填写验收标准）第五条施工期限与延期罚金1. 施工期限：（填写施工期限）2. 延期罚金：（填写延期罚金规定）第六条品质保证与质量检验1. 品质保证：（填写品质保证期限）2. 质量检验：（填写质量检验方法和标准）第七条合同变更和解除1. 变更：（填写变更合同的程序和条件）2. 解除：（填写解除合同的程序和条件）第八条争议解决方式如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交仲裁委员会进行仲裁。
第九条合同生效及效力2. 合同效力：本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。
第十条其他约定事项（可以根据具体情况增加其他约定事项）第十一条合同附件本合同附件包括以下文件：1. 工程图纸2. 量具清单3. 技术规范4. 其他相关文件第十二条合同的解释、执行和争议解决本合同的解释、执行和争议解决均适用法律。
该建设工程施工合同于1999年2月1日制定。
(文字数：238)。
gf-2013-0201建设工程施工合同
gf-2013-0201建设工程施工合同在现代建筑业中，施工合同是确保项目顺利进行的关键文件。
GF-2013-0201建设工程施工合同作为一份标准合同范本，旨在为建筑施工项目提供一个全面的法律框架。
以下是根据该标题生成的内容：一、合同概述本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定，旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利与义务。
甲方为建设单位，乙方为施工单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程施工事项达成如下协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 工程内容：[具体施工内容]5. 工程标准：[具体施工标准]三、合同价款1. 合同总价：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式]3. 付款时间：[具体付款时间点或阶段]四、施工期限1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 工期延误：如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量要求1. 乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查。
3. 工程验收：工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后[具体时间]内完成验收。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工对周边环境的影响。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
八、争议解决双方在合同执行过程中发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
九、合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇特殊情况需变更或解除合同，双方应协商一致，并签订书面协议。
十、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)填写范列
建设工程施工合同(GF-2013-0201)填写范列建设工程施工合同(GF-2013-0201) 填写范例合同编号：GF-2013-0201合同签订地点：合同签订时间：甲方：（委托人）地址：电话：传真：联系人：乙方：（承包人）地址：电话：传真：联系人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国物权法》等法律、法规及相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就下列工程项目签订本合同：一、工程名称：二、工程地点：三、工程规模：四、质量标准：五、施工期限：六、合同价款：人民币（大写）七、合同价款支付方式及期限：八、质保金：合同总价款的___% 通行的保证金缴纳方式标准，合理的比例以及相关信息需要具体列明。
九、工程实施方案：十、进度计划：十一、合同变更：变更前需经审批并签署补充合同。
合同变更总额不得超过合同价款的___%。
十二、违约责任：包括甲方、乙方违约责任，违约金情况，以及违约条件等详细情况。
十三、争议解决：如产生争议，双方应协商解决；协商不成的，交由当地人民法院解决。
十四、合同生效及解除：合同生效时间及解除条件，以及过程等详细情况。
十五、其他事项：包括合同文本的附件要求以及合同备案等相关事宜。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：注意事项：1. 本合同采用自愿协商的方式签订，甲乙双方应当遵守诚信原则，认真履行合同义务。
2. 甲方应按照计划、设计、技术规范及合同要求提供工程用地、清理拆除物资及安全保障，为乙方施工创造条件；乙方应当按照合同要求积极组织生产施工，保证工程质量和安全，恪尽职守。
3. 合同价格是否包含了合同范围以外的内容，如有，需要单独明确金额、具体明细等相关事宜。
4. 合同的本项工程质量标准、施工期限、合同价款、合同价款支付方式及期限、质保金、工程实施方案、进度计划等主要条款应以书面形式所载合同约定为准。
本合同违约责任、争议解决、合同生效及解除以及其他事项可在书面形式上作出补充约定。
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航
建设工程施工合同(GF-2017-0201)填写范例、格式调整及文档导航建设工程施工合同(GF-2017-0201)（以下简称“本合同”）甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律和法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就甲方委托乙方进行下文规定的建设工程施工事项，达成如下合同：一、工程基本情况1、工程名称：2、工程建设地点（施工地点）：3、工程建设规模：4、工程建设内容：5、工程建设期限：6、工程质量目标：7、工程经费总额：8、支付方式及时间：9、施工图纸和技术标准的齐全性：10、其他二、双方权利和义务1、甲方权利与义务：（1）向乙方提供工程建设资料及要求的施工方案、施工图纸和预算等技术数据。
（2）按照合同规定向乙方支付工程款项，并按时提供工程施工所需的土地、用水、用电等公共设施。
（3）组织验收、竣工和交付工程。
（4）对乙方施工过程中发现的质量问题进行监理，对乙方的施工行为进行监督。
（5）对乙方违反合同约定的责任进行追究。
2、乙方权利与义务：（1）完成工程建设任务，保证工程质量达到合同约定的要求。
（2）按照合同约定的造价进行施工，并按照合同规定的工程进度和质量标准完成工程。
（3）按照合同约定的工期完成工程，如有延迟需向甲方提出书面申请，并获得甲方同意后纳入工程计划。
（4）负责建设期的安全、环境保护等，保证工程建设过程中不影响环境和公共利益。
（5）按照甲方要求对工程施工进行定期报告和工程质量自检自控，并向甲方及时汇报。
（6）乙方对工程施工的质量、进度、安全等负责。
如乙方违反合同约定，应承担相应的法律责任。
三、施工成本1、工程施工总造价为______价款，其中：①征地及土址费用为______元；②材料及设备购置费用为________元；③设备安装调试费用为________元；④人工工资总计为________元；⑤其他费用为________元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（GF—2013—0201）建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：土建及水电安装工程施工。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：基坑支护、桩基、土建、水电安装、通风。
二、合同工期计划开工日期：2014年3月31日。
计划竣工日期：2014年9月26日。
工期总日历天数：180天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合符合国家验收规范标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹拾万零叁仟叁佰壹拾肆元陆角玖分(¥103314.69元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） / (¥ / 元)；（4）暂列金额：人民币（大写） / (¥ / 元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于2014年3月5日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。
十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款通用条款参照（CF-2013-0201）第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：房建甲级；联系电话：；电子信箱：；通信地址： /。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图6套(其中4套为编制竣工图所用)；发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；承包人提供的文件的期限为：开工前；承包人提供的文件的数量为：肆份；承包人提供的文件的形式为：书面文件；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程部；发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：现场项目部；承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：现场监理部；监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。
承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单存在缺项、漏项的。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号： / ；职务：工程部经理；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责提供电源，距离项目地块红线100米距离内，由本工程承包人接入施工现场，设置分电源箱，并单独装表计量。
从发包人提供的电源至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施，安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
结算时，发包人将按照向供电部门缴纳电费的单价和承包人的实际用电数量扣回用电费用（含分摊的线路损耗费用）。
发包人负责提供水源，距离项目地块红线100米距离内，由本工程承包人接入施工现场，并单独装表计量。
从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施，其安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中。
结算时，发包人将按照向供水部门缴纳水费的单价和承包人的实际用电数量扣回用水费用（含分摊的损耗费用）。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。
发包人是否提供支付担保： / 。
发包人提供支付担保的形式：/ 。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：四套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。
若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。
如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付10万元的违约金。
④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。
⑤承包人进入园区施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。
现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；园区的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在园区道路上搅拌砼及砂浆。