施工合同备案表
- 格式:doc
- 大小:63.50 KB
- 文档页数:5
建设工程施工合同备案表一、备案信息1. 工程名称:XXXX建设工程2. 工程地点:XXXX地区3. 工程规模:XXXX平方米4. 工程总投资:XXXX万元5. 施工单位名称:XXXX建筑工程有限公司6. 施工单位资质等级:XXXX级7. 发包人名称:XXXX房地产开发有限公司8. 发包人代表:XXXX先生9. 承包人名称:XXXX建筑工程有限公司10. 承包人代表:XXXX先生11. 合同签订日期:XXXX年XX月XX日12. 合同工期:XX个月13. 工程质量标准:按照国家相关法律法规和行业标准执行二、合同主要内容1. 工程范围:根据工程图纸和工程量清单,承包人应完成所有施工工作,包括土建、安装、装修等。
2. 工程价款:工程总价款为XXXX万元,其中预付款为XXXX万元,进度款为XXXX 万元,竣工结算款为XXXX万元。
3. 工程进度:承包人应按照约定的工期完成工程,如有延期,应按照合同约定承担违约责任。
4. 工程质量:承包人应保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准,如有质量问题,应承担修复责任。
5. 安全生产:承包人应严格遵守国家安全生产法律法规,确保工程安全。
6. 争议解决:双方因履行合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、备案材料1. 施工合同原件一份2. 施工合同备案表一份3. 承包人资质证书复印件一份4. 发包人营业执照复印件一份5. 施工单位安全生产许可证复印件一份6. 施工单位负责人身份证明一份7. 其他相关材料:如工程图纸、工程量清单、合同附件等。
四、备案程序1. 承包人登陆当地建设行政主管部门网站,进行网上备案申报。
2. 承包人按照要求填写备案表,并上传相关材料。
3. 备案机构对备案材料进行审核,审核通过后,备案完成。
五、备案注意事项1. 备案应在合同签订后七个工作日内完成。
2. 备案所需材料应真实、完整、有效。
3. 备案过程中,如有疑问,应及时与备案机构联系。
=====本合同更广泛的场景,特设场景及条款=====特殊的应用场合及增加的条款:1.特殊应用场合:政府投资的建设项目增加的条款:a.政府审批要求:合同中应明确政府投资项目的审批流程、审批部门及审批时间等要求。
b.资金拨付与监管:合同中应规定政府资金拨付的方式、时间及监管措施,确保资金使用的合规性。
c.项目审计:合同中应明确政府投资项目的审计流程、审计机构及审计结果的应用等。
2.特殊应用场合:国际工程项目增加的条款:a.货币与汇率:合同中应规定合同金额的货币种类、汇率波动对合同金额的影响及调整机制。
b.国际税收:合同中应明确项目所在国家的税收政策、税收种类及税收缴纳方式等。
c.文化差异与沟通:合同中应规定双方在沟通、协调及解决问题时,如何应对文化差异带来的影响。
3.特殊应用场合:环境敏感区域的建设项目增加的条款:a.环保要求:合同中应明确项目在施工过程中需要遵守的环保法规、标准及措施。
b.环保监测与报告:合同中应规定环保监测的频率、监测机构及监测报告的提交等要求。
c.环保事故处理:合同中应明确在发生环保事故时,双方应采取的措施、责任分担及赔偿标准等。
4.特殊应用场合:高海拔或恶劣环境的建设项目增加的条款:a.环境适应性要求:合同中应明确项目在施工过程中需要遵守的高海拔或恶劣环境适应性要求。
b.施工安全与保障:合同中应规定在特殊环境下,施工安全的保障措施、应急预案及救援机制等。
c.设备与材料适应性:合同中应明确项目所需设备与材料在特殊环境下的适应性要求及验收标准。
5.特殊应用场合:PPP(公私合营)项目增加的条款:a.合作伙伴选择:合同中应明确PPP项目中合作伙伴的选择标准、流程及评估机制等。
b.风险分担与收益分配:合同中应规定项目风险分担的原则、方式及收益分配的比例等。
c.项目移交与后期维护:合同中应明确项目移交的标准、时间及后期维护的责任主体等。
附件列表及要求:1.建设工程施工合同:包括合同双方的基本信息、合同金额、施工范围、工期、质量标准、付款方式等。
施工合同备案表事 项 编 码 事 项 名 称 事 项 分 类 事 项 类 型I 事 项 类 型 II 特 别 程 序 办 理 主 体 主 体 性 GJ-SP-0002建设工程施工合同备案行政职权(非行政许可的行政审批)即办件■承诺件□ 报批件□新办■ 变更□ 注销□年审(检)□其他□现场踏勘■ 专家论证□ 集体讨论 □听证□其他□高新区管委会建设管理局法定机关质 办 理 部 门 办 理 地 点 行 使 依 据 受 理 条 件 申 请 材 料 办 理 程 序 法 定 期 限 承 诺 期 限 是高新区管委会建设管理局行政审批科高新区管委会建设管理局建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令 第 89 号)第四十七条第一款招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人 不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
订立书面合同后 7 日内,中 标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备 案。
建设工程招标投标情况备案在高新区管委会建设管理局办理的项目1.建设工程施工合同--------------------------1 份 2.施工合同备案表----------------------------3 份 3.外地企业单项工程登记备案证明--------------1 份。
高新区管委会建设管理局行政审批科受理-审核-局领导批准-发放审批结果5 个工作日1 个工作日否否 收 费 收 费 明 细 发 具 证 照 服 务 表 格 常 见 问 题 解 答 联 系 电 话 监 督 电 话 在 线 服 务 链 接 序号 1 证照(批文)名称 证照(批文)编号 份数 有效期 《施工合同备案表》 无 2份 年 收费名称 收费 标准 收费依据《施工合同备案表》68410600。
施工合同备案表1. 引言施工合同备案表是指为了方便监督和管理施工合同的签订和履行过程,而由有关管理部门制定的一份文书。
该文书被广泛使用在建设项目的施工过程中。
其主要作用是记录签订的施工合同和相关文件,并监督合同方的履行情况,确保建设项目的顺利进行。
2. 编制目的和依据2.1 编制目的施工合同备案表的编制目的是为了:•记录施工合同的签订过程;•跟踪监督合同履行过程;•为管理部门提供决策依据和参考。
2.2 编制依据施工合同备案表的编制依据主要有以下几个方面:•《建设工程施工合同管理条例》;•《建设工程施工合同管理规定》;•《建筑工程施工合同样本及说明》;•国家和地方相关文件。
3. 编制程序3.1 编制单位施工合同备案表的编制单位应该是建设工程项目所在地的行政管理部门或负责施工合同管理的单位。
3.2 编制程序施工合同备案表的编制程序主要包括以下步骤:1.收集施工合同相关资料,包括合同印本、合同变更协议、承包人资质证明文件、施工方案、质量保证书、保险单等相关材料。
2.对收集到的施工合同相关资料进行筛选、整理,将其录入备案表中。
3.核对备案表中的信息是否与收集的资料相符。
4.审核备案表填写是否准确无误。
5.签署备案表并进行归档,确保备案表及其相关资料能够长期保存。
3.3 编制内容施工合同备案表的编制内容应该包括以下基本信息:•合同编号:用于标识该合同的唯一编号。
•签订日期:施工合同签订的日期。
•合同金额:施工合同的金额。
•合同内容:施工合同内容的简要概述。
•承包人资质:承包人的资质证明文件。
•合同变更:合同变更协议的相关信息。
•施工方案:施工方案的审核情况及审批结果。
•质量保证书:质量保证书的审核情况及验收结果。
•保险单:保险单的相关信息。
4. 结论施工合同备案表是建设工程施工过程中必备的一份文书。
其主要作用是为了监督施工合同的签订和履行情况,并为后续工作提供决策依据。
本文介绍了施工合同备案表的编制目的、编制依据、编制程序和内容,对于建设工程项目的管理工作具有一定的参考价值。
建设工程施工合同备案申请表
新兴县建设工程造价管理站:
现提交工程合同(本)及相关材料,申请备案。
我单位承诺,所有材料均真实有效,并承担由此可能引发的责任。
建设单位(公章):
年月日
附:基本信息表:
发包单位名称社会统一信用码
法定代表人姓名项目负责人姓名
发包单位地址/固定电
话
承包单位名称社会统一信用码
法定代表人姓名项目负责人姓名
承包单位地址/固定电
话
预算价格(万元)
或最高报价值(万元)
合同价格(万元)
合同工期(天)房屋总高度(m)
项目最大单跨跨度
(m)
房屋建筑填写:
建筑面积(m2)
建筑层数(地上、地下、顶层是否复试)
市政工程填写:
总长度(m)
发包方式
(直接发包、邀请招标、
公开招标)
资金来源
(财政拨款、国有或集体资质、外资或股(私)份、
其它
工程地点预算(最高报价值)
编制单位
合同承包范围:
(房屋建筑及其配套填写):
(地基基础、主体结构、
屋面、装修装饰、建筑幕
墙、给水排水、暖通、电
气、消防、智能化、防雷
等
合同承包范围:
(市政基础设施工程填写):
填表说明:
1、此表格需正反一页打印,建设单位加盖公章。
2、“建筑面积或总长度项目”房屋建筑填写建筑面积、建筑层数,如项目有几个单体组成,需填写总建筑面积和各单体建筑面积和层数。
市政基础设施工程填写总长度。
经办人签名:联系电话:。
建设工程施工合同备案登记表一、前言建设工程施工合同备案登记表是建设工程施工合同签订后,由建设单位向建设行政管理部门提交的备案登记材料。
本文将对建设工程施工合同备案登记表的填写要求、提交材料及注意事项进行详细阐述,以确保合同备案登记工作的顺利进行。
二、建设工程施工合同备案登记表的填写要求1.合同双方基本信息:合同备案登记表应详细填写建设单位和施工单位的基本信息,包括单位名称、地质、联系方式、法定代表人等。
2.合同内容:合同备案登记表应详细填写建设工程施工合同的主要条款,包括工程名称、工程地点、工程规模、合同价款、工期等。
3.合同签订日期:合同备案登记表应填写建设工程施工合同的签订日期。
4.合同附件:合同备案登记表应附上建设工程施工合同的原件及复印件。
5.其他需要填写的内容:根据当地建设行政管理部门的要求,可能还需填写其他相关信息。
三、提交材料1.建设工程施工合同备案登记表。
2.建设工程施工合同原件及复印件。
3.建设单位和施工单位的营业执照副本复印件。
4.建设单位和施工单位的资质证书复印件。
5.建设工程规划许可证复印件。
6.建设工程施工许可证复印件。
7.其他需要提交的材料。
四、注意事项1.合同备案登记表应如实填写,不得弄虚作假。
2.提交的材料应齐全、真实、有效。
3.合同备案登记应在合同签订之日起30日内完成。
4.合同备案登记完成后,如合同内容发生变更,应及时办理合同变更备案登记。
5.建设单位和施工单位应严格按照合同约定履行合同义务,确保建设工程质量和安全。
6.合同备案登记表及相关材料应妥善保管,以备查验。
五、建设工程施工合同备案登记是保障建设工程质量和安全的重要措施。
建设单位和施工单位应严格按照相关规定办理合同备案登记,确保合同备案登记工作的顺利进行。
同时,建设行政管理部门应加强对合同备案登记工作的监管,切实保障建设工程质量和安全。
重点关注的细节:合同备案登记的时限和变更登记要求详细补充和说明:合同备案登记的时限根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》,建设单位与施工单位签订建设工程施工合同后,应在合同签订之日起30日内向建设行政管理部门办理合同备案登记。
建设工程施工合同备案表建设工程施工合同备案表1. 合同基本信息序号内容填写要求1 合同编号填写合同的唯一标识符2 合同名称填写合同所涉及的建设工程名称3 合同类型填写合同类型,如施工合同、设计合同等4 合同甲方填写合同的甲方名称5 合同乙方填写合同的乙方名称6 合同签订日期填写合同签订的日期7 合同工期填写工程合同的工期2. 合同内容在此部分详细描述合同的主要内容和条款,包括但不限于以下内容:工程建设的内容和范围工程价款及付款方式工程质量要求违约责任和解决争议的方式变更和终止合同的条款等3. 施工单位信息序号内容填写要求1 单位名称填写承担施工任务的单位名称2 单位性质填写单位的经济性质,如国有、私营等3 单位地址填写单位的详细地址4 法定代表人填写单位的法定代表人姓名5 填写单位的6 注册资金填写单位的注册资金7 主要人员构成填写单位的主要人员构成情况4. 施工技术人员资质在此部分列出施工单位的技术人员情况,包括但不限于以下内容:施工总工程师施工项目经理监理人员施工班组长或技术负责人等5. 违法违规记录序号违法违规行为处罚情况1 违法行为1 处罚情况2 违法行为2 处罚情况3 违法行为3 处罚情况4 违法行为4 处罚情况6. 施工合同备案意见在此部分填写施工合同备案单位的意见和评估,包括但不限于以下内容:施工单位的资质和信誉评估施工单位的技术能力评估施工单位的合同履约能力评估施工单位的安全生产管理能力评估施工单位的环境保护意识评估等7. 备案单位信息序号内容填写要求1 单位名称填写施工合同备案单位的名称2 单位性质填写备案单位的经济性质,如国有、私营等3 单位地址填写备案单位的详细地址4 法定代表人填写备案单位的法定代表人姓名5 填写备案单位的6 备案人员姓名填写进行备案的人员姓名8. 备案结果在此部分填写施工合同备案的结果,包括但不限于以下内容:合格备案不合格备案备案单位的意见和建议等9. 备案日期在此部分填写施工合同备案的日期。
建设工程施工合同备案表合同编号:_______甲方(建设单位):_______乙方(施工单位):_______根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就建设工程施工事项达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程质量:按照国家现行施工验收规范、质量评定标准和设计文件要求,达到合格标准。
二、合同工期2.1工程开工日期:_______2.2工程竣工日期:_______2.3合同工期总日历天数:_______天三、合同价款及支付方式3.1合同价款:本合同总价款为人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元。
3.2支付方式:(1)预付款:合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款;(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方提出支付申请,甲方在收到申请后_______日内支付相应进度款;(3)结算款:工程竣工验收合格后_______日内,甲方向乙方支付至合同总价款的_______%;(4)质保金:工程竣工验收合格满_______年后,甲方向乙方支付剩余的_______%作为质保金。
四、双方权利和义务4.1甲方权利和义务:(1)负责提供施工所需的设计文件、施工图纸、技术规范等资料;(2)负责办理施工所需的各类政府批件、手续;(3)负责协调施工现场与周边单位、个人的关系;(4)按照合同约定支付合同价款;(5)对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督、检查。
4.2乙方权利和义务:(1)按照设计文件、施工图纸、技术规范进行施工;(2)负责施工现场的安全生产、文明施工;(3)按照合同约定提交工程进度款申请;(4)按照合同约定提交竣工验收报告;(5)承担施工过程中的质量、安全责任。
五、违约责任5.1甲方违约:(1)未能按照合同约定支付合同价款,每逾期一日,应支付逾期付款金额的_______%作为违约金;(2)因甲方原因导致工程延期,每延期一日,应支付乙方工程总价款的_______%作为违约金。
建筑工程施工合同备案申请表一、前言建筑工程施工合同备案申请表是建筑工程施工合同备案的重要文件,用于向建设行政管理部门申请备案。
本文档旨在为建筑工程施工合同备案申请表的填写提供指导,确保申请表的填写准确、完整、规范。
二、填写要求1.申请人应如实填写申请表,不得有虚报、隐瞒等情况。
2.申请表应使用蓝黑墨水笔或签字笔填写,字迹要清晰、工整。
3.申请表中的内容应与建筑工程施工合同的内容保持一致。
4.申请表中的各项内容应填写完整,不得有空项。
5.申请表中的数字应使用阿拉伯数字。
6.申请表中的日期应填写年、月、日。
7.申请表中的签名应使用全名,并加盖单位公章。
三、填写内容1.申请单位信息(1)申请单位名称:填写申请单位的全称。
(2)申请单位地质:填写申请单位的详细地质。
(3)法定代表人:填写申请单位法定代表人的姓名。
(4)联系方式:填写申请单位的联系方式和电子。
2.建设单位信息(1)建设单位名称:填写建设单位的全称。
(2)建设单位地质:填写建设单位的详细地质。
(3)法定代表人:填写建设单位法定代表人的姓名。
(4)联系方式:填写建设单位的联系方式和电子。
3.施工单位信息(1)施工单位名称:填写施工单位的全称。
(2)施工单位地质:填写施工单位的详细地质。
(3)法定代表人:填写施工单位法定代表人的姓名。
(4)联系方式:填写施工单位的联系方式和电子。
4.建筑工程施工合同信息(1)合同名称:填写建筑工程施工合同的名称。
(2)合同编号:填写建筑工程施工合同的编号。
(3)合同签订日期:填写建筑工程施工合同签订的日期。
(4)合同金额:填写建筑工程施工合同的总金额。
(5)合同工期:填写建筑工程施工合同约定的工期。
(6)合同主要内容:简要描述建筑工程施工合同的主要内容。
5.备案申请信息(1)备案申请日期:填写建筑工程施工合同备案申请的日期。
(2)备案申请部门:填写建筑工程施工合同备案申请的建设行政管理部门。
(3)备案申请原因:简要说明建筑工程施工合同备案申请的原因。
成都市建设工程施工合同备案登记表成都市建设工程施工合同备案受理登记表
项目卡号:
工程名称
房屋建筑市政工程
工程地点
建筑层数
地下层地上层
建筑面积结构形式建设长度
构筑物高度米
道路宽度管径区间天
质量
发包人
工期
承包人合同价款监理企业
注册建造师其中:安全文明施工费监理合同价
总监理工程师
劳务
分包企业
分包合同价
劳务分包企业资质等级
需提交的施工合同备案资料:
1、中标通知书;
2、建设工程施工合同、劳务分包合同、监理合同,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书;
3、劳务分包企业、监理企业资质证书;
4、分包承包人安全生产许可证另:若施工合同中未明确约定安全文明施工措施费支付计划及民工工资支付计划的,还应提交安全文明施工措施费支付协议、民工工资支付协议
报送人:
报送单位:
联系电话:
注:报送单位应根据建设工程情况如实填写表内内容,并将此表及施工合同备案资料交工作人员进行备案。
施工合同备案表范本一、工程概况1. 工程名称:(全称)2. 工程地点:(详细地址)3. 工程内容:(简要描述工程的主要内容)4. 投资计划或工程立项批准文号:(填写相关批准文号)5. 资金来源:(如:建设单位自筹、贷款、政府投资等)二、合同主体1. 发包人(全称):(填写发包人的全称)2. 承包人(全称):(填写承包人的全称)三、合同工期1. 合同工期:(填写合同约定的工期,如:x个月或x个日历天)四、工程质量标准1. 工程质量标准:(填写工程的质量标准,如:合格、优良等)五、合同价款1. 合同价款(大写):(填写合同价款,用大写表示)六、合同文件及解释顺序1. 组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.1款的规定一致。
七、词语含义1. 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
《专用条款》中没有具体约定的事项,均按《通用条款》执行。
八、承包人承诺1. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺1. 发包人向承包人承诺按照合同约定支付合同价款,履行合同约定的其他义务。
十、合同的生效、变更和解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的变更和解除,必须经双方协商一致,并书面确认。
十一、违约责任1. 双方违反合同的约定,应承担相应的违约责任。
2. 双方因不可抗力原因导致不能履行合同的,根据不可抗力的影响,相应减轻或免除违约责任。
十二、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十三、其他约定1. 本合同一式两份,双方各执一份。
2. 本合同的未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(发包人):(签字或盖章)乙方(承包人):(签字或盖章)签订日期:(填写合同签订的日期)注:本范本仅供参考,具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就工程建设施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:_______2.工程地点:_______3.工程范围:_______4.工程内容:_______二、合同工期1.工程开工日期:_______2.工程竣工日期:_______三、合同价款1.工程总价款:人民币(大写):_______元整(小写):¥_______元2.付款方式:(1)预付款:合同签订后_______日内,甲方支付乙方合同总价款的_______%;(2)进度款:按照工程实际进度,甲方支付乙方相应进度款;(3)结算款:工程竣工验收合格后_______日内,甲方支付乙方剩余合同总价款的_______%。
四、工程质量和安全1.乙方应按照国家有关工程建设质量标准、规范和设计文件要求进行施工,确保工程质量合格;2.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强安全生产管理,确保工程安全。
五、甲方权利和义务1.提供施工场地、施工图纸、技术资料等施工所需条件;2.按合同约定支付合同价款;3.配合乙方办理相关手续;4.对乙方施工过程进行监督检查。
六、乙方权利和义务1.严格按照施工图纸、技术资料和国家有关标准进行施工;2.按合同约定完成工程进度,确保工程质量和安全;3.配合甲方办理相关手续;4.对施工现场进行管理,确保文明施工。
七、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款,应承担违约责任;2.乙方未按合同约定完成工程进度、质量和安全,应承担违约责任。
八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、合同附件1.施工图纸;2.技术资料;3.工程量清单;4.其他相关文件。
十、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份;2.本合同自双方签字盖章之日起生效;3.本合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建设工程施工合同备案表建设工程施工合同备案表一、基本信息1. 项目名称:(填写项目名称)2. 合同备案号:(填写合同备案号)3. 建设单位:(填写建设单位名称、地址、连系人及连系方士)4. 施工单位:(填写施工单位名称、地址、连系人及连系方士)5. 工程地点:(填写工程地点)6. 工程规模:(填写工程规模)二、工程内容1. 工程概况:(对工程的概况进行描述,包括工程类型、计划工期、工程造价等)2. 工程范围:(详细描述工程的范围,包括建筑面积、楼层数、使用功能等)3. 工程进度计划:(列出工程的进度计划及里程碑节点)三、合同情况1. 合同类型:(填写合同类型,如施工合同、设备采购合同等)2. 合同金额:(填写合同金额)3. 合同签订日期:(填写合同签订日期)4. 合同履约期限:(填写合同履约期限)四、合同履行情况1. 施工进展情况:(详细描述施工进展情况,包括各项工程进展、遇到的问题及解决方案等)2. 质量控制情况:(说明质量控制措施、验收标准及验收结果等)3. 安全施工情况:(描述安全施工措施、安全检查情况及事故情况等)4. 合同变更情况:(列出合同变更项、变更原因及变更金额等)5. 施工款支付情况:(说明各阶段施工款支付情况)五、审批文件1. 建设工程规划许可证号:(填写建设工程规划许可证号)2. 建设用地规划许可证号:(填写建设用地规划许可证号)3. 环境影响评价文件批准号:(填写环境影响评价文件批准号)六、附件1. 合同正本及附件复印件2. 工程经理及监理工程师证书复印件3. 施工许可证复印件4. 施工组织设计文件5. 配套设施设计文件6. 施工图纸及变更图纸七、法律名词及注释1. 建设工程施工合同法:规定了建设工程施工合同的有关法律法规,包括合同的订立、履行、变更、违约等事项。
2. 建设工程规划许可证:是指用于规范建设项目建设规划设计、环境保护等方面的行政许可证件。
3. 建设用地规划许可证:是指用于规范建设项目土地利用、建设用地等方面的行政许可证件。
建设工程施工合同备案表
合同备案编号:YG
注:1、本表一式四份,市建管部门、施工单位各留存一份,施工单位报送建设单位两份;
2、“施工现场注册备案人员证书编号”栏填写资格证书或岗证书编号;
3、“施工单位提供的文件或证明材料情况”栏填写文件或证明材料是否完备情况;
4、“施工单位意见”和“建设单位意见”栏填写对本表内容的确认意见。
建设工程施工合同
备案表
合同备案编号:YG
马尔康县建筑工程管理局制
江苏省建筑业企业信用评价记分标准(暂行)(摘录)
一、施工单位将承包的工程转包或者违法分包的:
1、企业出借、出租资质、允许其他单位和个人挂靠的扣11分;
2、总承包人将其承包的全部建设项目转给他人或者将其承包的、全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的扣11分;
3、总承包人将建设工程分包给不具备相应资质条件的承包人的扣11分;
4、建设工程承包合同中未有约定的,未经建设单位认可,承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的扣1分;
5、分包人将其承包的建设工程再分包的扣11分;
6、总包人将工程分包给无资质的包工头施工的扣21分。
二、发生过工程建设重大质量安全事故的:
1、企业负责人、项目负责人、专职安全人员未持证上岗的扣11分;
2、违反工程建设强制性标准的扣21分;
3、因施工质量、施工单位不良行为等暂停施工的扣11分。
三、隐瞒或者谎报、拖延报告工程质量安全事故或者破坏事故调查的:
1、发生工程质量安全事故,隐瞒不报或未及时向有关部门报告的扣11分;
2、破坏事故现场,阻碍进行事故调查的扣21分。
四、按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗,情节严重的:
1、项目部管理人员、特殊工种作业人员未按规定持证上岗,情节严重的扣11分;
2、现场施工作业人员持证上岗未达规定要求的扣4分。
五、未按规定及时备案:
1、项目中标后,未按规定及时进行合同备案的扣11分;
2、工程完工后,未按规定到建管部门在《信用手册》签署综合意见的扣5分;
3、专业分包合同和劳务分包合同未按规定备案的扣11分。
六、项目经理部未按规定在职在岗和不服从管理以及违章操作产生不良影响的:
1、项目经理长期脱岗、项目经理部人员未履行合同实施有限管理的扣11分;
2、工地管理混乱,发生打架、斗殴以及盗窃行为的扣3分;
3、食堂、宿舍卫生条件差受到批评的扣2分。