建设工程监理合同(示范文本)2012最新版

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策，进行申请并获得资质，并依法成立监理机构，方可开展建设工程监理活动。

第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务，确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现，维护委托方和监理方的合法权益。

第三条【定义和解释】根据本合同的要求，以下术语的定义和解释如下：1. 建设工程：指按照法律法规和合同要求，在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。

2. 监理：指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。

3. 委托方：指依法与监理方签订本合同，委托监理方开展建设工程监理活动的单位。

4. 监理方：指取得了合法资质的监理机构，具有从事建设工程监理活动的能力和经验。

......第二章建设工程监理任务第五条【监理范围】监理方应按照合同约定，对建设工程的各个阶段进行监理。

监理范围主要包括但不限于以下内容：1. 工程设计阶段的审查和确认；2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核；3. 施工过程的监督检验；4. 变更设计和施工方案的审查和确认；......第三章建设工程监理报告第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定，及时记录和整理建设工程的监理日志。

监理日志内容应包括但不限于以下内容：1. 施工过程中的关键环节和节点；2. 施工现场的实际情况和问题；3. 施工进展和工期控制的情况；4. 施工质量的检验、评估和指导意见；......第四章合同变更和索赔第十七条【变更设计和施工方案】如需进行建设工程的设计变更或施工方案变更，应按照合同约定和法律法规的要求进行。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（监理人）：【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作，甲乙方根据有关法律、法规和管理办法，通过友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：一、监理范围及任务1.1 监理范围：【详细描述监理范围，包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务：【具体监理任务，例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式：【详细描述监理工作方式，包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求：【监理工作的具体要求，例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用：【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式：【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务：【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任：【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式：【列明争议解决方式，例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会：【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用：【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更：【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止：【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则：【补充说明其他相关事宜】附件列表：1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释：1. 合同：指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。

2. 监理：指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。

3. 委托人：指工程监理的委托方，即甲方。

4. 监理人：指受委托对工程进行监督和管理的一方，即乙方。

5. 施工合同：指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。

在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工延期：当施工方无法按时完成工程时，应及时与甲方沟通，协商合理的延期方案。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)甲方：（合同项目乙方）乙方：（监理机构甲方）鉴于乙方具备资质，并能够满足甲方的监理需求，双方经友好协商，就甲方的建设工程项目进行监理合作，达成以下协议：一、监理任务范围乙方作为甲方的监理机构，负责对以下建设工程项目进行全过程监理：1. 项目名称：2. 项目地点：3. 工程规模：4. 工程内容：二、监理报酬甲方将按以下方式支付监理报酬给乙方：1. 监理费用总额：2. 支付方式：3. 支付时间节点：三、监理义务乙方作为甲方的监理机构，应履行以下监理义务：1. 监督工程质量，确保施工符合相关法律法规和标准；2. 检查施工图纸和设计文件，提出合理的修改建议；3. 监督工程进度，及时发现并解决施工延误问题；4. 检查材料质量和进场验收；5. 检查施工现场的安全措施；6. 协助甲方与施工单位协调沟通；7. 撰写监理报告，记录工程进展和问题解决情况；8. 提供工程技术咨询和解答。

四、甲方责任甲方应履行以下责任：1. 合理提供施工图纸和设计文件；2. 按照监理要求提供相关工程材料；3. 保障监理人员的施工现场进入权利；4. 及时支付监理费用。

五、保密条款双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密和技术资料，并在合同解除后继续保持保密。

六、争议解决双方在执行本合同过程中产生的争议应友好协商解决，如协商不能解决，则提交相关仲裁机构解决。

七、附件所涉及附件如下：1. 施工图纸和设计文件：2. 工程合同：3. 工程进度安排：4. 工程材料清单：八、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程监理：指对建设工程项目从前期准备、设计、招投标、施工等各个阶段进行监督、检查和指导的行为。

九、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 工程延误：监理机构应及时通知甲方，并与施工单位协商解决；2. 施工质量问题：监理机构应提出整改要求，并监督施工单位进行整改；3.材料质量问题：监理机构应及时通知甲方，并提供合适的替代方案。

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律法规的规定，结合建设工程监理领域的实际情况，为规范建设工程监理合同的签订和履行，保障各方当事人的合法权益，特制定本示范文本。

二、合同主体1. 委托方（甲方）：名称：[委托方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[委托方地质]2. 监理方（乙方）：名称：[监理方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[监理方地质]3. 工程项目概况：名称：[工程项目名称]地点：[工程项目地点]建设单位：[建设单位名称]4. 监理任务：详细叙述监理任务的范围、内容和要求。

三、合同条款第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于建设工程监理服务的权利和义务，保障工程的顺利进行。

第二条合同的期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并通过监理终审为止。

第三条费用支付1. 乙方的监理服务费总额为人民币[监理费金额]，甲方应按照约定的支付方式和时间支付给乙方。

2. 如因甲方原因导致工程项目暂停或延误，甲方仍须支付乙方已提供的监理服务费。

第四条乙方的权利和义务1. 乙方有权依据合同约定，对工程项目进行监理并提出相应的监理意见。

2. 乙方应按照监理任务要求，保证监理工作的质量和效果。

3. 乙方不得将监理任务委托给其他单位或个人，也不得将监理费用转让给其他方。

第五条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用。

2. 甲方应提供工程项目的相关资料和信息，确保乙方能够顺利进行监理工作。

3. 甲方应及时处理乙方提出的监理意见，并采取相应措施保证工程质量。

第六条保密义务1. 双方在合作过程中，应严守商业秘密，对对方所知悉的商业和技术秘密予以保密。

2. 本条款终止后，保密义务仍然有效。

第七条争议解决双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【建设工程监理合同示范文本】合同编号：GF-2012-0202甲方：（甲方名称、地址、邮编、法定代表人）乙方：（乙方名称、地址、邮编、法定代表人）背景：本监理合同是甲方委托乙方进行监理工作的约定，双方均同意按照国家相关法律法规和本合同的约定履行各自的责任和义务。

一、监理工作内容及工作期限1. 甲方委托乙方进行建设工程的全过程监理工作，包括但不限于施工前的技术审查、施工现场的监督检查、质量验收、工期控制等工作。

2. 本监理合同有效期为工程建设开始之日起至竣工验收合格并移交使用之日止。

二、甲方责任1. 甲方应向乙方提供工程建设相关的所有文件资料，并保证其真实、完整、有效。

2. 甲方应按时支付监理费用，并按照约定支付乙方的其他合理费用。

三、乙方责任1. 乙方应按照法律法规和本合同的约定，保证独立、客观、公正地进行监理工作。

2. 乙方应指派具备相应资质和经验的工作人员进行监理工作，并保证其严格遵守职业道德和法律法规。

3. 乙方应及时向甲方报告工程建设的进展情况，并提出相应的建议和意见。

4. 乙方应及时解答甲方提出的问题，并协助甲方解决在工程建设过程中出现的问题。

四、合同变更和解除1. 如有变更本合同事项，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 如因不可抗力等原因，导致本合同无法履行，双方应在发生该事由后及时通知对方，并协商解决办法。

如协商不成，可根据相关法律法规进行解除合同。

五、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国相关法律法规。

对于因本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。

若协商不成，则提交甲方所在地的人民法院进行诉讼。

六、附件所涉及附件如下：1. 具体工程的施工合同和设计文件。

2. 监理工作计划和报告。

3. 监理费用的结算方式和标准。

4. 监理人员的资格证书和履历。

七、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程：指土木、水利、交通、市政、房屋建筑等工程。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系，规范建设工程监理服务，保障工程质量和安全，依法独立公正进行监理，特制订本合同。

第二条合同定义1.建设工程监理：指甲方雇佣监理人员，对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制，确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。

2.监理人员：指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人，负责承担建设工程监理的全过程工作。

3.甲方：本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。

以下简称“甲方”。

4.监理服务方：指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。

以下简称“监理服务方”。

第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。

2.监理服务方应根据本合同的约定，进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。

3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见，并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。

第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则，履行监理职责，保持独立性和公正性。

2.监理服务方应及时到场，对建设工程的施工情况进行监理，并提供监理意见和建议。

3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。

4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。

5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况，并向甲方提供法律咨询和法律支持。

第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并采取合理措施解决。

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同概述本合同由监理方（以下简称“甲方”）与被监理方（以下简称“乙方”）订立，旨在规范并约束双方在建设工程监理过程中的权利和义务。

二、合同条款2.1 服务内容1. 乙方作为甲方的监理人员，将按照国家法律法规、建设工程监理规范和本合同约定，对甲方承建的工程进行监督、检查、管理和协调，并提供相关技术咨询与服务。

2.2 合同期限1. 本合同有效期自双方签订之日起，至工程竣工验收合格之日止。

2.3 工作内容与要求1. 乙方应全程参与甲方工程的施工过程，对工程质量、安全、进度、合同履行等进行监督和检查，提出必要的修改和改进意见，并向甲方提供技术支持与咨询。

2.4 工作报告与验收1. 乙方每季度向甲方提交工作报告，报告内容应包括工程进展、质量问题、安全管理情况、工程变更等，以及对工程施工进行的监督和检查情况。

2.5 合同变更1. 如工程发生变更，双方应及时与合同约定的程序进行协商和变更，并签订书面补充协议。

2.6 质量及安全责任1. 乙方应对工程施工过程中出现的质量问题负责，对施工工序进行把关和检验，并及时提出处理意见。

对工程安全事故负有举报和预警责任。

2.7 合同费用1. 甲方按照合同约定向乙方支付合理的监理费用，并按时支付。

2.8 违约与解除1. 任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任；违约方在收到相应违约通知后，应立即纠正违约行为，如无法纠正，则守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约损失。

三、其他事项1. 本合同的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、附件无以上为建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)，供参考使用。

请各方根据实际情况进行合同内容的具体约定和修改，确保合同的合法性和有效性。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)合同编号：GF-2012-0202甲方：（委托方名称、地址、连系方士）乙方：（监理单位名称、地址、连系方士）鉴于甲方拟进行建设工程，在确保工程质量和工期的前提下，为保障双方权益，特订立本监理合同。

一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地址：3. 工程内容描述：4. 工程造价：5. 工程实施单位：6. 施工合同编号：7. 工程起止时间：8. 工程监理服务范围及内容：二、监理责任与权益1. 乙方作为甲方委托的监理单位，应按照国家有关法律法规、相关标准和监理规范进行监理工作。

乙方应负责监督工程施工单位的施工质量、进度和安全等事项，并向甲方提供监理意见和建议。

2. 乙方有权要求甲方提供与监理工作相关的资料和信息，甲方应予以协助并提供。

3. 乙方应按照合同约定的时间节点、内容和方式向甲方提交监理报告和相关资料，并在必要时进行现场会审。

4. 若乙方发现工程存在设计、施工和材料等质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告，并提出整改意见。

三、合同约定事项1. 工程实施单位的选择：根据国家相关法律法规及政府采购的要求，甲方应通过公开招标、邀请招标等方式选择工程实施单位。

2. 工程监理费用：甲方应按照合同约定的支付方式和时间及时支付监理费用给乙方，并提供相关票据和发票。

3. 工程变更和索赔：若工程发生变更和索赔，双方应按照相关规定进行协商和处理，并签署变更协议或索赔协议。

4. 工程保险：甲方应按照相关法律法规要求，为工程投保相应的工程保险，并提供相关保单和证明文件。

5. 违约责任：如果任何一方违反合同约定导致损失，应承担相应的违约责任，并支付相应的赔偿。

6. 合同解除：双方同意，如遇以下情况，本合同可以解除：- 双方一致同意解除；- 经过协商无法解决争议的；- 法律法规规定的其他情况。

四、附件清单本合同附件如下：1. 监理合同附件1：工程图纸和设计文件；2. 监理合同附件2：施工合同；3. 监理合同附件3：工程进度计划；4. 监理合同附件4：工程质量验收标准；5. 监理合同附件5：监理报告示例；（注：以上为示例，根据实际需求可作相应调整和补充。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本) GF-2012-0202甲方：________________（以下简称“监理人”）乙方：________________（以下简称“施工人”）第一条合同目的及范围本合同为甲乙双方在建设工程监理事项上达成的协议，为确保工程质量、进度和安全，保障各方合法权益，按照《建设法》、《工程监理暂行条例》和其他相关法律法规的规定，本合同如下：1. 工程概况：详细描述工程的名称、地址、建设单位等信息。

2. 工程图纸和设计文件：包括建设项目的规划图、设计图纸以及其他设计文件的具体名称、版本号等详细信息。

3. 监理人职责：明确监理人在工程监理过程中的职责和义务。

4. 施工人职责：明确施工人在工程施工过程中的职责和义务。

5. 工程质量要求：详细列出工程质量要求，包括材料、施工工艺等方面的要求。

6. 工程进度计划：详细描述工程的进度计划，包括工期、各阶段工程的完成时间等。

7. 工程费用与支付方式：具体列出工程费用及其支付方式，包括工程款的支付条件和付款时间等。

8. 变更管理：明确变更管理的程序和要求。

9. 纠纷解决：规定双方在履约过程中发生争议的解决途径和程序。

第二条甲方的权利和义务1. 安排有关部门配合施工人进行工程施工。

2. 按照工程图纸和设计文件的要求，提供材料和设备等，保证施工的顺利进行。

3. 履行工程款支付义务。

第三条乙方的权利和义务1. 按照合同约定的工期和质量要求，按时完成工程。

2. 监理人要求提供工程进度、施工方案等相关信息。

3. 在施工过程中，保证工人安全，并采取必要的防护措施。

第四条工程变更管理1. 甲方如需变更工程内容，应提前通知施工人，并与施工人商讨变更事宜。

2. 变更后的工程费用由双方协商决定，并签订变更合同。

第五条纠纷解决1. 甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中出现的纠纷。

2. 如协商不成，可依法提交仲裁机构进行仲裁。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)合同编号：GF-2012-0202甲方: [甲方名称]地址: [甲方地址]联系人: [甲方联系人]: [甲方]传真: [甲方传真]乙方: [乙方名称]地址: [乙方地址]联系人: [乙方联系人]: [乙方]传真: [乙方传真]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的及范围1. 本合同的目的是为确保建设工程的监理质量，明确甲乙双方的权利和义务。

2. 本合同适用于甲方与乙方之间的建设工程监理合作。

第二条建设工程监理服务内容1. 乙方将根据甲方的委托，负责对建设工程进行监理。

2. 监理服务范围包括但不限于：工程质量监督、工程进度监控、合同履约监督等。

第三条合同期限1. 本合同自双方签字之日起生效，至工程竣工验收结束。

2. 如需延长合同期限，甲乙双方应提前书面协商达成一致。

第四条收费方式及标准1. 乙方对监理服务向甲方收取费用，收费方式为：[具体收费方式]。

2. 监理服务的收费标准为：[具体收费标准]。

3. 如遇工程变更等情况，乙方有权对费用进行调整，但应经甲方同意。

第五条违约责任1. 在合同履行过程中，一方未履行或不完全履行其在本合同中的义务，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同或延期履行。

第六条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定1. 本合同中未约定事项，双方应友好协商解决。

2. 本合同自双方签字之日起生效，对甲乙双方具有约束力。

附件：1. 建设工程监理合同附件1：工程规划图纸2. 建设工程监理合同附件2：工程合同3. 建设工程监理合同附件3：工程验收标准4. 建设工程监理合同附件4：监理费用支付方式法律名词及注释：- 合同法：指中华人民共和国合同法，是中华人民共和国承认和保护合法民事权益的基本法律。

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【合同名称】建设工程监理合同【合同编号】GF-2012-0202【合同签订方】(甲方) [填写甲方名称、地址、联系方式等信息]【合同监理方】(乙方) [填写乙方名称、地址、联系方式等信息]【项目名称】[填写项目名称]【项目地点】[填写项目地点]【项目概况】[填写项目概况，包括建设内容、规模、计划工期等]【合同条款】第一条合同目的1. 甲方聘请乙方作为建设工程的监理方，负责对建设工程施工过程进行监督、协调和管理。

第二条合同期限1. 本合同自[填写起始日期]起生效，至[填写终止日期]止。

第三条甲方的权利和义务1. 甲方应按时向乙方提供相关资料，并配合乙方的工作。

2. 甲方有权要求乙方提供监理过程中的相关报告、证明文件等。

第四条乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家相关法律法规和标准，对建设工程的施工过程进行监理。

2. 乙方应及时向甲方汇报监理结果，并提出相关建议。

第五条合同价款和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方监理服务费用。

2. 乙方应按照甲方支付方式要求接受款项。

第六条违约责任1. 若甲、乙方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

第七条法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 合同发生争议时，应通过友好协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

【所涉及附件】1. 建设工程施工合同2. 建设工程设计图纸【所涉及的法律名词及注释】1. 监理：指对建设工程施工过程进行监督、协调和管理的行为。

2. 建设工程施工合同：指建设单位与施工单位之间订立的承包施工合同。

3. 建设工程设计图纸：指建设工程的设计方案所绘制的图纸。

【在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法】1. 甲方未按时提供相关资料：乙方可与甲方沟通，提醒甲方按时提供所需资料。

2. 施工方不配合监理工作：乙方可向甲方反映情况，并要求甲方与施工方进行沟通，促使施工方配合监理工作。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定的，在双方平等自愿的基础上订立，旨在规范建设工程监理服务行为。

第一章总则第一条【合同目的】根据委托人（以下简称“甲方”）的要求，监理人（以下简称“乙方”）接受甲方委托，按照甲方的要求，对建设工程进行监理服务。

第二章监理义务第二条【监理范围】乙方应根据甲方的委托，对建设工程的施工过程、施工质量、施工安全等进行全面监理。

包括但不限于以下内容：1. 确定监理标准和规范；2. 监督施工单位的施工行为，确保其按照合同要求进行施工；3. 监督建设工程质量，提出合理的质量改进意见；4. 报告建设工程进度、质量、安全等情况；5. 协助甲方处理与施工单位的纠纷；6. 其他甲方委托的监理工作。

第三条【监理报告】乙方应定期向甲方提交监理报告，内容包括但不限于：1. 建设工程进度情况；2. 建设工程质量情况；3. 建设工程安全情况；4. 施工单位合规情况；5. 其他与建设工程监理相关的事项。

第四章甲方权利与义务第四条【支付监理费用】甲方应按照合同约定，及时支付监理费用给乙方。

第五章乙方权利与义务第五条【提供监理服务】乙方应按照合同约定，提供专业的建设工程监理服务，并保证监理质量。

第六章法律责任第六条【违约责任】任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，并赔偿相应的损失。

第七章附则第七条【争议解决】本合同发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有关仲裁机构进行仲裁。

附件：1. 建设工程监理合同附表2. 合同支付计划表3. 其他相关附件法律名词及注释：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国于1999年3月15日颁布的法律,目的是确立一个现代的市场经济中合同的关系法则,调整合同制度,取得合同法的基本原则。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)编号：GF-2012-0202【文档】建设工程监理合同【合同编号】GF-2012-0202【乙方】（监理人）：【明】：【联系地址】：【联系】：【电子邮件】：【邮政编码】：【甲方】（建设单位）：【单位名称】：【统一社会信用代码】：【注册地址】：【法定代表人】：【联系地址】：【联系】：【电子邮件】：【邮政编码】：一、合同目的和背景1.1 本合同的目的是确保建设工程的监理工作能够顺利进行，保证工程按照合同要求进行监理。

1.2 本合同的签署方是【乙方】和【甲方】，双方在平等、自愿的基础上达成本合同。

二、合同内容2.1 建设工程的监理工作范围包括但不限于以下内容：2.1.1 监督施工单位按照设计文件进行施工；2.1.2 检查、验收施工单位提交的施工质量文件；2.1.3 检查施工的进度、安全和环境保护等情况；2.1.4 对发生的设计变更进行评估和审批；2.1.5 办理相关建设工程的竣工验收手续。

2.2 监理报酬：2.2.1 监理报酬的支付标准为_________；2.2.2 监理报酬的支付方式为_________。

2.3 监理期限：2.3.1 监理期限为_________。

2.4 合同变更：2.4.1 任何一方在工程实施过程中提出变更需求，应当书面通知对方，并在达成一致意见后进行变更。

三、责任和义务3.1 乙方的责任和义务包括但不限于以下内容：3.1.1 按照设计文件和合同要求对建设工程进行监理；3.1.2 对施工单位的施工质量、工期要求进行检查和监督；3.1.3 协助甲方办理建设工程的审批手续；3.1.4 提供监理报告、监理意见等。

3.2 甲方的责任和义务包括但不限于以下内容：3.2.1 按照合同约定支付监理报酬；3.2.2 按照乙方的要求提供相关资料和文件；3.2.3 协助乙方开展监理工作。

四、合同争议的解决4.1 合同争议的解决方式为_________。

2012年版工程监理合同示范文本甲方（委托人）：乙方（监理人）：鉴于甲方计划开展建设工程，并希望聘请专业监理机构对该工程进行监理，双方经友好协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容1.1 监理范围：本合同适用于甲方委托的工程项目的监理工作。

1.2 监理内容：乙方应根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，对甲方的建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设过程进行协调和监督。

第二条合同期限本合同自双方签字之日起生效，至工程监理工作完成并经甲方验收合格后终止。

第三条监理人义务与责任3.1 乙方应按照合同约定，按时完成监理工作，并保证监理工作的质量。

3.2 乙方应遵守国家法律法规、工程建设标准和相关政策，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和造价的控制。

3.3 乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告监理工作进展情况，并对甲方提出的问题给予及时解答。

第四条委托人义务与责任4.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付监理费用。

4.2 甲方应向乙方提供与工程相关的资料、文件和信息，并保证所提供资料的质量达到工程监理要求。

4.3 甲方应对乙方在监理过程中发现的问题给予及时解决，并按照乙方的建议采取改进措施。

第五条监理费用5.1 监理费用的计算方式：根据工程项目的规模、复杂程度和乙方的监理方案，双方协商确定监理费用。

5.2 监理费用的支付方式：甲方按照双方约定的时间和方式向乙方支付监理费用。

第六条合同的变更与终止6.1 合同的变更：双方同意，合同的变更应书面签订补充协议，并经双方盖章确认。

6.2 合同的终止：合同终止的条件和方式按照双方约定执行。

第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上为2012年版工程监理合同示范文本的主要内容，具体条款和细节可能因项目的具体需求和双方的协商而有所不同。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本) (GF-2022-0202)第一章总则第一条合同目的本合同是为监理我国建设工程项目而订立的合同。

第二条合同范围本合同适合于建设工程监理的各个环节和阶段，包括但不限于工程前期准备、施工过程、工程竣工验收等。

第三条合同双方甲方：建设工程项目的业主乙方：建设工程监理机构第四条合同基础本合同的订立基于双方的商议一致，并遵守相关法律法规以及有关监理规范和标准。

第二章服务内容第五条监理任务乙方应根据合同约定，全面负责建设工程的监理工作，包括但不限于工程进度控制、质量监督、安全检查等。

第六条施工文件审核乙方应对施工方提交的施工文件进行审核，确保其与设计文件和相关法规的一致性。

第七条工程质量控制乙方应对工程施工的过程进行质量控制，包括但不限于材料验收、工艺检查等。

第八条工程安全监督乙方应对工程施工的过程进行安全监督，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。

第九条竣工验收乙方应协助甲方进行工程竣工验收，并提供相应的监理报告和意见。

第三章权责义务第十条甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理责任，提供相关监理文件和报告。

第十一条乙方权利乙方有权要求甲方提供工程施工的相关文件和信息，并按时付款。

第十二条甲方责任甲方应按时支付监理服务费用，并向乙方提供必要的支持和协助。

第十三条乙方责任乙方应认真履行监理职责，确保工程施工按照设计文件和相关规范进行。

第四章合同价款第十四条监理服务费甲方应按照合同约定向乙方支付监理服务费用。

具体费用标准将在合同中约定。

第五章违约责任第十五条违约处理发生违约行为的一方应向对方支付相应的违约金，并承担其他可能导致的损失。

第十六条合同解除在某些特定情况下，双方有权解除本合同。

解除的具体程序和条件将在合同中约定。

第六章争议解决第十七条争议解决方式对于因合同履行发生的争议，双方应友好商议解决。

商议不成的，可提交相关仲裁机构进行仲裁。

建设工程监理合同(示范文本) 编号：GF-2012-0202甲方：[监理单位名称]地址：[监理单位地址]电话：[监理单位联系电话]乙方：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]电话：[建设单位联系电话]丙方：[施工单位名称]地址：[施工单位地址]电话：[施工单位联系电话]鉴于甲方与乙方、丙方共同承担建设工程的监理工作，为明确双方之间的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、互利、友好的原则，经协商一致，达成如下监理合同：第一条监理服务内容1.1 甲方依据本合同约定，对工程项目进行全过程监理，负责监督施工单位执行设计文件，保证工程质量符合国家法律、法规和工程建设标准。

1.2 甲方应当协助乙方、丙方开展施工现场管理，发现工程质量问题及时提出整改意见。

1.3 具体监理服务内容包括但不限于以下方面：（1）协助乙方编制工程质量管理计划；（2）审核工程施工图纸及技术文件，提出修改意见；（3）监督施工单位按照设计要求进行施工；（4）检验施工单位所提交材料和施工质量验收资料等。

1.4 甲方应当在监理服务期间，对乙、丙双方因监理服务失职而造成的损失承担相应的赔偿责任。

第二条工程建设合同的履行2.1 工程建设合同的履行应当符合国家法律、法规和行政法规的规定，包括但不限于《建设工程质量管理条例》等相关规定。

2.2 乙、丙双方应当保证按照本合同约定的时间节点及要求，及时提交相关材料和质量验收资料等，并积极配合甲方开展监理工作。

2.3 乙、丙双方未经甲方书面同意，不得擅自变更施工计划、施工图纸及其他施工方案。

第三条费用支付3.1 监理服务费为[监理服务费]万元，由乙方负担，具体支付日期及方式详见以下约定。

3.2 监理服务费的支付方式为：（1）乙方应当按照监理合同约定的时间节点，及时足额支付监理服务费；（2）乙方若未能按照约定时间支付监理服务费，每逾期一天应当支付滞纳金[滞纳金]元。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方：(委托方) 乙方：(监理方)鉴于甲方有意委托乙方作为建设工程监理人，对建设工程进行监理；经甲乙双方协商，达成如下合同：第一条建设工程的基本情况甲方拟建造的建设工程基本情况如下：建设项目名称：_____________________建设地点：__________________________建设规模：__________________________工程类别：__________________________工程质量标准：______________________建设总投资：________________________开工日期：__________________________竣工日期：__________________________阶段交工日期：______________________竣工结算日期：______________________第二条监理服务的内容及标准1.乙方承诺对建设工程全过程进行监理，并对建设工程的施工、材料、设备、质量等进行全方面、全过程的检查和检验，确保建设工程按照批准的工程图纸、设计文件和规范要求进行施工，能够达到要求的设计技术、设计标准和工程质量。

2.乙方必须严格按照国家相关法律、法规和工程技术标准、规范的要求，认真执行监理职责，及时发现和防范施工过程中的安全隐患和质量问题，及时向甲方报告并提出解决措施。

第三条监理服务的期限及收费标准1.乙方承诺在建设工程施工开始后，从开工之日起至竣工验收合格之日为止，对建设工程进行全方位、全过程的监理，期限为______个月/年。

2.乙方的监理服务费用按照合同约定的方式结算，总监理服务费为人民币(￥)______元。

第四条监理服务费支付方式1.按合同约定，监理服务费由甲方支付。

2.甲方按照合同规定的约定方式和时间向乙方支付监理服务费。

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]鉴于甲方拟进行建设工程，为确保工程质量、安全和合法合规，甲乙双方依法自愿达成合作协议，共同遵守以下条款：第一条合同目的本合同的目的是确定甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务、责任及双方的权益保障，以确保工程的质量、安全和合规。

第二条监理范围1. 甲方委托乙方进行建设工程的监理工作；2. 监理范围包括但不限于：工程设计审查、施工过程监督、工程质量验收、安全监管以及相关工程文件管理等。

第三条合同期限本合同的有效期为 [合同期限]，自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。

第四条服务报酬1. 甲方向乙方支付的监理服务报酬为 [金额]，支付方式及时间安排双方另行协商；2. 如工程发生设计变更或工程范围增减等情况，监理服务报酬将进行相应调整。

第五条合同的生效与变更1. 本合同自双方签署之日起生效；2. 任何与本合同有关的变更或补充协议，须经甲乙双方书面协商并签署生效。

第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任；2. 无论何种情况下，违约方应承担因违约行为给对方造成的一切损失，并赔偿其因此所产生的一切费用。

第七条解决争议和法律适用1. 合同履行过程中产生的争议，应通过友好协商解决；2. 协商不成时，争议应提交仲裁委员会进行仲裁；3. 本合同的解释和适用以及与本合同有关的争议，适用 [适用法律的名称] 。

附件：1. 工程设计文件2. 工程施工方案3. 工程质量验收标准4. 监理报告模板5. 相关法律法规法律名词及注释：1. 建设工程：指向甲方提供的具体工程项目。

2. 监理工作：指乙方按照合同要求对建设工程进行监督、检查和评估等工作。

在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，提出合理的解决办法，并协调各方面力量尽快推进工程进度。