合同条款与格式
- 格式:doc
- 大小:51.00 KB
- 文档页数:13
标准合同格式(范本)7篇篇1甲方:[甲方名称](以下简称“甲方”)地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系方式:[甲方联系方式]乙方:[乙方名称](以下简称“乙方”)地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲、乙双方基于共同意愿,为明确双方之间的商业合作事宜,经友好协商,达成如下协议:第一条合同目的及合作事项双方同意按照本合同所列条款,就[具体合作事项名称]进行合作,目的是实现[具体合作目的]。
合作期间内双方将遵循公平、公正、互利共赢的原则进行合作。
第二条合同期限及终止方式本合同自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
合同期满前,经双方协商一致可续约。
合同期内任何一方不得无故单方面终止合同,如需终止,应提前书面通知对方并就相关事宜进行妥善协商处理。
第三条合作内容及其履行方式合作内容包括但不限于:[具体合作事项列表]。
双方在履行合作内容时,应遵循以下方式:[具体履行方式描述]。
双方应相互配合,共同确保合作内容的顺利进行。
第四条合同金额及支付方式本次合作涉及的合同金额为人民币[金额汉字大写及数字小写](大写)。
支付方式如下:[支付方式描述],包括但不限于支付时间、支付比例等具体事项。
所有款项以人民币支付,如涉及外汇支付应注明汇率等具体事宜。
乙方收到款项后应向甲方提供合法有效的发票或收据。
第五条知识产权及保密条款双方应尊重并保护对方的知识产权。
本合同所涉及的所有知识产权归双方各自所有。
未经对方许可,任何一方不得擅自使用对方的商标、专利等知识产权。
双方在合作期间获取的对方商业秘密应予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。
合同终止后,保密义务仍然有效。
第六条违约责任及赔偿标准如任何一方违反本合同的任何条款,均应承担违约责任。
违约方需向守约方支付违约金人民币[违约金金额汉字大写及数字小写](大写),并赔偿因违约行为造成的实际损失。
如因违约导致合同无法继续履行,守约方有权解除合同并要求违约方承担相应法律责任。
第四章合同条款及格式(最新版)合同编号:__________甲方:乙方:鉴于甲方愿意向乙方提供某项服务或商品,为确保双方的权利和利益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条合同标的1.1 本合同项下的服务/商品包括:(详细描述服务/商品内容,包括但不限于数量、质量、规格、技术标准等。
)1.2 乙方向甲方支付的费用为:(详细描述费用计算方式,包括但不限于单价、总价、付款方式、付款时间等。
)第二条合同的履行2.1 甲方应按照本合同约定的标的、数量、质量、规格、技术标准等提供服务/商品。
2.2 乙方应按照本合同约定的费用、付款方式、付款时间等履行支付义务。
2.3 双方应共同努力,确保本合同的顺利履行。
第三条合同的变更和解除3.1 在合同履行过程中,如双方同意变更或解除本合同,应签订书面协议,经双方签字盖章后生效。
3.2 除本合同另有约定外,任何一方不得单方面变更或解除本合同。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
4.2 甲方未按照约定提供服务/商品,乙方有权要求甲方按照约定履行义务,并有权要求甲方支付违约金。
4.3 乙方未按照约定支付费用,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除本合同。
第五条争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
5.2 诉讼费用由败诉方承担。
第六条其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
6.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
6.3 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1 甲方有权根据实际情况调整合同标的的数量、质量、规格等技术标准。
合同协议书格式范本5篇篇1甲方(以下简称“甲方”):____________________乙方(以下简称“乙方”):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就__________(以下简称“项目”)的相关事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的与背景甲乙双方基于共同利益和目标,决定就本协议所述项目展开合作。
双方明确各自的权责关系,并遵循行业惯例与法规要求,通过签署本协议实现共同发展。
二、协议内容与条款(一)项目概述项目名称:______________________。
项目地点:______________________。
项目内容:详细描述项目的具体工作内容和要求。
(二)合同金额及支付方式合同总金额:人民币大写__________元整(¥__________元)。
支付方式:详细描述支付方式、时间、比例等细节要求。
(三)双方权利义务甲方权利义务:详细描述甲方的权利与义务内容。
乙方权利义务:详细描述乙方的权利与义务内容。
(四)项目时间表及进度安排项目开始日期:_______年____月____日。
项目结束日期:_______年____月____日。
详细描述项目的时间节点及进度安排,确保双方明确各阶段的任务与目标。
(五)保密条款及知识产权归属双方应对涉及商业秘密的信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。
知识产权归属约定明确,包括项目成果的知识产权归属问题。
(六)违约责任与解决方案双方应严格按照本协议约定履行义务。
若任何一方违反协议约定,应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
对于违约情况的处理方案应明确约定。
(七)合同的变更与解除条件甲方(以下简称“甲方”):____________________身份证号/统一社会信用代码:____________________地址:_______________________________________联系方式:__________________________________电子邮箱:__________________________________传真号码:(选填)___________________________________篇2甲方(以下简称“甲方”):____________________单位名称(全称):__________________________法定代表人姓名:__________________________注册地址:______________________________联系电话:______________________________电子邮箱:______________________________乙方(以下简称“乙方”):____________________单位名称(全称):__________________________法定代表人姓名:__________________________注册地址:______________________________联系电话:______________________________电子邮箱:______________________________鉴于甲乙双方基于诚实信用、公平合理的原则,在充分协商一致的基础上,为了明确双方的权利义务,确保双方的合法权益,经友好协商,达成如下合同协议:一、协议目的及背景本协议旨在明确甲乙双方就合作项目的具体事宜达成共同约定,明确双方的权利义务关系,确保双方的合作顺利进行。
合同编写的格式与条款要求合同范本本合同(以下简称“本合同”)由以下双方(以下简称“甲方”和“乙方”)于日期(以下简称“生效日期”)签订,旨在明确双方之间关于以下事项的权利和义务。
一、合同格式要求1.1 标题:合同以“合同”为标题,字体应为粗体,并置于文档的最上方中央位置。
1.2 合同内容:合同应包含明确的甲方和乙方的身份信息、合同的生效日期、签订地点、签订日期以及合同的编号(如果适用)等必要信息。
1.3 字体和格式:合同正文应使用易读且普通的字体,如Arial或Times New Roman,并遵循以下格式要求:(1)文字大小:标题一般使用14号字体,正文使用12号字体;(2)行距:1.5倍行距;(3)段落:各段落之间应有适当的空行,以提高可读性;(4)边距:留出适当的页边距,以便于打印和存档。
二、合同条款要求2.1 合同目的:明确双方达成合作共识的目的,确保各方理解合作的具体内容和目标。
2.2 权利和义务:详细列出甲方和乙方各自的权利和义务,包括但不限于产品或服务的交付方式、支付方式、交付期限、保密责任、知识产权、违约责任等。
2.3 保密条款:陈述甲方和乙方承诺在合作期间及之后保守商业秘密和机密信息,并明确违反保密义务的违约责任。
2.4 知识产权:包括与合作相关的知识产权归属和使用权的规定,确保合作期间和合作结束后的知识产权归属清晰。
2.5 价格和支付方式:说明甲方向乙方支付的费用,明确付款期限、支付方式、发票要求等相关条款。
2.6 保修条款:规定产品或服务的质量和保修期限,以及双方在产品或服务出现问题时的解决方案。
2.7 终止和解除合同:列明双方解除合同的条件和程序,并阐述解除合同后各方的责任和义务。
2.8 争议解决:确定争议解决方式,如友好协商、仲裁或诉讼,并指定相应的仲裁地点和适用的法律。
2.9 不可抗力条款:详细列出因不可抗力事件导致合同无法履行的情况,并规定合同的暂停、终止或延期等相应措施。
标准合同格式条款参考范本5篇依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。
以下是小编精心收集整理的标准合同格式条款参考范本,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
标准合同格式条款参考范本篇1出卖方(甲方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________购买方(乙方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间,建筑面积为____平方米。
第二条上述房产的交易价格:第三条付款时间与办法:1.___________2.___________第四条甲方应于____年__月__日前将交易的.房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任1.乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位,代表人是____________.第八条本合同经国家公证机关____公证处公证。
合同条款与附件格式一、合同条款格式:1. 合同标题:在合同的开头位置,写上“合同”两个字,字体一般选择加粗,居中排列。
2. 合同编号:在合同标题下方,写上合同的编号,编号一般由公司内部进行规定,可以是一串数字、字母或其组合,编号位置一般居中排列。
3. 签订日期:在合同编号下方留出一行,写上合同的签订日期,日期格式一般为年、月、日,位置一般居左对齐。
4. 合同主体部分:在签订日期下方,写上合同的主体部分,包括以下几个方面:(1) 合同双方的名称:合同的双方名称一般要明确、准确,可以写上公司名称、个人姓名或者法人代表等,方便确定双方的权益和义务。
(2) 合同内容:合同的内容一般要详细、清晰,包括交易的具体事项、合同履行的条件、时间、地点、方式等。
(3) 合同期限:合同期限一般要明确、具体,包括开始日期和结束日期,可以写上具体的时间段或者具体的日期。
(4) 费用结算方式:合同涉及到费用的,一般要明确结算方式,包括付款的时间、方式、账户等。
(5) 违约责任:合同一般要规定违约责任,包括违约方应承担的经济损失、违约方应承担的法律责任等。
(6) 合同解除、变更、终止等条款:合同一般要规定解除、变更、终止等情况下的具体条件和程序。
5. 合同附件部分:在合同主体部分之后,可以加上合同的附件部分,附件可以是合同的补充说明、重要文件或者其他必要的材料等。
二、合同附件格式:1. 附件标题:在附件的开始位置写上附件的标题,标题一般选择加粗,居中排列。
2. 附件编号:在附件标题下方写上附件的编号,编号一般由公司内部进行规定,可以是一串数字、字母或其组合,编号位置一般居中排列。
3. 附件内容:附件的内容可以是合同涉及到的具体事项、合同履行的条件、补充说明等,内容要详细、清晰,可以使用编号、标题、正文等形式进行排列。
4. 附件签字:在附件的结尾部分,留出相应的空白位置,方便合同双方的签字确认。
以上是关于合同条款与附件格式的一些基本介绍,具体的格式可以根据实际情况进行调整和变化。
合同条款及合同格式一、引言本合同旨在确立合同双方之间的权益和责任,并约定合同的有效期、解除条件和支付方式等事项。
二、合同条款第一条合同主体本合同由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)共同订立,双方具备签署本合同的法定资格。
第二条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方之间的商业合作关系并约定双方的权益和责任。
第三条合同有效期本合同自双方签署之日起生效,有效期为X年(自Y年月日起至Z 年月日止)。
合同终止后,若双方继续合作需另行签署新合同。
第四条合同内容1. 甲方职责:甲方负责提供产品/服务,并保证其符合承诺的质量标准。
甲方应按时交付产品/服务,并确保产品/服务的合法性和安全性。
2. 乙方职责:乙方应按照甲方要求,支付合同约定的费用。
乙方应按照甲方提供的操作手册和指南使用产品/服务,并确保不侵犯任何第三方的合法权益。
3. 保密条款:双方应对本合同涉及的商业机密和合作信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
4. 违约责任:对于违反本合同的一方,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、违约金等。
第五条合同解除1. 甲方有权在以下情况解除本合同:(1) 乙方未按合同约定支付费用的;(2) 乙方未按合同约定提供所需的材料和信息的;(3) 乙方未按合同约定履行其他义务的。
2. 乙方有权在以下情况解除本合同:(1) 甲方提供的产品/服务质量不符合约定的;(2) 甲方严重违反合同约定的;(3) 其他双方协商一致的情况。
第六条费用支付方式乙方应按照合同约定的方式和时间支付费用,并在付款后向甲方提供付款凭证。
三、合同格式甲方(签署人)乙方(签署人)签署日期:签署日期:签字:签字:姓名:姓名:职务:职务:四、合同附件1. 附件一:产品/服务明细及规格2. 附件二:费用及支付方式说明3. 附件三:操作手册和指南本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同生效即为双方共同遵守和执行本合同的法律约束,未尽事项可补充协商。
合同格式范本8篇篇1合同协议合同编号:[合同编号]甲方(以下简称“买方”):________________________地址:________________________电话:________________________法定代表人:________________________注册资本:________________________元人民币工商注册号:________________________企业营业执照号:________________________税务登记证号:________________________组织机构代码证号:________________________法定代表人授权签署人姓名及职务:________________________乙方(以下简称“卖方”):________________________地址:________________________电话:________________________法定代表人:________________________注册资本:________________________元人民币工商注册号:________________________ 营业执照注册号码及登记机关:____________。
企业营业执照号码:____________等复印件(附后)。
本合同乙方包括但不限于买方代理经销商以及供货商等)。
鉴于甲、乙双方本着互惠互利、长期友好合作的原则,经友好协商,就甲方向乙方采购以下产品(或服务)事宜达成一致意见,共同签订本合同,双方承诺共同遵守本合同所列条款。
本合同文本旨在明确双方权益义务关系,保障交易安全顺利进行。
双方同意遵守如下条款并承诺按照本协议的规定执行相关事项。
具体合同条款如下:合同协议合同编号:[具体编号]甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为确保双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方向乙方采购产品(或服务)事宜达成如下协议:一、前言与定义为明确双方权益义务关系,保障交易安全顺利进行,甲乙双方在友好协商的基础上签订本合同。
合同条款及合同格式
合同条款是指在合同中明确约定的各方的权利和义务。
合同条款通常包括以下内容:
1. 合同的基本信息:合同的标题、编号、签约时间、签约地点等信息。
2. 合同的当事人:包括合同双方的名称、法定代表人或授权代表人等信息。
3. 合同的目的和目标:明确合同的目的和双方的共同目标。
4. 合同的履行期限:约定合同的开始日期、结束日期,或者具体的履行期限。
5. 合同的付款方式和金额:约定双方的付款方式、支付时间、付款金额等。
6. 合同的违约责任:约定合同中各方的违约责任和违约赔偿的具体方式。
7. 合同的争议解决方式:约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式,通常包
括仲裁、诉讼等。
8. 合同的其他附加条款:根据具体合同的需要,可能还包括保密条款、不可抗力条款、法律适用条款等。
合同格式是指合同的具体形式和布局。
一般来说,合同的格式应当包括以下要素:
1. 标题:明确合同的名称,例如“xxx合同”。
2. 日期:合同的签署日期。
3. 引言:对合同的背景和目的进行简单介绍。
4. 正文:正式规定各方的权利和义务的部分,详细列出合同的条款内容。
5. 附则:对合同的补充规定和相关事项进行说明。
6. 合同签署:约定合同的签署地点、签约人姓名、签字及盖章等。
7. 附件:附加在合同后面的其他相关文件、附表等。
合同的格式可以根据具体的需求进行调整,但一般来说应当清晰明了,具有辨识性,并且符合法律规定。
合同条款及合同格式参考模板5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、致辞讲话、条据文书、合同协议、规章制度、策划方案、导游词、学科资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, speeches, policy documents, contract agreements, rules and regulations, planning plans, tour guides, subject materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!合同条款及合同格式参考模板5篇依法成立的合同,受法律保护。
第四章合同条款及格式第一节通用合同条款通用条款使用国家九部委局第56号令,即2007年11月印发的《标准施工招标文件》中合同通用条款容。
(此处略)第二节专用合同条款1、一般约定1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:在合同协议书中与承包人签字的当事人。
1.1.2.3 承包人:在合同协议书中与发包人签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理:,资质证书编号是承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.6 监理人:,是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师(总监):,资质证书编号监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.4日期1.1.4.1 开工通知:监理人给承包人发出的开工的函件。
1.1.4.2 开工日期:。
1.1.4.3 工期:本合同签约工期为。
1.1.4.5 缺陷责任期:本合同缺陷责任期为1年。
1.2 语言文字除专用术语外,合同使用的语言文字为中文(汉语言),还使用/ 语言文字。
1.3 法律需要明示的法律、地方法规、行政法规:《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
需要明示的行业和部门规章:按通用条款执行。
增加条款:适用标准、规适用标准、规的名称:《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。
国没有相应标准、规时的约定:按通用条款执行。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:(l)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单;(9)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸套数:6(其中2套用于竣工图)套,提供图纸的时间:开工前10日提供。
发包人对图纸的要求和期限:不得私自外传1.7 联络1.7.2 双方往来函件:1.7.2.1 函件送达的期限:按通用条款执行。
1.8 转让合同权利的转让:按通用条款执行。
2.发包人义务2.3 提供施工场地(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已完成且具备施工条件。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人负责将水电接至施工现场(红线围),费用由发包人承担。
合同签订后由发包人指定水源电源接口位置。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:双方协商解决。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:双方协商解决。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:在规定的时间办理。
(6)水准点与座标控制点交验要求:开工前10日,在施工现场以书面形式进行交验,双方授权代表签字确认。
(7)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:按通用条款执行。
(8)双方约定发包人应做的其他工作:承包人应根据发包人具体的工作指令执行。
2.4 协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件的名称和时间:另行协商。
2.5 组织设计交底图纸会审和设计交底时间:发布开工令前7日。
2.6 支付合同价款2.6.1合同价款的确定本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。
合同价款中包括的风险围:除本条所约定的“风险围外的计算办法”以外的所有风险。
风险费用的计算方法:承包人已自行考虑风险,并进入投标报价,不再调整。
风险围外的计算办法:(1) 实际完成工程量与工程量清单工程量无论增减,综合单价均不再调整。
(2) 材料价格的风险围及风险围的计算方法:a、可调整材料价格的材料:品种及基准价详见招标工程量清单。
b、可调整材料价格的调整办法:①当承包人投标报价中的可调材料价格低于基准价时,施工过程中可调材料价格涨幅超过基准价5%时,按施工期信息价调整超过基准价5%的部分;或跌幅超过投标报价的5%时,按施工期信息价调整超过投标报价5%的部分。
②当承包人投标报价中的可调材料价格高于基准价时,施工过程中可调材料价格涨幅超过投标报价5%时,按施工期信息价调整超过投标报价5%的部分调整;或跌幅超过基准价5%时,按施工期信息价调整超过基准价5%的部分。
③当承包人投标报价中的可调材料等于基准价时,施工过程中可调材料的价格涨跌超过基准价3%时,按施工期信息价调整超过基准价3%的部分。
④施工期信息价是指合同专用条款约定的每一个支付段施工期间次月《工程造价信息》发布的价格信息。
可调材料价格以外的风险围计算方法:已包含在投标报价中,不再调整。
(3)措施费风险及风险计算办法①、安全文明施工措施费的计取和调整按2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》及相关规定执行;施工期,措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制,有下列情况之一者,措施费用应予调整;(一)承包人对招标清单编制的措施项目未报价的,结算时不再增加或调整相应措施项目的措施费。
(二)发包人更改承包人的施工组织设计(修正错误除外)造成措施费用增加的应按实际完成量调整;(三)模板工程按实际完成的工作量及模板中标综合单价按实计算;属上述围新增加的措施项目其措施费用具体调整办法按2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》及配套文件下浮10%计算。
(4)新增项目或漏项的工程量的调整方法:除合同有规定外,发包人的招标清单如有漏项或发生设计变更时,工程量按实际发生计算。
新增项目或漏项的综合单价调整方法:除合同另有规定外,发包人的招标清单如有漏项或发生设计变更产生新增项目时,单价按下列方法确定:a、投标报价清单中已有相同或类似的工程项目,其综合单价按报价清单中相同或类似项目的综合单价计算;类似工程项目指:套用相同定额计价的项目或虽套用不同定额,但定额人工费、机械费相同的项目;b、若投标报价清单中没有相同或类似的项目,按2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》及相关文件组价后下浮10%(可调材料除外)执行,若2008年《房屋建筑抗震加固工程计价定额》中没有的项目则参照2009《建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组价后下浮10%(可调材料除外)执行;主要材料若投标文件中有的,按投标文件执行;若投标文件中没有的,按发包人认质认价执行。
(5)人工费调价原则:本工程控制价人工费已按照川建价发[2010]15号文件计算,工程竣工期间政策人工费标准有变化的,调整变化的政策文件与川建价发[2010]15号和川建价发〔2010〕14号文件之间的人工费费率差。
(6)机械费及其他费用调价原则:从本工程招标基准日到工程竣工期间,工程造价管理或有关部门对机械设备使用费及其他费用调整的,按照其规定进行调整。
双方约定合同价款的其他调整因素:无。
2.6.2工程预付款承包人在规定时间向发包人足额提交履约担保后,本工程预付款为合同价款的10%(不含发包人暂定部分),工程预付款在拨付工程进度款时分三次按照30%、30%、40%的比例扣回。
2.6.3工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:按工程形象进度支付。
承包人完成工程总量的50%后,开始申请拨付工程款, 发包人按完成工程量的70%支付,竣工验收合格、竣工资料移交建设单位后支付至合同总价的70%,若因承包人原因造成阶段性工期滞后,则每逾期一日按合同总价的千分之一支付违约金。
工程经政府审计完毕,发包人在30日拨付至承包人结算金额的95%;质保期满后,发包人付清全部尾款。
工程竣工后,承包人按照要求接受市区政府审计部门竣工结算审核,若审减金额不足承包人上报结算总价的5%,则承包人不承担审计费用,若审减金额超过承包人上报结算总价的5%(含5%),则承包人承担所有的审计费用,审计时间按国家相关政策执行。
出现下列问题暂停支付工程进度款和余款:a.承包人提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实。
未按要求提供相应的计划和报表;b.工程还存在待整改质量问题;c.因承包人原因造成工期滞后,不能满足发包人要求;d.未按要求提供办理结算的资料,不积极配合办理结算和审计;e.因承包人原因造成竣工资料和工程还存在问题,相关单位不予接收。
质量保证金的退还:在整个合同工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天,由监理工程师审核发包人同意将保证金一次退还给承包人。
2.7 组织竣工验收承包人提供竣工图的约定:按通用条款执行。
中间交工工程的围和竣工时间:按通用条款执行。
2.8 其他义务2.8.1发包人派驻的工程师:________________职务:________________________职权:______________________________________________2.8.2不实行监理的,工程师的职权:_______________________________________2.8.3发包人应履行合同约定的其他义务:___________________________________3、监理人3.1 监理人的职责和权力发包人委托监理人的职权:__________________需要取得发包人批准才能行使的职权:_______________________________________3.2 总监理工程师监理单位委派的总监理工程师:________________职务:________________3.5 商定或确定3.5.1总监理工程师应与合同当事人协商或确定的事项:另行协商。
4、承包人4.1 承包人的一般义务4.1.3 完成各项承包工作承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间:当月25日提供下月施工计划,当月25日提供本月情况报告,季度第一个月中旬提供季度计划,以上文件一式肆份,由发包方、承包方、监理单位分别保存。
(2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按国家和工程所在地区建设主管部门安全文明施工相关要求执行,负责施工现场的保卫工作和场地照明,费用已含在合同中。
(3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:在现场提供两间临时办公室,费用由承包人承担。
(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:按照国家、省、市相关规定执行,在发包人指定的时间完成,费用由承包人承担,承包人自行承担由其造成的损失、罚款。
(5)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收前承包人负责,发包人配合,含在投标报价中。
(6)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:/ 。