《工程建设合同管理》模拟试卷(B)

建设工程合同管理考试模拟试卷--111．在下列经济法律关系主体中，( )是法人。

A．公司经理B．施工企业C．公司董事长D．施工队[答案]B[解题要点]法人是“……的组织”，不是某一人。

2．不能成为合同保证人的是( )。

A．水泥厂B．建筑公司C．商业银行D．学校[答案]D[解题要点]《担保法》规定不能成为保证人的有：国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；企业法人的分支机构、职能部门。

所以选D。

3．下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。

A．公证一般实行自愿申请原则，签证反之B．签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为考试大监理工程师——值得您收藏的好站点！C．公证与签证的效力等同D．公证和签证在我国域内和域外都有法律效力[答案]B[解题要点]公证与签证的异同点应该记忆。

4．根据代理权产生依据的不同，可将代理分为( )。

A．直接代理与间接代理B．无权代理与有权代理C．法定代理、指定代理与委托代理D．显名代理与隐名代理[答案]C[解题要点]法定代理、指定代理与委托代理，根据代理权产生的原因进行划分。

直接代理与间接代理，以是否以被代理人名义为标准区分；显名代理与隐名代理，是根据第三人是否知道代理人与本人之问的代理关系进行划分。

5．当事人订立的下列合同中，不能行使留置权的是( )。

A．借款合同B．运输合同C．承揽合同D．保管合同[答案]A[解题要点]《担保法》第84条规定：“因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

”《合同法》第264条、第315条、第380条、第395条分别规定承揽合同承揽人、运输合同承运人、保管合同保管人、仓储合同保管人可以依法行使留置权。

6．下列选项中，可以质押的是( )。

A．动产和智力成果B．动产和权利C．智力成果和权利D．人身利益和权利[答案]B[解题要点]质押以转移占有为特征。

智力成果是知识产权的客体，是无形的，不能直接作为质权的客体。

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。

A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。

A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。

A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。

A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。

施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。

承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。

承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。

A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。

2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷B卷含答案单选题（共40题）1、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()A.设计概算不得超过合同约定的设计限额B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准【答案】 D2、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。

A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】 C3、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是( )。

A.社会事件与合法行为B.自然与非自然C.事件和行为D.主体与客体4、根据美国AIA标准合同文本，关于CM合同的说法错误的是( )。

A.CM合同属于管理承包合同B.代理型CM合同需要承担项目的实施风险C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类D.风险型CM合同，其承包商应非常熟悉施工工艺和方法【答案】 B5、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。

仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③B.③-②-①C.③-①-②D.②-③-①【答案】 C6、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。

某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元7、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】 C8、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。

2023年一级建造师之一建建设工程项目管理模拟考试试卷B卷含答案单选题（共50题）1、施工成本的过程控制中，管理行为控制程序就是为规范项目施工成本的管理行为而制定的（）。

A.约束和激励机制B.管理程序文件C.项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序D.项目施工成本管理体系运行的评审组织和评审程序【答案】 A2、不属于施工组织总设计中主要技术经济指标的是( )。

A.项目施工质量B.劳动生产率C.资源消耗的均衡性D.项目施工安全【答案】 C3、下列进度控制的各项措施中，属于技术措施的是（）。

A.编制进度控制的工作流程B.选择合理的合同结构，以避免过多合同界面而影响工作的进度C.分析影响进度的风险并采取相应措施，以减少进度失衡的风险量D.选择科学、合理的施工方案【答案】 D4、在材料储备资金分析中，属于影响储备资金的关键因素是（）。

A.日平均用量B.材料单价C.储备天数D.材料采购保管费【答案】 C5、某项工作最迟开始时间为9，最早完成时间为8，持续时间为2，在不影响总工期前提下，该项工作可以利用的机动时间为（）。

A.1B.2C.3D.0【答案】 C6、施工单位应定期组织事故发生时疏散及抢救方法的训练和演习，这体现了安全隐患治理原则中的（）原则。

A.预防与减灾并重治理B.单项隐患综合治理C.冗余安全度治理D.直接与间接隐患并治【答案】 A7、施工人员在正式进行本班的工作前，必须对所用的机械装置和工具进行仔细检查；下班前还必须进行班后检查，做好设备的维修保养和清整场地等工作，保证交接安全。

此项工作属于（）。

A.全面安全检查B.经常性安全检查C.节假日安全检查D.专项安全检查【答案】 B8、关于建设工程安全生产管理，下列说法中正确的是（）。

A.施工项目的安全检查应由监理单位组织，定期进行B.达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位项目负责人和总监理工程师签字后实施C.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架等自升式架设设施验收合格之日起 30日内，向有关部门登记D.安全检查的重点是检查隐患和安全责任制的落实【答案】 C9、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商。

2022-2023年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案单选题（共50题）1、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（）。

A.由承包人进行修复，并承担相应的费用B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用D.由设计人进行修复，并承担相应的费用【答案】 B2、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．A.14B.21C.28D.30【答案】 A3、某工程未经竣工验收，发包人于 4 月 6 日开始擅自使用工程，承包人于 4 月 15 日向监理人送交了竣工验收申请报告，4 月 20 日经验收质量合格，监理人于 4 月 25 日签发工程接收证书。

当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日B.4月15日C.4月20日D.4月25日【答案】 A4、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】 D5、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。

A.投保人数必须占约定承保团体人员的 70%以上B.投保人数不低于 3 人C.被保险人年龄可以低于 18 周岁D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起【答案】 C6、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】 D7、某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。

2023年一级建造师之一建建设工程项目管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共40题）1、关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。

2018真题A.可以采用工程施工总承包管理模式B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定【答案】 A2、项目管理班子的成员在()组织结构中接受项目经理和职能部门经理的双重领导。

A.职能式B.矩阵式C.直线式D.项目式【答案】 B3、施工质量事故的处理应按一定的程序进行，事故调查报告的主要内容不包括（）。

A.事故处理方案B.事故发生后采取的临时防护措施C.事故情况D.工程概况4、单代号搭接网络计划中,某工作持续时间3 天,有且仅有一个紧前工作,紧前工作最早第2 天开始，工作持续时间5 天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2 天。

该工作的最早开始时间是第（）天。

A.6B.0C.3D.5【答案】 A5、质量控制点设置以后，还要根据重要质量特性进行重点控制，预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制属于质量控制点中的重点控制对象的（）。

A.人的行为B.材料的质量与性能C.施工方法与关键操作D.施工技术参数【答案】 C6、对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（）应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位7、（2019年真题）关于项目进度计划和进度计划系统的说法，正确的是( )。

A.进度计划系统由多个进度计划组成，是逐步形成的B.进度计划是实施性的，进度计划系统是控制性的C.业主方编制的进度计划是控制性的，施工方编制的进度计划是实施性的D.进度计划是项目参与方编制的，进度计划系统是业主方编制的【答案】 A8、下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（）A.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→采取纠偏措施B.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→找出偏差→进行目标调整C.收集项目目标的实际值→实际值与计划值比较→采取控制措施→进行目标调整D.实际值与计划值比较→找出偏差→采取控制措施→收集项目目标的实际值【答案】 A9、施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。

2022-2023年一级建造师之一建建设工程项目管理模拟考试试卷B卷含答案单选题（共60题）1、下列建设工程项目信息中，属于经济类信息的是（）。

A.编码信息B.风险管理信息C.工作量控制信息D.质量控制信息【答案】 C2、下列关于施工阶段进度控制的说法，错误的是（）。

A.检查施工单位对施工进度计划的调整B.审查施工单位提交的施工进度计划C.建立工程进度台账，核对工程形象进度D.审核施工单位提交的工程款支付清单【答案】 D3、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是（）。

A.业主方招标及合同管理工作量小B.工程款项支付便捷C.缩短建设周期D.简化管理流程【答案】 C4、在FIDIC合同，采用（）方式解决争议。

A.仲裁B.起诉C.调解D.DAB【答案】 D5、（）是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审。

A.评标的准备B.初步评审C.详细评审D.编写评标报告【答案】 C6、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿。

这种担保方式是（）担保。

B.质押C.抵押D.留置【答案】 C7、关于指标控制程序的说法中，错误的是()。

A.能否达到预期的成本目标，是施工成本控制是否成功的关键B.项目经理应在项目开工前确定月度成本计划目标C.用成本指标考核管理行为D.用成本指标来保证管理行为【答案】 D8、根据《财政部关于印发(试行)的通知》，下列工程成本费用中，属于其他直接费用的是（）。

A.有助于工程形成的其他材料费B.为管理工程施工所发生的费用C.工程定位复测费D.企业管理人员的差旅交通费【答案】 C9、施工企业在工程投标阶段编制的估算成本计划是一种（）成本A. 指导性B. 实施性C. 作业性D. 竞争性【答案】 D10、安全预警活动的四个环节，前后顺序正确的是( )。

A.监测、识别、诊断、评价B.识别、监测、诊断、评价C.监测、识别、评价、诊断D.识别、监测、评价、诊断【答案】 A11、下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。

全国监理工程师执业资格考试《建设工程合同管理》课后练习（B）一、单项选择题1．合同当事人应遵循《合同法》基本原则中的（)确定各方权利和义务。

A.遵守公序良俗原则B.公平原则C.自愿原则D.诚实信用原则2．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A。

解除合同B。

变更合同C。

转让合同D。

中止履行合同义务3．若在签订合同时出现了现行法律未能规定的情况，可根据《合同法》的( ）进行价值补充。

A。

遵守公序良俗原则 B.公平原则C。

自愿原则 D.诚实信用原则4．依照《合同法》规定，既具有对合同未违约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的是( ）。

A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金5．某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后,由于承包人。

欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同,此时应认定（）。

A。

施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立,且已生效C.施工合同不成立，不生效D。

施工合同不成立，但有效6．甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白。

合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。

A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效,由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效,由采购员向乙公司支付货款D。

无效,甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担7．按照《合同法》的规定,合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或.报酬时应按（）的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C。

补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款8．某工程项目施工中,发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程.后来发现部分。

工程存在缺陷,原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则（)。

2023年一级建造师之一建建设工程项目管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共30题）1、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）。

A. 功能性检测B. 破坏性检测C. 抽样检测D. 见证取样检测【答案】 D2、关于分包人和发包人关系的说法，错误的是（）。

A.分包人必须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令B.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师C.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与分包人或工程师直接联系工作D.分包人不得直接接受发包人或工程师的指令【答案】 B3、关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。

A. 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理B. 首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解C. 首先要定义主管部门的工作任务D. 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表【答案】 B4、（2012年真题）按照国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是( )A.业主B.监理方C.指定分包商D.施工总承包管理方【答案】 D5、在建设工程项目质量控制的系统过程中，事中控制是指（）。

A. 对质量活动的行为约束和对质量活动过程和结果的检查与监控B. 对质量计划的调整和对质量偏差的纠正C. 对质量活动的行为约束和对质量活动结果的评价认定D. 对质量活动前准备工作和质量活动过程的监督控制【答案】 A6、某企业在通过质量体系认证后由于管理不善，认证机构对其做出了撤销认证的决定。

关于该企业重新申请认证的说法，正确的是（）。

A. 不能再重新提出认证申请B. 一年后方可重新提出认证申请C. 半年后方可重新提出认证申请D. 三个月后方可重新提出认证申请【答案】 B7、关于线性组织结构的特点，下列说法中正确的是()。

A.线性组织结构适合于大的系统B.线性组织结构中，每一工作部门只有一个上级部门和一个下级部门C.线性组织机构中可以对非直接的下属部门下达工作指令D.线性组织机构中不允许越级下达指令【答案】 D8、单代号搭接网络计划中,某工作持续时间3 天,有且仅有一个紧前工作,紧前工作最早第2 天开始，工作持续时间5 天，该工作与紧前工作间的时距是FTF=2 天。

？？？职业技术学院2013~2014学年第1学期考试试卷B卷课程名称：建筑工程招投标与合同管理命题者：考试方式：闭卷适用班级：考试班级: 姓名: 学号:（所有答题内容请写在答题纸上并标明题号，写在试卷上无效）一、单选题（每小题 2 分，共20 分）1．下列关于招标代理的叙述中，错误的是( )。

A．招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B．招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜C．任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构D．建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构2．招标程序有①成立招标组织；②发布招标公告或发出招标邀请书；③编制招标文件和标底；④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑；⑤对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者；⑥发售投标文件。

则下列招标程序排序正确的是( )。

A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④C．①③②⑤⑥④ D．①⑤⑥②③④3．单项金额在( )万元以上的设计项目必须招标。

A、50 B. 100 C. 200 D. 30004.根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.10B.15C.20D.305．公开招标在开标时，应当由( )。

A．招标监督机构主持，所有投标人自愿参加B．招标监督机构主持，投标人自愿参加C．招标人主持，所有投标人均应参加 D．招标人主持，投标人自愿参加6.评标委员会为( )人以上的单数。

A.5B.7C.9D.37.投标保证金有效期应当超出投标有效期( )。

A.15天B.21天C.30天D.45天8.下列选项中，不属于投标人实施的不正当行为的是( )。

A.投标人以低于成本的报价竞标B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍C.投标人以高于成本10％以上的报价竞标D.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标9.据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期．A.需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D.需承包人书面通知发包人10.下列关于中标通知书的表述，正确的是( )。

2019版国家一级建造师《建设工程项目管理》模拟试卷B卷含答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、在下列目标控制措施中，属于经济措施的是（）。

A.落实加快工程进度所需的资金B.改变施工方法和改变施工机具C.强化合同管理D.调整项目管理班子人员2、下列各类型的合同中，承包商承担风险最小的是( )。

A. 单价合同B. 固定总价合同C. 成本加酬金合同D. 变动总价合同3、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和认证（）。

A.进度目标实现的可能性B.进度计划系统的完整性C.进度计划方法的适用性D.进度控制方法的合理性4、某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同形式是（）。

A.成本加固定用合同B.最大成本加费用合同C.成本加奖金合同D.成本加固定比例用合同5、下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。

A．存在一般缺陷的检验批应推倒重做B．某些指标不能满足要求时，可予以验收C．严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收D．经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收6、通过（）比率法的分析，可以考察成本总量的构成情况及各成本项目占成本总量的比重，同时也可看出量、本、利的比例关系，从而为寻求降低成本的途径指明方向。

A．相关B．动态C．构成D．静态7、关于钢筋保护层厚度检测的说法，正确的是（）。

A.检测机构部位由监理确定B.梁类应抽取构件数量的2%且不少于5个构件C.板类构件应抽取构件数量5%且不少于2个构件D.必须采用无损检测方法8、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使（）职能。

2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共60题）1、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14 天前向工程师发出申请接收证书的通知B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28 天内颁发接收证书C.工程师在承包商提交接收申请28 天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14 天竣工D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】 C2、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。

A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】 A3、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）A.投标内容B.投标有效期C.投标保证金D.履约保证金4、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】 C5、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】 D6、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。

A.工期不超过24 个月的项目B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标D.EPC 项目7、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。

2022一建《建设工程项目管理》模拟考试B卷含答案考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为130分。

2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。

4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。

姓名:_________考号:_________一、单选题（共70题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是( )A.投标担保B.保修担保C.履约担保D.付款担保2、招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为( )A.要约B.承诺C.要约邀请D.合同生效3、关于成本加酬金合同的说法，正确的是( )A.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整B.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期C.当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同D.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同4、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。

该投标人所采用的风险对策是( )A.风险规避B.风险减轻C.风险自留D.风险转移5、施工承包合同履约担保的有效期始于( )之日。

A.投标截止B.发出中标通知书C.施工承包合同签订D.工程开工6、下列承包商向业主提出的施工机械使用费的索赔中，工程师不予支持的是( )A.由于完成额外工作增加的机械使用费B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费C.承包商原因造成的承包商自有设备台班损失费D.业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费7、根据《建设工程监理合同(示范文本)》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是( )A.委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换8、在建设工程项目管理中，管理目标中包含项目总投资目标的单位有( )A.建设工程项目总承包单位B.业主委托的工程咨询单位C.业主委托的工程监理单位D.设计单位E.施工单位9、建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致( )A.安全事故发生的概率减小B.施工成本增加的概率减小C.文明施工实现的概率增加D.质量事故发生的概率增加10、建设工程项目进度计划系统分为总进度计划.子系统进度计划和单项工程进度计划，这是根据进度计划的不同( )编制的。

2023年监理工程师之合同管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正C.中标人根据规定未能提交履约保证金D.投标人按照正常的程序获得中标【答案】 D2、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。

施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。

银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。

银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B3、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。

这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )。

A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】 B4、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】 D5、以下不符合普通人的运动指南的是（）。

A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用【答案】 C6、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门【答案】 B7、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地B.组织设计交底C.约定开工时间D.提出开工申请【答案】 D8、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

省（市区） 姓名 准考证号 ………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不……………………. 准…………………答…. …………题…2022年一建《建设工程项目管理》模拟真题D 卷 附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，本卷满分为130分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

一、单选题（共70题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）1、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是( ) A.落实资金供应条件 B.选择发承包模式 C.进行工程进度的风险分析 D.优选工程项目的设计.施工方案2、生产经营单位应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上( )给予警告，并处罚款。

A 建设主管部门 B 安全生产监督管理部门 C 建设工程质量监督机构 D 人民政府3、建设工程管理的核心任务是( ) A.目标控制 B.提高建设项目生命周期价值C.实现业主的建设目标和为工程的建设增值D.为工程的建设和使用增值4、关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是( )A.建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同B.建筑施工企业应当相关规定办理工手续，不得使用零散工C.建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理，作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报D.劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查 5、建设工程中采用的投标保函.履约保函等方式，属于我国《担保法》中的( ) A.抵押B.留置C.定金D.保证6、某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是( ) Ａ 表面密封 Ｂ 嵌缝封闭 Ｃ 灌浆修补 Ｄ 限制使用7、关于建设工程质量政府监督的说法，正确的是( )A.涉及结构安全和使用功能的施工质量是政府监督检查的重点B.建设工程政府监督机构不对设计单位的质量行为进行监督C.查处施工质量事故不属于政府质量监督机构的责任D.建设工程政府监督只涉及工程的施工阶段 8、关于关键工作和关键线路的说法正确的是( ) A.关键线路上的工作全部是关键工作 B.关键工作不能再非关键线路上 C.关键线路上部不允许出现虚工作 D.关键线路上的工作总时差均为零9、某土方工程合同约定的某月计划工程量为3200m3，计划单价为15元/m3 。

2023年监理工程师之合同管理押题练习试卷B卷附答案单选题（共40题）1、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。

（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】 A2、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】 C3、施工合同中的履约担保期限为（）。

A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止【答案】 D4、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】 B5、（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。

该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。

后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。

A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.AB银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A6、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

2022年-2023年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案单选题（共30题）1、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。

工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】 C2、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 B3、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。

A.资格预审适用于邀请招标方式B.资格后审适用于投标人数量较多的情形C.鼓励同时采用资格预审和资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容一致【答案】 D4、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件【答案】 C5、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。

A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额【答案】 D6、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】 C7、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括( )。

A.取消合同中任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序【答案】 A8、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人按规定施工D.承包人破产【答案】 C9、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。

《工程建设合同管理》模拟试卷(B)一、单项选择题(共50题，每小题1分。

每小题的被选项中，只有一个最符合题意，请将其题号填入括号内)。

1．某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受托付方支付的定金，无正值理由拒：履行合同义务，则托付方有权要求设计单位返还(C)万元。

A．100B．1 50C．200D．2502．当事人将财或物作为担保而不需转移给对方的是(B)。

A．定金B．抵押C．质押D．保证3．法人的变更是指(B)。

A．法人法定存在期限届满B．法人变更经营性质或范围C．依据行政机关的叮嘱撤消D．法人依法宣告破产4．监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )目前通知对方。

A．21B．28C．42D．565．法定代表人超越权限订立的合同，该代表行为(C)。

A．有效B．无效C．相对人知道超越权限无效D．相对人知道超越权限有效6．某单位受业主托付和供货商签订钢材供应合同时，事先必需从托付单位取得(D)后签的供货合同才对托付单位产生法律效力。

A．钢材需求支配B．履约保征书C.订货单D．托付授权书7．施工企业的法人是指(A)。

A．依法成立的建筑公司B．公司总经理C．合同签字人D．公司股东大会8．定金作为设计合同的担保方式时，定金(C)有约束力。

A．仅对托付人B．仅对接受定金的设计单位C．对当事人双方均有D．仅对供应担保的第三方9．无责任方依据合同中的约定行使留置权时．所留置的财产应当是(C)。

A．违约方向第三人抵押的财产B．不属于合同范围内的违约方财产C．合同标的物D．违约方上级单位的财产10．业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明(D)为被保险人。

A．业主B．承包商C．工程师D．业主和承包商11．合同一方当事人发生企业合并成立总公司后，原签订的合同(B)。

A．原企业法人仍为合同当事人B．总公司承包合同义务和享受权利C．自行终止D．由法院判定无效12．违约当事人支付了违约金后，对方仍要求接着履行合同时，违约方(C)。

建设工程合同管理考试模拟试卷--64一、单项选择题1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( )。

A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。

A、以不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。

A、检查承包人现场同期的记录B、指示承包人缩短合同工期C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是( )。

A、由业主负责B、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由( )保管。

A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求( )给予补偿。

A、监理人学易网提供B、总监理工程师C、发包人D、发包人和监理人7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。

A、业主B、监理工程师C、承包商D、分包商8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。

A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、监理人9、颁发接收证书之日即为（）。

A、竣工日B、合同解除日C、缺陷责任期结束日D、完工日10、设计招标应采用（）方式进行招标。

A、公开B、邀请C、询价D、方案竞选11、能够作为保证人的为( )。

A、法人的职能部门B、公司C、学校D、幼儿园12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。