工程施工合同正式样本_2

合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：____________________第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2 乙方承诺按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量要求，完成本工程的施工。

第三条合同工期3.1 合同工期自双方签订本合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。

3.2 乙方应当按照约定的工期完成工程的施工。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。

第四条工程质量4.1 乙方应当按照国家有关工程质量的标准和甲方的要求，保证工程质量。

4.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。

如工程质量不符合约定，乙方应当负责修复或重新施工，并承担相应费用。

第五条合同的履行5.1 甲方应当按照约定向乙方支付合同价款。

5.2 乙方应当按照约定完成工程的施工。

5.3 双方应当共同做好工程的安全管理工作，确保工程施工的安全。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程的施工，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

6.2 甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。

第七条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

施工合同最新电子版可下载（5篇）在人们愈发重视契约的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。

下面小编为大家带来施工合同最新电子版可下载，希望大家喜欢!施工合同最新电子版可下载1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：乙方为甲方在负责水电暖安装。

甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。

安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。

二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。

质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

安装施工合同样本依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：商丘市开发区3、工程承包方式：包工、包料二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。

承包价：元。

三、工程期限：____年____月____日至____年____月____日。

四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。

工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身维修。

五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的40%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。

六、双方责任：1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。

（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效）。

3、乙方必须安全施工，并有专人负责指挥。

4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。

甲方代表：_____ 乙方代表：_____ ____年____月____日安装施工合同样本（二）建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。

施工合同书样本简易版5篇签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。

下面小编给大家带来施工合同书，更多施工合同范本请点击“施工合同”查看。

施工合同书样本简易版1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，本着互惠互利的原则，依照《中华人民共和国建筑法、合同法》及相关规定，签订合同，特定如下：一、工程名称：二、结构形式：框架三、承包方式：包工不包料四、承包范围：主体内的木工包支拆、钢筋工(包制做绑扎)打砼工、(包清理)、塔吊司机工人住宿、钉子、铁丝、电锯(不包含室内二期工程)其它不含在内。

五、承包价格：按建筑面积计算、基础按基础面积的一半计算，阳台、雨篷按全面积计算，每平方米128元。

六、质量标注：合格。

七、有关条款：1、乙方所有人员进入工地必须服从甲方管理监理要求以及有关领导的正确指导。

2、乙方负责进场材料卸车(钢筋、模板、钢管、扣件)3、乙方配备专职的施工工长，甲方做好抄平放线技术管理。

4、工程如果甲方原因停止施工，甲方应付乙方工程款的80%6、甲方保证材料供应及时如停工、窝工等料、甲方承担乙方损失生活费及人工费。

7、乙方施工中出现停工或半途不干、损失由乙方承担。

8、乙方工人不得偷到工地一切财物，否则根据发生的情节给予处罚。

9、乙方进工地前交2万元，基础干出甲方退还乙方押金2万元。

八、付款办法：主体干到两层付工程款20万，主体封顶付主体面积的97%。

九、违约责任甲乙不能按合同约定付款给乙方，三天内甲方承担利息(月息2分)。

十、未尽事宜，不在工程范围内的工程项目、甲乙双方另行协商，十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方：乙方：年月日施工合同书样本简易版2甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。

7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。

建设工程施工合同示范样本6篇第1篇示例：建设工程施工合同示范样本甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、公开公平的原则，根据相关法律法规和国家建设工程施工标准，就甲方委托乙方承担的建设工程施工事项达成一致，特订立本合同，共同遵守并履行。

第一条工程名称甲方委托乙方承担的工程为：______________（填写工程名称）第三条工程范围1. 甲方委托乙方承担的工程范围包括但不限于：______________（填写具体工程范围）。

2. 工程的具体内容、标准、数量及要求详见《工程量清单》及《工程技术规范》。

第四条工程报价1. 乙方应根据工程范围、内容、要求及工程量清单，按照相关标准和规定，制定合理的工程报价，并提供给甲方审查。

2. 工程报价一经甲方确认后，即视为双方对工程价格达成共识。

第五条工程工期1. 工程的合同工期为______________（填写具体的工期要求），自合同生效之日起计算。

2. 若由于不可抗力或其他特殊原因，导致工程延期，乙方应及时报告甲方，并在延期事宜达成一致后，按合同约定进行调整。

第六条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定，保证工程质量符合合同约定及国家法律法规的要求。

2. 在工程施工过程中，如发现存在不符合合同约定或有可能影响工程质量的问题，乙方应立即通知甲方，并及时采取补救措施。

第七条工程款支付1. 工程款支付方式：______________（填写具体的支付方式，如一次性付清、分期支付等）。

2. 工程款支付时间：______________（填写具体的支付时间和方式）。

第八条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应主动向甲方提出竣工验收申请，并应邀请甲方进行现场验收。

2. 验收合格后，甲方应及时支付剩余工程款，双方办理相关手续，确认工程验收完成，工程竣工。

3. 如工程存在质量问题或验收不合格，乙方应负责整改，并在整改后及时向甲方提出重新验收申请。

实用建筑工地工程合同样本这是一个实用的建筑工地工程合同样本，供您参考。

工地工程合同合同编号：[编号]合同日期：[日期]甲方（建设单位）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]乙方（承包商）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]鉴于甲方拟委托乙方承担工地工程项目的施工，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[名称]1.2 工程地点：[地点]1.3 工程规模：[规模]1.4 工程内容：[内容]1.5 工程周期：[周期]第二条合同价款2.1 总价款：[金额]2.2 付款方式：甲方按以下方式支付价款：（1）预付款：[金额]，签订合同之日起 [天数] 内支付；（2）进度款：根据工程进度按以下比例支付：第一阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；第二阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；以此类推，详细付款比例及条件见附件《工程进度付款计划表》；（3）竣工款：[比例]，工程竣工并经甲方验收合格后支付。

第三条协定工期3.1 工程开始日期：[日期]3.2 工程竣工日期：[日期]第四条施工内容及质量要求4.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按时按质完成工程。

4.2 乙方应按照相关法律法规和行业标准，采用符合规定的材料和工艺进行施工，并确保工程质量满足合同要求和验收标准。

第五条工程变更5.1 工程变更由甲乙双方协商决定，需要变更工程内容或工程数量时，应及时书面通知对方。

5.2 变更引起工程总价款增减的，按照实际发生的情况进行调整。

第六条安全生产6.1 乙方应建立健全安全管理制度，保障施工过程中的安全。

6.2 甲方有权要求乙方立即采取措施消除施工现场的安全隐患，确保工地安全。

第七条竣工验收7.1 乙方应按照约定的工期完成工程，并邀请甲方进行竣工验收。

7.2 竣工验收合格后，乙方应提供相关竣工资料和技术文件。

工程施工合同样本发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加;2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时;3.不可抗力自然条件;五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：____县质量检测局为准。

（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。

乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。

在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。

甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。

合同编号：__________合同双方：鉴于业主委托施工方进行工程施工，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程预算：_______第二条合同价格2.1双方确认，本合同的工程总造价为_______元（大写：_______元整）。

2.2施工方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成工程施工。

第三条合同履行3.1施工方应按照双方约定的工程进度和时间节点，完成工程施工。

3.2施工方应保证工程质量，确保工程安全，遵守相关法律法规和行业标准。

3.3业主应按照合同约定的时间节点支付工程进度款和尾款。

第四条合同支付4.1本合同的支付分为四个阶段，分别为：_______。

4.2业主应在每阶段工程完成后，按照双方约定的比例支付工程进度款。

4.3业主应在工程全部完成后支付尾款。

第五条合同变更5.1合同履行过程中，如因客观原因导致工程内容、工程量或工程进度发生变更，双方应协商一致，签订补充协议。

5.2合同变更不应影响工程质量和工程安全。

第六条合同解除6.1双方同意，在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素，导致工程无法继续进行，双方可协商解除合同。

6.2合同解除后，双方应按照合同约定承担相应责任。

第七条违约责任7.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。

7.2违约金的具体数额和计算方式，双方可在本合同中约定。

第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程全部完成后失效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（业主）：_______乙方（施工方）：_______签订日期：_______注意事项：1.合同编号：确保填写清晰、准确，以便于合同的管理和查询。

建设厅建设工程施工合同范本4篇篇1建设厅建设工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包人）地址：法定代表人：联系电话：一、合同标的1.1 甲方委托乙方承揽所需的建设工程项目，包括但不限于项目地址、项目内容、工程范围及工程量等详细内容。

1.2 乙方必须按照合同约定完成建设工程施工，保质保量完成工程。

二、工程内容及质量要求2.1 工程内容：合同约定的工程内容详见附件《建设工程项目清单》，并作为合同的一部分。

2.2 质量要求：乙方必须按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.3 工程进度：乙方必须按照合同约定的工程进度进行施工，如发生延期，乙方需提前向甲方提出书面说明并得到甲方同意。

三、合同价款及支付方式3.1 合同价款：合同价款为___________（大写：____________________）。

3.2 支付方式：合同价款分期支付，分期支付详情见附件《付款安排表》，并作为合同的一部分。

3.3 发票：乙方在收到甲方支付款项后及时开具发票，并按照国家相关规定报税。

四、工程延期与变更4.1 工程延期：如果因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应的责任，并解决工程延期的问题。

4.2 工程变更：如遇到不可抗力因素导致工程变更，双方应协商处理，并书面确认工程变更的内容。

五、工程保修5.1 在工程验收合格后，乙方应对工程进行保修，保修期为___________个月（自工程验收合格之日起计算）。

5.2 保修范围：保修期内，如果发现工程质量问题，乙方需及时进行处理，并消除质量问题。

六、违约责任6.1 如果乙方未按照合同约定完成工程，造成甲方损失的，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方损失。

6.2 如果甲方未按照合同约定支付款项，造成乙方工程延期等问题的，乙方有权要求甲方支付违约金。

七、争议解决7.1 如果在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关部门申请仲裁或诉讼解决。

2024年标准版施工合同样本【合同编号】：XXXXX【甲方】：（委托方）________________【身份证号码】：________________【联系地址】：________________【联系电话】：________________【乙方】：（承包方）________________【身份证号码】：________________【联系地址】：________________【联系电话】：________________鉴于甲方拟委托乙方承担以下工程的施工任务，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程内容：________________5. 工程工期：________________二、合同价款1. 工程合同总价为：________________（大写：________________）2. 付款方式：________________三、委托和权责1. 委托范围：甲方授权乙方完成工程施工、材料采购、设备租赁等相关工作。

2. 施工进度：乙方应按照工程进度计划，并按时保质保量完成施工任务。

3. 质量要求：乙方应严格按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程质量符合要求，并承担由于质量问题而引起的责任。

4. 安全保障：乙方应制定安全施工方案，并采取必要的措施确保工程施工过程中的安全。

5. 管理责任：乙方应指派专人负责施工现场的管理和安排，确保工程进度和质量的控制。

四、付款方式1. 工程款项结算应根据工程进度按照约定的比例进行分期支付。

2. 第一期款项支付方式：________________3. 后续期款项支付方式：________________五、违约责任1. 任何一方未履行或违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。

工程施工合约（完善版）1. 合约背景本工程施工合约（以下简称"本合约"）由甲方（以下简称"甲方"）与乙方（以下简称"乙方"）签订，旨在明确双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到甲乙双方的预期目标。

2. 合约主体2.1 甲方甲方为工程项目的业主或投资人，具备合法的工程项目权益，负责工程项目的投资、组织和管理。

2.2 乙方乙方为具有相应资质的工程施工单位，负责按照甲方的要求完成工程施工任务。

3. 工程施工内容3.1 工程概况本工程简要描述，包括工程名称、地点、规模、工程内容等。

3.2 工程施工范围详细描述乙方需要完成的工程施工范围，包括土建、安装、装修、设备供应等。

3.3 工程施工标准明确工程施工的质量标准、技术规范、验收标准等，确保工程质量符合相关法规和规范要求。

4. 工程施工期限4.1 工程开工日期明确工程的开工日期，根据工程实际情况确定。

4.2 工程竣工日期明确工程的竣工日期，根据工程实际情况确定。

4.3 工期延误详细规定工期延误的计算方法和违约责任，包括乙方原因和甲方原因导致的工期延误。

5. 工程施工质量5.1 质量标准明确工程施工的质量标准，包括材料、工艺、验收等各个方面的要求。

5.2 质量保证乙方需对工程施工质量提供保证，承诺工程质量符合相关法规和规范要求。

5.3 质量验收明确工程验收的标准和程序，包括甲方、乙方和第三方验收机构的责任和义务。

6. 工程施工费用6.1 工程总价明确工程的总投资额，包括工程款、材料款、人工费等。

6.2 工程款支付详细规定工程款的支付方式和时间，包括进度款、中期付款、尾款等。

6.3 费用结算明确工程费用的结算方式和时间，包括乙方提交结算报告和甲方支付结算款项的程序。

7. 合约变更和解除7.1 合约变更明确合约变更的条件和程序，包括双方协商一致、书面确认等。

7.2 合约解除明确合约解除的条件和程序，包括违约解除、协商解除等。

工程施工合同标准模板一、合同协议书依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程名称：安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工合同2.工程地点：湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路____号远大医药工业园内3.工程承包范围承包范围：建设单位要求配合室内设备安装基础施工、洞口封堵、室外部分零星设备基础、管道支架基础及日常零星维修工程等4.计划工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日工期总日历天数60天。

5.质量标准工程质量标准：质量评定以设计单位或建设单位提供设计图纸中设计质量评定规范和招标文件中施工及验收规范为依据。

乙方确保本工程质量合格。

6.计价方式与合同价格6.1本合同采用计价方式为以____年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建文【_____】____号）标准规定进行计价，工程取费只计取直接费、规费和税金。

结算时工程量据实结算，主材单价参考当期或最近一期黄石市信息价。

6.2合同总价：肆拾伍万元整，人民币（45万元），除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减而变更价款外，合同价格不作调整。

7.付款方式1）每月支付一次工程款，将每月已完零星工程汇总后，报建设单位及单项工程负责人审核确认工程量，经审计部门审核完成后，支付已完工程量造价的95%，余5%作为工程保修金，一年后付清。

其中，每月单次支付工程款金额大于8万元（含8万元），支付方式为50%承兑，50%现汇;支付工程款金额小于8万元，支付方式为现汇。

8.组成合同的文件8.1组成本合同的文件包括：（1）双方在履行合同过程中形成的由双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式文件;（2）合同协议书及其附件;（3）中标通知书;（4）技术条款;（5）通用条款;（6）图纸和建设单位确认的工程量;（7）投标书和招标文件;（8）双方认可的其他合同文件。

建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。

那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。

第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。

3、按合同规定提供装饰材料及辅料。

4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。

5、做好内外各单位之间的协调工作。

6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。

第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。

2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。

3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。

4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。

5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。

6、接受有关部门的质量检查和监督。

第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。

2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。

第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。

2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。

第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。

施工合同书通用版样本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的原则基础上，为确保工程顺利进行，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工期1. 工程开工日期：____年__月__日2. 工程竣工日期：____年__月__日三、合同价款及支付方式1. 工程合同总价：人民币____元（大写：____元整）。

该总价为固定总价，除双方另有约定外，不因任何因素调整。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付乙方工程进度款。

具体支付时间为：每月按完成工程量的___%支付进度款，工程竣工验收合格后支付至总价的___%，剩余___%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工验收按照国家和地方的相关标准和规范进行。

验收合格后，双方签署验收报告。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。

若因乙方原因导致的工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

五、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如发生工程变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。

2. 变更工程的价格和工期调整，应按照合同约定及国家相关法规执行。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。

2. 乙方应遵守文明施工的要求，保持施工现场整洁、有序。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款或尾款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。