承揽合同案例
- 格式:doc
- 大小:3.96 KB
- 文档页数:2
承揽合同纠纷调解案例分析在一个风和日丽的上午,老张和老王相约在茶馆,准备解决他们之间的承揽合同纠纷。
老张是一名木匠,他接了老王的一个柜子定制订单。
按照合同,老张应该在一个月内完成柜子的制作,但由于老张的拖延,两个月过去了,柜子还没有做好。
这可把老王气坏了,他要求老张退还定金,并赔偿他的损失。
老张当然不愿意,他说自己一直在努力做柜子,只是最近家里出了点事,耽误了进度。
他还说,如果老王不愿意等,他可以把柜子做好后送给老王,当做是赔礼道歉。
老王当然不愿意接受这个方案,他说自己不需要一个没有质量保证的柜子。
他坚持要求老张按照合同办事,要么退还定金和赔偿损失,要么完成柜子并保证质量。
两人僵持不下,只好寻求调解。
调解员小李了解了情况后,决定采用“面对面”的调解方式,让两人坐下来,面对面地沟通。
小李首先让老张和老王分别陈述了自己的观点和理由,然后指出了他们各自的问题和不足。
老张拖延工期,没有按照合同约定履行义务,这是他的错。
老王要求老张按照合同办事,也是合理的。
接着,小李又让老张和老王换位思考,站在对方的立场上想一想。
老张如果是老王,他会怎么想?老王如果是老张,他会怎么做?通过换位思考,老张和老王都意识到了自己的问题和对方的难处。
老张表示愿意退还定金和赔偿损失,老王也表示愿意给老张一些时间,让他完成柜子。
小李又提出了一个折中的方案,让老张在一周内完成柜子,并保证质量,如果柜子做好了,老王就接受,如果柜子不好,老张就按照合同办事。
老张和老王都同意了这个方案。
一场承揽合同纠纷就这样解决了。
通过调解,双方都得到了满意的结果,避免了诉讼的麻烦和费用。
承揽合同质量不合格判决案例老张是个挺有想法的小老板,他开了一家古色古香的茶馆,想要一些特别的木质桌椅来装点店面。
于是呢,他就和当地一个小有名气的木工老李签了个承揽合同。
合同里写得明明白白,桌椅得用老榆木做,样式要古典大气,而且做工得精细,不能有瑕疵。
老李拍着胸脯保证,这都不是事儿。
然后就开始动工了。
可是等桌椅送到茶馆的时候,老张一看就傻眼了。
说好的老榆木呢,看起来有些地方的纹理根本就不像,而且做工也很粗糙,有的地方甚至还有毛刺,这古典大气的样式也被做得四不像。
老张那个气啊,感觉自己的茶馆美梦被老李的劣质桌椅给砸了。
老张就去找老李理论,说这质量可不行啊,你得给我重做或者退钱。
老李却不认账,说这就是按照合同做的,可能有点小问题,但不影响使用。
老张心想,你这不是睁眼说瞎话嘛。
没办法,老张就把老李告上了法庭。
在法庭上,老张把合同拿出来,还拿出了当初给老李看的桌椅样式的图片,作为证据。
法官仔细看了看这些证据,又去查看了那些桌椅的实际情况。
很明显,这些桌椅在木材的选用、做工精细程度以及样式方面,都不符合合同的要求。
法官就问老李,你怎么解释这些问题呢?老李还在那强词夺理,说什么木材可能有点混淆,但质量也还过得去之类的话。
法官严肃地说:“合同就是双方的约定,你既然签了字,就得按照合同来履行。
现在这桌椅明显质量不合格,这是违约行为。
”最后呢,法院判决老李要承担违约责任。
要么按照合同重新给老张制作合格的桌椅,并且要承担老张因为桌椅不合格而导致茶馆延迟开业的一部分损失;要么就退还老张支付的所有费用,并且赔偿老张一定的经济损失。
这个案例就告诉我们啊,在承揽合同里,质量是个大问题。
签了合同就得好好履行,不然就得承担后果。
就像老李,想蒙混过关,最后只能是自食恶果啦。
有个姑娘小美,要结婚了,那可是满心欢喜地找了一家据说很有创意的婚纱店定做婚纱。
婚纱店的老板小王和小美签了承揽合同,合同里说会用最好的蕾丝、丝绸等材料,根据小美的身材量身定制,婚纱上的珍珠装饰得手工一颗颗缝上去,要精致又华丽。
公司承揽合同纠纷案例
公司承揽合同纠纷案例如下:
原告石某某与被告夏某某签订《防水施工合同》,原告石某某作为承包方,被告夏某某作为发包方。
原告在合同尾部承包方处签字,被告夏某某在合同尾部发包方委托代理人处签字。
合同首部发包方处手写有:某建设工程公司,并在合同首部及尾部发包方处均盖有"某建设工程公司某老年养护院某医养大楼项目部专用章"椭圆形印章。
原告石某某分别通过微信转账,向被告夏某某微信转款18000元、30000元。
后原告石某某以被告夏某某未按约定支付工程款为由,向法院提起诉讼。
以上案例仅供参考,如有需要,建议您咨询专业律师。
承揽合同案例经典10个
1. 2012年,中国建筑第五工程局中标中国铁路总公司的高铁
项目,总金额达到220亿元人民币。
2. 2006年,法国能源集团中标新加坡能源局的清洁能源项目,总金额达到10亿美元。
3. 2018年,中国长江电力集团中标巴西能源公司的水电项目,总金额达到50亿美元。
4. 2015年,美国波音公司中标美国国防部的军用飞机项目,
总金额达到300亿美元。
5. 2010年,德国大众汽车公司中标中国光大银行的企业用车
项目,总金额达到10亿元人民币。
6. 2019年,韩国三星重工公司中标阿联酋国家石油公司的海
上石油钻井平台项目,总金额达到20亿美元。
7. 2008年,日本丰田汽车公司中标美国纽约市的出租车替换
项目,总金额达到5亿美元。
8. 2013年,英国BP石油公司中标澳大利亚能源公司的天然气开发项目,总金额达到30亿澳元。
9. 2016年,印度塔塔集团中标英国政府的通信设备更新项目,总金额达到5亿英镑。
10. 2011年,意大利建筑公司中标迪拜政府的城市基础设施建
设项目,总金额达到100亿迪拉姆。
案例一:劳务合同【案情简介】王师傅受雇于李工头,从事电焊工作。
双方约定,王师傅在工地上工作,报酬为200元/天。
后来,李工头将大棚棚头的焊接工程分包给王师傅,双方约定报酬为350元/个,干不好保底200元/天。
【法院判决】法院经审理认为,王师傅的劳动工具由李工头提供,王师傅在用工过程中受李工头管理,故认定王师傅与李工头之间成立劳务关系。
分析:本案中,王师傅受雇于李工头,从事具体工作,报酬按天计算,且工作过程中受李工头管理,符合劳务合同的特征。
案例二:承揽合同【案情简介】张屋主因房屋漏雨,委托张三找工人换瓦,相关事宜由张三安排照看。
张三联系李四,要求其找人换瓦,报酬按大工200元/天、小工120元/天计算。
李四邀约组织李大伯等四人为张屋主安装树脂瓦,李大伯在作业过程中从房顶坠落死亡。
【法院判决】法院经审理认为,张屋主与李四等人形成劳务关系。
根据法律规定,个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。
分析:本案中,张屋主委托张三找人换瓦,李四组织李大伯等人完成工作,李大伯在作业过程中发生意外。
法院认定张屋主与李四等人之间形成劳务关系,李四作为接受劳务一方,需承担相应的侵权责任。
案例三:承揽合同【案情简介】小花雇佣小锅为其新房装修,承揽瓦工活部分。
双方约定在一定期间内小锅将瓷砖、地砖粘贴好后,由其进行验收,合格后支付约定的价款。
小锅在铺砖前的准备工作时,不慎从阳台坠落摔伤。
【法院判决】法院经审理认为,小锅所从事的是房屋装修中的瓦工工作,双方形成承揽合同关系。
由于小锅不具备相关专业的资质,双方未签订书面的装修协议,装修材料、装修范围由小花确定。
分析:本案中,小花雇佣小锅进行装修,小锅按照小花的要求完成工作,双方形成承揽合同关系。
由于小锅不具备相关资质,且双方未签订书面协议,故法院认定双方形成承揽合同关系。
总结:通过以上案例,我们可以看出,劳务合同与承揽合同在法律性质、责任承担等方面存在显著差异。
承揽合同纠纷案例
某甲公司与某乙公司签订了一份承揽合同,约定某甲公司承揽某乙公司的工程
项目。
双方约定工程款项为100万元,工期为6个月。
然而,在工程进展过程中,双方因为工程质量、工期延误等问题产生了分歧,最终导致了合同纠纷的发生。
首先,某甲公司认为工程进度延误是由于某乙公司提供的材料质量不达标所致,导致工程无法按时完成。
而某乙公司则认为是某甲公司在工程施工过程中存在管理不善,导致工期延误,要求某甲公司加班加点赶工。
双方在工程质量和工期问题上产生了争执,最终导致了合同纠纷的发生。
其次,双方在合同中并未对工程质量和工期延误的具体标准和责任进行明确约定,导致了双方在纠纷发生后无法达成一致意见。
某甲公司认为某乙公司应承担工程质量不达标和工期延误的责任,而某乙公司则认为是由于某甲公司的管理不善导致的问题,要求某甲公司承担相应责任。
双方在合同中对工程质量和工期延误的约定不够清晰,导致了纠纷的发生和处理的困难。
最后,双方在纠纷处理过程中未能及时进行沟通和协商,导致了纠纷的进一步
扩大和恶化。
双方在纠纷发生后未能坐下来进行深入的沟通和协商,导致了双方在纠纷处理上的分歧进一步加大,最终无法达成一致意见,只能通过法律途径解决合同纠纷。
综上所述,承揽合同纠纷的发生往往是由于合同约定不清晰、沟通不畅和协商
不足所导致。
在签订合同时,双方应当对工程质量和工期延误等问题进行明确约定,避免发生纠纷。
同时,在纠纷发生后,双方应当及时进行沟通和协商,寻求解决问题的最佳途径,避免将纠纷进一步扩大。
希望通过本案例的分析,能够引起各方对于合同约定和纠纷处理的重视,避免类似的纠纷再次发生。
加工承揽合同十大案例案例一:“定制礼服的乌龙”小王要参加一个重要的晚宴,于是找了一家知名的裁缝店定制礼服。
双方签订了加工承揽合同,小王详细描述了自己想要的款式、颜色和尺寸。
可是等拿到礼服的时候,发现颜色完全不对,是那种很刺眼的颜色,跟自己要求的低调奢华差了十万八千里。
裁缝店却辩称是按照小王当时选的色卡做的,但是小王拿出合同副本,上面明确写着颜色的具体名称。
因为裁缝店的失误,小王没能穿着满意的礼服参加晚宴,裁缝店不得不承担违约责任,退还了小王的定金并且赔偿了一定的精神损失费(因为小王觉得这个事情让他在社交圈里很没面子)。
案例二:“木雕大师的瑕疵品”一位收藏家委托一位木雕大师制作一个精美的木雕佛像。
合同里规定了要用特定的木材,并且佛像的面部表情、手势等细节都有详细要求。
大师在制作过程中,为了节省成本,偷偷换了一种稍微次一点的木材,而且在佛像的手部雕刻上也没有达到合同要求的精致度。
收藏家来验收的时候,一眼就看出来了问题。
大师还想狡辩,说这只是一点小瑕疵不影响整体。
但是收藏家坚决不同意,按照合同要求,大师不仅要重新制作,还得赔偿收藏家因为延迟交付而造成的其他损失,比如预定的展示柜空着产生的租金损失。
案例三:“广告招牌的大麻烦”一家小商店的老板和一家广告制作公司签订合同,制作商店的招牌。
老板要求招牌要足够坚固,能抵御一定的风力,并且灯光要明亮均匀。
结果招牌刚挂上去没几天,一场不算大的风就把招牌吹得摇摇欲坠,而且有一部分灯光还不亮了。
广告公司来检查,发现是他们在安装的时候没有固定好,而且使用的灯泡质量也不过关。
小商店老板要求广告公司立刻整改,并且因为这几天招牌的问题影响了生意,要求广告公司赔偿相应的营业额损失。
广告公司一开始还不情愿,但是看到合同上白纸黑字写得清楚,只好乖乖照做。
案例四:“印刷错误的宣传册”某公司要参加一个大型的展会,于是找了一家印刷公司印刷宣传册。
合同里规定了宣传册的内容排版、纸张质量、印刷颜色等。
承揽合同背靠背条款案例案例一:李某与王某的承揽合同李某是一家建筑公司的经理,王某是一位建筑设计师。
李某希望王某能为他的公司设计一栋办公楼,双方达成了一份承揽合同。
李某同时也与张某签订了一份背靠背合同,要求张某在王某完成设计后进行承揽施工。
在合同中,李某与王某明确规定了承揽合同的条款,包括项目的具体要求、设计费用、工期等。
李某与张某也规定了背靠背合同的条款,要求张某在合同生效后的30天内开工,并在指定期限内完工。
由于某些原因,王某在原定的工期内没有完成设计。
李某感到十分困扰,因为按照合同的规定,他必须要承担与张某违约的责任。
在此情况下,李某与王某及张某进行了协商,并修改了背靠背合同的条款。
根据修改后的条款,如果王某无法按时完成设计,李某可以延长张某的工期,以便他有足够的时间来完成施工。
李某也要求王某支付额外的赔偿金,以弥补由于设计延期造成的损失。
最终,王某顺利完成了设计,张某也按时完成了施工。
双方都很满意地结束了这次合作,并没有发生纠纷和争议。
案例二:公司A与公司B的承揽合同公司A是一家生产电子产品的公司,公司B是一家专门从事电子产品包装的公司。
公司A希望由公司B来为他们生产一批电子产品的包装盒。
双方达成了一份承揽合同,并在合同中规定了背靠背合同的条款。
根据背靠背合同的规定,公司A负责提供产品的具体要求和规格,以及包装的数量和交付期限。
公司B则需要在规定的期限内完成包装,并按照约定的价格支付给公司A。
在生产的过程中,由于公司A提供的产品规格有所变动,导致公司B无法按照原定的计划进行包装生产。
公司B通过与公司A进行协商,修改了背靠背合同的条款。
根据修改后的条款,公司A同意支付额外的费用作为对公司B的补偿,用于购买新的包装材料以适应产品规格的变化。
公司B也同意延长交付期限,以确保最终能按照新的要求完成包装任务。
经过双方的努力,公司B顺利完成了包装任务,并按时交付给了公司A。
双方在合同中明确了违约责任和争议解决方式,以确保在出现纠纷时能及时解决并保护双方的合法权益。
承揽合同典型案例典型意义一、案例。
老张开了个小工厂,专门做各种木质家具。
有一天,一家新开的咖啡馆老板小李找到老张,说想让他做一批特制的咖啡桌椅。
要求桌椅的木材必须是老榆木,有那种复古的质感,而且桌椅的造型很独特,桌腿是那种有点弯曲、像树根的形状,椅子呢,要做成那种没有扶手的简约风格,椅背还要刻上咖啡馆的标志。
老张看了设计图后,觉得自己能做,就和小李签了承揽合同。
合同里详细写了桌椅的数量(一共20套桌椅)、样式、材料要求、交货日期(三个月后交货)、价格(总共5万块钱)等等。
老张就开始忙活起来了,找木材、安排工人按照设计图加工。
可是在制作过程中,遇到了麻烦。
老榆木的供应突然出了问题,原来的供应商那里不够量了,而且新找的一些老榆木价格比原来预算的高不少。
老张一算,如果按照新价格买木材,自己可就没多少利润了,甚至可能会亏本。
这时候老张就打起了小算盘,他想偷偷换一种看起来差不多的木材,觉得反正小李可能也看不出来。
于是就这么干了。
到了交货的时候,小李一眼就看出桌椅的木材不对,颜色和质感都有差别。
小李很生气,说这桌椅根本不符合合同要求,拒绝收货付款。
老张就觉得委屈啊,说自己为了这单生意也不容易,虽然木材换了但也不影响使用啊。
双方就这么僵持不下,最后闹上了法庭。
法庭审理后,认为老张违反了承揽合同里关于材料的约定,判定老张违约,要承担违约责任。
老张不仅没拿到钱,还得赔偿小李因为桌椅没按时到位所遭受的损失,比如咖啡馆开业推迟导致的租金损失、预期营业利润的损失等等。
二、典型意义。
1. 诚信原则的重要性。
这个案例首先就告诉我们啊,在承揽合同里,诚信是超级重要的。
就像老张,他觉得换个木材没什么大不了的,但是对于小李来说,他要的是合同里规定的那种老榆木的复古感觉,这是他咖啡馆风格的一部分呢。
就好比你去饭店点了一份龙虾大餐,结果饭店给你上了一盘长得像龙虾的小虾,你肯定不乐意对吧?在商业往来中,大家都得按照合同里说好的去做,不能因为自己有困难就偷偷耍小聪明。
承揽合同纠纷案例事件及分析报告一、案例事件。
# (一)事件背景。
甲是一位小型婚庆公司的老板,他的公司主要承接婚礼的策划、布置等业务。
乙是一个即将步入婚姻殿堂的新郎,他与甲的婚庆公司签订了一份承揽合同。
合同约定,甲的婚庆公司将负责乙婚礼的场地布置,包括舞台搭建、鲜花摆放、灯光音响设备的安装调试等,总费用为5万元,乙需在婚礼前一周支付3万元预付款,婚礼结束后的三天内支付剩余2万元。
# (二)矛盾产生。
1. 布置不符合预期。
婚礼当天,乙到达婚礼场地后发现,舞台搭建的造型和之前甲给他看的设计图有较大差异,一些原本应该是粉色系的鲜花被换成了白色系,这与乙和他的未婚妻所期望的温馨浪漫的风格不符。
灯光效果也没有达到合同中约定的那种绚丽多彩的程度,音响在播放过程中还出现了短暂的杂音。
乙非常生气,觉得甲的婚庆公司没有按照合同要求履行义务。
2. 费用支付争议。
尽管如此,乙还是在婚礼结束后支付了3万元,他认为按照目前的布置效果,最多只值这个价钱。
甲则认为,虽然存在一些小问题,但整体上已经完成了大部分工作,乙应该按照合同支付剩余的2万元。
甲强调,鲜花颜色的改变是因为当天市场上粉色系鲜花供应不足,为了不影响婚礼的正常进行,只能选择白色系替代,并且在婚礼前已经尝试联系乙告知这个情况,但没有联系上。
对于灯光和音响的问题,甲表示是一些意外情况导致的,而且这些小问题并没有影响婚礼的正常进行。
# (三)协商无果。
1. 甲多次找乙协商,希望乙能够支付剩余款项。
甲说:“兄弟啊,我们也不容易,虽然有点小瑕疵,但整体婚礼还是顺利进行了呀,你就把剩下的钱给我吧。
”2. 乙则回应:“你还好意思要钱?你看看那舞台,那花,还有那音响,和我们说好的根本不一样,我没让你赔偿就不错了,还想要钱?”双方各执一词,协商陷入僵局。
二、分析报告。
# (一)合同履行情况分析。
1. 婚庆公司(甲)的责任。
从合同的角度来看,甲作为承揽人,有义务按照合同约定的内容履行义务。
加工承揽合同十大案例案例一:服装加工的尺寸风波。
甲服装厂和乙公司签订了加工承揽合同,乙公司要求甲厂加工一批职业装,并且提供了详细的尺寸规格表。
甲厂在加工过程中,有部分工人看错了尺寸表中的一个关键数字,结果做出来的衣服,裤子普遍短了5厘米。
乙公司收到货后非常生气,拒绝付款,说这批衣服不符合他们的要求,根本没法穿。
甲厂觉得自己很冤枉,虽然是工人失误,但他们也花费了大量的人力和物力。
最后闹上法庭,法庭认为甲厂没有按照合同约定的尺寸加工,属于违约行为,需要承担违约责任,但是考虑到乙公司如果完全拒收也不合理,判决乙公司可以扣除一定比例的货款,甲厂对不符合尺寸的服装进行修改。
案例二:木雕的艺术分歧。
一位艺术家丙和一个木雕厂丁签订了加工承揽合同。
丙要求丁按照他提供的设计图制作一个非常精美的木雕作品,这个木雕涉及到很多独特的艺术造型。
丁厂在制作过程中,觉得丙的一些设计过于复杂,难以实现,就擅自做了一些简化改动。
作品完成后,丙一看就火冒三丈,说这完全违背了他的艺术构思。
丁厂则辩称是为了保证木雕能够顺利完成。
双方争执不下,起诉到法院。
法院判定丁厂违约,因为在加工承揽合同中,承揽人有义务按照定作人的要求进行制作,即使有困难也应该先与定作人协商,而不是擅自更改。
案例三:印刷品的色彩偏差。
戊公司和己印刷厂签订合同,让己厂印刷一批宣传册。
合同中明确规定了宣传册的色彩要求,要与戊公司提供的样品颜色高度一致。
己厂印刷出来后,戊公司发现色彩偏差很大,整个宣传册看起来档次低了很多。
己厂解释是因为印刷机器的一些技术问题导致的。
戊公司要求己厂重新印刷,己厂不同意,说重新印刷成本太高。
最后法院判决己厂重新印刷,因为他们没有达到合同约定的印刷质量要求,并且要承担因为延迟交货给戊公司带来的损失。
案例四:家具定制的材料偷换。
庚顾客和辛家具厂签订合同定制一套实木家具。
合同写明要用某特定品牌和等级的木材。
辛厂在制作过程中,发现这种木材的成本上涨了不少,为了多赚点利润,就偷偷换了一种稍微次一点的木材,外观上看起来差不多。
承揽合同纠纷案例案例背景本案是一起承揽合同纠纷案件,涉及甲方与乙方之间的合同纠纷。
甲方为一家建筑公司,乙方为一家装修公司。
甲方与乙方签订了一份承揽合同,约定乙方承担甲方某个项目的装修工作。
然而,在工程进行过程中,甲方发现乙方存在工期延误、工程质量不达标等问题。
双方因此产生了合同纠纷。
案件事实1. 合同约定根据双方签订的承揽合同,乙方同意完成甲方指定项目的装修工作,并约定了工程的交付时间、工程质量标准等具体要求。
2. 工期延误在工程进行过程中,甲方发现乙方未能按照合同约定的工期完成工程,导致工程进展严重滞后。
3. 工程质量问题甲方在验收工程时发现,乙方的工程质量存在问题,如墙面涂料不均匀、地板铺设不平整等。
4. 甲方索赔由于乙方的工期延误和工程质量问题导致甲方遭受了一定的经济损失,甲方要求乙方承担相应的赔偿责任。
法律分析根据我国《合同法》的相关规定,承揽合同的履行应当按照合同约定的方式进行。
乙方未能按照合同约定的工期完成工程,并且工程质量存在问题,违反了合同约定的内容。
因此,甲方有权要求乙方承担违约责任,并进行相应的赔偿。
解决方案甲方可以采取以下措施来解决合同纠纷:1.协商解决:甲方与乙方可以通过友好协商的方式解决合同纠纷,达成双方都能接受的赔偿方案。
2.仲裁申请:如果协商无法达成一致,甲方可以向相关仲裁机构提起仲裁申请,由仲裁机构对合同纠纷进行调解或判决。
3.诉讼起诉:如果仲裁无法达成满意的结果,甲方可以向法院提起诉讼,依法维护自己的权益。
案件结果根据双方协商的结果,最终甲方与乙方达成了赔偿协议,乙方同意承担工期延误和工程质量问题所导致的经济损失,向甲方支付一定的赔偿金额。
结论本案是一起承揽合同纠纷案件,涉及工期延误和工程质量问题。
通过协商、仲裁或诉讼等方式,最终双方达成了赔偿协议。
这一案件提醒我们在签订合同时要明确约定工期、工程质量等具体要求,并且在发现问题时及时采取措施解决合同纠纷,维护自己的合法权益。
承揽合同工人受伤案例咱就说啊,有这么个事儿。
老张呢,是个小包工头,他揽了个给人家老李装修房子的活儿,这俩人就签了个承揽合同。
老张手下有个工人叫小王,小王干活儿可麻利了。
有一天啊,小王在给老李家装吊灯的时候,那个梯子不知道咋回事儿,突然就断了一条腿。
这小王“妈呀”一声就从梯子上摔下来了,摔得那叫一个惨,胳膊腿儿都擦破了,脑袋还磕了个大包,当时就被送去医院了。
这时候啊,矛盾就出来了。
小王躺在医院里,那医药费可不少花呢。
他就寻思着,我这是给老李家装灯才受的伤啊,老李得给我出医药费。
老李一听可不干了,他说:“我和老张签的是承揽合同啊,这活儿我都包给他了,你是老张的人,跟我有啥关系?”老张也觉得委屈,他说:“我是让小王小心点儿来着,那梯子也是新的啊,谁知道咋就断了,我也没让他故意摔着啊,这钱我也不能全出啊。
”其实呢,按照法律来说,在承揽合同关系里,承揽人老张对他的工人小王的受伤一般是要承担主要责任的。
为啥呢?因为老张是小王的雇主,他负责组织工作、提供工具啥的。
虽然说那个梯子可能是意外断的,但老张有义务给工人提供安全的工作环境和合适的工具。
就像你去饭店吃饭,饭店的厨师切菜把手切了,那肯定是饭店老板得先管着,不能让顾客给掏医药费啊,一个道理。
可是呢,要是能证明老李在这个事情里有过错,那老李也得承担一部分责任。
比如说,老李明知道那个吊灯的安装地方有问题,有安全隐患,他还非让小王在那儿装,这时候老李就脱不了干系了。
这个事儿啊,最后闹到了法院。
法院经过调查发现,老张确实没有仔细检查梯子的质量,就这么让小王用了,有一定的过失。
而老李呢,没有发现他有啥过错的地方。
所以啊,法院判决大部分的医药费得老张出,小王自己呢,因为没有注意自身安全,也承担了一小部分。
通过这个事儿啊,咱就知道了,这承揽合同里面的事儿可复杂着呢。
不管是发包方还是承揽方,都得把安全这事儿重视起来,不然出了事儿,麻烦可就大了。
承揽合同纠纷案例事件及分析报告一、案例事件。
# (一)事件背景。
老张是个经验丰富的木工师傅,在当地小有名气。
有一天,一家新开的咖啡店老板小李找到老张,说想让他帮忙打造一批独具特色的木质桌椅,用来装点咖啡店,营造出一种复古又温馨的氛围。
老张看了小李提供的设计图后,觉得很有创意,自己完全能胜任,于是两人一拍即合,签订了承揽合同。
# (二)合同约定。
1. 工作内容。
老张负责按照小李提供的设计图制作10套木质桌椅,桌椅的木材要用优质的胡桃木,表面要进行精细的打磨和上漆处理,颜色要符合设计图上标明的复古棕色调。
2. 交付时间。
合同约定老张要在签订合同后的30天内完成制作并将桌椅交付到咖啡店。
3. 报酬及支付方式。
小李将支付给老张总共15000元作为报酬。
在签订合同的时候先支付30%,也就是4500元作为预付款;在老张完成桌椅制作并经小李验收合格后,再支付剩余的70%,也就是10500元。
# (三)纠纷产生。
1. 交付延迟。
老张在制作过程中遇到了一些小麻烦。
他原本联系好的胡桃木供应商突然出了点状况,木材供应不足,导致老张不得不重新寻找供应商,这就耽误了不少时间。
结果到了第30天,老张只完成了8套桌椅,没有按时全部交付。
2. 质量争议。
小李来查看老张已经做好的8套桌椅时,发现桌椅的颜色和设计图上的复古棕色调有些偏差,看起来有点偏红。
而且,小李觉得桌椅的一些边角打磨得不够光滑,不符合他对精致的要求。
老张则觉得颜色的偏差是因为木材本身的差异造成的,在正常范围内,而边角已经打磨得很仔细了,只是小李的要求过于苛刻。
3. 报酬支付矛盾。
因为这些问题,小李拒绝支付剩余的报酬,并且要求老张尽快解决桌椅存在的问题并按时交付剩下的2套桌椅。
老张觉得自己已经很努力地按照合同做了,小李不应该因为这么点小问题就拒绝付款,而且重新调整颜色和进一步打磨边角还需要花费成本和时间,他希望小李能够先支付一部分费用来弥补自己的损失,然后他再继续完善这些桌椅。
货主把装车活包出去定为承揽关系的案例承揽关系是指货主将装车活包出去的情况,下面列举了10个符合标题内容的案例。
案例一:货主将装车活包给物流公司某货主需要将一批货物从A地运送到B地,为了方便,他选择将装车活承揽给一家物流公司。
货主与物流公司签订了承揽合同,约定了运输时间、运输路线、费用等事项。
物流公司负责安排车辆、司机、装卸工人等资源,完成货物的装车、运输和卸货等工作。
案例二:货主将装车活包给物流平台某货主通过一家物流平台发布了装车活的信息,并与平台签订了承揽合同。
平台会将货主的需求信息推送给合作的物流公司,物流公司再根据实际情况报价并承揽装车活。
货主可以通过平台查看运输进度、费用结算等信息,实现对装车活的全程监控。
案例三:货主委托物流代理公司承揽装车活某货主委托一家物流代理公司承揽装车活,代理公司负责协调物流资源、安排运输车辆、处理运输手续等事宜。
货主与代理公司签订了委托合同,约定了装车活的具体要求和费用等事项。
代理公司将根据货主的要求,选择合适的物流运输方案,确保货物安全、准时到达目的地。
案例四:货主与运输公司签订长期承揽合同某货主与一家运输公司签订了长期承揽合同,约定了一段时间内的装车活承揽关系。
根据合同约定,运输公司将负责货物的装车、运输和卸货等工作,货主则支付相应的费用。
这种长期合作的承揽关系可以有效提高货主的运输效率和成本控制能力。
案例五:货主与物流合作社建立承揽关系某货主加入了一家物流合作社,成为社员,并与合作社签订了承揽合同。
合作社根据货主的需求,协调社员资源,安排车辆、司机、装卸工人等,完成货物的装车、运输和卸货等工作。
货主可以通过合作社享受到更低的运输成本和更好的服务。
案例六:货主与个体司机签订承揽合同某货主与一名个体司机签订了装车活的承揽合同。
司机负责提供车辆和装卸工人,完成货物的装车、运输和卸货等工作。
货主支付司机相应的运输费用,并与司机约定了运输时间、路线等事项。
案例七:货主与货运代理公司签订承揽合同某货主委托一家货运代理公司承揽装车活,代理公司负责协调各方资源,安排运输车辆、处理运输手续等。
劳务合同承揽合同典型案例劳务合同典型案例案例一:小区保安老王的故事老王在一个小区当保安,和保安公司签的是劳务合同。
每天的工作就是在小区门口站岗、巡逻,检查进出车辆。
有一天,小区里一辆豪车被划了,车主特别生气,就找物业闹。
物业呢,转头就怪保安没看好。
老王觉得很委屈啊,他说:“我按照劳务合同里规定的,定时巡逻了,而且我站岗的时候也没看见有人划车啊。
”按照劳务合同,老王的工作主要是维持基本的秩序,像这种意外情况,不能全怪到他头上。
经过调查发现是一个调皮的小孩不小心划的,还好有监控作证,老王才没被冤枉扣工资。
这个案例就说明劳务合同里明确工作内容和职责范围是多重要,不然员工很容易被莫名甩锅。
案例二:家政阿姨李姐的遭遇李姐在一家家政公司工作,和客户签了劳务合同去做家庭保洁。
有一次,客户要求李姐擦窗户外面,李姐觉得太危险了,就拒绝了,说劳务合同里没写这个内容。
客户很不高兴,说:“你不擦我就不给钱。
”李姐也很刚,她就拿着劳务合同给客户看,上面明确写着只负责室内清洁。
后来家政公司也出面协调,说按照合同办事,如果客户额外要求危险的工作内容,得加钱并且提供安全保障措施才行。
这个事儿就体现出劳务合同是保护劳动者权益的有力武器,不能让雇主随意增加不合理的工作内容。
案例一:老张的木工活老张是个老木工,手艺特别好。
有个客户找他做一套实木家具,他们签了承揽合同。
合同里详细写了家具的样式、尺寸、用什么木材,还有交货时间。
老张就开始精心打造这套家具,可是做到一半的时候,木材价格突然涨了不少。
老张心想,这可亏大了,就想和客户商量加点钱。
客户说:“咱签的承揽合同啊,价格都定好了,这风险得你自己承担啊。
”老张没办法,只能咬着牙继续做。
最后老张按时交了货,虽然没赚到预期那么多钱,但是也明白了承揽合同里风险承担的规则。
这个案例告诉我们,承揽人在签承揽合同的时候得考虑好各种风险因素,不然遇到像材料涨价这种情况就只能自己扛着了。
案例二:服装店的招牌制作有个新开的服装店老板找了一家广告公司做招牌,签了承揽合同。
承揽合同的典型案例
嘿,大家听我讲啊!今天来给你们说一个承揽合同的典型案例。
就说小李吧,他开了个小工厂。
有一次,一家大公司找到他,说要让他
帮忙加工一批零件。
哎呀呀,这可把小李高兴坏了,这不就是个赚钱的好机会嘛!于是双方就签订了承揽合同。
小李想着,自己肯定能顺利完成,赚上一笔呢。
合同规定好了交货的时间,小李那是没日没夜地干啊,工人们也都很努力。
可是谁能想到呢,中间出问题啦!加工零件的机器突然坏了,修机器就得花好几天时间呀。
小李急得像热锅上的蚂蚁,他赶紧和那家大公司沟通,说能不能延长交货时间。
那家公司可不干呀,说合同上写得明明白白,就得按时交货,不然就要小李赔偿损失呢!这可咋办呀?小李气得直跺脚:“哎呀,怎么能这样啊!”
他到处想办法,找朋友帮忙,好不容易把机器修好了,又加班加点地赶工。
终于在最后的期限把货交上了。
这中间的过程,那真叫一个惊心动魄啊!小李后来说起来,还是心有余悸呢。
你们说,这承揽合同是不是很重要啊?签订的时候可得想清楚啊,每个条款都得仔细琢磨,不能马虎。
就像小李这个事儿,要是当初把可能出现的问题都考虑到,提前协商好,不就没那么多麻烦了嘛。
所以啊,大家以后碰到这种承揽合同,一定要谨慎再谨慎,可别给自己找麻烦呀!这就是我要跟大家说的,一定要记住哦!。
承揽合同案例
原告:兴达通公司
被告:恒万实业公司
2011年3月22日,兴达通公司与恒万实业公司第九项目部签订《北京市承揽合同》,约定兴达通公司为恒万实业公司承揽的66318部队项目进行施工。
施工项目及单价为:浮雕外墙施工单价为每平方米22元,一层仿石漆施工单价为每平方米50元;结算方式为:进场施工7天完成全部柔性腻子,付总款的30%,工程完成合格后付到总款的80%,年底付15%,保修二年期满付5%;兴达通公司自行提供材料;交付方式及期限为:工地现场交付;工期为:浮雕外墙施工3月28日开始施工,4月25日完成。
仿石漆施工5月3日开始,至6月15日完工。
李铁宝代表恒万实业公司第九项目部签字,并加盖恒万实业公司第九项目部公章,崔静书代表兴达通公司签字,并加盖兴达通公司公章。
合同签订后,恒万实业公司预付工程款20 000元。
兴达通公司将所承包的工程分包给牛建元、刘秀花,由后者组织工程队负责施工。
2011年4月27日,恒万实业公司因现场施工人员讨要工资,垫付27名工人工资共计:39000元。
现场施工人员收到工资后,从施工现场撤离。
工人撤离后,恒万实业公司另行将仿石漆施工承包给第三方。
2011年8月19日,李铁宝就浮雕外墙工程向兴达通公司出具结算单,确认兴达通公司实际施工面积2241平方米,单价为每平方米22元,合计49302元,保修款为49302元的5%,即2465.10元。
结算款项尚未支付。
个人分析:
重点信息请见黄色标记内容
本案的焦点问题如下:
1、是否可以恒万实业公司第九项目部名义对外签署合同
2、双方合同是否生效
3、兴达通公司将所承包的工程分包给牛建元、刘秀花是否合法
4、实际施工人员是否可向恒万实业公司讨要工资
5、李铁宝向兴达通公司出具的结算单是否有效
焦点问题分析:
1、2两问与《钢铁买卖合同纠纷》前两问情况相同,详细见该案例分析,此处不再赘述。
3、首先分包工程的承包人应当具有承接该项工程的相应资质,我国法律禁止个人承揽分包工程业务。
且兴达通公司与牛建元、刘秀华之间不存在劳务合同,属于分包关系,不符合法律规定。
此外,本案亦应查明恒万实业公司承揽的66318部队项目是否仅包含浮雕外墙施工以及一层仿石漆施工。
如果仅为此两项,被告属于转包其承接的工程,转包是我国法律所禁止的,转包合同不具有法律效力。
4、兴达通公司与恒万实业公司存在合同关系,兴达通公司与牛建元、刘秀花存在合同关系,恒万实业公司与牛建元、刘秀花不存在直接的合同关系。
根据合同的相对性,恒万实业公司与牛建元、刘秀花以及二人组织的施工队伍不存在直接的权利义务关系,因此恒万实业公司无义务向牛建元、刘秀花及其工人支付工程款。
恒万实业公司垫付的工程款产生何种法律效力,需要进一步讨论。
(貌似有跨级支付工程款的相关规定,本次未查到。
如无规定,是否可做无因管理处理,待进一步研究)。
5、关于李铁宝出具的结算单的效力,分析服下:(1)如合同明确约定了项目负责人为李铁宝,其负责范围包含签署结算单,则该单证有效。
(2)如合同未明确约定,则可根据双方往来的合作习惯推定。
如在双方的合作过程中李铁宝一直作为签证人或主要签证人,且恒万实业公司并未告知对方其公司内部分工,则李铁
宝的行为可形成表见代理,公司内部约定不可对抗善意第三人。
此种情况下,结算单有效。
相关法律条款:
《中华人民共和国建筑法》
第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。
《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》
第五条房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。
本办法所称专业工程分包,是指施工总承包企业(以下简称专业分包工程发包人)将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业(以下简称专业分包工程承包人)完成的活动。
本办法所称劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称劳务作业发包人)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称劳务作业承包人)完成的活动。
第八条分包工程承包人必须具有相应的资质,并在其资质等级许可的范围内承揽业务。
严禁个人承揽分包工程业务。
第十四条禁止将承包的工程进行违法分包。
下列行为,属于违法分包:(一)分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的;
(二)施工总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。