下载文档原格式
最新电大《公共管理学》形考作业任务01-04网考试题及答案100%通过考试说明：《公共管理学》形考共有5个任务，任务1和2是客观题，任务3、任务4是作品题（固定答案已附），本人对任务1和2给出了二套题答案（01任务_0001、01任务_0002、02任务_0001、02任务_0002）。
在考试中，可以多次抽取任务1和2试卷，直到出现这几套试卷中的任意一套，就可以按照该套试卷答案答题。
做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。
本文库还有其他教学考一体化答案，敬请查看。
01任务01任务_0001一、填空题（共 10 道试题，共 10 分。
）1. 公共政策的法律化包括制定、修改、废止、补充、认可、审查等活动，由享有立法权的国家权力机关、行政机关及部分司法机关来完成。
2. 公共管理指公共组织运用所拥有的公共权力，为有效地实现公共利益，对社会公共事务进行管理的社会活动。
3. 新公共服务是在传统科层制、新公共管理运动之后出现的第三种公共管理改革模式，这种治理体系中将公民置于中心位置。
4. 政策问题的结构反映的是政策问题的复杂程度，可分为结构优良的政策问题、结构中等的政策问题和结构不良的政策问题。
5. 公共政策是在特定的情境中，一定的政治实体为达到预期目标而制定的行动方案或行动准则。
6. 政府失效或政府失灵是指由于政府主体和机制等方面存在本质上的缺失，而无法使资源配置效率达到最佳的情况。
7. 20世纪40至60年代，可以说是对早期公共行政学的批评与该学科的转变时期，这种批评与转变的结果则是新公共行政学与政策科学的出现。
8. 根据公共政策的层次来划分，可分为元政策、基本政策和具体政策。
9. 2003年，党的十六大报告将政府职能的重点确立为：经济协调、市场监管、社会管理和公共服务，说明了我国政府从投资型的经济发展型政府向公共服务型的经济促进型政府的转变。
2016年秋国家开放大学《离散数学》形考4试题及答案(答案全部正确)０4任务_0001试卷总分:1００测试时间:0单项选择题一、单项选择题(共１0 道试题，共10０分。
)1．无向树T有8个结点，则T的边数为（)．A. ６Ｂ. 7 C. 8 Ｄ. 92．图G如图三所示，以下说法正确的是（).Ａ．{(a，ｄ)}是割边Ｂ．{(a, d)}是边割集Ｃ. ｛(a, d) ,(b, d）｝是边割集 D. {(ｂ, d）}是边割集3. 设有向图(a）、(b)、(ｃ)与（ｄ）如图所示,则下列结论成立的是（ )．A. （ａ)只是弱连通的B. （ｂ)只是弱连通的C. （ｃ）只是弱连通的Ｄ． (d）只是弱连通的４．如图一所示，以下说法正确的是（).A. {(ａ, e)｝是割边B. ｛(a,e)}是边割集Ｃ. ｛(a, e）,(b，ｃ)}是边割集 D. {(d，e)}是边割集5. 设G是有ｎ个结点,ｍ条边的连通图，必须删去G的(）条边,才能确定G的一棵生成树．Ａ. m－ｎ+1Ｂ． m-n C. m＋n+1D． n-m+1６. 设G是连通平面图,有v个结点,ｅ条边，r个面，则r= ().A. e－v+2Ｂ. ｖ+ｅ－2 C. ｅ-v－2D．e+v＋27. 设无向图G的邻接矩阵为，则G的边数为（）.A．６ B. 5Ｃ．４ D. 38．如图所示，以下说法正确的是 ( )．A. ｅ是割点B. {a，ｅ}是点割集C．｛ｂ, e}是点割集D．｛d}是点割集9. 无向简单图Ｇ是棵树，当且仅当（).A. Ｇ连通且边数比结点数少１B. G连通且结点数比边数少1C. G的边数比结点数少１D. Ｇ中没有回路．10．以下结论正确的是( ).Ａ. 无向完全图都是欧拉图 B. 有n个结点n-1条边的无向图都是树C. 无向完全图都是平面图D. 树的每条边都是割边0４任务＿０002试卷总分:１00 测试时间：0单项选择题一、单项选择题（共10 道试题，共1０0 分。
最新电大《西方经济学》形考作业任务01-06网考试题及答案100%通过考试说明：《西方经济学》形考共有5个任务，任务1、任务2、任务4、任务5是固定答案（已附），任务3和6是客观题，本人对任务3和6给出了三套题答案（03任务_0001、03任务_0002、03任务_0003、06任务_0001、06任务_0002）。
在考试中，可以多次抽取任务3和6试卷，直到出现这几套试卷中的任意一套，就可以按照该套试卷答案答题。
做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。
本文库还有其他教学考一体化答案，敬请查看。
01任务一、论述题（共 1 道试题，共 100 分。
）1. 题目：综合分析生产成本理论中相关经济范畴的关系目的：通过对比相关经济范畴，准确理解经济范畴的经济含义及深刻理解重要的经济学原理。
要求：1．要求认真审题和研读第三章生产与成本理论的相关内容，深刻理解生产理论和成本理论的基本原理；2．准确描述本题涉及的相关理论内容；3．阐述关系和区别要清晰并画图说明；4．字数控制在600字左右。
时间安排：完成微观经济学第三章生产与成本理论教学内容后实施。
答:1.分析总产量（TP）、平均产量（AP）、边际产量（MP）的关系总产量（TP）是指在某一给定的时期生产要素所能生产的全部产量；平均产量（AP）是该要素的总产量除以该要素的投入量；边际产量（MP）即该产量的增量所引起的总产量的增量。
先分析一下总产量（TP）边际产量（MP）之间的关系。
即总产量（TP）先以递增的速率增加，后以递减的速率增加，达到某一点后，总产量（TP）将会随劳动投入的增加而绝对地减少，边际产量先上升，后下降，达到某一定后成为负值。
总产量（TP）的变化与边际产量（MP）是一致的，即都会经历先增后减的变化过程。
当边际产量上升，总产量（TP）以递增的速率增加，当边际产量（MP）下降时，总产量（TP）以递减的方式增加，当边际产量（MP）为负值时，总产量（TP）开始绝对的减少。
02任务_0001试卷总分：100 测试时间：0单项选择题判断题一、单项选择题（共 24 道试题，共 72 分。
）1. 放在输入井中的作业处于（）状态。
A. 执行B. 提交C. 完成D. 后备2. 作业调度程序从处于（）状态的队列中选取适当的作业调入主存运行。
A. 执行B. 提交C. 完成D. 后备3. 作业调度的关键在于（）。
A. 选择恰当的进程管理程序B. 选择恰当的作业调度算法C. 用户作业准备充分D. 有一个较好的操作环境4. 在操作系统中，JCB是指（）。
A. 文件控制块B. 进程控制块C. 作业控制块D. 程序控制块5. 在操作系统中，作业处于（）状态时，已处于进程的管理之下。
A. 执行B. 提交C. 完成D. 后备6. 进程调度根据一定的调度算法，从（）队列中挑选出合适的进程。
A. 阻塞B. 就绪C. 运行D. 等待7. 为了保证系统的吞吐量，系统总是力争缩短用户作业的（）。
A. 执行时间B. 提交时间C. 输入时间D. 周转时间8. 从系统的角度出发，希望批处理控制方式下进入输入井的作业（）尽可能小。
A. 等待装入主存时间B. 周转时间C. 执行时间D. 平均周转时间9. 为了对紧急进程或重要进程进行调度，调度算法应采用（）。
A. 先来先服务法B. 短作业优先法C. 时间片轮转法D. 优先级法10. 在作业调度中，若采用优先级调度算法，为了尽可能使CPU和外部设备并行工作，有如下三个作业：J1以计算为主，J2以输入输出为主，J3计算和输入输出兼顾，则它们的优先级从高到低的排列顺序是（）。
A. J1，J2，J3B. J2，J3，J1C. J3，J2，J1D. J2，J1，J311. 在操作系统中，引起中断的事件称为（）。
A. 中断源B. 中断请求C. 断点D. 系统调用12. 当硬件中断装置发现有事件发生，就会中断正在占用CPU的程序执行，让操作系统的（）占用CPU。
A. 系统调用程序B. 中断处理程序C. 作业管理程序D. 文件管理程序13. 下列存储管理方案中，不采用动态重定位的是（）。
最新电大《公共管理学》形考作业任务01-04网考试题及答案100%通过考试说明：《公共管理学》形考共有5个任务，任务1和2是客观题，任务3、任务4是作品题（固定答案已附），本人对任务1和2给出了二套题答案（01任务_0001、01任务_0002、02任务_0001、02任务_0002）。
在考试中，可以多次抽取任务1和2试卷，直到出现这几套试卷中的任意一套，就可以按照该套试卷答案答题。
做考题时，利用本文档中的查找工具，把考题中的关键字输到查找工具的查找内容框内，就可迅速查找到该题答案。
本文库还有其他教学考一体化答案，敬请查看。
01任务01任务_0001一、填空题（共 10 道试题，共 10 分。
）1. 公共政策的法律化包括制定、修改、废止、补充、认可、审查等活动，由享有立法权的国家权力机关、行政机关及部分司法机关来完成。
2. 公共管理指公共组织运用所拥有的公共权力，为有效地实现公共利益，对社会公共事务进行管理的社会活动。
3. 新公共服务是在传统科层制、新公共管理运动之后出现的第三种公共管理改革模式，这种治理体系中将公民置于中心位置。
4. 政策问题的结构反映的是政策问题的复杂程度，可分为结构优良的政策问题、结构中等的政策问题和结构不良的政策问题。
5. 公共政策是在特定的情境中，一定的政治实体为达到预期目标而制定的行动方案或行动准则。
6. 政府失效或政府失灵是指由于政府主体和机制等方面存在本质上的缺失，而无法使资源配置效率达到最佳的情况。
7. 20世纪40至60年代，可以说是对早期公共行政学的批评与该学科的转变时期，这种批评与转变的结果则是新公共行政学与政策科学的出现。
8. 根据公共政策的层次来划分，可分为元政策、基本政策和具体政策。
9. 2003年，党的十六大报告将政府职能的重点确立为：经济协调、市场监管、社会管理和公共服务，说明了我国政府从投资型的经济发展型政府向公共服务型的经济促进型政府的转变。
国际公法 04_0001一、单项选择题1.联合国国际法院除对国家外交的诉讼案件有管辖权外，还有权对联合国大会提出的法律问题发表【 B 】。
A. 判决裁决B. 咨询意见C. 仲裁意见D. 上诉意见2.区域性国际组织在解决区域内国际争端时，采取执行行动之前，须经【B 】批准。
A. 联合国大会B. 联合国安理会C. 争端当事国D. 第三国3.下列哪个组织的总部设在伯尔尼【 C 】。
A. 国际电信联盟B. 世界气象组织C. 万国邮政联盟D. 世界知识产权组织4.在联合国内，推荐秘书长人选属于【 D 】。
A. 大会讨论的程序事项B. 安理会讨论的程序事项C. 大会讨论的非程序事项D.安理会讨论的非程序事项5.在传统国际法理论汇中，一国对他国进口商品征收高关税，限制商品进口的行为，引起他国的【 B 】行为，是一种合法的解决国际争端的方法。
A. 报复B. 反报C. 封锁D. 干涉6.下列哪个组织是与联合国建立关系的第一个专门机构【A 】。
A. 国际劳工组织B. 世界气象组织C. 万国邮政联盟D.世界知识产权组织7.安理会所表决的非程序事项，以包括常任理事国在内的【 D 】个理事国的【】票决定。
A. 10 赞成B. 10 可决C. 9 赞成D. 9 可决8.联合国的首要宗旨和目的是【 B 】。
A. 保障人权自由和平等B. 维持世界和平与安全C. 发展各国间友好关系D.促进国际交流与合作9. 在国际组织中只有部分权利并承担部分义务的成员是【 C 】。
A. 完全成员B. 部分成员C. 联系成员D. 观察员10.关于联合国安理会，下列说法错误的是【D 】。
A. 有 5 个常任理事国和10 个非常任理事国，前者是不经选举永久担任的 B. 安理会任何常任理事国都可以请求安理会召开会议C.安理会可以建议以适当程序或调整方法解决会员国之间的争端，但在行使和平解决国际争端职能时，其建议对当事国无法律拘束力D.联合国秘书长和国际法院的法官由安理会选举11.将争端提交由一个若干人组成的委员会，并由其查明事实、提出报告和建议促使当事国达成协议的解决争端的方法称为【D 】。
04任务_0001试卷总分：100? ? ? ?测试时间：0单项选择题?简答题?论述题?一、单项选择题（共?8?道试题，共?20?分。
）1.??为了促进中小学师资力量、教育质量的平衡，加强校际之间的人事交流，日本实行中小学教师( ) 制度。
一个教师在某一学校工作年限一般为5年，最多不超过10年，就要调动到同一地区其他学校任教。
A. 轮流?B. 转任C. 进修D. 淘汰2.??在一般情况下，德国基础学校教师的工作量是每周任课( )节，并兼一项学校管理工作，大约相当于5课时的工作量，例如图书、体育用具管理、电化教室等等。
在所任课程中，每人几乎都要教( )种教材，如教物理的兼教化学，教数学的兼教德语等等。
A. 25、三四B. 26、四五C. 27 、四五D. 28、三四3.??美国小学一般不大重视( )的教育，认为初等教育是公民教育，是为了培养合格的公民。
A. 孩子B. 道德C. 天才儿童D. 科学技术4.??英国的小学教师，因学校性质不同大致可分为地方公务员的教师以及( )。
A. 国立教师B. 民办教师C. 私人教师D. ?牧师5.??在美国还出现了一种融教师职前培养、在职进修和学校改革为一体的教师教育模式，也就是所谓的( )。
A. 教师培训B. 专业发展学校C. 一体化培训D. 教师学校6.??美国小学教师的专业标准体现在教师教育课程的入学标准、( )、以及资格证书三方面。
A. 学历标准B. 年龄标准C. 性别比例D. 社会经历7.??英国政府规定小学教师每任教5年可脱产进修一学期，在职进修是教师的义务，更是教师的一种( )。
A. 手段B. 福利C. 权利D. 美德8.??美国小学校长是学校的行政首长，向( )负责，执行学区理事会（教育委员会）的有关决议及管理学校日常行政事务。
A. ?国会B. 教育委员会C. 学监?D. 州长二、简答题（共?5?道试题，共?50?分。
）1.??简述世界初等学校管理改革的趋势。
国际私法网上作业03任务题及参考答案03任务_0001一、单项选择题（共20道试题，共40分。
）1.（A）中最早出现了物之所在地法原则的萌芽A.巴托鲁斯的法则区别说B.萨维尼的法律关系本座说C.杜摩兰的意思自治说D.胡伯的国际礼让说2.发生在航空器内部的侵权行为，大多数国家主张适用（C）。
A.受害人国籍国法B.受理案件的法院地法C.航空器登记国法D.航空器到达地国家的法律3.《华沙公约》规定的承运人承担赔偿责任的责任基础是（B）。
A.过失责任制B.推定过失责任制C.无过失责任制D.根据具体情况确定责任基础4.卖方负责提供货物、提供与货物有关单据、承担货物越过船舷前的一切风险，买方负责租船、货物保险，这一价格条件是（A）。
A.FOBB.CIFC.CFRD.FCA5.美国籍人约翰1998年在我国北京市购住宅一套。
2000年，约翰被其所在公司派驻日本。
约翰将所购住宅转让给法国人巴姆。
后因付款两人发生争议在我国法院涉诉。
这起案件应适用的法律是（D）。
A.美国法B.法国法C.可以选择适用美国法或法国法D.中国法6.提出动产三分说的学者是（B）。
A.巴托鲁斯B.萨维尼C.戴西D.库克7.船舶和飞机在运输过程中产生的问题，一般都采用（B）A.目的地法B.国旗国法C.法院地法D.出发地法8.我国人民法院在司法实践中按照最密切联系原则主张国际货物买卖合同的法律适用时，通常情况下，适用（A）。
A.合同订立时卖方营业所所在地法律B.合同履行时买方营业所所在地法律C.合同订立时买方营业所所在地法律D.合同履行时卖方营业所所在地法律9.关于我国法律规定，以下哪种说法是正确的（A）？A.公民以他的户籍所在地的居住地为住所，经常居住地与户籍所在地不一致的，视经常居住地为住所B.公民的经常居住地是指公民离开住所至起诉时累计居住一年以上的地方C.公民的经常居住地是指公民离开住所至起诉时累计居住两年以上的地方D.公民的经常居住地是指公民离开住所至起诉时连续居住两年以上的地方10.我国法律规定，涉外合同的当事人没有选择合同应适用的法律时，合同适用（B）。
国际公法04_0001一、单项选择题1.联合国国际法院除对国家外交的诉讼案件有管辖权外，还有权对联合国大会提出的法律问题发表【B 】。
A. 判决裁决B. 咨询意见C. 仲裁意见D. 上诉意见2.区域性国际组织在解决区域内国际争端时，采取执行行动之前，须经【B 】批准。
A. 联合国大会B. 联合国安理会C. 争端当事国D. 第三国3.下列哪个组织的总部设在伯尔尼【C 】。
A. 国际电信联盟B. 世界气象组织C. 万国邮政联盟D. 世界知识产权组织4.在联合国内，推荐秘书长人选属于【D 】。
A. 大会讨论的程序事项B. 安理会讨论的程序事项C. 大会讨论的非程序事项D. 安理会讨论的非程序事项5.在传统国际法理论汇中，一国对他国进口商品征收高关税，限制商品进口的行为，引起他国的【B 】行为，是一种合法的解决国际争端的方法。
A. 报复B. 反报C. 封锁D. 干涉6.下列哪个组织是与联合国建立关系的第一个专门机构【A 】。
A. 国际劳工组织B. 世界气象组织C. 万国邮政联盟D.世界知识产权组织7.安理会所表决的非程序事项，以包括常任理事国在内的【D 】个理事国的【】票决定。
A. 10赞成B. 10可决C. 9赞成D. 9可决8.联合国的首要宗旨和目的是【B 】。
A. 保障人权自由和平等B. 维持世界和平与安全C. 发展各国间友好关系D. 促进国际交流与合作9.在国际组织中只有部分权利并承担部分义务的成员是【 C 】。
A. 完全成员B. 部分成员C. 联系成员D. 观察员10.关于联合国安理会，下列说法错误的是【D 】。
A. 有5个常任理事国和10个非常任理事国，前者是不经选举永久担任的B. 安理会任何常任理事国都可以请求安理会召开会议C. 安理会可以建议以适当程序或调整方法解决会员国之间的争端，但在行使和平解决国际争端职能时，其建议对当事国无法律拘束力D. 联合国秘书长和国际法院的法官由安理会选举11.将争端提交由一个若干人组成的委员会，并由其查明事实、提出报告和建议促使当事国达成协议的解决争端的方法称为【D 】。
04任务_0002一、单项选择题（共20道试题，共40分。
）1.由于承包商以外原因造成的工期拖延，称为（）A. 工程延误B. 工程延期C. 工程终止D. 工程暂停2.进度控制的方法有很多种，监理工程师采用的方法主要为（）A. 管理技术方法B. 财务控制方法C. 跟踪监督方法D. 总体规划法3.监理工程师进度控制采取措施的种类主要涉及经济、技术、组织、合同四方面，下列关于进度控制的工作属于合同措施的一项是（）A. 落实项目监理组织机构进度控制部门的人员B. 审查承建单位提交的进度计划、编制进度控制工作细则、采用网络计划技术等C. 严格控制合同变更D. 对工期提前给予奖励，对工程延误收取误期损失赔偿4.在工程项目实施中，逻辑关系的表达分平行、顺序和搭接三种方式，相邻两个工作只有部分是同时进行的方式称为（）A. 平行B. 顺序C. 搭接D. 间隔5.建设工程进度控制计划系统涉及建设单位、监理单位、设计单位、施工单位，其中对项目可行性研究、设计任务书及初步设计的工作进度安排属于（）的计划系统。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位6.以箭线或其两端节点编号表示工作的网络图，称为（）A. 单代号网络图B. 双代网络图C. 多代号网络图D. 三代号网络图7.绘制双代号网络图时，箭线的方向应为（）A. 自右向左B. 自左向右C. 自下向上D. 自里向外8.计划中所有工作都必须按既定的逻辑关系全部完成，且对每项工作只估定一个肯定的持续时间的网络计划技术是指（）A. 关键线路法网络计划技术B. 搭接网络法网络计划技术C. 评审网络法网络计划技术D. 仿真网络法网络计划技术9.在不影响工期的前提下，一项工作可以利用的机动时间，称为（）A. 最早完成时间B. 最迟完成时间C. 自由时差D. 总时差10.以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差的关系应是（）A. 相等B. 总时差大于自由时差C. 总时差小于自由时差D. 相等且都为零11.关键线路上两关键工作之间的时间间隔为（）A. 零B. 自由时差C. 总时差D. 持续时差12.时标网络图中，相邻两个工作之间波形线的长度即为（）A. 自由时差B. 总时差C. 时间间隔D. 最迟完成时间13.工期优化达到优化目标通常采用的方式是（）A. 压缩关键工作的持续时间B. 将关键工作压缩为非关键工作C. 压缩非关键工作的持续时间D. 将非关键工作压缩为关键工作14.实际进度与计划进度的图形比较方法中，前锋线比较法判定工程实际进度与计划进度偏差依据的是（）A. 前锋线与箭线交点的位置B. 前锋线与曲线交点的位置C. 时标点D. 工作实际进度点位置15.一般情况下，第一次工地会议的组织方应为（）A. 业主方B. 监理方C. 设计方D. 承包方16.监理信息的内部信息包括合同信息、技术信息、监理信息、工程验收信息、信息编码系统等几方面，其中项目会议记录属于（）A. 合同信息B. 技术信息C. 监理信息D. 工程验收信息17.与投资控控制有关的信息统称为（）A. 投资控制信心B. 质量控制信息C. 进度控制信息D. 工程验收信息18.信息反映的是事物现象与本质的内在联系，因此信息必须具有（）A. 系统性B. 时效性C. 不完全性D. 真实性19.工程项目前期的信息收集主要包括计划资料、合同资料、设计文件和技术资料，工程土地规划许可证属于（）A. 计划资料B. 合同资料C. 设计文件D. 技术资料20.建设监理常用的报表一般分为三大类，施工承包单位用表为（）A. A类B. B类C. C类D. D类二、多项选择题（共10道试题，共30分。
）1.可能导致工程延期的原因有（）A. 工程变更引起工程量增加B. 未按时向承包商提供设计图纸C. 异常恶劣的气候条件D. 承包商自身原因E. 业主的干扰和阻碍2.下列关于监理工程师进度控制采取的措施属于经济措施的有（）。
A. 进行项目分解，并建立编码体系B. 确定进度协调工作制度C. 对工期提前给以奖励D. 编制进度控制细则E. 加强索赔管理3.下列属于监理单位编制的总进度分解内容的有（）A. 年度进度计划B. 月度进度计划C. 季度进度计划D. 施工阶段进度计划E. 设计阶段进度计划4.工期泛指完成任务所需的时间，一般分为（）A. 计算工期B. 要求工期C. 计划工期D. 实际工期E. 推测工期5.网络计划技术的种类很多，下列属于网络计划技术的有（）A. 关键线路法B. 搭接网络计划法C. 图示评审技术D. 决策网络计划E. 流水网络计划法6.下面关于关键节点特性说法正确的有（）A. 关节节点之间的工作必为关键工作B. 关键工作两端的节点必为关键节点C. 以关键节点为完成节点的工作的总时差和自由时差相等D. 以关键节点为完成节点的工作的自由时差为零E. 以关键节点为完成节点的工作的总时差为零7.确定施工进度控制目标的主要依据有（）A. 工程建设项目总进度目标对施工工期的要求B. 工期定额C. 工程难易程度和工程条件的落实情况D. 施工图纸E. 资金投入速度8.依据建设监理的目标划分，建立信息分为（）A. 投资控制信息B. 进度控制信息C. 质量控制信息D. 合同管理信息E. 安全管理信息9.建设信息编码的方法主要有（）A. 顺序编码B. 类型编码C. 系统编码D. 混合编码E. 名称编码10.施工过程中的质保资料主要包括（）A. 自检记录B. 资质情况C. 试验报告D. 检测记录E. 材料质量证明三、判断题（共10道试题，共20分。
）1.由于工程延误而造成的一切损失应由承包商承担。
（）A. 错误B. 正确2.编制和实施施工进度计划是监理单位的责任。
（）A. 错误B. 正确3.网络计划中的关键线路只允许有一条。
（）A. 错误B. 正确4.S形曲线比较法是在双代号时标网络计划上进行工程进度比较的方法。
（）A. 错误B. 正确5.工程项目的施工进度控制从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至工程保修期满为止。
（）A. 错误B. 正确6.施工进度检查的主要方法是对比法。
（）A. 错误B. 正确7.双代号时标网络计划的绘制方法有直接绘制法和间接绘制法两种。
（）A. 错误B. 正确8.项目内部信息的收集取自项目本身，与外部环境无关。
（）A. 错误B. 正确9.建设各方责任主体的质量行为应符合国家有关法律、法规。
（）A. 错误B. 正确10.施工过程中的信息收集与监理机构自身的资料的收集无关。
（）A. 错误B. 正确四、案例分析题（共1道试题，共10分。
）1.背景材料：某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同工期9个月，合同价840万元，各项工作均按最早时间安排且均匀速施工，经项目监理机构批准的施工进度计划如图2所示（时间单位：月），施工单位的报价单（部分）见表2。
施工合同中约定：预付款按合同价的20％支付，工程款付至合同价的50％时开始扣回预付款，3个月内平均扣回；质量保修金为合同价的5％，从第1个月开始，按月应付款的10％扣留，扣足为止。
工程于2007年4月1日开工。
施工过程中发生了如下事件：事件1：建设单位接到政府安全管理部门将于7月份对工程现场进行安全施工大检查的通知后，要求施工单位结合现场安全施工状况进行自查，对存在的问题进行整改。
施工单位进行了自查整改，向项目监理机构递交了整改报告，同时要求建设单位支付为迎接检查进行整改所发生的2.8万元费用。
事件2：现场浇筑的混凝土楼板出现多条裂缝，经有资质的检测单位检测分析，认定是商品混凝土质量问题。
对此，施工单位认为混凝土厂家是建设单位推荐的，建设单位负有推荐不当的责任，应分担检测费用。
问题：1．批准的施工进度计划中有几条关键线路？列出这些关键线路。
2．工程预付款为多少？预付款从何时开始扣回？开工后前3个月总监理工程师每月应签证的工程款为多少？3．分别分析事件l和事件2中施工单位提出的要求是否合理？说明理由。
1.A→D→I→K （或：①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑩；A→D→I→J （或：①→②→⑤→⑧→⑦→⑧→⑨→⑩）。
2．预付款为：840×20％=168（万元）前3个月施工单位累计应获得的工程款：57+65+359=481（万元）＞420（=840×50％）（万元）因此，预付款应从第3个月开始扣回。
开工后前3个月总监理工程师签证的工程款为：第1个月：57-57×10％=51.3（万元）（或：57×90％=51.3万元）第2个月：65-65×10％=58.5（万元）（或：65×90％=58.5万元）前2个月扣留保修金：（57+65）×10％=12.2（万元）应扣保修金总额：840×5％=42.0（万元）由于359×10％=35.9（万元）＞29.8（=42.０-12.2）（万元）第3个月应签证的工程款：359-（42.0-12.2）-168／3=273.2（万元）3．事件1所提要求不合理。
因为安全施工自检费用属于建筑安装工程费中的措施费（或：该费用已包含在合同价中）。
事件2所提要求也不合理。
因为商品混凝土供货单位与建设单位没有合同关系。
