建设工程施工合同GF
- 格式:doc
- 大小:45.50 KB
- 文档页数:14
《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)(以下简称《施工合同》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同GF住建部(2024版)合同编号:__________第一章总则1.1 合同主体合同编号:__________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________地址:________________________联系人:________________________联系电话:________________________1.2 合同签订日期本合同签订日期为:________________________1.3 合同有效期限本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为:________________________1.4 合同标的本合同标的为:________________________1.5 合同签订地点本合同签订地点为:________________________第二章施工内容2.1 施工项目施工项目名称:________________________施工项目地点:________________________施工项目规模:________________________2.2 施工范围施工范围包括:________________________2.3 施工标准2.4 施工质量乙方应保证施工质量,符合国家相关法律法规及行业标准。
第三章合同价格3.1 合同总价本合同总价约为:________________________(大写:________________________元整)。
3.2 付款方式付款方式为:________________________3.3 付款进度付款进度安排如下:________________________3.4 价格调整价格调整的条件和方式如下:________________________第四章施工期限4.1 施工开始日期施工开始日期为:________________________4.2 施工结束日期施工结束日期为:________________________4.3 工期延误工期延误的违约责任如下:________________________第五章施工质量及验收5.1 施工质量乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。
第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。
第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。
第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。
第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。
第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。
第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。
第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。
第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。
第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。
第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。
第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。
第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。
第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。
第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。
第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。
2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。
4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。
建设工程施工合同(GF20130201)建设工程施工合同(GF20130201)1. 引言本合同由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)订立,旨在确保双方在建设工程施工过程中的权益和责任。
双方应在诚实、公正和互惠互利的原则下履行合同的条件和约束。
2. 合同概述本合同适用于甲方与乙方间的建设工程施工项目,包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程进度、付款条件等相关内容。
2.1 工程名称工程名称为 GF20130201。
2.2 工程地点工程地点为(填入具体地点)。
2.3 工程规模工程规模包括但不限于:总标的额:(填入具体金额)建筑面积:(填入具体面积)工程期限:(填入具体期限)2.4 工程内容本合同约定的工程内容包括:设计阶段:具体设计、图纸制作等;施工阶段:土建施工、装修工程、安装调试等;后期维护:保修期、定期检查等。
2.5 工程进度工程进度按照约定的工期进行,具体工期为(填入具体时间)。
2.6 付款条件根据工程进度和付款方式,双方确定以下付款条件:预付款:合同签订后的(填入具体时间)内支付总标的额的(填入比例)。
进度款:根据工程进度完成情况,支付总标的额的(填入比例)。
完工结算款:工程竣工验收合格后,支付总标的额的(填入比例)。
3. 合同条款3.1 合同生效本合同自双方代表在合同上签字盖章之日起生效,并具有法律约束力。
3.2 工程变更除非经双方书面协商一致,否则不得擅自更改工程的规模、内容或进度。
3.3 质量要求乙方应根据相关法律法规、行业标准和工程设计要求,确保工程施工过程中质量符合标准要求。
如出现质量问题,乙方应承担相应的责任和修复费用。
3.4 计划管理双方应合理规划和组织工程施工进度,确保按时完成工程,避免人力、物力和时间的浪费。
3.5 付款方式按照付款条件规定,业主应按时支付乙方的合理工程款项。
乙方应提供相应的付款证明和发票。
3.6 违约责任任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因违约所造成的损失。
gf-1999-0201建设工程施工合同甲方(发包方):[甲方全称]乙方(承包方):[乙方全称]鉴于甲方拟建设[工程名称]工程,并接受了乙方对该项目的投标,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本工程的施工达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[具体施工内容]4. 工程规模:[工程规模描述]5. 工程质量标准:[具体质量标准]第二条合同价款1. 合同总价:[具体金额]2. 付款方式:[具体付款方式]3. 付款时间:[具体付款时间点]第三条工程期限1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 工期:[具体工期]第四条双方权利与义务1. 甲方权利与义务:- 负责提供施工图纸及相关技术资料。
- 按合同约定支付工程款项。
- 协调施工现场的相关工作。
2. 乙方权利与义务:- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量符合约定标准。
- 负责施工现场的安全管理工作。
第五条工程变更1. 任何工程变更均需双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的工期和费用调整,按照双方协商的结果执行。
第六条工程验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告。
2. 甲方应在收到竣工报告后[具体天数]天内组织验收。
3. 验收合格后,双方签署验收合格证明。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体条款应根据违约情况和损失程度协商确定。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[约定的仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。
第九条其他约定[双方可根据实际情况增加其他必要条款]第二部分合同附件1. 施工图纸2. 技术规范3. 工程量清单4. 其他相关文件第三部分签字盖章甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________签订日期:1999年2月1日请注意,以上内容仅为示例,实际合同应根据具体工程的实际情况和双方的具体协商结果来制定。
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201) 建设工程施工合同GF-2017-02011. 合同背景本合同由甲方(以下简称“业主”)、乙方(以下简称“承包商”)共同订立,双方在平等自愿的基础上,就建设工程施工事宜达成一致意见,并约定以下条款。
2. 合同内容2.1 工程概况本合同涉及的工程概况如下:- 工程名称:- 工程地点:- 工程范围:- 工作任务:- 施工期限:- 工程费用:2.2 质量要求本合同要求乙方按照国家相关法律法规和标准,确保施工工程的质量达到以下要求:- 结构安全性:- 施工材料:- 设备设施:- 完成工期:2.3 合同价款及付款方式本合同约定的合同价款为:- 总价款:- 分期付款方式:- 履约保证金:2.4 审批手续根据国家相关政策和法规,甲方负责办理下列审批手续:- 建设工程规划许可证;- 施工图审查;- 施工许可证;- 竣工验收。
2.5 现场管理与安全乙方承担以下责任:- 现场管理:- 安全保障:- 工程施工组织设计:3. 附件清单所涉及的附件如下:- 附件一:工程图纸- 附件二:施工方案- 附件三:材料清单- 附件四:设备设施清单- 附件五:进度计划4. 相关法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:- 建设工程规划许可证:指建设工程设计文件经批准后,由有权机关颁发的准予工程建设的证书。
- 施工图审查:指根据国家建设工程的法律、法规和技术规范,对工程施工图纸进行审查的行为。
- 施工许可证:指依法发放给施工企业施工的准许证书。
- 竣工验收:指建设项目竣工后,经验收检查合格后,由有关主管部门颁发的证明文件。
5. 可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中,可能会遇到以下困难:- 施工期限紧张:通过加班等措施加快工期进度。
- 材料供应不及时:及时与供应商沟通,寻找替代方案。
- 设备损坏或故障:及时维修或更换设备,以不影响工程进展。
- 施工现场安全问题:加强施工现场管理,确保工人安全。
《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)建设工程施工合同合同编号:GF-2017-0201本合同由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)共同签订,双方经友好协商一致,依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,约定如下:第一条项目概况1. 项目名称:_____________________________________________。
2. 项目地点:_____________________________________________。
3. 项目规模:_____________________________________________。
4. 项目工期:_____________________________________________。
第二条合同价款及结算方式1. 合同价款:合同价款为人民币_____________________。
2. 付款方式及时间:_______________________________________。
第三条工程范围1. 建设工程的范围包括但不限于:_____________________________。
2. 工程的分期和进度安排:___________________________________。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应提供的技术资料:___________________________________。
2. 甲方应提供的场地及配套设施:_____________________________。
3. 甲方应负责的工程监理:___________________________________。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按时完成工程,并确保工程质量满足相关标准:_____________。
2. 乙方应提供的技术人员及工程队伍:___________________________。
3. 乙方应提供的材料和设备:___________________________________。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)第一章:总则1.1 文档目的1.2 文档适用范围1.3 文档定义第二章:合同要素2.1 合同主体2.2 合同目标2.3 合同期限2.4 合同范围2.5 合同价款第三章:合同履行3.1 工程施工标准3.2 工期安排3.3 施工方案3.4 设备和材料的选用3.5 施工合同的变更3.6 施工合同的违约责任第四章:合同支付4.1 工程款支付方式4.2 工程款支付条件4.3 工程款支付的计算与结算第五章:合同解除和终止5.1 合同解除5.2 合同终止第六章:争议解决6.1 争议解决途径6.2 争议解决程序第七章:其他条款7.1 协议变更7.2 合同附件7.3 合同的权利和义务转让7.4 合同的保密性7.5 合同的适用法律第八章:附件8.1 施工进度计划8.2 工程图纸及设计文件8.3 施工方案8.4 技术规范标准8.5 设备和材料清单8.6 合同支付计划8.7 其他附件所涉及附件如下:1. 施工进度计划2. 工程图纸及设计文件3. 施工方案4. 技术规范标准5. 设备和材料清单6. 合同支付计划7. 其他附件所涉及的法律名词及注释:1. 工程施工标准:指建设工程施工过程中必须要遵守的标准。
2. 工期安排:指工程施工的时间进度计划。
3. 施工方案:指具体的施工方法和施工步骤。
4. 设备和材料的选用:指在施工过程中选择合适的设备和材料。
5. 施工合同的变更:指合同在履行过程中对合同条款进行修改或调整。
6. 施工合同的违约责任:指当施工方违反合同约定时所承担的责任。
7. 工程款支付方式:指工程款的支付方式,可以是一次性支付或分期支付等形式。
8. 争议解决途径:指合同争议解决的方式,可以通过协商、仲裁或诉讼等方式。
9. 争议解决程序:指合同争议解决的详细程序和流程。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工期限延迟:可以通过加班、提高施工效率等方式来尽量缩短施工时间。
建设工程施工合同(GF20230201)一、合同的缔结本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同缔结,并具有法律效力。
二、合同的目的和内容1. 目的:本合同的目的是明确甲方与乙方之间的合作关系,确保建设工程施工的质量和进度。
2. 内容:本合同的内容包括工程概况、施工范围、施工期限、工程款支付方式等。
三、工程概况1. 工程名称:工程2. 工程地点:地区3. 工程规模:建筑面积平方米4. 工程性质:类型5. 工程预算:万元四、施工范围1. 建筑主体的施工:包括地基处理、混凝土浇筑、砌筑、钢结构安装等。
2. 室内装修工程的施工:包括水电安装、瓦工、木工、油漆等。
五、施工期限1. 施工期限:自合同生效之日起,共计个月。
2. 提前竣工:如乙方提前完成工程,可以按照协商的方式获得一定比例的奖金。
六、工程款支付方式1. 工程款的支付方式:按照工程进度支付,约定几个分期付款节点,每个节点支付一定比例的工程款。
2. 工程款支付时间:每次支付工程款的前一个工作日。
七、质量保证和责任承担1. 质量保证:乙方承诺按照国家有关建设工程质量标准进行施工,确保工程质量达到国家规定的标准。
2. 质量问题解决:如工程存在质量问题,在保修期内由乙方负责维修和解决,费用由乙方承担。
八、合同解除和争议解决1. 合同解除:本合同在下列情况下可以解除:(1)甲方不按照合同约定支付工程款的;(2)乙方严重违反合同约定的。
2. 争议解决:如在履行本合同过程中发生争议,双方应友好协商解决,若协商不成,可向有关仲裁机构提起仲裁。
九、合同变更和补充条款1. 合同变更:本合同的任何变更需经双方书面同意,并对合同进行补充。
2. 补充条款:本合同未尽事宜,可由双方另行协商并约定补充条款。
以上是对建设工程施工合同(GF20230201)的简要介绍,具体内容详见正式合同。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201甲方(建设单位):【建设单位名称】乙方(施工单位):【施工单位名称】1. 合同背景根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲方与乙方就【工程项目名称】的施工工作达成一致意见,特立本合同。
2. 工程内容甲方委托乙方进行【工程项目名称】的施工工作,具体内容包括但不限于【工程内容详细描述】。
3. 工期和进度3.1 工期约定:本工程的总工期为【总工期天数】天,计算自本合同签署之日起。
3.2 进度要求:甲方要求乙方按照合同工期计划进行施工,无正当理由不得拖延工期。
4. 技术要求和质量标准4.1 技术要求:乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进行施工,保证工程质量和安全。
4.2 质量标准:工程质量应符合国家相关标准及乙方与甲方约定的技术要求。
5. 施工费用及支付方式5.1 施工费用总额:根据工程内容及技术要求,甲方向乙方支付的施工费用总额为【施工费用总额】。
5.2 支付方式:甲方将根据工程进度和质量验收情况,按照约定的付款方式及时支付乙方施工费用。
6. 变更和索赔6.1 变更:若因设计变更或工程实际需要,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。
6.2 索赔:乙方如需索赔,应在发生索赔事由后【索赔时间】日内提交索赔申请,并提供充分的证据材料。
7. 违约责任任何一方违反本合同约定的,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。
8. 合同终止合同终止条件包括但不限于以下情况:8.1 合同履约完毕;8.2 经双方协商一致解除合同;8.3 合同因其他原因终止。
9. 其他约定【其他特殊约定内容,如保密条款、争议解决等】10. 附件所涉及的附件如下:【所涉及的附件名称和内容】11. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:【法律名词及其注释】12. 实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:【可能遇到的困难及相应的解决办法】以上为的内容范本,具体条款和内容可根据实际情况进行调整和修改。
GF建设工程施工合同(国家标准合同) GF建设工程施工合同(国家标准合同)1. 引言本合同是由甲方(建设单位)和乙方(承包人)就建设工程施工事宜达成的协议,旨在明确双方权利和义务,规范工程施工行为,保证工程质量和进度。
2. 合同背景甲方为建设单位,拥有建设工程的所有权和使用权。
乙方为承包人,具备承担工程施工任务的相关经验和资质。
双方根据相关法律法规和国家标准,达成以下约定:3. 工程内容乙方应按照甲方提供的设计文件和技术要求,负责完成以下建设工程施工任务:工程名称:__________________工程地点:__________________工程规模:__________________工程工期:__________________4. 工程质量乙方应确保工程施工质量符合国家标准和技术要求。
在施工过程中,乙方应遵守相关规范和操作规程,采取合理的施工措施,保障工程质量。
5. 施工进度乙方应按照合同约定的工期进行施工,并采取措施保证工程按时完成。
如果发生不可抗力等无法控制的情况,乙方应及时向甲方报备,并商议解决方案。
6. 资金支付甲方应按照工程进度和合同约定,按阶段向乙方支付相应的工程款项。
乙方应提供相应的工程进度和质量验收资料,以便甲方审核和支付。
7. 变更和索赔如果在施工过程中发生工程变更或索赔,双方应及时协商并签署相关变更协议。
变更后的费用和工期等应根据实际情况进行调整。
8. 违约责任任何一方违反合同约定,造成损失的,应承担相应的违约责任。
对于严重违约的情况,另一方有权要求违约方支付违约金或采取其他补救措施。
9. 争议解决对于因合同履行发生的争议,双方应通过友好协商解决。
如协商不成,可以提交相关仲裁机构或法院进行解决。
10. 合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收并支付全部工程款项之日终止。
如发生争议或其他特殊情况,可由双方再协商解决并签署终止协议。
以上为《GF建设工程施工合同(国家标准合同)》的主要内容,具体约定以双方签署的合同为准。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)第一章总则第一条合同目的为确保建设工程施工过程的合法性、规范性和安全性,保护各方的合法权益,加强合同管理,根据《中华人民共和国合同法》等法律法规,制定本合同。
第二条合同定义1. 建设工程:指根据项目需求,按照技术标准和规范,进行规划、设计、施工、监理、验收等环节的工程项目。
2. 承包人:指合同中约定的承担建设工程全部或部分施工任务的单位。
3. 发包人:指合同中约定的委托承包人承担建设工程施工任务的单位或个人。
4. 监理人:指合同中约定的对建设工程施工过程进行监督和管理的单位或个人。
第三条合同形式本合同采用书面形式,并由双方签字盖章或者电子文本形式确认。
第四条合同的解释本合同的解释以中文为准,如有其他语言版本,以中文版本为准。
...第九章法律适用根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,本合同的解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十章附件所涉及附件如下:附件一:合同付款计划表附件二:施工进度计划表附件三:工程质量验收标准附件四:建设工程设计图纸第十一章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 中华人民共和国合同法:指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于1999年3月15日通过并自1999年10月1日起施行的法律。
2. 中华人民共和国建设工程质量管理条例:指中华人民共和国国家发展和改革委员会于2009年6月30日发布的关于建设工程质量管理的规定。
第十二章执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 质量问题:如出现建设工程质量问题,可根据合同约定进行工程质量验收和责任追究。
2. 进度延迟:如发生施工进度延迟,双方可根据合同约定协商解决,涉及费用和工期的调整。
3. 变更和索赔:如有变更设计或其他需要索赔的情况,应按照合同约定和相关法律法规进行申请和处理。
建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201【合同编号】GF-2017-0201【合同名称】建设工程施工合同【起草单位】住房和城乡建设部【合同主要内容】本合同由甲方(承包人)和乙方(建设单位)共同订立,约定了建设工程的施工事项、支付方式、履行期限等基本条款。
【合同附件】本合同所涉及的附件如下:1. 工程规划设计图纸附件包括建筑设计图纸、结构设计图纸、给排水设计图纸、电气设计图纸等,详细规定了工程的设计要求和施工标准。
2. 施工组织设计方案附件详细阐述了工程施工过程中的组织安排、施工工序、质量控制等内容,为施工工作提供了指导。
3. 施工合同价款支付计划附件规定了工程价款的支付方式及支付进度,确保施工过程中的资金流动。
4. 材料供应合同附件具体约定了施工所需的各类材料供应商、供货时间、供货数量等,确保施工进度的顺利进行。
5. 工程质量验收标准附件详细列出了工程质量的验收标准和测试方法,作为工程验收的依据。
【法律名词及注释】本合同涉及的法律名词以及相应的注释如下:1. 建设工程:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是按照统一规划有组织地对土地、房屋、市政公用设施和其他用于城市和农村建设的设施进行建设、改建、扩建、修缮、拆除或者进行钢结构、首部动车组及其它高速铁路工程等各项工程活动。
2. 承包人:根据《中华人民共和国合同法》的规定,指的是依法经营建筑安装、市政公用工程等施工活动,并与建设单位签订建设工程施工合同的法人或者其他组织。
3. 建设单位:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是依法批准或者登记的组织和个人进行建设工程活动,并与承包人签订建设工程施工合同。
4. 工程监理:根据《中华人民共和国建设法》的规定,指的是在建设工程中,由建设单位委托的对施工单位进行监督、管理和检验的组织。
【困难及解决办法】本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 工期调整困难:若因不可抗力或其他正当原因导致施工工期无法按合同约定完成,双方应及时协商并书面备案,根据实际情况调整工期,并进行相应的工期延长赔偿或追加工期款。
合同编号:GF-2024-0201合同名称:建设工程施工合同甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担建设工程施工项目的事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________1.5 工程质量标准:____________________1.6 工程施工期限:____________________二、合同价款2.1 工程总造价:人民币(大写):____________________元整(小写):¥____________________元。
2.2 付款方式:(1)预付款:甲方在合同签订后七个工作日内支付乙方合同总价的__%作为预付款,即人民币(大写):____________________元整(小写):¥____________________元。
(2)进度款:乙方按照工程进度提交工程量报告,甲方在收到工程量报告后十五个工作日内支付相应进度款。
(3)结算款:工程竣工并经验收合格后,乙方提交工程结算报告,甲方在收到工程结算报告后三十个工作日内支付剩余款项。
三、施工要求3.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。
3.2 乙方应严格按照国家有关建筑工程施工的标准、规范和程序进行施工,确保工程质量。
3.3 乙方应按照合同约定的施工期限完成施工任务,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
四、工程变更4.1 在施工过程中,如甲方需对工程进行变更,应提前通知乙方,并与乙方协商确定变更内容、工程量增减和相应的合同价款调整。
建设工程施工合同(示范文本)GF(二)一、合同的订立二、工程范围1.工程名称:2.工程性质:本工程为_______,工程规模为_______。
3.工程内容:本工程的主要内容为_______,具体包括但不限于_______。
三、施工期限1.工期要求:根据工程的复杂程度和施工任务,承包商应在工程开工之日起按照约定的时间节点完成施工进度。
如有特殊情况,需提前或延期完成工期,应当提前向业主提出书面申请并取得业主的书面同意。
2.履约保证:承包商应按照国家有关规定,提供履约保证金以确保按时完工。
四、合同价款1.价款支付方式:合同价款为_______(大写:_______),采用_______方式支付,分期支付如下:(1)工程开工前,承包商需提供施工准备预算,并由业主审核同意。
(2)根据施工进度支付工程款。
每次支付前,承包商应提交相应的工程量清单和质量验收资料,并由业主确认合格后支付。
2.价款支付时间:根据施工进度支付工程款,具体支付时间如下:(1)_______;(2)_______;(3)_______。
五、质量保证1.施工质量要求:承包商应按照国家相关规定和合同约定,保证工程施工质量符合相关标准和要求。
2.质量检测:业主有权对工程施工过程进行监督和检测,并有权要求承包商提供相关的施工质量检测报告和验收资料。
3.缺陷修复:如发现工程施工存在质量问题或缺陷,业主有权要求承包商进行修复,并由承包商承担相应的费用。
六、履行保证1.保险责任:承包商应按照国家有关规定购买工程施工相关的保险,并在合同签订后的_______(天/月)内向业主出具保险单。
2.违约责任:承包商应按照合同约定的履约义务和要求履行,如因承包商违约导致工程延迟完工或质量问题,承包商应承担相应的违约责任和赔偿责任。
七、争议解决双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
如协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼,寻求法律保护。
八、合同终止1.合同终止的情况:(1)工程完工并通过竣工验收合格;(2)业主解除合同;(3)双方协商一致终止。
建设工程施工合同GF建设工程施工合同GF1. 引言建设工程施工合同GF是指由建设单位与施工单位签订的一种合同,约定了建设工程的施工内容、施工期限、施工方式、合同价格等重要事项。
本文档将对建设工程施工合同GF进行详细解析,并提供合同编写的注意事项。
2. 合同内容建设工程施工合同GF的内容主要包括以下几个方面:2.1 项目概况在合同中要详细描述建设工程的基本情况,包括项目名称、位置、规模、建设内容等。
同时,还需说明建设工程的批准文件以及相关法律、法规文件。
2.2 安全生产与环境保护在合同中需要明确施工单位需遵守的安全生产和环境保护的相关要求,并对违规行为进行相应的处罚和责任追究,以保障施工过程中的安全性和环保性。
2.3 工程质量合同中应明确工程质量的要求,并约定相应的质量验收标准和期限。
同时,合同中还需对施工单位承担的保修责任进行规定,以保障建设工程的质量。
2.4 施工工期在合同中应明确建设工程的施工工期,并约定相关的罚款和延期责任,确保施工按时完成。
2.5 合同价格及支付方式在合同中应明确建设工程的合同价格,并规定支付方式和付款时间。
同时,还需规定变更、索赔和支付违约金的相关事项。
2.6 引进和租借设备如果施工单位需要引进或租借设备,则合同中需明确相关设备的性能要求、租借期限、费用支付方式等。
2.7 保险责任在合同中应明确双方对建设工程的保险责任,并约定保险责任的范围和赔偿方式,以减少风险。
2.8 违约责任合同中需明确施工单位和建设单位的违约责任和相应的赔偿方式,以保护双方的合法权益。
3. 合同编写注意事项3.1 合同语言简明扼要合同语言应简明扼要,避免使用过于复杂的法律术语,以确保合同的清晰易懂。
3.2 合同内容完整合同中应包含建设工程的各个方面的内容,确保所有相关事项都得到了充分的约定。
3.3 条款之间联系紧密合同中各个条款之间应联系紧密,避免存在矛盾和漏洞。
3.4 严格按照法律法规执行在合同编写过程中,应严格遵守国家和地方的法律法规,确保合同的合法性和可执行性。
建设工程施工合同GF条款建设工程施工合同GF条款是指根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,为规范建设工程施工中各方的权益,明确责任和义务而设立的具有法律效力的合同。
GF条款是建设工程施工合同的特殊约定和补充,对于合同履行过程中可能出现的问题和风险进行约束和规范,在保护双方利益的同时,维护建设工程的顺利进行。
本文将对GF 条款的主要内容进行介绍和分析。
1. 合同的目的和主体(1)合同目的:GF条款的主要目的是规范建设工程施工合同的履行,明确各方责任和权益,确保工程顺利进行,保证质量和安全。
(2)合同主体:建设工程施工合同的主体一般包括业主、施工单位、监理单位和设计单位等。
GF条款对各主体的责任和义务进行了具体规定,确保各方在合同履行中履行自己的责任。
2. 工程范围和工程期限(1)工程范围:GF条款明确工程的范围,包括工程内容、工程位置、工程数量等。
双方应在合同中明确工程的具体要求和标准。
(2)工程期限:合同中应明确建设工程的期限和阶段性工期。
GF 条款中对工程进度和工期延误的责任进行了详细规定,确保工程按时完工。
3. 工程质量和验收(1)工程质量:GF条款中明确了工程质量的要求和标准,包括工程验收标准、质保期要求等。
双方应在合同中明确工程的质量目标,并按合同约定进行验收。
(2)工程验收:GF条款中对工程验收的程序和要求进行了详细规定,明确了验收的时间、方式和相关材料的提供。
双方应按照合同约定进行验收,确保工程质量符合要求。
4. 工程价款和支付方式(1)工程价款:GF条款应明确工程价款的标准和支付方式,包括工程总价款、工程变更价款等。
双方应根据工程的实际情况进行协商,并在合同中明确约定。
(2)支付方式:合同中应明确支付的方式和时间,双方应按照约定的方式和时间进行支付。
GF条款对工程付款的时间和方式进行了具体规定,以确保双方的权益。
5. 违约责任和争议解决(1)违约责任:GF条款中对违约责任进行了详细规定,包括违约方应承担的违约金、违约责任的解决方式等。
建设工程施工合同GF建设工程施工合同GF1. 引言建设工程施工合同GF是指建设工程项目中,承包双方(即施工方和业主方)之间签订的合同,用于规定工程建设过程中的各项具体事项和责任。
本文档将详细介绍建设工程施工合同GF的内容和相关注意事项。
2. 合同声明双方在签订本合同之前,必须认真阅读合同条款并确保已充分理解。
双方同意遵守合同中的所有条款,并在工程施工过程中保持良好的沟通与合作。
3. 合同条款3.1 合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务,以确保工程的顺利进行,并保证工程的质量、安全和进度达到约定的要求。
3.2 工程范围本合同约定的工程范围包括但不限于以下内容:建筑物结构的施工;建筑设备的安装;建筑装饰的施工;建筑材料的供应等。
3.3 工期和进度双方共同协商确定本合同的工期和进度计划,并在合同中明确约定。
施工方必须按照合同约定的工期和进度进行施工,如遇特殊情况必须提前与业主方协商并获得书面同意。
3.4 工程质量施工方必须确保工程的质量符合相关法律法规的规定,并按照设计文件和合同要求进行施工。
业主方有权对施工方提交的工程质量验收报告进行审核,如发现问题,施工方必须及时进行整改。
3.5 施工费用施工费用的支付方式和合同金额等事项由双方协商确定,并在合同中详细列明。
业主方应按约定的时间和方式支付施工款项,在支付过程中必须提供相应的合法票据和材料。
3.6 施工安全施工方必须制定符合国家法律法规和行业标准的安全生产措施,并确保施工现场的安全。
业主方有权要求施工方提供相关的安全生产资料,并定期进行安全巡查和检查。
3.7 变更和索赔如需变更合同内容或发生索赔情况,双方必须提前书面通知对方,并在协商一致的基础上进行调整。
未经对方同意,任何一方不得擅自进行变更或索赔。
3.8 合同解除和违约责任当一方严重违约时,对方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、承担违约金、终止合同等。
工程合同上的gf让我们来了解一下什么是GF合同。
GF合同,即国家发展和改革委员会与住房和城乡建设部联合发布的《建设工程施工合同(示范文本)》,通常被简称为GF合同。
该合同范本自发布以来,已经成为指导我国建设工程施工合同签订的标准文本。
我们将通过一个典型的工程合同GF范本来具体分析其主要内容和特点。
1. 合同主体:合同应明确指出发包方和承包方的名称、地址和法定代表人,以及双方的联系方式。
这是确保合同具有法律效力的基础。
2. 工程概况:包括工程名称、地点、规模、设计标准、质量要求等基本信息,这些都是合同的核心内容,直接关系到工程的实施和验收。
3. 工期和进度:合同中应详细规定工程的开工日期、竣工日期以及各阶段的完成时间,同时应有相应的延期条款和违约责任说明。
4. 价格和付款方式:合同应明确工程的总价款、计价方式、预付款比例、进度款支付条件等财务条款,以保障承包方的资金流和发包方的资金安全。
5. 质量保证和验收:详细描述质量保证措施、验收标准和程序,确保工程质量符合合同约定。
6. 变更和索赔:工程过程中可能会出现变更和索赔情况,合同应提供明确的处理流程和计算方法。
7. 违约责任:合同应明确双方违反约定的责任,包括违约金的计算方法和赔偿范围。
8. 争议解决:设定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等,为可能出现的争议提供解决途径。
9. 附加条款:根据工程的特点和双方的具体需求,可以增加特殊条款,如保密协议、知识产权条款等。
通过以上分析,我们可以看出,一个规范的工程合同GF范本,不仅能够明确双方的权利和义务,还能够有效预防和减少工程建设过程中的纠纷。
因此,无论是发包方还是承包方,都应当重视合同的签订,确保合同内容的完整性和合法性。
值得一提的是,虽然GF合同提供了一个标准化的框架,但在实际运用中,还需要根据具体的工程特点和双方的实际需求进行调整和完善。
因此,建议在签订工程合同前,最好咨询专业的法律顾问,以确保合同的专业性和有效性。
建设工程施工合同GF——0201本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 施工地点1.5 工程内容1.6 合同金额1.7 工程进度2. 合同条款2.1 承包方的义务2.1.1 施工准备2.1.2 施工质量2.1.3 施工安全2.1.4 环境保护2.2 发包方的义务2.2.1 支付合同价款2.2.2 提供施工条件2.2.3 工程变更2.2.4 工期延期3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算3.6 违约金4. 工期4.1 施工期限4.2 工期延误4.3 工期提前5. 质量与验收5.1 施工质量标准5.2 验收程序5.3 验收标准5.4 质量保修6. 安全生产与环保6.1 安全生产要求6.2 安全事故处理6.3 环保要求7. 合同的变更与解除7.1 合同变更7.2 合同解除8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 违约责任9.1 承包方违约9.2 发包方违约10. 不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄密责任13. 合同的份数和保管13.1 合同份数13.2 合同保管14. 其他条款14.1 法律适用14.2 争议解决14.3 合同解除14.4 附件说明第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 监理方1.4 施工地点施工地点是指甲方指定的,乙方进行建设工程施工的具体地点。
1.5 工程内容工程内容是指乙方根据本合同约定,在施工地点进行的全部建设工程内容。
1.6 合同金额合同金额是指本合同约定的,乙方完成工程内容应得的价款总额。
1.7 工程进度工程进度是指乙方按照本合同约定的施工期限和施工计划,完成工程内容的进度。
(GF---2016---0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:6.工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
三、质量标准工程质量符合佥整标准。
四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为:人民币(大写):小写:( );最终价格以审计决算为准。
五、项目经理承包人项目经理:六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
‘七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、承包人承诺所施工的项目按总造价%对发包人进行优惠。
4.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自签室盖童当旦生效。
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
发包人(公章):承包人(公章):法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字) (签字)开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款(略)第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人:名称:_______________________;资质类别和等级:_______________________;1.1.2.2 设计人:名称:_______________________;资质类别和等级:_______________________;1.2标准和规范1.2.1适用于工程的标准规范包括:国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。
1.3 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书); (3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书; (9)其他合同文件。
2. 发包人2.1 发包人代表发包人代表:发包人对发包人代表的授权范围如下:施工监督、审批施工方案进度计划、组织设计交底和图纸会审、审核确认已完工工程量、审批拨付工程款、办理签证、组织验收办理结算、代表发包人具体履行合同。
2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。
2.2.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:三通一平。
3. 承包人3.1 项目经理姓名:_______________________;建造师执业资格等级:_______________________;建造师注册证书号:_______________________;安全生产考核合格证书号:_______________________;技术负责人:_______________________;技术职称证书编号:____________________;专职安全员:____________________;安全生产考核合格证书号:_____________________;承包人对项目经理的受权范围如下:详见内部承包合同关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不少于24个工作日4. 监理人总监理工程师:姓名:_______________________;职务:_______________________;5. 安全文明施工与环境保护5.1安全文明施工5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。
关于安全文明施工费支村比例和支付期限的约定:执行通用条款。
5.2承包人进入入施工现场应遵守发包人的各项安全管理制度,严格按国家有关安全标准进行施工,若因承包人违章操作造成人员伤亡,由承包人承担一切责任。
6、工期和进度6.1 施工组织设计6.1.1 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:签订合同十四日内,开工前七日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:_七日内__。
7. 变更7.1变更的范围关于变更的范围的约定:(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
7.2变更估价关于变更估价的约定:(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
8、价格调整8.1市场价格波动引起的调整因市场价格波动调整合同价格,采用以下 2 种方式对合同价格进行调整。
第2种方式:采用造价信息进行价格调整(1)人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定,合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
(2)材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格,按以下风险范围规定执行:①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。
③承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对,发包人确认用于工程时,发包人应确认采购材料的数量和单价。
发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可,作为调整合同价格的依据。
未经发包人事先核对,承包人自行采购材料的,发包人有权不予调整合同价格。
发包人同意的,可以调整合同价格。
(3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按规定调整合同价格。
9、合同价格、计量与支付9.1 合同价格形式单价合同综合单价包含的风险范围:。
风险费用的计算方法:。
风险范围以外合同价格的调整方法:。
9.2预付款9.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额:工程总造价的20% 。
9.3 计量9.3.1 单价合同的计量关于单价合同计量的约定:(1)承包人应于每次。
9.4工程进度款支付9.4.1 付款周期关于付款周期的约定:。
9.4.2 进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:(2)发包人支付进度款的期限:9.5、竣工验收9.5.1关于竣工验收程序的约定:执行通用条款。
9.5.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书7天内完成工程的移交。
10、竣工结算10.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:竣工付款申请单应包括的内容:无。
10.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人完成竣工付款的期限:(2)发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。
11.缺陷责任期与保修11.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:12个月。
11.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。
11.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式(2) 3 %的工程款。
11.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。
关于质量保证金的补充约定:竣工验收12个月后一次性退还。
11.3保修保修责任工程保修期为:执行通用条款11.3.1保修责等工程保修裳专:垄堑适围釜熬。
12.违约12.1发包人违约12.1.1发包人违约的责任发包人违约责任承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款构违约责任:执行通用条款。
(2)发包人违反变更的范围约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:执行通用条款。
(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:执行通用条款。
(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:执行通用条款。
12.2承包人违约12.2.1承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:执行通用条款。
12.2.2因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:执行通用条款。
13.保险13.1工程保险关于工程保险的特别约定:应投保建筑工程一切除或安装工程一切险。
14.争议解决因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 1 种方式解决:(1)向内乡县工程造价定额站、工程建设质量监督站仲裁委员会仲裁;(2)向内乡县人民法院起诉。
附件1:工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。