重庆市建委关于建议修改重庆市商品房买卖合同的函

重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强和规范商品房配套车位销售有关事宜的通知文章属性•【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会•【公布日期】2020.04.29•【字号】渝建市场〔2020〕5号•【施行日期】2020.05.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市管理正文重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强和规范商品房配套车位销售有关事宜的通知各区县（自治县）住房城乡建委，两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局：为贯彻落实《重庆市物业管理条例》和《重庆市城镇房地产交易管理条例》，进一步加强和规范商品房配套车位销售，现就商品房配套车位销售有关事宜通知如下：一、商品房配套车位（含人防车位）在取得商品房预售许可或依法进行首次登记后，可按照规定进行租赁和销售房地产开发企业在办理车位（含人防车位）商品房预售许可时应符合《重庆市城镇房地产交易管理条例》规定的商品房预售许可条件，工程进度应完成车库主体建筑封顶。

同时，开发企业应按照重庆市商品房预售许可审批操作规程的规定提供办理商品房预售许可要件，其中，提供的商品房预测绘报告书应进行车位面积测绘；在办理人防车位商品房预售许可时，开发企业还应提供人民防空主管部门同意其销售的书面材料。

住房城乡建设部门办理人防车位预售许可时，应在预售许可证上注明：“该车位属（含）人防车位，可对购房业主销售，人防车位平时作为停车位，由投资者或使用者按照有关规定进行维护、管理和使用，战时由人民防空主管部门统一安排使用。

”二、商品房配套车位（含人防车位）销售应首先满足业主需要，在规定时间内业主放弃购买的，多余车位可向本小区其他业主出售商品房配套车位（含人防车位）在取得预售许可或依法进行首次登记后，应按照《重庆市物业管理条例》的规定，首先满足本小区业主使用需要。

房地产开发企业可根据自身经营状况对小区车位自主选择出租或出售。

经人民法院生效的法律文书或者仲裁裁决确认将开发企业的车位权属登记给业主以外的单位或者个人的，其车位的出租或出售应当首先满足本小区业主需要。

关于合同条款问题要求修改的函（合同条
款问题告知函）
尊敬的先生/女士：
我写信是为了就我们最近签订的合同中存在的条款问题提出一些建议和要求修改的事宜。

我们认为这些修改对于双方的合作和利益都是至关重要的。

首先，我们注意到在合同的第三条中，对于付款方式的约定不够明确。

我们建议在此处添加一条子款，明确规定付款的具体时间和方式，并确保双方都能理解和遵守这一约定。

其次，在第五条的合同解除条款中，目前的表述可能会引起不必要的争议。

我们建议在此处修改条款，以便更清晰地规定在合同解除时的责任和义务，并确保双方能够平等和公正地处理解除合同的事宜。

此外，第八条中有关保密条款的内容也需要重新审慎考虑。

我们建议在此处明确规定保密的范围和期限，并确保双方都能正确理解和执行这一条款，以保护双方的商业机密和利益。

最后，我们还希望对合同的第十条进行修改，以便更准确地规定争议解决的方式和程序。

我们建议在此处添加一条子款，明确规定通过仲裁来解决争议，并约定仲裁的地点和程序。

请您尽快考虑并回复我们关于这些修改的意见和建议。

我们相信通过共同努力，我们可以达成一份更加公平和可行的合同，为双方的合作关系带来更多的稳定与长远发展。

此致
敬礼
[您的姓名]。

关于修改商品房买卖合同的函
关于修改商品房买卖合同的函
尊敬的（开发商名称）：
本人是（购房者姓名），于（购买日期）与贵公司签订了关于（房屋地址）的商品房买卖合同。

在合同执行过程中，本人发现合同中存在一些与实际情况不相符的内容，现特此向贵公司提出修改申请，希望贵公司能够予以配合。

具体修改内容如下：
（这里写明需要修改的合同条款和具体内容，例如：房屋交付时间、房屋面积、付款方式等）
本人认为上述修改内容是必要且合理的，符合双方共同利益。

希望贵公司能够认真考虑本人的修改申请，并尽快给予书面回复。

如果贵公司同意本人的修改申请，请双方在友好协商的基础上，签署补充协议，以确保合同修改的合法性和有效性。

如果贵公司不同意本人的修改申请，也请书面说明理由，以便本人进一步考虑和决策。

最后，本人再次感谢贵公司对于本人购房事宜的关注和支持。

希望贵公司能够以诚信和专业的态度，尽快处理本人的修改申请，以保障双方的合法权益。

此致
敬礼！
购房者：（签名）
日期：（年月日）。

重庆市人大法制委员会关于《重庆市城镇房地产交易管理条例(修订草案)》修改情况的说明文章属性•【公布机关】重庆市人大及其常委会•【公布日期】2011.05.27•【分类】草案修改稿及其说明正文重庆市人大法制委员会关于《重庆市城镇房地产交易管理条例(修订草案)》修改情况的说明——2011年5月27日在市三届人大常委会第二十四次会议上市人大法制委副主任委员周朝东主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人大法制委员会的委托，现就《重庆市城镇房地产交易管理条例（修订草案）》（以下简称草案）的修改情况说明如下：5月24日，市三届人大常委会第二十四次会议对草案进行了第三次审议。

常委会组成人员普遍认为草案经修改后比较成熟，同意提请本次会议表决，同时还提出一些修改意见和建议。

法制工作委员会对草案三次审议稿又进行了修改，经2011年5月25日市人大法制委员会第四十四次全体会议审议通过，形成了提请本次常委会会议审议的草案表决稿。

一、将第十四条第一款第四项中“属多层的”修改为“八层以下的”，“属高层的”修改为“九层以上的”。

二、将第十七条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第三十七条、第四十三条等条款中的“工作日”一词修改为“日”。

三、为保障购房人对房地产抵押的知情权，在第十八条第一款房地产开发企业在售房现场需公示的内容中，增加一项，作为第三项，表述为“预售商品房涉及的房地产抵押信息”。

相应将第三十一条中“经抵押权人书面同意或者解除抵押后，该商品房方可预售”修改为“经抵押权人书面同意并向购房人明示该房地产已抵押的情况，或者解除抵押后方可销售”。

四、第六十条第二款末增加一句：“由此给预购人造成损失的，按揭贷款发放银行依法承担民事责任。

”五、将第二十六条第一款修改为：“现售商品房的，房地产开发企业应当自商品房买卖合同签订之日起三十日内，为购房人办理申请房地产权属登记的手续，并取得房地产行政主管部门出具的登记受理通知书。

重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步做好计价依据解释及造价纠纷调解工作的通知文章属性•【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会•【公布日期】2020.07.16•【字号】渝建管〔2020〕78号•【施行日期】2020.09.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城市管理正文重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步做好计价依据解释及造价纠纷调解工作的通知各区县（自治县）住房和城乡建委，两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局，有关单位：为深化“放管服”改革，提升计价依据解释及造价纠纷调解服务效能，更好地维护建设各方当事人的合法权益，促进建筑市场健康发展，根据《重庆市建设工程造价管理规定》（重庆市人民政府令第307号）等法规制度，我委进一步调整和完善了计价依据解释及造价纠纷调解工作。

现将有关事宜通知如下：一、计价依据解释是指建设各方主体在执行本市建设工程定额、工程计量计价规则、工程造价管理文件、工程造价信息等计价依据存在分歧并申请解释时，住房城乡建设主管部门进行解答的活动；造价纠纷调解是指合同主体在履行建设施工合同过程中产生造价纠纷并申请调解时，住房城乡建设主管部门进行调解的活动。

二、按照“分级管理、属地负责”的原则，市城乡建设主管部门负责全市计价依据解释和市管房屋建筑和市政基础设施项目造价纠纷调解工作，具体工作由市建设工程造价管理机构承担。

各区县住房城乡建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目的造价纠纷调解工作。

三、各级住房城乡建设主管部门应按照客观、公正、公平的原则，开展造价纠纷调解工作，参与调解工作的相关工作人员及造价专家不得滥用职权、徇私舞弊。

四、住房城乡建设主管部门的造价纠纷调解意见供咨询人各方参考，咨询人各方对调解意见不能达成共识、调解未果时，应积极引导咨询人各方依据合同约定的争议解决方式，依法进行仲裁或诉讼予以解决。

五、各区县住房城乡建设主管部门在造价纠纷调解工作中，遇到的复杂疑难问题可向市建设工程造价管理机构反映，市建设工程造价管理机构协助各区县开展造价纠纷调解工作。

您好！首先，感谢您在我公司项目开发过程中给予的大力支持和配合。

为了确保项目顺利进行，保障双方合法权益，现就项目合同中部分条款提出修改意见，恳请贵公司予以考虑。

一、关于合同主体及项目基本情况1. 在合同第一条中，建议将项目名称修改为“XX项目”，以便在合同及后续文件中统一使用。

2. 在合同第二条中，建议将项目地址修改为“XX市XX区XX街道XX号”，确保项目地址的准确性。

3. 在合同第三条中，建议将项目总投资额修改为“人民币XX亿元”，以便双方对项目投资规模有更清晰的了解。

二、关于土地使用权及开发手续1. 在合同第四条中，建议将土地使用权取得方式修改为“通过招拍挂方式取得”，明确项目土地使用权获取方式。

2. 在合同第五条中，建议将土地使用权出让年限修改为“70年”，符合我国土地使用权出让年限的规定。

3. 在合同第六条中，建议将项目开发手续办理期限修改为“自合同签订之日起XX个月内”，确保项目开发手续按时办理。

4. 在合同第七条中，建议增加以下条款：“如因开发商原因导致项目开发手续办理逾期，每逾期一日，开发商应向业主支付XX元违约金。

”三、关于项目进度及交付标准1. 在合同第八条中，建议将项目开工时间修改为“自合同签订之日起XX个月内”，确保项目按期开工。

2. 在合同第九条中，建议将项目竣工时间修改为“自合同签订之日起XX个月内”，确保项目按期竣工。

3. 在合同第十条中，建议将项目交付标准修改为“符合我国《建筑工程施工质量验收统一标准》及《住宅质量保证书》的要求”，明确项目交付标准。

4. 在合同第十一条中，建议增加以下条款：“如因开发商原因导致项目竣工逾期，每逾期一日，开发商应向业主支付XX元违约金。

”四、关于房屋价格及付款方式1. 在合同第十二条中，建议将房屋价格调整为“人民币XX元/平方米”，确保房屋价格与市场行情相符。

2. 在合同第十三条中，建议将付款方式修改为“首付XX%，贷款XX%，尾款XX%”，明确付款比例及方式。

重庆市住房和城乡建设委员会关于征集重庆市住房和城乡建设领域禁止限制使用落后技术建议的通知文章属性•【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会•【公布日期】2022.02.11•【字号】•【施行日期】2022.02.11•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城乡建设综合规定正文重庆市住房和城乡建设委员会关于征集重庆市住房和城乡建设领域禁止限制使用落后技术建议的通知各区县（自治县）住房城乡建委，两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局，有关单位：为深入实施创新驱动发展战略，进一步推动行业技术进步，全面提升建设工程质量和安全，促进行业转型升级和绿色发展，根据《建设领域推广应用新技术管理规定》（建设部令109号）等文件规定，我委拟对《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告》（2019年版）进行修订。

为做好禁止、限制使用落后技术建议征集工作，现将有关事宜通知如下：一、征集原则（一）坚持创新发展。

以创新支撑引领行业高质量发展，推动行业技术进步，提升发展质量和效益，实现行业持续健康发展。

（二）坚持绿色发展。

以“双碳”目标为指引，落实城乡建设绿色发展要求，积极发展绿色建造、工业化建造和智能建造等新型建造方式，促进建筑全生命周期资源能源节约。

（三）保障质量安全。

聚焦住房和城乡建设领域常见问题和重庆市工程建设实际，防范化解重大安全风险隐患，全面提升建设工程质量和安全。

二、征集重点征集包括但不仅限于以下范围：（一）阻碍行业技术进步，不利于行业转型升级发展的技术、材料、设备或工艺。

（二）不符合绿色发展要求的高能耗、高排放技术、材料、设备或工艺。

（三）存在工程重大安全风险、隐患的技术、材料、设备或工艺。

（四）易造成工程质量常见问题的技术、材料、设备或工艺。

（五）易产生难以管控的施工扬尘、噪声、污水及有毒有害物质对环境影响较大的技术、材料、设备或工艺。

（六）严重危害工程施工作业人员身体健康的技术、材料、设备或工艺。

重庆市人民政府办公厅关于印发整顿和规范房地产市场秩序实施意见的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆市人民政府办公厅关于印发整顿和规范房地产市场秩序实施意见的通知（渝办发[2002]128号）各区县（自治县、市）人民政府，市政府各部门：根据建设部、国土资源部等7部委联合下发的《关于整顿和规范房地产市场秩序的通知》（建住房〔2002〕123号）（以下简称《通知》）和6月25日7部委联合召开的专题电视电话会议精神，结合我市实际情况，经市政府同意，现将实施意见通知如下：一、提高认识，加强领导整顿和规范房地产市场秩序是整顿和规范市场经济秩序的重要组成部分，对于保护居民住房消费积极性、促进房地产市场持续健康发展、营造良好的市场环境具有十分重要的意义。

各级各部门一定要按照国家7部委《通知》的要求，在调整完善相关管理制度的基础上，加大整治和查处力度。

要把查处典型案例作为工作的突破口，针对当前房地产市场存在的主要问题进行专项整治，力争通过1至2年的时间，使我市房地产市场各种违法、违规行为大幅度下降，房地产市场秩序明显好转，基本建立运作规范、功能完善的房地产市场体系。

整顿和规范房地产市场秩序工作要与贯彻《重庆市城市房地产开发经营管理条例》和《重庆市城镇房地产交易管理条例》等法规结合起来，有关工作必须依法进行。

同时，必须坚持深化改革与加强法制并举的指导思想，标本兼治、重在治本。

我市整顿和规范房地产市场秩序工作由市国土房管局牵头，市计委、市公安局、市监察局、市财政局、市建委、市规划局、市经委、市工商局、市物价局按各自职责，分工负责，密切配合，共同抓好这一工作，各区县（自治县、市）人民政府具体组织实施。

关于合同修改意见的函范文模板【合同修改意见函范文模板】尊敬的××公司/个人：您好！本律师事务所经过认真审阅，对于我们之间所签订的××合同，针对合同中的若干条款存在必要的修改意见和建议，向贵公司/个人提出如下修改意见：一、双方的基本信息甲方：（公司/个人全称）注册地址：×××××××× 执照编号：×××××××××××××××××法定代表人/个人：×××××××× 职务：××××联系电话：××××××××××××× 传真：×××××××××××××电子邮件：×××××××××××××乙方：（公司/个人全称）注册地址：×××××××× 执照编号：×××××××××××××××××法定代表人/个人：×××××××× 职务：××××联系电话：××××××××××××× 传真：×××××××××××××电子邮件：×××××××××××××二、各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任根据双方商定，合同的申请、合约以及其他相关文件必须由甲方负责提供。

给开发商写的要求修改商品房买卖合同的函尊敬的开发商：合同编号： [合同编号]卖方（开发商）：公司名称：公司地址：联系方式：买方（购房者）：姓名（或单位名称）：身份证号（或统一社会信用代码）：通讯地址：联系电话：一、房产信息：房产名称或项目名称：房产地址：房产面积（建筑面积和套内面积）：房产所在楼层和具体位置：房产用途（例如住宅）：二、房产权属及权利情况：房产权属证明：已取得或待办理的产权证书编号和日期。

附属设施权利确认：停车位、储藏室等的产权归属和使用情况。

三、房产价格及支付方式：总价款：首付款金额及支付方式：尾款支付方式及时间节点：其他相关费用（如税费、装修费等）的支付条款。

四、交房时间及验收标准：预定交房日期：实际交房标准和验收标准：如有延迟交房的补偿方案：五、物业管理及维护费用：物业管理费用的支付标准和周期：公共设施维护费用的分摊方式和义务。

六、违约责任及解决方式：双方因履行本合同所承担的违约责任及相应的经济赔偿标准。

合同解除或变更的程序和条件。

七、其他条款：关于交房后的售后服务和保修期的约定。

其他双方认为需要增加或修改的特别约定。

请您在收到本函后，尽快安排与我们联系，以便进行合同的修改和重新签署。

我们希望通过双方的合作与协商，确保本次交易的顺利进行并达到双方的满意度。

期待您的回复。

此致[买方签字] [日期][买方姓名或单位名称][联系电话]这样的函件可以帮助确保在修改房屋买卖合所有关键信息都被准确列出，并便于开发商进行针对性的调整和回复。

重庆市住房和城乡建设委员会-关于征求《居住建筑装修工程技术标准（征求意见稿）》意见的函
文章属性
•【制定机关】重庆市住房和城乡建设委员会
•【公布日期】2021.11.15
•【字号】渝建函〔2021〕1441号
•【施行日期】2021.11.15
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】建筑市场监管
正文
重庆市住房和城乡建设委员会
关于征求《居住建筑装修工程技术标准（征求意见
稿）》意见的函
各区县（自治县）住房城乡建委，两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局，有关单位：
由重庆市住房和城乡建设技术发展中心主编的工程建设地方标准《居住建筑装修工程技术标准》已完成征求意见稿，现送你单位征求意见。

请组织相关专家和人员认真研究，提出具体修改意见和建议，于2021年11月30日前，按附件格式填写后反馈至主编单位。

附件请在重庆市住房和城乡建设委员会网站下载。

联系人：胡晴，电话*************，邮箱:*****************；通讯地址：重庆市渝北区余松西路155号两江春城4幢。

附件：1．重庆市工程建设标准意见反馈表
2．《居住建筑装修工程技术标准（征求意见稿）》
重庆市住房和城乡建设委员会
2021年11月1日附件1
注：如内容较多，可另附页。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX重庆市住宅商品房购销协议(2024版)版本合同目录一览1. 购销双方1.1 购房者信息1.2 销售方信息2. 住宅商品房信息2.1 项目名称2.2 房屋位置2.3 房屋户型2.4 房屋面积2.5 房屋楼层2.6 房屋朝向3. 购销价格3.1 房屋总价3.2 付款方式3.3 付款时间3.4 优惠政策4. 交付及交付条件4.1 交付时间4.2 交付标准4.3 交付手续5. 质量保证5.1 房屋质量5.2 保修范围5.3 保修期限6. 产权过户6.1 过户时间6.2 过户费用6.3 过户手续7. 违约责任7.1 购房者违约7.2 销售方违约8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的变更和解除9.1 变更条件9.2 解除条件10. 合同的生效、终止和解除 10.1 生效条件10.2 终止条件10.3 解除条件11. 其他约定11.1 配套设施11.2 物业管理11.3 公共部位12. 双方签字12.1 购房者签字12.2 销售方签字13. 附件13.1 房屋平面图13.2 付款凭证13.3 房屋质量保证书13.4 购房优惠政策说明14. 合同签订日期第一部分：合同如下：第一条购销双方1.1 购房者信息1.1.1 姓名：________________1.1.2 身份证号：________________ 1.1.3 联系方式：________________ 1.2 销售方信息1.2.1 名称：________________1.2.2 营业执照号：________________1.2.3 联系方式：________________第二条住宅商品房信息2.1 项目名称：________________2.2 房屋位置：________________2.3 房屋户型：________________2.4 房屋面积：________________2.5 房屋楼层：________________2.6 房屋朝向：________________第三条购销价格3.1 房屋总价：________________3.2 付款方式：________________3.2.1 一次性付款3.2.2 按揭付款3.2.3 分期付款3.3 付款时间：________________3.4 优惠政策：________________第四条交付及交付条件4.1 交付时间：________________4.2 交付标准：________________4.3 交付手续：________________第五条质量保证5.1 房屋质量：销售方保证所售房屋符合国家相关房屋质量标准。

关于修改商品房买卖合同的函尊敬的XXX先生/女士：您好！我是XXX房地产经纪有限公司的法律顾问，负责处理与房地产交易相关的法律事务。

非常感谢您选择我们的服务，并向我们提供了您的购房合同。

我们经过认真的研究和分析后，发现了一些需要修改的地方，并在此函件中详细说明。

首先，我们建议对合同中的双方当事人信息进行补充和确认。

请您提供您的全名、身份证号码、联系方式等个人信息，以确保合同的准确性和合法性。

其次，针对商品房的具体信息，我们希望对合同中的房屋地址、建筑面积、内部配置等内容进行补充和确认。

这些细节信息是购房交易过程中至关重要的，请您核实并提供准确的信息。

另外，在购买商品房时，购房款项的支付方式也需要明确规定。

我们建议在合同中注明首付款金额、贷款金额、贷款银行、利率和还款方式等相关信息，以确保购房款项的支付能够顺利进行。

此外，购房合同还需要详细说明房屋的交付时间和交付标准。

我们建议明确约定开发商将在何时将房屋交付给购房人，并明确交付的标准和质量要求。

这样可以避免因交付标准不明确而引发的纠纷。

关于房屋质量问题，我们建议在合同中加入明确的质量保证条款。

确保开发商对房屋质量承担一定的责任和保证，并建议在交付后一定期限内进行质量保修。

最后，购房合同还应纳入适用的法律条款和争议解决方式。

我们建议明确约定双方对购房合同的争议解决方式，如通过协商、仲裁或诉讼解决等，并在法律条款中注明相关法律法规的适用。

尊敬的XXX先生/女士，以上是我们对您提供的购房合同的几点修改建议。

我们将按照您的要求进行合同的修改，并确保合同的合法性和有效性。

如果您对以上修改有任何疑问或意见，请及时与我们联系。

谢谢！此致，XXX房地产经纪有限公司日期：。

重庆市城乡建设委员会关于开展区县建设工程交易情况调查的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆市城乡建设委员会关于开展区县建设工程交易情况调查的通知（渝建发〔2012〕22号）各区县（自治县）城乡建委：为深入贯彻落实市委、市政府《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的实施方案的通知》（渝委办〔2009〕41号），进一步加强房屋建筑和市政基础设施项目招标投标交易管理，经研究决定，对我市区县房屋建筑和市政基础设施建设工程交易、建设主管部门招投标监管履职等有关情况进行调查，请按附件表格内容认真填写，于3月16日前将调查表及2011年房屋市政项目交易、监督工作总结材料（包括现状、存在问题及建议）以书面和电子邮件返回市工程建设招标投标交易中心。

联系人：胡军联系电话（传真）：63673429邮寄地址：重庆市渝中区长江一路58号重庆市工程建设招标投标交易中心五楼总工办（邮编400014）电子信箱：******************：472655049电子档请于：下载。

特此通知。

附件：《区县建设工程交易及监督情况调查表》二〇一二年二月二十八日附件：区县建设工程交易及监督情况调查表填报单位名称：（公章）填报日期：年月日填报人：联系电话：房屋市政项目进入有形市场交易情况有形交易市场建设情况公共资源交易中心□建设工程交易中心□如同时存在，交易类别分工是________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________建设工程交易中心（有则填写，无则不填）公共资源交易中心（有则填写，无则不填）机构名称机构名称机构性质行政□参公□机构性质行政□参公□全额事业□差额事业□自收自支□全额事业□差额事业□自收自支□企业□企业□机构级别正处□副处□正科□其它___隶属关系区县政府□发改委□监察局□城乡建委□其它____编制人数实有人数机构级别正处□副处□正科□其它___设立时间场地面积主要职责编制人数实有人数设立时间场地面积主要职责2011年交易总额____亿元国有投资____亿元非国有投资____亿元服务费收取情况房屋市政项目其它专业工程2011年交易总额国有投资非国有投资2011年房屋市政项目交易额_____亿元收费主体国有投资____亿元非国有投资____亿元收费标准（‰）服务费收取情况房屋市政基础设施项目其它专业工程单笔收费限额无□有□如有，是____元国有投资非国有投资收费主体收费标准（‰）单笔收费限额无□有□如有，是____元房屋市政项目招标投标监督机构设置情况监督机构名称机构性质行政□参公□全额事业□差额事业□自收自支□企业□机构级别正处□副处□正科□其它___编制人数实有人数是否撤销是□否□如已撤销，撤销时间_________主要职责意见及建议（表格不够，可另附纸张）——结束——。

给开发商写的要求修改商品房买卖合同的函下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!要求修改商品房买卖合同的函尊敬的XXX开发商：我方已收到贵公司提供的商品房买卖合同草案，并经仔细审阅后，认为有以下几点需要修改和完善。

为加强我市房地产市场管理，规范购房合同备案工作，保障购房者的合法权益，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规，现就购房合同备案有关事项通告如下：一、适用范围本通告适用于在我市行政区域内购买新建商品住房、存量住房的购房者。

二、备案主体购房合同备案由购房者（以下简称“备案人”）在购房合同签订后30日内，向房地产开发企业（以下简称“开发企业”）提出备案申请。

三、备案材料备案人需提交以下材料：1. 房地产开发企业出具的《商品房买卖合同》或《存量房买卖合同》原件；2. 备案人的有效身份证明原件及复印件；3. 房地产开发企业出具的《商品房销售许可证》或《存量房交易备案证明》原件及复印件；4. 房地产开发企业出具的《商品房预售合同》或《存量房交易合同》原件及复印件；5. 房地产开发企业出具的《不动产权证》原件及复印件；6. 房地产开发企业出具的《购房款支付凭证》原件及复印件；7. 房地产开发企业出具的《购房合同备案申请表》。

四、备案程序1. 备案人将备案材料提交给开发企业；2. 开发企业对备案材料进行审核，确认无误后，在《购房合同备案申请表》上签字盖章；3. 开发企业将备案材料报送至当地房地产交易管理部门；4. 房地产交易管理部门对备案材料进行审核，确认无误后，在《购房合同备案申请表》上签字盖章，并出具《购房合同备案证明》。

五、备案期限备案人应在购房合同签订后30日内完成备案手续。

六、备案变更与注销1. 购房合同内容发生变更的，备案人应在变更之日起30日内办理备案变更手续；2. 购房合同解除或终止的，备案人应在解除或终止之日起30日内办理备案注销手续。

七、法律责任1. 开发企业未按照规定办理购房合同备案的，由房地产交易管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处以罚款；2. 备案人未按照规定办理购房合同备案的，由房地产交易管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处以罚款。

八、其他事项1. 本通告自发布之日起施行；2. 本通告未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

重庆市建设委员会关于调整建管“一站式”办事程序和手续的意见正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 重庆市建设委员会关于调整建管“一站式”办事程序和手续的意见(渝建发〔2006〕228号)各区县（自治县）建委、各有关单位：为落实“执政为民、服务发展”学习整改活动要求，进一步提高办事效率、方便管理相对人，我们对重庆市管工程建设项目建筑管理“一站式”办公流程、时限、需提交的资料等进行了调整，特提出以下意见，各区县请结合本地实际参照执行。

一、基本原则以尽量减轻管理相对人负担、简化办事程序、提高办事效率、改进服务质量为宗旨，充分发挥“一站式”办公网络平台的作用，对外避免资料的重复报送，减少管理相对人“跑”市建委的次数；对内尽可能实现网上办公，提高工作效率与工作质量，减轻资料传送和存放的压力，建立起分工明确、责任明确的“一站式”办公高效运转机制。

二、调整意见（一）市招标办窗口1、取消招标文件备案环节，将招标文件内容的合法合规性审核纳入日常监管的范围；2、取消建设工程规划许可证复印件3份；3、施工图审查合格书调整为1份原件，合同备案后移交质监总站并在网上注明留存部门；4、招投标情况确认书及中标通知书调整为3份；5、施工合同备案调整为3份原件；6、施工合同备案环节改为由招标办直接受理，不纳入窗口；7、除一份施工图审查合格书传送给质监总站外，不再给各个站室传递其他资料；8、时限上：报建环节，委托代理招标为1个工作日，自行组织招标为3个工作日；招投标情况备案环节为1个工作日；施工合同备案环节为2个工作日。

（二）造价总站窗口1、取消招标办窗口传递的招投标情况确认书、施工合同；2、在造价报监和缴纳农民工工资支付保障金环节，将核定的定额费金额和农民工工资支付保障金缴纳金额在网上公布。