浅谈施工过程中如何做好签证索赔工作
- 格式:pdf
- 大小:277.55 KB
- 文档页数:2
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理建筑工程中的签证及索赔管理一直是一个备受关注的话题。
在建筑工程中,签证和索赔是非常重要的一环,它们关系到工程的合同履行、工程成本、工程质量以及各方的权益。
签证和索赔管理是建筑工程管理中的一个重要方面,合理、有效地管理签证和索赔可以保证工程的顺利进行、合同的履行,也能最大限度地保护各方的权益。
本文将从签证和索赔的概念、管理方法以及在建筑工程中的实际应用等方面进行浅谈。
一、签证管理签证是指在建筑工程合同履行中,因各种原因发生变更,需要对合同进行修订、补充或调整的一种行为,主要包括工程范围变更、工程量变更、设计变更、材料变更、技术变更等。
签证管理是指对这些签证进行及时、合理、有效的管理,确保签证的变更能够符合合同法律规定,并保证工程的正常进行。
签证管理过程中需要考虑的主要因素包括:签证的合法性、签证的合同性、签证的成本控制、签证的审核流程、签证的实施及签证的记录和归档等。
(一)签证的合法性签证的合法性是签证管理的首要问题。
要确保签证的合法性,首先需要明确合同中关于签证的条款,了解签证的程序、条件和权限等要求。
签证的变更应该符合相关的法律和政策规定,必须经过合同双方的协商一致,且经过法定的审批程序。
签证的合法性是签证管理的基础,一切的签证变更都必须在合法的范围内进行。
签证的合同性是指签证变更后,需要对合同进行相应的修订、补充或调整。
这就需要签证管理人员与合同双方进行充分的沟通和协商,明确签证的变更内容以及各方的责任和义务等。
签证的合同性需要明确各方的权益和责任,以确保签证变更后,合同正常履行,工程继续进行。
(三)签证的成本控制签证的成本控制是签证管理中的重要环节。
签证变更会引起工程成本的变化,可能会导致工程费用的增加或减少,因此需要对签证变更后的成本进行审计和控制。
签证的成本控制需要建立合理的审核机制,确保签证变更后的费用是公平、合理、合法的。
签证管理人员还要与相关部门密切合作,及时调整工程预算,控制好签证变更的成本。
施工方如何做好现场签证把控效益现场签证是指施工过程中涉及到的变更工程,需要额外增加的工程量。
施工方在进行现场签证把控时,需要考虑到效益,并采取一系列措施来确保施工质量和效益最大化。
1.明确签证管理责任。
在项目实施中,应明确签证管理的责任主体,并制定签证管理制度,明确各参与方的职责和权限。
签证管理责任主体可以由项目经理或专门的签证管理人员负责,负责签证的识别、评估、审核和报批等工作。
2.建立完善的签证管理流程。
施工方应制定详细的签证管理流程,明确签证的申请、评估、审批和变更等各个环节的具体步骤和程序。
所有签证都需要经过明确的申请、评估和审批程序,确保签证的合理性和有效性。
3.加强现场监理。
现场监理是施工方控制签证效益的重要手段之一、监理人员应密切关注现场施工的变化情况,及时发现可能需要签证的工程,并与施工方及时沟通,确保签证的申请和审批流程顺利进行。
监理人员还应密切关注签证工程的施工质量和进度,确保签证工程能够按时按质完成。
4.合理评估签证工程的造价。
施工方在进行签证管理时,应进行合理评估签证工程的造价,并与业主进行充分沟通,确保签证工程的报价合理。
评估签证工程造价时,应考虑到工程量、工艺要求、材料费用等因素,确保签证工程的评估结果准确可靠。
5.提高施工组织水平。
施工方应加强施工组织的管理,提高施工效率和质量,以减少变更工程的数量。
施工方可以通过优化施工工艺、合理安排施工进度、加强施工人员的技术培训等方式提高施工效率,减少变更工程的发生。
6.加强与设计、供应商和业主的沟通。
施工方在进行签证把控时,应与设计、供应商和业主之间加强沟通,及时了解工程变更的原因和要求,确保签证工程的需求与设计和供应商之间的配合度。
施工方还应与业主协商签证工程的价格和进度等问题,确保施工的效益最大化。
总之,施工方在做好现场签证把控效益时,应明确责任、建立流程、加强监理、评估工程造价、提高施工组织水平和加强沟通等方面加强措施,以确保施工质量和效益最大化。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理建筑工程中的签证及索赔管理是建筑项目管理中非常重要的一环。
签证管理是指在建筑工程施工中,由于设计更改、变更工程内容、由于原材料价格波动、施工过程中遇到突发情况等原因,需对合同进行修订的一种管理工作。
索赔管理是指当发生责任方需要赔偿另一方的情况下,对索赔进行合理的管理。
在实际的建筑工程中,签证管理和索赔管理往往会涉及到复杂的法律和商务问题,因此对于建筑工程管理人员来说,对签证及索赔管理的掌握和运用至关重要。
签证管理在建筑工程中的作用不可小觑。
随着工程的进行,往往会出现原设计不能满足施工要求的情况,这时就需要对合同进行修订,以适应实际的工作需要。
签证管理需要建立合同管理制度和规范,确保签证程序规范、透明、公正。
索赔管理也是建筑工程管理中不可或缺的一环。
在工程实施过程中,由于合同方发生了工作偏差,导致损失,需对责任方进行索赔。
如果索赔得不到公正的对待,将对工程的进行产生严重的影响。
索赔管理也需要建立规范的程序,对索赔进行合理的审查和判断。
在实际的工程管理中,签证及索赔管理往往需要处理大量的文件和数据。
需要建立和完善签证及索赔管理的信息化系统,以提高管理效率和管理质量。
信息化系统将有效地整合签证及索赔管理的各个环节,提高企业的管理水平和决策效率。
签证及索赔管理也需要建立健全的管理体系,加强对工程合同的管理。
需要对相关的负责人员加强培训和考核,确保签证及索赔管理工作的顺利进行。
也需要建立有效的奖惩机制,激励管理人员认真负责地进行签证及索赔管理工作。
在签证及索赔管理过程中,需要高度重视合同的履约和风险控制。
签证及索赔管理不能仅仅停留在管理纸面上,更需要关注实际的施工情况,及时掌握工程进展,随时调整和修订工程合同,以确保工程的顺利进行。
需要制定合理的风险控制策略,对潜在的风险进行有效地防范和控制。
签证及索赔管理在建筑工程中扮演着重要的角色。
有效的签证及索赔管理能够提高工程管理的效率和质量,保障工程的顺利实施。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理随着建筑工程的不断增多和进一步发展,签证和索赔的管理已经变得越来越复杂。
因此,签证和索赔管理是建筑工程管理的重要组成部分。
在本文中,我们将谈论在建筑工程的签证和索赔管理中需要考虑的一些关键问题。
在建筑工程中,签证管理是指对合同中所规定的建筑范围或工作范围进行调整,并签署新变更合同以适应新的要求。
而这种变更是在工程进行期间出现的,通常是由于设计变更、规范变更、客户要求等原因造成的。
在签订新的合同之前,需要评估变更对预算、工期和工程安排的影响,并与项目经理进行沟通。
这样可以确保项目在变更后仍能按照预算和工期的要求进行,并避免不必要的额外费用和延迟。
签证管理的目的是确保任何变更都能够被合理地管理和控制,以确保项目的成功。
签证管理涉及到合同变更的评估和签署,必须严格遵守各种法律法规,保证在变更的过程中不会对工程造成任何损失。
签证过程应该规范化和透明化,确保所有合同变更的细节和变更的影响都被准确记录。
在建筑工程中,索赔管理指在合同作用下,当工程承包商因为项目设计或工程范围的变更、项目的推迟等因素造成损失时,可以向业主提起索赔以获取赔偿。
这是一个复杂的过程,需要专业的法律和商业知识和技能。
任何索赔都需要充分的证明和记录,以便进行合理的协商和处理,并需要遵循各种法律法规和合同要求。
索赔管理涉及到两个主要方面:第一个是识别索赔需要的事实,包括承包商的损失、损失原因和损失的潜在影响。
第二个方面是要开展合适的法律程序,这些程序包括向业主提出索赔、制定索赔报告、协商索赔和调解、进行仲裁、上诉或法院诉讼等等。
总的来说,建筑工程中的签证和索赔管理是一个非常复杂和需要专业技能的过程。
一方面需要制定透明和规范的流程和法规,另一方面需要有专业人员进行具体的操作和管理。
有效的签证和索赔管理可以避免额外的费用、减少工程的延误和减少与客户的纠纷,同时也可以保持工程项目的可持续性和发展。
工程施工中做好变更签证索赔探讨工程施工中做好变更签证索赔探讨摘要:随着我国工程建设体制改革的深入, 特别是社会主义市场经济体制的建立, 工程建设逐渐走向国际市场。
变更索赔管理是合同管理的重要组成部分和有效手段, 处理索赔问题水平的高低, 体现了施工企业对项目的管理水平, 关系到是否能够挽回企业的成本损失。
在工程建设市场竞争激烈和施工企业利润微薄的情况下, 施工企业要加强对索赔的管理,为企业获得更多的利润创造良好的条件。
本文分析了工程施工中变更索赔的成因,阐明了工程施工中处理变更索赔时的注意事项,提出了工程施工中做好变更签证索赔的有效措施。
关键词:工程施变更签证索赔中图分类号: TU71文献标识码: A 文章编号:建筑市场及相关制度的不断完善,对变更签证索赔工作提出了更高的要求,使得这项工作更加专业化、科学化、细致化,对于施工企业来说,要不断提高变更签证索赔相关技术管理人员的水平,从工程项目的投标开始到工程的竣工,重视变更签证索赔工作,及时整理相关的资料,及时进行工程的变更签证索赔工作,进而提高施工企业及项目部对项目的管理水平。
一、工程施工中变更索赔的成因合同的约定条件、设计图纸与现场实际情况不符是产生索赔的主要原因。
任何工程的设计和施工都不是一成不变的, 施工场地、环境及材料价格等因素都可能发生变化。
所以, 变更索赔是不可避免的,其产生索赔的原因也是多方面的。
具体表现在以下几个方面:1、施工合同的内容不全面、不严密建设工程承发包合同是承发包双方权利和义务的法律保证, 合同条款中的每一项内容直接关系到双方的切身利益。
因此, 必须认真分析合同条款的内容, 明确各自的权利和义务。
若合同内容不全面、不严密, 就会给对方增加索赔的机会, 造成不必要的经济损失。
2、现行的工程造价计算方法和计价依据尚不完善现行定额的编制是在正常的施工条件下进行的, 而建筑产品的多样性、复杂性, 不能用固定的模式一概而论。
因此, 在施工过程中, 应通过计量实测、计算对其工程承包单价进行补充, 从而达到索赔的目的。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理建筑工程中的签证及索赔管理是一个非常重要的环节,对于工程的顺利进行和各方的合作关系有着至关重要的影响。
在建筑工程中,签证是指施工过程中对设计文件进行修改、完善、补充的行为。
索赔则是指在建筑工程中,由于各种原因而发生的纠纷,并要求赔偿的行为。
签证和索赔管理的好坏可以直接影响到工程的进展和合同方之间的关系,因此必须引起重视。
在建筑工程中,签证管理的过程需要细致而严谨。
需要对设计文件进行仔细审查和评估,明确其中存在的问题和改进的方向。
然后,在与设计方沟通的基础上,对签证进行协商和商议,确保各方对签证的内容和变更有明确的认识和同意。
接下来,需要对签证进行审批和记录,确保签证的合法性和有效性。
在签证执行过程中,需要及时进行监督和检查,确保签证的质量和成果。
签证管理的过程需要各方积极参与,共同努力,确保签证的公正、合理、透明和及时。
签证管理的成功离不开对索赔管理的重视。
在建筑工程中,由于各种原因,可能会发生一些纠纷和不愉快。
为了化解冲突和保护各方的合法权益,索赔管理显得尤为重要。
需要对索赔的事实和证据进行仔细调查和收集,确保索赔的合理性和有效性。
然后,在与索赔方进行协商和谈判的基础上,积极寻求解决的路径和办法,避免纠纷的扩大和升级。
在达成索赔协议后,需要进行相关的手续和程序,确保索赔的合法性和有效性。
索赔管理的过程需要各方保持冷静和理性,遵循法律法规和合同规定,以和平解决纠纷,维护工程的正常进行。
签证和索赔管理的成功离不开各方的共同努力和合作。
建筑工程是一个复杂的系统工程,需要各方的积极配合和相互理解。
在签证管理过程中,各方应该积极参与,排除干扰和障碍,确保签证的透明、公正和合理。
在索赔管理过程中,各方应该保持冷静和理性,及时沟通和协商,避免冲突和较真。
签证和索赔管理的最终目标是为了实现工程的顺利进行和各方的满意,需要各方共同努力,保持互信和合作。
试析建筑工程中的签证及索赔管理建筑工程的资金投入大、建设周期长,且存在诸多的不稳定因素,在后期施工中常常会出现各种问题,使得施工实际情况与设计图纸不相符合,这种情况会延长工程的施工进度,增加工程建设的成本。
因此,需要在实际的建筑工程施工过程中严格控制工程变更的发生。
另外,在建筑工程施工过程中,还会因为工程参与方利益受损产生索赔现象,这种现象会加大工程的经济风险,因此,也应该积极加以控制。
工程的签证与索赔管理对于工程的顺利进行具有必要性与现实意义。
1现场签证及索赔概述1.1现场签证内涵现场签证是指在工程进行中,由于面临的现场问题,实际施工达不到设计图纸的要求,需要进行工程变更,由于工程变更需要进行相关的审批才能完成,而这个过程的层层审批手续复杂,且周期长。
因此,很多工程建设单位为克服这种不利因素,常常在工程遇到问题后进行现场审批,由工程施工单位、监理单位等对工程遇到的问题加以分析,做出纸质说明,共同通过后方可生效,以保证工程进度等受到的影响较小。
1.2现场索赔内涵工程索赔是指工程的参与方之间没有严格按照合同条款的相关内容履行各自的责任,使对方蒙受一定的经济损失或其他损失情况下发生的赔偿要求。
一般情况下,工程索赔主要有工期与费用索赔,前者主要是工程承包商向业主提出延长工期,而后者主要是业主向工程承包商提出的费用补偿,以弥补由于承包商的不利决策对其造成的经济损失。
1.3现场签证及索赔原因在具体的建筑工程项目中,现场签证与索赔发生的原因是多种多样的,概括来讲,一般有以下四方面的原因:(1)发包商或者承包商的违约行为。
发包商的违约一般是由于其在工程进行中,没有依照工程的规范性要求,为施工单位等创造良好的施工条件,或者是没有依照合同的付款要求如期付款;而承包商的违约行为则一般是没有按照合同中确定的方案组织施工,导致工程进度缓慢、成本增加。
(2)施工中的不稳定因素造成的经济损失。
一般包括极端的自然灾害或者国家宏观政策等,当这些不可控因素使得发包人产生经济损失时,可以提出索赔请求。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理在建筑工程中,签证及索赔管理是一个非常重要且复杂的环节。
签证是指在合同执行过程中,由于设计、施工等原因引起的变更或额外工作,需要经过双方协商达成一致意见后进行变更合同或签署附加合同的过程。
而索赔则是指在合同履行过程中,一方因为另一方违约或无法履行合同的相关内容而导致经济损失,并要求赔偿的一种请求。
本文将从签证及索赔的定义、管理流程、常见问题及解决方法等方面进行探讨,希望对建筑行业从业人员有所帮助。
一、签证及索赔的定义1. 签证签证是指在合同执行过程中,由于设计、施工等原因引起的变更或额外工作,需要经过双方协商达成一致意见后进行变更合同或签署附加合同的过程。
签证工作主要是为了防止合同执行过程中因为某些特殊原因引起的变更,导致合同不能按照原定计划进行,从而保证合同的顺利履行。
2. 索赔索赔是指在合同履行过程中,一方因为另一方违约或无法履行合同的相关内容而导致经济损失,并要求赔偿的一种请求。
索赔是在合同履行过程中保护自己权益的一种合法途径,如果有一方不能履行合同,另一方可以依法提出索赔请求。
二、签证及索赔管理流程(1)签证的发起签证的发起主要来自于设计变更或者施工现场发现的实际情况,建设单位、设计单位、施工单位等都可能是签证的发起方。
发起签证的一方需要提出变更或额外工作的需求,并提供相关的技术、经济、合同等依据。
发起签证的一方提出签证申请后,需要由双方进行审核。
审核的重点是确定变更的必要性、合理性,以及对双方的影响。
审核过程需要对工程费用、工期、质量等进行综合考量,以确保签证的合理性和可行性。
(3)签证的协商与达成经过审核并确定变更或额外工作的必要性后,双方进行协商达成一致意见。
协商内容主要包括签证的价格、工期、质量标准等,双方需要达成一致意见并签署变更合同或附加合同。
索赔的发起主要来自于合同履行过程中一方违约或无法履行相关内容,导致另一方产生经济损失。
受损方需要向违约方提出索赔请求,并提交相关的证据和资料,说明索赔的原因、数额等。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理在建设工程项目实施过程中,由于建设项目的复杂性、不确定性,决定了合同当事人之间发生签证与索赔事件不可避免。
无论承包方,还是建设方,包括作为第三方的监理方都要提高对工程签证与索赔的认识。
在随着国家招投标制度和工程量清单规则的引入和完善,企业间的竞争已经由产品质量竞争过渡到价格竞争的今天,签证与索赔管理的好坏直接关系到企业的经济效益,直接关系到企业的生存、发展。
标签:建筑工程;签证;索赔;管理建筑工程因具有投资大、周期长及影响因素的多变性,使工程在实施阶段往往出现一些意想不到的费用。
影响工程造价主要因素有承包合同、设计变更、工程签证与索赔、材料及机械单价的变化、国家计价政策的变化等。
根据笔者多年工作经验,建筑工程施工过程中的工程签证和索赔调整的工程造价会占到整个工程竣工结算造价的百分之五到百分之八之间甚至于更多。
因此加强工程签证与索赔工作是施工企业进行全面项目化管理的重要内容;也是施工企业现场管理水平的综合体现,更是施工企业取得预期经济效益的重要环节。
下面介绍笔者个人的一些工作体会,供大家探讨。
1、签证及索赔概述1.1 签证的内涵在施工合同履行过程中,签证是最常见的施工证明文件之一。
广义上的签证,是指凡需建设方或监理签认的施工合同事项,包括但不限于设计变更、开工、竣工、材料或设备进场、工程进度、增减工程量、单项或隐蔽工程验收、工期顺延、索赔等;可见,签证应用于施工合同履行的全过程。
签证的作用可以归结为:第一、合同履行情况的证明,并最终作为竣工结算的重要依据之一;第二、也是工程索赔的最原始的依据。
因此,签证在施工合同履行中起着不可或缺的重要作用。
1.2 索賠的内涵所谓索赔是指发承包双方在依据承包合同进行实际施工过程中,合同当事人中的一方出现未履行合同规定的义务或者出现了应当承担风险而遭受损失时,经济利益受到损失的一方将提出赔偿的要求。
工程索赔主要包括工期索赔以及费用索赔两种情况。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理建筑工程中的签证及索赔管理是项目管理中一个非常重要的环节,它涉及到施工过程中的合同管理、风险控制和利益保护等方面。
在建筑工程领域中,签证和索赔管理是必须要重视的工作内容,对于项目的成功完成和各方利益的平衡至关重要。
本文将从签证管理和索赔管理两个方面进行浅谈,并介绍其在建筑工程中的重要性和应注意的问题。
一、签证管理签证管理是指在合同约定的范围之外,由业主或承包商提出的工程变更或额外工作,经过审批后纳入合同范围,并按约定的方式进行付款的过程。
签证管理是施工过程中的一个灵活变通的环节,它在合同规定范围内为项目提供了更多的可能性,同时也为合同各方在工程变更或额外工作方面提供了合理的权益保障。
1. 签证管理的重要性在建筑工程中,由于项目的复杂性和不确定性,往往会出现一些工程变更或额外工作,而这些变更或额外工作如果不及时处理,就会对项目的进度和质量产生影响,甚至引发纠纷。
签证管理对于项目的顺利进行和合同双方的权益保护非常重要。
签证管理可以为项目提供更多的可能性。
在实际施工中,由于种种原因,可能需要对原有的设计进行调整或进行一些额外工作,这就要求签证管理能够及时响应,并为项目提供更多的灵活性和可变性。
签证管理可以保障合同双方的合法权益。
在工程变更或额外工作发生时,由于双方对于范围、价格等方面的冲突,容易引发纠纷。
而签证管理的实施,可以在一定程度上保障合同双方的合法权益,减少纠纷的发生。
签证管理可以提高项目的透明度和可控性。
在签证管理的实施过程中,需要制定一系列的规章制度和标准流程,这些规章制度和标准流程可以有效提高项目的透明度和可控性,为项目的管理和监督提供了有效的手段。
2. 签证管理应注意的问题在签证管理的实施过程中,有一些问题是需要特别注意的。
二、索赔管理索赔管理是建筑工程中的另一个非常重要的管理环节,它指承包商因为业主、设计方或其他合同方的行为、事件或情况而产生的损失,通过合同规定的程序和程序向业主提出索赔,并最终获得合理的补偿。
浅析建设工程签证索赔建设工程施工合同履行过程中,签证与索赔是重要内容,准确签证并进行有效索赔是施工企业降低成本、提高效益的有效手段。
签证索赔不当或证据不力均会导致施工企业效益低下,在竞争中处于劣势。
本文试分析签证索赔工作中的要点和注意事项。
标签:合同;签证;索赔一、签证索赔的依据要充分(一)前期资料的完整性发包人没有按照约定的时间和要求提供正确的施工图纸,影响承包人按时开工;没有组织图纸会审及技术交底;施工方提出的问题没有明确的按时答复或及时确认,影响施工正常进行,承包方可以提出签证索赔要求。
(二)材料供应的可靠性很多工程施工合同中有甲方供应材料设备的要求,如果甲方单位不能及时供货将影响施工进度,如果供货有质量缺陷导致工程窝工或返工,均可能造成承包方的成本增加。
另外有些甲供材料设备不能及时提供或确认品牌、价格、规格型号等,承包方均可以提出签证索赔。
(三)工程变更的指令性实际施工过程中常发生发包方和设计单位出具的变更指令,例如由于地质勘查原因需要加大土方开挖深度,需要临时替换某种材料,楼梯栏杆间距设计有缺陷需要更改等,这些均会导致工程量增加、施工期限延长、质量标准提高、返工等事项,使承包方工程款增加。
另外有些发包人管理水平不够,强行干预施工,指示不合理的施工工序,随意修改承包方原定的施工组织设计等,承包方均可以提出签证索赔。
(四)工程进度的合理性發包方急于工程交付使用,要求承包方加班加点赶工,因此增加施工成本;由于甲方资金提供不及时导致的停建或缓建,人员进出场费、窝工费、机械设备租赁费及调迁费、材料设备仓库积压等,承包方均可提出补偿实际增加成本的签证索赔要求。
(五)外部条件的偶发性工程项目所在地临时停水、停电,影响施工正常进行;不可抗力的发生导致工程阶段性停工,例如较大的台风雨雪等恶劣天气、基础开发发现古代文物、重大社会活动等导致工程工期延长,承包方可提出签证索赔。
(六)工程验收的及时性隐蔽工程在隐蔽之前要求发包人及监理工程师检查后进行后续施工,施工方提出申请后发包人没有及时检查,或隐蔽后要求重新剥离检查,影响施工进度;工程具备验收条件,施工方提出验收申请,甲方无故拖延,对已完工程不及时接收或拒绝接收;发包人提前使用半成品导致工程返工等,均势必造成施工方成本增加,有权利提出签证索赔。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理签证和索赔是建筑工程项目管理中重要的组成部分。
签证是涉及设计变更或者施工量变化的批准程序,而索赔则是指因合同违约或设计方面的缺陷等原因所导致的争议解决程序。
本文将从签证和索赔两个方面来谈一谈建筑工程中的签证及索赔管理。
一、签证管理签证管理是建筑工程项目管理中重要的组成部分,其目的是为了使项目顺利实施,以满足需求的变化。
签证不仅仅是变化量的批准程序,更是项目变更决策的重要环节。
签证的变更主要包括技术变更、合同变更、价款变更、时间变更、使用功能变更等。
签证管理的重点是建立和完善签证流程,确保顺利开展,同时要合理控制签证量,避免引起项目管理不稳定。
签证的管理应包括以下步骤:1. 提出变更申请:项目部提交变更申请,需明确工程量变化及准确的原因,以及对工程可能产生的影响。
2. 变更审核:建筑工程项目管理部门及设计方进行审核,评估变化的必要性、可行性,作出变更的决策,以及对变更的涉及方进行通知。
3. 变更确认:确认变更后,签订变更协议,明确变更前后的工程量、工期、价格等条款。
4. 实施控制:根据变更协议,对相关的变更进行严格控制和监督,确保变更的质量和进度达到要求。
二、索赔管理索赔管理是建筑工程项目管理中不可避免的环节。
若在项目实施过程中,由于合同违约、技术问题或设计方面的缺陷等原因导致的争议,就需要解决索赔问题。
正确处理索赔问题,对于保证项目的顺利开展和改善合作关系至关重要。
索赔管理是建筑工程项目管理的复杂和长期过程,涉及多个方面的问题。
索赔管理的步骤包括:1. 问题自查:首先自查工程问题的原因,并且看是否可能违约;2. 调和协商:在出现问题后,双方应该坐下来进行交流沟通,尽量达成协商并且解决问题;3. 诉讼仲裁:如果谈判达不成协议,建设单位可以向有关部门途径请求仲裁,并交由仲裁机构处理。
索赔管理应该根据合同法的及时原则,及时地处理索赔事件,否则可能花费更多的时间和资源。
因此,索赔管理的重点是建立和完善索赔管理体系,针对危险点进行预警,及时预处理索赔问题,并将索赔问题的处理结果及时支持给各个相关方,包括建筑设计团队、建筑承包商和建筑工程维护人员等。
第1篇施工现场工程签证是指在施工过程中,因各种原因导致工程量发生变化,需要调整合同价款和工期的一种管理手段。
施工现场工程签证的合理运用,对于确保工程质量和进度,降低工程造价,维护施工单位和业主双方的合法权益具有重要意义。
以下是一些施工现场工程签证的技巧:一、签证申请要及时施工现场发生变更时,施工单位应及时向业主或监理单位提出签证申请。
签证申请应包括变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等信息,以便业主或监理单位及时了解情况,并做出相应决策。
二、签证内容要详细签证内容应详细描述变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等,以便各方对变更情况有清晰的认识。
同时,签证内容应与实际情况相符,避免出现争议。
三、签证程序要规范施工现场工程签证的程序应遵循相关法规和合同约定。
一般情况下,签证程序包括:签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节。
施工单位应按照规定程序办理签证手续。
四、签证资料要齐全签证资料应包括签证申请、签证审核、签证批准、签证实施等环节的相关文件。
这些资料应包括但不限于:变更原因说明、变更图纸、变更工程量清单、变更费用计算书等。
五、签证时间要合理施工现场工程签证的时间应尽量缩短,避免因签证延误工程进度。
施工单位应与业主或监理单位协商,确保签证办理的时效性。
六、签证费用要合理签证费用应根据实际情况合理计算,避免出现过高或过低的情况。
施工单位在签证费用计算时,应遵循相关定额和标准,确保签证费用的合理性。
七、签证变更要记录施工现场发生变更时,施工单位应将变更情况记录在施工日志中,以便后续查阅。
同时,施工单位应将变更情况及时通知业主或监理单位。
八、签证审核要严格签证审核是确保签证内容真实、合理的重要环节。
监理单位在审核签证时,应严格按照合同约定和相关规定进行,确保签证的合法性和合理性。
九、签证争议要妥善处理施工现场工程签证过程中,可能会出现争议。
施工单位应与业主或监理单位积极沟通,寻求解决方案。
在争议无法协商解决时,可依法申请仲裁或诉讼。
浅谈建筑工程中的签证及索赔管理签证是指在建筑工程施工过程中,由于某种原因对合同约定规定的工程量、工程质量、工程内容等进行修改或调整的一种行为,而索赔是指在工程施工中,施工方因为某种原因遭受经济损失,向合同另一方提出经济赔偿要求的一种行为。
签证和索赔管理在建筑工程中非常重要,下面将从签证和索赔的定义、管理流程以及常见问题等方面进行浅谈。
签证管理是指在建筑工程施工过程中,对设计变更、工程调整等问题进行管理、审核并解决的一种行为。
签证管理的核心目标是确保工程施工过程中各方的权益得到保障,同时保证工程的质量和进度不受影响。
签证管理流程一般包括签证申请、签证审核、签证批准、签证执行等环节,需要各方密切合作,充分沟通。
签证管理中的常见问题包括签证的种类、签证的申请条件、签证的审批机制等。
根据具体情况,签证可以分为设计变更签证、施工方法变更签证、现场发生的非正常情况变更签证等。
签证的申请条件包括必要的申请材料、合同约定的签证程序等。
签证的审批机制一般由业主、监理、设计方等共同参与,确保签证决策的公正性和透明性。
索赔管理中的常见问题包括索赔的原因、索赔的计算方法、索赔的补偿方式等。
索赔的原因可以是工程变更引发的经济损失、施工进度延误引发的经济损失等。
索赔的计算方法一般根据合同约定和实际情况综合考虑,可以是按照工程量变更金额计算、按照工程进度延误天数计算等。
索赔的补偿方式可以是部分支付现金、调整工程支付款等。
签证和索赔管理在建筑工程中起到了重要的作用,对于保障各方的权益、保证工程的质量和进度具有重要意义。
签证和索赔管理需要各方共同参与,进行有效的沟通和协商,以达到双方的合作共赢。
在签证和索赔管理中,还需要注重合同约定的规范性和合理性,确保管理过程的公正和透明。
现场签证索赔管理制度一、签证索赔管理制度的背景随着社会经济的不断发展,建设工程项目日益增多,工程施工过程中难免会出现一些不可控的因素导致签证索赔的情况。
因此,建立一套科学合理的签证索赔管理制度,对于维护工程项目的利益、提高工程管理水平、推动施工质量提升具有重要意义。
二、签证索赔管理制度的内容1.签证索赔的定义和范围签证索赔是指因发生工程变更、额外工程、施工现场不可预见的情况导致工程成本增加、工程期限延长所申请的索赔。
2.签证索赔的申请流程(1)签证索赔的申请人应在索赔发生后的一周内向项目负责人提交书面索赔申请,附上详细的索赔理由和相关资料。
(2)项目负责人应在收到申请后一周内召集相关人员开会讨论,对索赔进行初步评估。
(3)初步评估通过后,项目负责人将索赔申请提交给项目管理部门进行审批,并根据情况决定是否需要进一步调查。
(4)签证索赔经过审批通过后,项目管理部门应通知工程方进行相应的调整和安排。
3.签证索赔的处理原则(1)签证索赔应符合相关法律法规和项目合同的规定。
(2)签证索赔的理由必须充分合理,有充分的证据证明索赔的必要性。
(3)签证索赔的审批流程需严格按照规定操作,不得出现违规操作情况。
(4)签证索赔的处理应公平公正,不能偏袒任何一方。
4.签证索赔的管理措施(1)建立签证索赔管理档案,将所有相关文件进行归档管理,方便查阅。
(2)建立签证索赔的数据库,对每一次签证索赔的情况、处理过程进行记录,为今后类似情况的处理提供参考。
(3)定期组织签证索赔管理培训,提高相关人员对签证索赔管理制度的熟悉程度和遵守意识。
5.签证索赔的监督和评估(1)签证索赔管理工作应定期进行内部审核和评估,发现问题及时纠正。
(2)对签证索赔的处理情况及时通报给上级部门,接受监督。
(3)签证索赔的管理工作应逐步完善,不断提高管理水平和效率。
三、签证索赔管理制度的意义1.加强工程管理签证索赔管理制度的建立有利于规范工程项目管理,提高工程管理水平,防范工程风险。
施工中的索赔技巧施工中的索赔技巧索赔工作关系着施工企业的经济利益。
所有施工管理人员都应重视索赔,知道索赔,善于索赔。
必须做到“理由充分,证据确凿,按时签证,讲究谈判技巧",并把索赔工作贯穿于施工的全过程。
同时,加强施工管理,提高管理水平,降低成本,为企业创造更大的利润空间。
一、做好收集、整理签证工作"有理"才能走四方,"有据"才能行得端,"按时"才能不失效。
所以,必须在施工全过程中及时做好索赔资料的收集、整理、签证工作。
索赔直接牵涉到当事人双方的切身经济利益,靠花言巧语不行,靠胡搅蛮缠不行,靠不正当手段更不行。
索赔成功的基础在于充分的事实、确凿的证据。
而这些事实和证据只能来源于工程承包全过程的各个环节之中。
关键在于用心收集、整理好,并辅之以相应的法律法规及合同条款,使之真正成为成功索赔的依据。
1.施工企业中标后,应及时、谨慎地与发包方签订《施工合同》。
应尽可能的考虑周详,措词严谨,权利和义务明确,做到平等、互利。
合同价款最好采用可调价格方式。
并明确追加调整合同价款及索赔的政策、依据和方法,为竣工结算时调整工程造价和索赔提供合同依据和法律保障。
在工程开工前应搜集有关资料,包括工程地点的交通条件?quot;三通一平"情况,供水、供电是否满足施工需要?水、电价格是否超过预算价?地下水位的高度,土质状况,是否有障碍物等。
组织各专业技术人员仔细研究施工图纸,互相交流,找出图纸中疏漏、错误、不明、不详、不符合实际、各专业之间相互冲突等等问题。
2.在图纸会审中应认真做好施工图会审纪要,因为施工图会审纪要是施工合同的重要组成都分,也是索赔的重要依据。
3.施工中应及时进行预测性分析,发现可能发生索赔事项的分部分项工程,如:遇到灾害性气候、发现地下障碍物、软基础或文物;以及征地拆迁、施工条件等外部环境影响等。
4.业主要求变更施工项目的局部尺寸及数量或调整施工材料、更改施工工艺等。
施工中的合理索赔方式在工程施工中,往往会遇到各种困难和问题,这些问题可能会导致工期延误、质量问题或者造成经济损失。
为了维护施工方和业主双方的合法权益,合理索赔方式成为了不可忽视的一环。
本文将就施工中的合理索赔方式进行探讨,并提供一些建议。
一、认真履行合同约定首先,施工方应当充分了解合同内容,并在施工过程中严格按照合同约定进行操作。
在遇到问题时,施工方首先应该分析问题原因,并查明责任主体。
如果责任在业主一方,则可根据合同约定进行索赔;如果责任在施工方一方,则需要认真对待问题,并严格按照合同约定进行赔偿或协商解决。
二、及时记录问题和证据在施工过程中,施工方应当及时记录遇到的问题,并采取适当的措施进行解决。
同时,相关责任人应当仔细保留与问题相关的证据,包括但不限于施工记录、照片、视频等。
这些证据将有助于后续的索赔工作,并确保索赔的合理性与有效性。
三、与业主保持良好沟通良好的沟通是解决问题的关键,施工方和业主之间应保持及时、准确的沟通。
当施工方遇到无法解决的问题时,应及时向业主报告,并与业主共同商讨解决方法。
同时,施工方应当保持耐心和诚信,尽量减少纠纷的发生。
四、合理估算索赔金额在进行索赔时,施工方应当根据实际损失进行合理估算。
索赔金额应当包括直接损失和间接损失,且必须基于具体的证据和合同约定。
合理估算索赔金额不仅能够保护施工方的合法权益,也有助于与业主的协商及解决问题。
五、与业主协商解决在进行索赔时,施工方应当与业主进行充分的协商。
双方应当本着合作共赢的原则,寻求问题解决的最佳途径。
在协商过程中,双方可以通过加大合作力度、延长工期或者以其他方式进行补偿或协商解决。
在协商过程中,施工方应当展示出诚信和合作的态度,以维护长期合作关系。
总之,施工中的合理索赔方式是维护双方合法权益的重要手段。
施工方应当充分了解合同约定,及时记录问题和证据,并与业主保持良好沟通。
在索赔过程中,合理估算索赔金额,并与业主进行充分协商,以达成问题解决的最佳结果。
浅议工程施工签证索赔新形势下的我国建筑市场已逐步法制化和规范化市场竞争越来越激烈,施工索赔是工程施工过程管理中的一项重要内容。
依法科学的处理施工索赔问题是新形势下承包商维护自身利益获得合理报酬的一种必要手段。
标签:工程;施工;签证索赔工程签证伴随施工阶段全过程。
工程签证具有内容广泛、成因复杂、无规律性、发生时间长、造价难以确定等特点,而且因工程变更和签证而调整的工程造价占整个单位工程竣工结算的比例多则接近30%,少则也在10%左右,因此加强对工程变更及签证的控制,是造价工程人员在施工控制的重点,是整个项目能否达到既定目标的重中之重。
工程签证索赔主要是指施工单位就施工图纸所确定的工程内容以外,施工图预算或投标报价中未包含而施工中又實际发生费用的施工内容所办理的签证。
其内容包括:由于工程变更所引起的工程量改变;由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供施工条件、甲供材料设备及长时间停水停电等造成施工单位的停工和窝工损失。
一、工程师指令的签证在建筑施工过程中经常遇到工程师以口头形式向承包人发出指令的情况,因为没有书面的签字确认,承包人贯彻执行后往往出现发包人翻脸不认帐的情况。
为避免此类事情的发生,承包人一定要注意条款规定的有效时限。
其关键在于承包人是否在施工合同约定的7天内向工程师提出权利主张,只要承包人在工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求,承包人就没有责任了。
至于是否能够得到工程师的书面确认,对于承包人就不那么重要了,因为按照法律规定,工程师未能在规定的时限内给予书面确认的,即视为默认了承包人的权利主张。
承包人认为工程师发出的指令不合理时,一定要在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,要求工程师签证。
若没有工程师的签证,承包人要想追加合同价款、顺延工期、赔偿损失等索赔要求就没有证据支持,即签证报告就是一份具有法律意义的书面证据。
二、工程量确认的签证一般意义上的工程量确认是指承包人按照合同约定向工程师报告已完成的工程量,工程师在计量后予以确认或逾期不计量即视为确认的程序。
试论施工单位如何加强经济签证和索赔管理摘要:面对日益激烈的市场竞争,施工单位想在竞争性投标中获胜,往往只能低价中标,使施工单位面临亏损或者微利的处境。
施工单位为了生存,获得利益,往往采用“低中标、勤签证、高索赔”的经营策略,经济签证和索赔管理由于涉及面广、项目繁多且复杂,成为工程造价管理的难点,也是降低成本和提高效益的有效手段。
关键词:施工单位经济签证索赔近年来,建筑市场竞争日趋激烈,施工单位为在竞争性投标中获胜,往往只能低价中标,使施工单位面临微利甚至亏损的处境。
经济签证和索赔在施工阶段不可避免,因为直接关系到合同双方的经济利益,成为建设单位和施工单位之间争议最大、最难解决的问题。
对于施工单位,加强经济签证和索赔管理,是一项繁琐而重要的工作。
1 经济签证和索赔的定义1.1 经济签证经济签证是指在工程施工期间,由于场地变化、建设单位要求、环境变化等可能造成工程实际造价与合同造价产生差额的各类签证,主要包括建设单位违约、非施工单位引起的工程变更及工程环境变化、合同缺陷等。
经济签证是工程项目竣工结算时增减工程造价的凭据,是建设工程全过程造价管理的主要组成部分,关系到施工单位的经济效益和生存发展。
1.2 索赔索赔是在施工过程中,施工单位根据合同和法律规定,对非己方原因造成的损失,或承担了施工合同规定及设计图纸之外的工作所付额外支出,施工单位向建设单位提出在经济或时间上要求补偿的权利。
是施工单位获取更多利润的一个手段,也是其维护自身利益的有效途径。
1.3 经济签证和索赔的意义施工过程的有效签证和索赔等书面材料,是建设单位和施工单位工程结算或结算增减工程造价的结算依据。
在工程量发生争议时,一般都按照施工过程中双方之间达成的补充协议、会议纪要、工程变更单、工程签证等书面文件进行确认。
2 经济签证和索赔通常存在的问题(1)签证不及时。
在施工过程中,建设单位有时会在没有设计变更的情况下,要求施工单位进行一些改动,比如一些零星工作和零星用工等。
浅谈施工过程中如何做好签证索赔工作摘要:随着经济飞速的发展,我国的基建事业也是遍地开花的发展,工程建设更是势头迅猛,竞争也日益激烈。
要想在工程建设中取得良好效益,有效的降低成本,做好签证索赔工作是施工企业必须重视的问题。
本文主要讨论了企业在签证工作中如何做好前期准备、签证中需要注意的相关事项以及索赔需要注意的相关事项,以期能帮助施工企业维护自身的经济利益。
关键词:工程签证;签证准备;签证索赔;工程建设目前,工程建设竞争激烈,大部分的建设项目都是通过招标确定的承包商,低价中标成为很多工程企业招揽到工程的手段。
然而正是因此,企业却面临着亏损的境地。
工程索赔却是与传统的合同索赔不一样,传统的合同索赔是以一方违约为前提,工程索赔不同,成因比较复杂,更像是一种经济补偿的行为。
因此施工合同履行的过程中,签证索赔能够降低企业的成本,提高企业的经济利益,做好其相关工作至关重要。
1.工程签证1.1准备工作在合同签订的过程中,要想节约工程的成本造价,需尽可能预测一些可能引起索赔或被索赔的情况,对合同的条款研究清楚,具体明确双方职责,以免出现一些推脱责任的条款,降低自身的风险。
总之,在双方互惠互利的基础上,尽量通过谈判争取到有利、合理的条款,让之后的签证索赔有实实在在的理论依据。
提前整理收集好相关的基础资料,尤其是工程的投标文件、招标文件、招标答疑、合同及其附件、来往的信函文件和会议纪要等等,这些都能成为潜在的签证证据或依据。
由于施工图变更和在工程后期的审核结算效力时要大于工程签的,而且工程签证有很大可能会被业主或者监理拒签,所以施工企业要尽量利用设计变更,用设计或施工图变更代替工程签证,对不利于施工单位的设计,或者有矛盾、不明确的设计,建议设计方和建设方进行变更。
1.2签证方式工程施工时,根据一些现场发生的情况,比如工程变更、增加额外工作、材料的替换、额外支出费用的补偿等等,都要办现场签证。
其方式有工程工期、工程隐蔽、工程经济、工程技术等,这些都与经济利益密切相关,能够直接或是间接地对工程造价产生影响。
浅谈施工过程中如何做好签证索赔工作
发表时间:2018-06-01T11:04:58.327Z 来源:《基层建设》2018年第10期作者:韦春江
[导读] 摘要:随着经济飞速的发展,我国的基建事业也是遍地开花的发展,工程建设更是势头迅猛,竞争也日益激烈。
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司广西柳州 545001
摘要:随着经济飞速的发展,我国的基建事业也是遍地开花的发展,工程建设更是势头迅猛,竞争也日益激烈。
要想在工程建设中取得良好效益,有效的降低成本,做好签证索赔工作是施工企业必须重视的问题。
本文主要讨论了企业在签证工作中如何做好前期准备、签证中需要注意的相关事项以及索赔需要注意的相关事项,以期能帮助施工企业维护自身的经济利益。
关键词:工程签证;签证准备;签证索赔;工程建设
目前,工程建设竞争激烈,大部分的建设项目都是通过招标确定的承包商,低价中标成为很多工程企业招揽到工程的手段。
然而正是因此,企业却面临着亏损的境地。
工程索赔却是与传统的合同索赔不一样,传统的合同索赔是以一方违约为前提,工程索赔不同,成因比较复杂,更像是一种经济补偿的行为。
因此施工合同履行的过程中,签证索赔能够降低企业的成本,提高企业的经济利益,做好其相关工作至关重要。
1.工程签证
1.1准备工作
在合同签订的过程中,要想节约工程的成本造价,需尽可能预测一些可能引起索赔或被索赔的情况,对合同的条款研究清楚,具体明确双方职责,以免出现一些推脱责任的条款,降低自身的风险。
总之,在双方互惠互利的基础上,尽量通过谈判争取到有利、合理的条款,让之后的签证索赔有实实在在的理论依据。
提前整理收集好相关的基础资料,尤其是工程的投标文件、招标文件、招标答疑、合同及其附件、来往的信函文件和会议纪要等等,这些都能成为潜在的签证证据或依据。
由于施工图变更和在工程后期的审核结算效力时要大于工程签的,而且工程签证有很大可能会被业主或者监理拒签,所以施工企业要尽量利用设计变更,用设计或施工图变更代替工程签证,对不利于施工单位的设计,或者有矛盾、不明确的设计,建议设计方和建设方进行变更。
1.2签证方式
工程施工时,根据一些现场发生的情况,比如工程变更、增加额外工作、材料的替换、额外支出费用的补偿等等,都要办现场签证。
其方式有工程工期、工程隐蔽、工程经济、工程技术等,这些都与经济利益密切相关,能够直接或是间接地对工程造价产生影响。
在施工中由于一些原因造成工程暂停、延期或者工期延误,比如工程一些主要设备或材料的进退场、工程主要分项的施工进度、业主方面的原因,可办理工期签证。
工程中会遇到一些隐蔽工程,施完工就会被覆盖,无法验证,这时就需要办工程隐蔽签证。
值得注意的是,基础换土的宽度、深度、材质记录,基坑开挖验槽的记录,钢筋验收的记录等这些资料应该妥善保存不能遗失,否则会影响签证办理及结算。
由于业主要求或是施工场地环境发生变化而使实际的工程造价与签订合同里的造价不同,比如合同存在缺陷、业主违约或者一些不是承包商自身引起的工程环境变化和工程变更等等,这时要办理的就是工程经济签证。
工程经济签证的项目比较繁复,涉及面很广,因此要把握好内容、范围,按照相关文件规定来。
例如,施工企业已经开工,开始购料、下料,却发现施工图有误或是发生设计变更,此时签证只要将购买下料的材料的相关情况写清楚,原来的图纸上的不变的地方不再签证,只签产生修改或变更的项目即可。
施工单位与业主之间针对施工技术、施工方法进行磋商而产生的为工程技术签证。
在对一些工程重大的方案技术进行一些修改的时候,应先询问设计人员,保证安全性。
1.3签证重点
在工程建设中,可能会遇到一些隐蔽工程,一旦覆盖可能会对之后的签证引发争议,加上相关的人员可能会出现一些变动,而签证本身具有时效性,因此工程签证不能搁置时间过长,应当及时的办理,避免出现一些纠纷,影响签证的办理。
在实际操作工程签证的时候,加强沟通对施工企业也是必要的。
经常会出现没有找工程合同里面指定的负责人或代表签证,或是对合同中的项目经理或者工程师的职权没有作规定,只是简单的一个名字这样的案例,因此要与建设单位保持良好的沟通,保障签证里所涉及的经济利益。
而技术人员更是要常常到施工现场去,掌握因工艺变动或是出现的异常情况工程造价发生变化的情况,并且及时地就准备签证的单子和预算人员进行有效的沟通,避免发生预算人员因对于签证内容有所误解而没有将该算的内容算到或是废了许多精力签的签证却并没有让企业得到收益这种费力却没有讨好的事情。
受市场的影响,建设单位都会尽量地要求缩短工期,以便能够快速的收回成本,让利益尽量最大化,因此工程合同中对延误工期都会有相应的违约处罚,且金额较大。
然而工程在施工的时候,常常会有不可预见的情况发生而导致施工计划不能按预定的进行,延长了施工工期。
所以,加强工期索赔很大程度能避免施工单位的经济损失。
2.索赔
2.1索赔依据
索赔依据可分为十个内容:一是设计,发包人没有按时完成设计图纸或组织设计交底;二是资金,建设单位没有支付预付款或是进度款等合同规定的相关费用;三是场地,移交场地不及时,没有及时清除一些构筑物,没有及时发现障碍物;四是指令不当,在施工中发包人做出不当指令,如变更施工组织设计、错误施工工序,导致施工费用增加;五是分包影响,由发包人专门指定的分包人或者配套施工单位在规定工期违约导致工期延误进而影响到整个工程的进度;六是项目进度,发包方要求延缓施工、赶工、提前完工等,注意不能是口头要求;七是工程变更,设计方对设计做出变更或发包方做出的变更,影响到工程造价或工期的;八是材料的供应,建设方提供的设备材料到货不及时或是质量有缺陷导致成本提高;九是外部因素,因为自然环境的原因或是其他不可抗力导致的停工;十是验收,发包方对已完成的项目拖延验收或是对隐蔽工程检查不及时导致施工方成本增加。
2.2 索赔事实准确
签证索赔的数据不能背离事实,对于数据中的水分的应当适度,否则索赔成功的几率很小。
并且签证索赔的事实也不能与本身事实有
偏差,以免后期诉讼审查时不能证明索赔的合理性。
2.3 索赔时效
《建设工程施工合同》通用条款明确“承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更”,若是没有在索赔时效期间索赔,一旦超过时效,则发包人可以拒绝被索赔。
2.4 证据保留
索赔时承包方需提供相关的一系列证据,包括与索赔相关的事实证据,如签下的签证、取证时拍下的有效照片和录像等;其次是索赔相关的变更依据,包含设计方的修改通知、经过建设方签署的相关会议记录、建设方下令修改的通知等。
2.5 友好谈判
发生索赔时,在证据准备充分的情况下,可以请预算人员、项目工程师和专业的律师组成谈判小组,及时与建设方沟通,合理谈判,尽量避免扩大双方矛盾,争取自身的利益。
结束语:
工程建设一般都需要庞大的资金已经长时间的周期,同时施工时又因为诸多因素而发生变更出现签证索赔。
工程签证与索赔是施工企业提升经济利益的一种重要方式,包含了很多知识与技巧,施工企业应当良好的掌握签证索赔的相关方法技巧,才能降低成本,让企业的利润空间得到提升。
参考文献:
[1]崔向珍.建设工程中签证索赔的注意事项[J].建筑知识,2017,37(13):169-170.
[2]齐昀.签证索赔的注意事项[J].价值工程,2013,32(24):70-71.
[3]李宗猛.签证索赔的几点注意事项[J].中国招标,2011(20):25-27+30.
[4]陈俊东,陶菊冬.施工企业如何做好有效的工程签证探析[J].安徽电子信息职业技术学院学报,2013,12(01):80-84.
[5]薛春平.工程签证的梳理及处理对策[J].中国工程咨询,2015(10):37-40.。