模板劳务分包合同
- 格式:doc
- 大小:36.50 KB
- 文档页数:12
劳务分包合同5篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作总结、工作计划、调研报告、演讲致辞、合同协议、条据文书、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, research reports, speeches, contract agreements, documents, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!劳务分包合同5篇合同的签署可以为劳动者提供一个稳定的工作环境和合理的工作条件,合同的制定可以规范交易的信息披露和公开透明度,增加交易的可信度,下面是本店铺为您分享的2024年劳务分包合同5篇,感谢您的参阅。
2024年劳务分包合同参考模板甲方:_____法定代表人或委托代理人:_____注册地址:_____通讯地址:_____邮政编码:_____乙方:_____性别:_____居民身份证号码:_____出生日期:_____家庭住址:_____邮政编码:_____户口所在地:_____通讯地址:_____邮政编码:_____联系电话:_____鉴于乙方为退休人员,不具备劳动法律关系的主体资格。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙双方经平等协商,达成以下劳务协议,以资共同遵守:一、协议期限本协议期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、劳务内容及要求乙方承担的劳务内容为:_________________。
三、劳务提供方式乙方提供劳务的方式为:_____。
四、劳务承诺乙方确认,根据其目前的健康状况,能够按照本协议约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,并愿意承担所约定劳务。
五、保密义务乙方负有保守甲方商业秘密的义务,主要包括:_____。
六、劳务报酬甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间为:_____。
乙方应依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。
七、协议终止发生以下情形之一,本协议终止:1. 本协议期满;2. 双方协商一致解除本协议;3. 乙方因健康原因无法履行本协议义务。
八、解除通知甲、乙双方若需单方面解除本协议,应提前一周通知对方。
九、工作移交本协议终止或解除后,乙方应在一周内将相关工作向甲方移交完毕,并附书面说明。
如给甲方造成损失,应予赔偿。
十、意外伤害保险甲方为乙方购买_____股份有限公司的_____意外伤害保险卡,用于乙方在提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。
保险期间与本协议期限相同。
十一、医疗费用乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
十二、违约金依据本协议相关条款终止或解除本协议,双方互不支付违约金。
十三、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提交北京仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同1甲方:乙方:工程名称:工程规模:建筑面积平方米, 层按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、平安施工、按期开工,落实责权利相结合的原那么, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的根底上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,到达开工验收交付使用。
二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提早一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,假设达不到合格,一切经济损失由乙方承当。
四、合同价款: 万五、甲方负责事项:1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建立部"一标五标准",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关平安消费、文明施工的规章制度,并催促和监视执行。
2、加强对本工程管理力度,坚持平安消费"平安第一、预防为主"的方针,严格实行平安消费目的责任制,监视检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监视到位、整改到位、追究到位。
从公司到工程部、施工班组、消费工人层层落实责任目的管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工平安消费,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监视和制止酒后作业。
3、严格实行建立工程平安监管制度,加强平安监视管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
5、强化建筑平安防护用具管理,严格实行建筑平安防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场平安消费、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工平安检查标准》及上级有关工作部署,不断完善平安消费、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、标准化、景观化开展。
深化开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
劳务分包项目合同6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方所承包的劳务分包项目达成如下协议:一、项目概况本项目位于____________________(地点),涉及的具体工作内容包括:(详细列举项目内容)。
项目的执行期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
乙方应按照甲方的要求进行施工和管理工作。
二、承包方式本合同采用包工不包料的方式,即由乙方负责按照甲方的要求组织施工和管理,甲方提供材料和设备。
乙方应自行承担施工过程中的劳务费用,包括但不限于工人工资、食宿费用等。
三、合同价款及支付方式1. 本项目的合同总价为人民币________元整(大写:________元整)。
该合同总价已包含乙方的所有劳务费用。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款;(2)进度款:项目完成____%时,甲方支付乙方合同总价余额的____%;(3)尾款结算:项目验收合格后,甲乙双方进行尾款结算,甲方支付剩余的款项。
具体支付方式应在项目执行过程中进行书面确认。
四、工期要求与违约责任1. 乙方应按照甲方的工期要求完成项目。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应按照合同总价每日千分之____的比例向甲方支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工期延误,甲方应按照合同总价每日千分之____的比例向乙方支付违约金。
具体延误原因和违约金额应在双方书面确认后进行结算。
五、质量保证与验收标准1. 乙方应确保项目的施工质量符合国家和地方的相关标准以及甲方的要求。
如因乙方原因导致项目质量不符合约定,乙方应承担违约责任,并按照甲方的要求进行整改。
整改所需费用由乙方自行承担。
如因甲方原因导致的质量问题,双方应协商解决。
模板分包劳务合同6篇篇1甲方(分包人):________________乙方(承包人):________________鉴于甲方需要将其承揽的工程项目的模板制作与安装分包给乙方进行劳务施工,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:________________。
2. 工程地点:________________。
3. 分包范围:本工程的模板制作与安装等分项工程。
二、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的施工进度计划进行模板制作与安装工作,确保工程按期完成。
2. 乙方应严格遵守国家相关施工规范和质量标准,确保施工质量达到设计要求。
3. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量不达标,乙方应承担违约责任。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价:大写________元整(¥________元)。
具体价格根据工程实际情况确定。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方劳务费用,具体支付时间和金额按照双方约定执行。
3. 乙方需提供正规的劳务发票,否则甲方有权拒绝支付劳务费用。
四、安全施工要求1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定,确保施工过程中的安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。
3. 如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。
五、材料管理1. 甲方提供给乙方的施工所需材料,乙方应妥善保管,如因乙方原因造成材料损失,乙方应承担损失费用。
2. 乙方在施工过程中应合理使用材料,避免浪费。
3. 乙方应配合甲方进行材料的验收和盘点工作。
六、工程变更及验收1. 如因设计变更或其他原因需要调整工程内容,双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 工程完工后,乙方应提交验收申请,甲方组织验收,验收合格后,双方签订验收文件。
3. 如验收不合格,乙方应按要求进行整改,并承担整改费用。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量不达标,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
2. 如因甲方原因造成乙方的损失,甲方应承担相应赔偿责任。
分包劳务合同分包劳务合同模板(精选5篇)随着法律知识的普及,越来越多事情需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。
相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编整理的分包劳务合同模板(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
分包劳务合同1发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成钢筋作工任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本合同。
一、工程名称:_____二、工程地点:_____三、承包范围及工作内容:本工程自基础开始,至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作,具体内容主要包括:1、基础及主体结构的所有钢筋下料、作、绑扎、焊接、安装等工作:以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。
2、辅料由甲方提供,乙方后在结算工程款时扣留。
3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作;乙方应合理搭配使用钢筋,若出现浪费或人为报废现象,由乙方双倍赔偿。
4、无偿负责任区内的标准化管理工作。
做到每天工作结束前,剩余材料归类,工具归库,堆码有序,规范作业。
5、配合甲方施工人员、模板工,核校梁柱水平及垂直度,发现木工支模变形不合格,乙方要极时报告纠正。
四、承包形式:本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。
若出现一起安全、质量责任事故,由乙方全部白行承担一切经济、行政责任,甲方必须投入安全设施。
五、食宿由乙方自行安排,乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备,高处作业时需系好安全带,不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。
操作时不准嬉戏打闹。
六、严禁酒后作业,违者每人每次罚款200元。
钢筋吊装时要栓系牢固,避免吊装过程中散落伤人。
否则,出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。
七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚:1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元;2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外,所承包的总工程量单价下调20%。
劳务分包合同范本(通用14篇)劳务分包合同篇1发包人:______ (以下简称甲方)承包人:______ (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下:一、承包方式:包人工、包质量、包安全。
二、承包范围:C、B栋1~3层的电路铺设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座,室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调),暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面),当班自产垃圾清扫至楼下统一放置三、工程质量:1、主线槽安装统一水平,吊钩设置均匀美观,电箱内按统一标准角度组装,电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得浪费;2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向,线槽用枪订固定时,槽内订必须付脚,不允许有垂直订头外露;3、室内线盒严格按各标准统一各自高度,功能相同的必须同一高度,底盒安装必须牢固水平;4、暗线预埋用pvC管套至与线盒连接位;5、各线头留置不得浪费,严禁工人私自将线头带走;6、严格按色装线,黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。
四、结算方式:按外墙内边丈量面积: 30 元/㎡;阁楼不另计面积。
五、付款方式:本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 30 元/人生活费,每 10 天支付一次,每月支付工程进度款至 50% ,工程完工质检合格,支付工程款的 75% ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的90% 。
验收合格后100天后付清。
付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。
六、甲方责任:1、提供所有民工的身份证复印件。
2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。
3.教育民工遵守甲方和施工方的有关规定,服从甲方的管理和指挥,避免打架闹事,处理好与施工方、甲方及其他施工队伍的关系。
劳务分包合同范本8篇劳务分包合同范本1发包方(甲方)承包方 (乙方)依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程名称:第二条工程地点:第三条承包范围:第四条承包方式:包轻工。
施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。
第五条工期:年月日,至年月日。
第六条工程质量:1、质量标准:合格2、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工,确保工程质量。
如质量不合格,必须返工处理,其工料损失由乙方承担。
隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。
已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或市场价)给予乙方结算工费。
第七条工程价格:建筑面积————————/㎡,单价,总价万元。
第八条工期及付款方式:工期在施工材料及设备及时供应,项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工,如因施工人员配备不到位,而拖延工期处以劳务费额每日的罚款;反之每提前一天给予的奖励。
拨款按工程进度每月的日前所完成的工程量的拨款,其余在整体竣工后一次付清.第九条甲方责任:1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项,并给乙方完税证明。
(总包方缴纳税金的复印件)第十条乙方责任:1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
劳务分包合同模板8篇劳务分包合同模板篇1总包方:(以下简称甲方)分包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》以及国家当地有关法律法规,并结合本工程的具体情况,双方本着平等互利,协商一致的原则,达成以下协议:第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建筑面积约4、结构类型:框架剪力墙、砖混结构。
5、架子类型:钢管扣件,双排落地式外脚手架。
(悬挑架另行协商)第二条:承包范围如下:外脚手架搭拆、刷油漆、安全网挂拆、竹笆铺拆、四口五临边搭设拆除,提供木工棚、钢筋棚、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处,楼层内架钢管、扣件,每栋楼备料二层,以及材料的运输、看护。
第三条:工程承包施工日期外脚手架400天,木工内支撑架180天,起算为甲方通知钢管材料进场之日起。
如甲方工程使用超期,造成乙方工程不能按合同期完成所造成的经济损失,如钢管扣件、安全网、竹笆、看护人工费、材料的损失费,由甲方承担损失费用,按建筑总面积为一体计算每天400元,但在超期使用材料过程中所造成的安全事故,由甲方负责。
另竹笆、安全网在超期时间使用时,如有损坏,甲方无任何条件向乙方要求更换新材料。
第四条:工程质量钢管、扣件(钢管壁厚不少于2.75mm 扣件0.9kg/个)符合太仓市行业规定,外脚手架搭设符合外排架规范,验收标准和安监验收。
第五条:工程安全及文明施工执行建筑企业及项目部安全文明施工要求,接受建筑企业及项目部安全教育,遵守项目部纪律,违章作业接受项目部教育,发生工伤事故,按劳动保护条例处理。
第六条:工程进度遵照项目部通知安排执行,主动配合工地顺利生产,不妨碍主体施工进度,违章造成的接受项目部处理。
第七条:配合施工1、内排架钢管、扣件搭设过程中,应做到工完料尽,在完成作业面内,多余钢管扣件未清理完成,在多次通知项目部未做到落实的情况下,按实际发生租金费用损失向甲方签证。
2、内排架钢管扣件在拆卸过程中,在完成拆卸某区工作面后三天内必须清理完成,并用塔吊吊到临时堆放点,堆放好钢管扣件,不得从高空抛下,不得随意切割钢管扣件,如必须切割钢管应相互沟通,做好损失记录,向甲方签证。
劳务分包合同(范本)8篇第1篇示例:劳务分包合同范本甲方:(即雇主方,以下简称甲方)地址:法定代表人:电话:鉴于甲方需要进行劳务分包业务,现甲乙双方就劳务分包事宜达成如下协议:第一条项目内容甲方委托乙方对以下项目进行劳务分包:(具体项目内容)第二条工作标准乙方应按照甲方规定的标准和要求,按时、按质地完成所分包的劳务项目。
第三条交付时间乙方应在签订本合同后(具体时间)内完成分包的劳务项目并交付给甲方,且在项目实施期间应根据实际情况及时与甲方沟通、协调。
第五条违约责任任何一方未履行本合同的约定,应承担违约责任。
违约方应向对方支付违约金,并承担因此而产生的一切后果和损失。
第六条保密责任甲乙双方均应对在履行本合同过程中所获得的商业秘密和其他保密信息负有保密责任,不得向第三方泄露。
第七条争议解决本合同如有任何争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。
第八条其他本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
第九条生效与变更本合同自双方盖章之日起生效,对双方具有约束力。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:合同签署地点:合同附件:(如有)以上即是关于劳务分包合同的范本,希望能对您有所帮助。
如需了解更多信息,欢迎继续关注我们的相关内容。
第2篇示例:劳务分包合同范本甲方(承包方):地址:联系方式:根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,甲、乙双方经友好协商,就甲方承包的工程项目需要的部分劳务进行分包合作,达成如下协议:第一条项目内容甲方承包的工程项目名称及内容:______,具体位置:______。
乙方承包的工程项目名称及内容:______,具体位置:______。
第三条分包费用甲方向乙方支付的分包费用为:______元(大写:______),付款方式:______,付款时间:______。
第四条劳务保障1. 乙方应当保证所提供的劳务符合国家法律法规和项目要求,保证劳务过程中的安全、环保、质量等方面符合相关标准和要求。
合同编号:陕西兴达建筑劳务有限公司模板工程劳务分包合同陕西兴达建筑劳务有限公司合同管理办公室二0一八年印制模板工程劳务分包合同发包人(全称):(甲方)承包人(全称):(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程概况:1.4 承包工作内容:图纸所涉及全部模板工程范围包括:木方、模板的下货,配合文明施工,二次结构、材料归堆、模板取钉、工完场清,场内材料转运等。
1.5承包方式:包工不包料(包木工机械及手提电动工具、劳动保护用品等),包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的内容,一次性劳务包干,乙方自负盈亏,同时也不得将工程另行转包。
第二条合同工期1、按照项目部总工期计划安排工期;及周计划、日计划执行。
只能提前,不能拖后。
2、乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工,并应根据进度增加劳动力,24小时全天后随时出动,若因乙方原因造成进度拖延,完不成甲方制定的周进度、日进度、每推迟一天处罚_____元。
3、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力,甲方有权采取措施,组织人员进场作业,所产生的费用在乙方承包工程款中扣出,或划出部分工作量由其他班组施工,被划出作业的工作量的费用,在原承包价格基础上提升20%由乙方负担。
因乙方确实无力施工时,甲方要求乙方退场,解除合同关系,视为乙方违约,按合同第十三条进行处第三条合同价款4.2 合同价款的确定原则:由承、发包双方协商一致,确认:4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同单价不再调整。
4.2.2 分项工程承包单价为:(1)按模板接触面积元/ m²(据实结算)(2)4.3 对合同价款内容的明确:工资单价包括施工准备至工程达到约定质量、安全、文明施工等级的全部的用工费用,合同价款均含工资津贴、劳保福利、保险等。
第五条发包人的权利及义务5.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
5.2 提供必要技术资料和办理施工洽商。
5.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度,工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
5.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整改。
5.7 负责组织工程的验收工作。
5.8 本工程发包人施工代表为,负责日常施工的管理、协调工作。
发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第六条承包人的权利和义务6.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
6.2 承包人须将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
6.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更已备案人员,人员变动率小于10 %,服从发包人的统筹安排,统一调动。
6.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
6.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
6.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
6.7 承包人确认为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
6.8承包人有权拒绝发包人的吃请要求,也不得主动对承包人的现场管理人员进行贿赂或吃请及娱乐等,一经发现,除对承包人处以伍仟元一次的罚款外,还要追究发包人现场管理人员的责任。
6.9承包人必须配合甲方完成该工程的所有工作内容,若乙方半途退场或不配合施工。
甲、乙双方约定只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以结算,剩余40%作为甲方对乙方的违约金,不再支付给乙方。
第七条工期延误7.1 对于以下原因造成完工日期推迟的、经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
7.1.1 设计变更和工程量增加;7.1.2 承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。
7.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:每延误一天按合同总价3‰罚款。
7.4 本工程的进度计划由发包方制定。
对于各分部分项工程的进度计划在各施工阶段的例会上由发包方制定,承包方必须依据发包方的进度计划安排,合理组织调度施工人员,积极排除困难,以满足施工进度要求。
7.5 发包方依据进度计划掌握整个施工进程,如承包方因人员组织不力,造成进度滞后,发包方立即制定应变措施,组织队伍补充实力,对新增队伍的工程量及其价款,发包方依其工艺难度的不同程度,按其价款的双倍,从承包方的进度款中扣除。
第八条工程质量与验收8.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。
8.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。
在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
8.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。
8.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:优质工程。
第九条安全施工9.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
9.2安全事故处理:9.2.1若发生安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
9.2.2 按照有关规定,发包人、承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。
如由承包人违章作业引起的安全事故,承包人承担全部责任。
双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。
9.3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:安全优良现场,承包范围内的安全生产用工由承包方负责。
第十条文明施工10.1 发包人、承包人应严格执行陕西省西安市的施工现场管理规定,加强科学管理,坚持文明施工。
10.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,发包人提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿。
10.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:省级文明工地,承包范围内的文明施工用工由承包方负责。
10.4文明施工的奖罚措施保护施工现场整洁、符合文明施工等有关规定。
现场材料不能乱堆乱放,要求按指定的地点堆放整齐。
每周进行一次文明施工检查,奖优罚劣。
严格遵守建设单位、上级主管部门及本公司的一切管理制度,爱护建设单位的一草一木,服从现场管理人员及公司领导的管理。
工地严禁盗窃、赌博、打架、闹事,一经发现,除追究责任外还要处以300元以上的罚款,根据事态不封顶。
并承担发生的一切经济损失和后果,严重不听教育者开除。
工地严禁大小便。
发现一次罚款50元,检举揭发一次检举者奖励20元。
第十一条合同价款的支付和结算11.1 合同价款的支付:11.1.1 合同价款分期支付:本分包项目实算实结,施工期间发包方按承包方完成工程进度款的%支付(压月支付)工程验收完毕,在当年十二月底以前结算至工程总造价的%,10%的质保金一年后扣除维修费后付清(跨年工程当年只能结算至已完工程量的70%)。
第十二条材料机具供应12.1 本工程由发包人提供机械设备及材料。
12.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。
12.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
12.4领用制度:发包方实行限额领用制度,承包人必须严格履行,如果出现超领多拿现象,首先要求分析原因,如属承包人原因,承包人应无条件照价赔偿,并处以适当数额的罚款。
如有的材料不能执行领用制度,发包方必须监督承包人使用,如发现承包人乱丢乱甩,出现浪费现象,应对承包人处以浪费价值两倍的罚款。
12.5机具管理:机械、斗车、水管等实行保管使用,丢失损坏照价赔偿,机械由专人操作,其他人不得动用,斗车要严加管理,无气不得强行使用,每天用完后清洗干净。
电器严禁雨淋。
如违反以上条款外还要追究责任。
第十三条违约责任13.1 发包人违约责任13.1.1 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
13.1.2 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
13.2 承包人违约责任:13.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在 3 日内退出施工现场。
13.2.2 承包人未按发包人选定施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失由承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
13.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
因承包人中途退场,甲方不与乙方结算。
造成的损失。
一切由乙方负责。
13.2.4本工程的保险费用为总造价的1.5 %,其费用甲方在乙方的工程款中扣除。
如有工伤事故发生,其费用在元以内由乙方自行承担,如其费用超过元,甲方按乙方所交保险费用,按先关规定支付乙方费用。
第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。
第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
本合同在完成分包工作内容、结清工程结算尾款后,即宣告终止。
第十六条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。