施工合同管理办法

现场施工合同管理办法第一条总则为规范现场施工合同管理，保障合同双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行和按时完成，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条合同签订与管理1. 合同签订：承发包双方应在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同。

合同内容应包括工程项目的范围、质量、工期、价格、支付方式、违约责任等条款。

2. 合同审批：施工合同应提交建设单位、监理单位等进行审批。

合同审批通过后，方可进行施工。

3. 合同变更：合同签订后，如因工程实际情况发生变化，需要对合同内容进行变更的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

第三条合同履行与监督1. 承包单位应按照合同约定，组织施工，确保工程质量、安全和进度。

2. 发包单位应按照合同约定，及时支付工程进度款，并提供施工所需的水、电、通信等条件。

3. 监理单位应加强对施工现场的监督检查，确保施工合同的全面履行。

第四条工程质量与验收1. 承包单位应按照合同约定和国家标准，组织施工，确保工程质量。

2. 工程验收：工程项目完成后，承包单位应向发包单位提交工程竣工报告，并按照合同约定进行验收。

验收合格的，发包单位应在合同约定期限内支付剩余工程款。

3. 工程保修：工程项目验收合格后，承包单位应按照合同约定，承担保修责任。

第五条违约责任与争议解决1. 合同双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

如一方违约，应承担违约责任。

2. 合同履行过程中产生的争议，双方应首先通过协商解决。

协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条合同档案管理1. 合同签订后，双方应将合同正本及有关附件存档，并妥善保管。

2. 合同档案应包括合同文本、中标通知书、审批文件、变更协议等。

3. 合同档案应按照国家和行业的有关规定进行管理。

第七条附则本办法自发布之日起实施，解释权归发包单位所有。

合同双方在签订合同时，应认真阅读本办法，并在合同中予以明确。

工程施工项目部合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程施工项目部的合同管理，确保工程施工项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司承建的各类工程施工项目部的合同管理工作。

第三条工程施工项目部的合同管理工作应遵循合法、合规、公平、诚实信用的原则，确保合同的履行，维护公司的合法权益。

第二章合同的签订与管理第四条工程施工项目部的合同签订应由项目经理或者其授权的人员负责，并按照公司的相关规定进行。

第五条合同签订前，应进行充分的调查和审查，确保合同相对方的合法性、信誉和履约能力。

第六条合同内容应包括但不限于工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量标准、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等条款。

第七条合同签订后，应由专人负责合同的管理工作，包括合同的送达、归档、履行、变更、解除和终止等。

第八条合同管理人员应定期对合同的履行情况进行检查，确保合同的履行不受影响。

第三章合同的履行与监督第九条工程施工项目部应按照合同的约定履行合同义务，保证工程质量、安全、进度等目标的实现。

第十条工程施工项目部应建立健全合同履行监督机制，对合同履行情况进行全程监督。

第十一条工程施工项目部应按照合同的约定及时申请工程价款的支付，并按照合同的约定进行工程变更和索赔。

第四章合同的风险管理第十二条工程施工项目部应识别和评估合同履行过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。

第十三条工程施工项目部应建立健全合同纠纷处理机制，对合同纠纷进行及时处理。

第五章合同管理的培训与考核第十四条公司应定期对工程施工项目部的合同管理人员进行培训，提高其合同管理的能力和水平。

第十五条公司应建立健全合同管理考核机制，对工程施工项目部的合同管理工作进行定期考核。

第六章法律责任与纠纷处理第十六条违反本办法的，公司有权对相关人员进行处理，并承担相应的法律责任。

第十七条因合同履行发生的纠纷，公司应按照相关法律法规和公司的相关规定进行处理。

建设工程施工合同管理办法（精选）第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于我国境内的建设工程施工合同管理活动。

第三条建设工程施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和标准，确保工程质量和安全。

第二章合同的订立第四条建设单位与施工单位应当依法订立书面建设工程施工合同，明确双方的权利、义务和责任。

（一）工程名称、地点、规模、性质和用途；（二）施工范围、内容和技术要求；（三）合同价款、支付方式和期限；（四）工期、开工和竣工时间；（五）质量标准、保修期和保修责任；（六）安全生产责任和措施；（七）合同变更、解除和终止的条件和程序；（八）违约责任和解决争议的方式；（九）其他约定事项。

第六条建设工程施工合同订立后，建设单位和施工单位应当向工程所在地的建设行政主管部门备案。

第三章合同的履行第七条建设单位和施工单位应当按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程质量和安全。

第八条建设单位应当按照合同约定及时支付工程款项，不得拖欠工程款。

第九条施工单位应当按照合同约定的施工范围、内容和技术要求进行施工，确保工程质量和安全。

第十条施工单位应当建立健全质量保证体系，对施工过程进行质量控制，并按照国家有关规定对工程质量进行自检、互检和专检。

第十一条建设单位应当对施工单位的施工质量和安全生产进行监督检查，发现问题及时要求施工单位整改。

第十二条建设单位或者施工单位需要变更合同的，应当与对方协商一致，并签订书面变更协议。

变更协议应当明确变更的内容、范围、价款和工期等。

第十三条建设单位或者施工单位需要解除合同的，应当与对方协商一致，并签订书面解除协议。

解除协议应当明确解除的原因、责任和后果等。

第四章合同的验收与结算第十四条工程竣工后，建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并报建设行政主管部门备案。

施工工程施工合同管理办法施工工程施工合同管理办法第一章总则第一条为加强施工工程施工合同的管理，维护施工工程施工合同各方的合法权益，规范施工工程施工合同的签订、履行和索赔等事项，制定本办法。

第二条本办法所称合同，指甲乙双方依法签订的施工工程施工合同，包括工程总承包合同、施工分包合同、劳务分包合同、材料采购合同、设计合同和勘察合同等。

第三条合同当事人应当遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国房屋拆迁与补偿条例》等法律法规，尊重合同自愿原则，在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上签订合同，并认真履行合同约定的义务。

第四条合同当事人应当依据合同约定的标准、规格、图纸、设计、技术文件等要求和建设工程质量管理的有关规定，对施工工程的建设进行管理和监督，确保工程质量，保证工程安全，保护环境，维护社会公共利益。

第五条合同当事人应当按照有关法律、法规及合同的约定，共同负责对施工工程施工过程中的安全、环保、劳动保护等问题进行管理和控制。

第二章合同的签订第六条为确保合同的真实、合法和有效，甲方和乙方应当提供真实的身份、资质和授权等证明材料，并通过线上或线下的方式签订合同。

第七条合同应当注明以下内容：（一）甲方和乙方的名称、住所、法定代表人或者负责人姓名及职务；（二）建设工程名称、工程地点、建设规模和内容；（三）建设工程工期和交工日期；（四）合同价款和付款方式、结算方式及付款期限等；（五）工程质量标准、技术规范等；（六）施工组织设计、施工方案等；（七）保证金、履约保险、质量保证金、扣质保金等担保措施；（八）变更合同的方式和程序；（九）争议解决方式和程序；（十）合同的生效条件和期限。

第八条合同应当由甲方和乙方共同签订，并在合同签订前查明各类相关情况，认真履行审查职责。

如需委托代理签订合同的，应当依法办理授权手续，并在合同中明确代理人的身份。

《建设工程施工合同管理办法》附件：合同附件一至附件十第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的签订、履行、变更和解除等行为，维护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内从事建设工程施工合同管理活动，适用本办法。

第三条建设工程施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

第四条建设工程施工合同应当采用书面形式，并明确约定合同双方的权利、义务和责任。

第五条建设工程施工合同当事人应当具备相应的资质和条件，依法取得相应的许可证照。

第二章合同的签订第六条建设工程施工合同的签订，应当符合国家有关建设工程招标投标的规定。

（一）合同当事人名称、住所、联系方式；（二）建设工程名称、地点、规模、投资额；（三）施工范围、施工内容、施工期限；（四）工程质量、安全生产、环境保护的要求；（五）合同价款、支付方式、支付期限；（六）施工组织设计、施工方案、施工图纸；（七）材料、设备供应方式、质量标准；（八）工程变更、合同解除、违约责任；（九）合同争议解决方式；（十）其他约定事项。

第八条建设工程施工合同当事人应当对合同内容进行充分协商，达成一致意见后，签订书面合同。

第九条建设工程施工合同签订后，当事人应当向建设行政主管部门办理合同备案手续。

第三章合同的履行第十条建设工程施工合同当事人应当按照合同约定全面履行各自的权利和义务。

建设工程施工合同当事人应当依法办理建设工程施工许可证，并按照施工许可证的要求进行施工。

第十二条建设工程施工合同当事人应当严格按照施工图纸、施工组织设计和施工方案进行施工，确保工程质量、安全生产和环境保护。

第十三条建设工程施工合同当事人应当加强施工现场管理，确保施工现场的安全、卫生和环境保护。

第十四条建设工程施工合同当事人应当及时解决施工中出现的问题，确保工程顺利进行。

第十五条建设工程施工合同当事人应当依法接受建设行政主管部门的监督管理。

施工合同管理办法第一章总则第一条为了加强本公司施工合同管理工作，进一步完善和强化企业内部约束机制，依据合同进行工程项目管理，实现项目管理的科学化、规范化和法制化，有效控制项目的安全、质量、工期、环保、成本，提高企业经济效益和社会信誉，增强企业实力和综合竞争力。

根据《合同法》、《建筑法》等法律法规和集团公司《施工合同管理办法》的规定，结合本公司的实际，特制定本办法.第二条本办法适用于本公司中标(或承担施工）并与建设单位签定的施工承包合同、与集团公司或其指挥部签定的施工承包合同，以及与劳务分包单位签定的劳务分包合同.第三条施工合同管理是企业管理的重要内容，应当遵循下列原则：1、依法签订合同，保证合同的合法性；2、切实履行合同,维护合同的严肃性；3、有效监控合同，保证资料的完整性；4、及时处理合同纠纷，保护企业的合法权益。

第四条公司负责人应当重视施工合同管理工作,完善合同管理制度，建立健全合同管理机构，配备具有专业素质的合同管理人员，提高施工合同管理水平。

第五条公司的经营、财务、人资、工程、监察、审计、法律等相关部门，应支持和配合施工合同管理部门做好本公司的施工合同管理工作.第二章合同管理机构及职责第六条公司经营开发部是施工合同的管理机构，公司所属项目计经部是本单位的合同管理部门。

第七条公司经营开发部是施工合同的专项管理机构，负责公司施工合同的归口管理;公司所属项目经理部是施工合同的执行单位，具体负责组织所属工程项目施工合同的实施，其项目计经部门负责其项目施工合同的归口管理.第八条合同管理机构的职责:1、组织相关人员熟悉、研究施工主合同、招投标文件以及投标承诺等，掌握重点,分析潜在风险,有效开展施工合同管理工作。

2、负责监督控制施工合同的履行，随时掌握所签施工合同的履行情况，及时通报在合同履行中发生的问题，同时提出解决问题的意见和建议。

3、指导和督促各项目经理部严格履行合同,及时处理合同纠纷,协调各方关系，确保按照总承包合同要求完成项目施工任务.4、负责拟写公司内部施工合同，向项目经理部提供施工合同范本；按照公司的工作程序和法定代表人的授权委托,参加内部合同的签订，并负责合同交底。

建设工程施工合同管理办法建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同管理，维护合同当事人的合法权益，促进建设工程施工合同的有效履行，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本办法。

第二章合同签订第一条合同签订双方应当遵循自愿、平等和公平原则，共同协商确定合同内容。

第二条双方应当明确合同的履行期限、工程范围、工程价款、工程质量、工程进度等重要条款。

第三条合同签订应当以书面形式为原则，必要情况下可以采用电子合同的形式。

第四条合同签订后，双方应当及时办理相关手续，并保留合同的复印件备查。

第三章合同履行第一条合同履行期间，双方应当按照约定的工程质量标准和工程进度要求进行施工。

第二条建设工程施工过程中出现未经合同约定的变更需求，应当经过双方协商一致后办理变更手续。

第三条施工过程中应当依法办理相关手续，包括工程变更手续、工程验收手续等。

第四条合同履行过程中，若因不可抗力导致无法履行合同，双方应当及时通知对方并采取必要措施。

第五条施工期间，双方应当及时沟通、协调，解决合同履行过程中的问题与争议。

第六条合同履行完毕后，双方应当按照合同约定进行工程的交付、验收及结算等手续。

第四章合同违约第一条若一方未按照合同约定履行义务，构成违约行为的，对方有权要求其承担违约责任。

第二条若一方迟延履行合同义务，应当按照约定支付违约金或承担滞纳金。

第三条若一方严重违约给对方造成损失的，对方有权要求其赔偿损失。

第四条合同违约争议应当及时通过协商、调解等方式解决，如无法解决则可通过仲裁或诉讼等途径解决。

第五章附则第一条本办法适用于建设工程施工合同的管理。

第二条建设工程施工合同的具体范本可根据工程类型和合同性质进行调整。

第三条本办法解释权归建设工程主管部门所有。

附件：1.《中华人民共和国合同法》2.《建设工程施工合同范本》3.《建设工程施工合同管理细则》法律名词及注释：1.合同法：中华人民共和国合同法，是中华人民共和国的一部法律，用于规定合同活动的基本规则。

建设工程施工合同管理办法建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的管理，保障合同当事方的权益，加强工程质量监管，制定本办法。

第二条本办法适用于建设工程施工合同的签订、履行和管理等环节的相关事项。

第三条建设工程施工合同应遵循公平、公正、互利、诚实信用的原则，根据法律法规和相关规定进行签订和履行。

第四条建设工程施工合同应包括以下主要内容：1.合同的基本信息，包括当事方名称、地质、联系方式等；2.工程的基本信息，包括工程名称、地点、规模、进度要求等；3.工程价款和支付方式的约定；4.施工期限和工期管理的约定；5.工程质量要求和验收标准的约定；6.合同履行的相关责任和义务；7.变更、索赔和违约处理的程序和标准；8.合同解除、终止和争端解决的程序和方式；9.其他约定事项。

第二章合同签订与履行第五条建设工程施工合同应由当事方亲自签订或授权代理人代表签订，并在双方签字或盖章确认后生效。

第六条合同的履行应按照约定的时间和要求进行，双方应认真履行各自的责任和义务。

第七条若工期需要延长或者项目需要变更，则应按照合同约定的程序进行申请和批准，并签订变更合同。

第八条施工过程中发生索赔和违约的情况，应及时提出，并按照合同约定的程序进行处理。

第三章工程质量监管第九条建设工程施工合同中应明确工程的质量要求和验收标准。

第十条施工单位应按照合同约定的质量要求进行施工，并按计划进行质量检验和验收。

第十一条若工程质量未达到合同约定的要求，则应对不符合要求的部分进行整改或重做，直至合格为止。

第四章合同解除与争端解决第十二条若任何一方发生违约情况，应按照合同约定的程序进行解除合同，并承担相应的违约责任。

第十三条合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。

如协商不成，可根据合同约定选择仲裁或诉讼解决。

第五章附件本文档涉及的附件包括：1.建设工程施工合同范本；2.相关图纸和工程设计文件；3.合同涉及的技术标准和规范；4.其他合同履行所需的补充材料。

建设工程施工合同管理办法第一条总则为规范建设工程施工合同管理，保障合同双方的合法权益，维护建筑市场秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于我国境内的一切建设工程施工合同管理工作。

第三条管理原则（一）平等互利原则。

合同双方应在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，协商一致，订立合同。

（二）合同法定原则。

施工合同的订立、变更、解除、终止和履行，必须符合法律、法规的规定。

（三）合同管理与社会监督相结合的原则。

政府相关部门应加强对施工合同管理的监督，发挥行业组织和公众的监督作用，确保合同双方的权益。

第四条合同内容施工合同应包括以下内容：（一）工程范围：包括工程项目的名称、地点、内容、规模、结构形式、质量标准等。

（二）建设工期：包括开工日期、竣工日期、工期顺延的条件和期限等。

（三）工程质量：包括工程质量标准、验收标准、保修期限等。

（四）工程造价：包括合同价格、价款支付方式、支付时间等。

（五）施工技术：包括施工方案、施工工艺、材料和设备等。

（六）合同当事人权利和义务：包括合同双方的权益、违约责任、合同解除和终止的条件等。

（七）争议解决：包括争议解决方式、仲裁机构、诉讼管辖等。

第五条合同订立（一）合同双方应具有相应的资质条件，具备履行合同的能力。

（二）合同订立应采用书面形式，一式两份，合同双方各执一份。

（三）合同订立前，合同双方应对工程项目的可行性、技术可行性、经济合理性进行充分研究，确保合同的可履行性。

（四）合同订立后，合同双方应按照合同的约定履行各自的义务，确保工程项目的顺利进行。

第六条合同履行（一）合同双方应按照合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等履行合同义务。

（二）合同双方应按照约定的时间和方式支付合同价款。

（三）合同双方应按照约定的施工技术要求进行施工。

（四）合同双方应履行合同所约定的其他义务。

建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的管理，保障合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合建设工程施工的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于中华人民共和国境内的建设工程施工合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等活动。

第三条建设工程施工合同应当遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保工程质量、安全生产、环境保护和合同当事人的合法权益。

第二章合同的订立第四条订立建设工程施工合同，发包人和承包人应当具备相应的资质条件，并遵守国家有关法律法规的规定。

第五条合同双方应当在平等、自愿的基础上，就工程的范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款协商一致。

第六条建设工程施工合同应当采用书面形式，合同文本应当包括但不限于以下内容：（一）合同双方的名称、地址及法定代表人或其授权代理人的姓名；（二）工程概况；（三）工程的建设规模、设计标准、工程内容；（四）工程的建设工期；（五）工程质量要求；（六）工程价款及其支付方式；（七）材料和设备的供应；（八）工程变更、签证和索赔的处理；（九）工程竣工验收；（十）违约责任；（十一）争议解决方式；（十二）双方约定的其他事项。

第三章合同的履行第七条合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。

第八条发包人应当按照合同约定及时支付工程款项，并为承包人提供必要的施工条件。

第九条承包人应当按照合同约定的工期和质量标准完成工程建设，并接受发包人的监督和检查。

第四章合同的变更和解除第十条因特殊情况需要变更合同内容的，双方应当协商一致，并签订书面变更协议。

第十一条合同一方要求解除合同的，应当符合法律规定的条件，并按照合同约定的程序进行。

第五章争议解决第十二条合同双方在履行合同过程中发生争议的，应当首先通过协商解决。

施工项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强施工项目合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于公司承建的各类施工项目合同的管理。

第三条施工项目合同管理应遵循合法、公平、诚实、信用的原则。

第四条公司对施工项目合同的管理应建立健全合同管理制度，确保合同的签订、履行、变更、解除等环节的顺利进行。

第二章合同签订第五条合同签订前，应进行充分的市场调查和风险评估，确保合同条款的合法性和合理性。

第六条合同内容应包括工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、合同金额、合同工期、付款方式、违约责任等条款。

第七条合同签订时，应严格执行公司的审批程序，确保合同的真实性和有效性。

第八条合同签订后，应及时向公司备案，并按照公司的相关规定进行合同管理。

第三章合同履行第九条合同履行过程中，应严格按照合同条款执行，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。

第十条合同双方应保持密切沟通，确保合同履行过程中的问题得到及时解决。

第十一条合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照公司的相关规定进行审批，并依法办理变更或解除手续。

第四章合同结算第十二条工程竣工验收合格后，双方应及时进行合同结算，确保工程款项的及时支付。

第十三条合同结算应严格按照合同条款和公司的财务管理制度进行，确保合同款项的合理分配。

第十四条合同结算后，应将合同结算资料归档保存，以备查阅。

第五章合同纠纷处理第十五条合同履行过程中发生纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以依照合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条公司应建立健全合同纠纷处理机制，确保合同纠纷的及时、妥善解决。

第六章法律责任第十七条违反本办法的规定，造成公司损失的，应依法承担赔偿责任。

第十八条公司工作人员在合同管理过程中玩忽职守、滥用职权、索贿受贿的，应依法承担法律责任。

第七章附则第十九条本办法自发布之日起施行。

工程建设施工合同管理办法第一条为规范工程建设施工合同的签订、履行和管理，保证工程质量、安全、进度和投资控制，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于我国境内依法必须进行施工招标的各类工程建设项目的施工合同管理工作。

第三条工程建设施工合同管理应遵循合法、公平、诚实信用的原则，发包方和承包方应当依法签订合同，明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。

第四条发包方和承包方应当具备相应的资质条件和能力，按照国家和行业的相关标准、规范和规定，开展工程建设施工合同管理工作。

第五条工程建设施工合同应当包括以下内容：（一）工程范围：包括工程名称、工程地点、工程内容、工程规模等；（二）建设工期：包括开工日期、竣工日期、工期总天数等；（三）工程质量：包括工程质量标准、质量责任、质量保证措施等；（四）工程安全：包括安全生产责任制、安全措施、安全事故处理等；（五）工程进度：包括施工进度计划、进度款的支付时间及比例等；（六）工程投资：包括工程总价、预付款、进度款、竣工结算等；（七）合同履行：包括合同的履行地点、履行方式、违约责任等；（八）合同变更和解除：包括合同变更的条件、程序、解除合同的条件等；（九）争议解决：包括争议解决的方式、地点、适用法律等；（十）其他双方认为应当约定的内容。

第六条工程建设施工合同的签订、履行和管理应按照下列程序进行：（一）招标投标：发包方应依法进行招标，选择具备相应资质和能力的承包方；（二）合同谈判：发包方和承包方就合同内容进行谈判，达成一致意见；（三）合同签订：双方依法签订工程建设施工合同，合同内容应符合法律法规和双方利益；（四）合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务；（五）合同变更和解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，应按照合同约定的条件和程序进行；（六）合同终止：合同履行完毕，双方按照约定办理合同终止手续。

建设工程施工合同管理办法为了规范建设工程施工合同管理工作，保障工程质量和工期，保护施工双方的合法权益，确保工程项目顺利进行，特制定本办法。

第一章总则第一条为规范建设工程施工合同管理，根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于建设工程施工合同管理工作，适用于建设单位、施工单位和工程监理单位。

第三条建设工程施工合同管理应遵循公平、公正、公开和诚实信用原则，做到合同内容明确、约定明确，履约保障。

第四条合同的签订、履行和管理应遵循合同公示、签订、履行、变更、解决纠纷的程序，依法维护各方的合法权益。

第五条建设单位、施工单位和工程监理单位应当依法尊重与自己签订合同的对方，共同维护合同的稳定性和有效性。

第六条施工单位应当具备相应的资质和能力，保证工程施工质量和工程进度。

第二章合同签订第七条建设单位在进行工程招标过程中，应当根据招标文件要求，选择符合资质和信誉要求的施工单位，签订施工合同。

第八条建设单位应当对合同内容进行认真审核，确保合同内容不含有违法违规的内容，确保双方权利义务明确。

第九条建设单位在与施工单位签订施工合同前，应当将合同内容进行公示，接受社会监督。

第十条施工单位在签订合同前，应当认真审核合同内容，确保能够按照合同要求履行合同义务。

第十一条建设单位、施工单位和工程监理单位在签订施工合同时，应当约定工程质量、工程进度、工程费用、合同变更等内容。

第十二条建设单位、施工单位和工程监理单位应当在合同签订后，严格按照合同约定履行各自的义务，不得擅自变更合同内容。

第三章合同履行第十三条建设单位应当依照合同要求，及时支付工程款项，提供必要的技术支持和协助，确保工程顺利进行。

第十四条施工单位应当按照合同要求，精心组织施工，保证工程质量和工程进度。

第十五条工程监理单位应当依照合同要求，对工程施工过程进行监督和检查，确保工程质量和工程进度。

第十六条建设单位、施工单位和工程监理单位应当定期召开施工会议，共同商讨解决工程问题，保证工程顺利进行。

建设工程施工合同管理办法建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为规范建设工程施工合同管理，保障项目进展顺利，保护各方利益，促进施工质量提升，制定本办法。

第二条建设工程施工合同管理适用于所有建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施、市政工程等。

第三条建设工程施工合同的签订和履行应遵循诚实信用、公正公平、合理合法、安全环保、质量高效的原则。

第四条建设工程施工合同管理应依法保障各方的权益，提高工程质量，优化工程进度，确保工程安全，落实环境保护要求。

第五条建设工程施工合同管理的基本原则包括自愿原则、公平原则、诚实信用原则、风险分担原则、合理标价原则等。

第二章合同的签订第六条建设工程施工合同的签订应依法履行建设工程招投标程序，按照法定程序进行。

第七条建设工程施工合同的签订，应明确合同各方的基本信息，包括甲方、乙方等，并确保身份和资质合法有效。

第八条建设工程施工合同应明确项目的基本情况，包括工程名称、地点、规模、内容等，并明确工程的分期、计划等。

第九条建设工程施工合同应明确工程造价，包括投资总额、工程款付款方式、变更费用等，并符合相关财务管理规定。

第十条建设工程施工合同应明确工程进度计划、工期安排、验收标准等，并约定延期、赔偿责任等相关事项。

第十一条建设工程施工合同应明确工程质量要求，包括设计要求、施工标准、材料规格等，并明确质量监督责任及验收要求。

第三章合同的履行第十二条建设工程施工合同的履行应按照相关法规和合同约定，采取合理的组织和管理措施，确保工程的质量和进度。

第十三条建设工程施工合同的履行，双方应及时履行各自义务，按照合同约定的方式进行施工和付款等。

第十四条建设工程施工合同的履行，应加强项目施工管理，保障工程质量，提高对施工过程中出现问题的处理和解决能力。

第十五条建设工程施工合同涉及的变更、索赔、延期、解除等事项，应依据法律法规和合同约定进行处理，确保各方利益。

第十六条建设工程施工合同涉及的质量监督、验收、保修期等事项，应按照相关标准和规定，确保工程质量和使用效果。

建筑工程施工合同管理办法第一章总则第一条为适应建立社会主义市场经济体制需要，加强建筑市场管理，确保市场秩序正常，保护建设工程施工合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》，制订本办法。

第二条本办法适用于土木工程，设备安装，管道线路敷设，装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同（以下简称施工合同）。

第三条施工合同的签订，应当遵守国家的法律、法规和国家计划，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条承发包双方签订施工合同，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力。

对合同范围内的工程实施建设时，发包方必须具备组织协调能力;承包方必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件。

第五条凡进行工程建设，承发包双方必须在中标后的规定时限内，或开工前依法签订书面施工合同，并全面履行。

第六条任何单位和个人，不得利用合同进行违法活动，不得损害国家、社会和第三方利益及扰乱建筑市场秩序。

第二章施工合同的签订与管理第七条施工合同应当包括以下内容：（一）工程范围、建设规模、建设地点、工程质量标准；（二）合同工期：开工日期、竣工日期、工期延误的后果及处理办法；（三）合同价格：合同总价、调整方式、预付款、进度付款、竣工结算等；（四）合同双方的权利和义务：发包方的义务、承包方的义务、合同的变更和解除、违约责任等；（五）验收、移交和保修：验收标准、移交时间、保修期限、保修责任等；（六）合同争议的解决：仲裁或诉讼、管辖法院等；（七）其他条款：如保密、知识产权、环境保护等。

第八条承办人员签订合同，应取得法定代表人的授权委托书。

第九条施工合同一经依法订立，即具有法律效力，当事人的合法权益受到法律保护；任何一方不得擅自转让、变更。

第十条承发包双方之外的任何单位和个人，不得非法干预施工合同的签订和履行。

第三章施工合同的履行与监督第十一条承包方应当按照施工合同的约定，完成施工任务，保证工程质量，按期交付工程。

工程施工单位合同管理办法
一、合同的订立
合同的订立应当基于平等、自愿的原则，双方在充分沟通的基础上，明确工程的基本情况、施工范围、质量标准、工期要求、造价及支付方式等关键条款。

在签订合同之前，施工单
位应提供营业执照、资质证书等相关法律文件，以证明其具备相应的施工能力和合法资格。

二、合同的履行
合同一旦签订，即具有法律效力，双方必须严格按照合同约定履行各自的义务。

施工单位
应按照设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业要求。

同时，施
工单位应合理安排施工进度，确保工程按期完成。

三、合同的变更与解除
在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致后书面修改。

任何一方不得擅自
变更合同。

若因不可抗力或其他法定情形需要解除合同，应依法办理相关手续，并妥善处
理已发生的费用和损失。

四、合同的监督与管理
业主有权对施工过程进行监督，确保施工单位遵守合同约定。

施工单位应建立健全的内部
管理制度，包括质量管理、安全生产、环境保护等方面，确保工程顺利进行。

对于违反合
同约定的行为，应根据合同条款约定违约责任。

五、争议的解决
若合同履行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。

协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，除涉及争议的部分外，合同的其他部
分仍应继续履行。

六、其他事项
合同中还应包含保密条款、知识产权条款、工程保修条款等其他相关内容，以全面规范双
方的合作行为。

结语。

建筑工程施工合同管理办法第一章总则第一条为了加强建筑工程施工合同管理，保障当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，制定本办法。

第二条本办法所称建筑工程施工合同（以下简称施工合同），是指发包人与承包人之间，就发包人委托承包人完成特定建筑工程的施工任务，约定质量、价款、工期、违约责任等事项的协议。

第三条施工合同的管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。

第四条国家机关、社会团体、企业事业单位、个体工商户及其他组织和个人，从事建筑工程施工合同活动，应当遵守本办法。

第二章施工合同的订立第五条订立施工合同，应当符合法律、法规的规定，明确双方的权利、义务和责任。

第六条发包人应当根据工程特点、规模、施工难度等因素，选择具有相应资质的承包人。

第七条承包人应当具备与工程相适应的施工能力、技术水平、财务状况和信誉。

第八条施工合同应当采用书面形式，包括合同协议书、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书等。

第三章施工合同的履行第九条承包人应当按照合同约定，完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

第十条发包人应当按照合同约定，支付工程价款，提供施工条件，协调解决施工中的问题。

第十一条施工合同履行中，当事人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第十二条施工合同履行中，发生纠纷的，当事人可以协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

第四章施工合同的变更和解除第十三条施工合同的变更或者解除，应当符合法律、法规的规定，遵循公平、公正、诚实信用的原则。

第十四条施工合同的变更或者解除，应当采用书面形式，经双方当事人签字或者盖章确认。

第十五条当事人一方违约，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五章施工合同的监督管理第十六条国家机关、社会团体、企业事业单位、个体工商户及其他组织和个人，对施工合同的履行进行监督管理。