上海市建设工程施工合同新
- 格式:docx
- 大小:885.79 KB
- 文档页数:40
上海市建设工程施工合同示范文本合同编号:___________甲方(发包方):___________乙方(承包方):___________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担上海市建设工程施工的有关事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:___________1.2工程地点:___________1.3工程内容:___________1.4工程规模:___________1.5工程质量:按照国家相关标准、规范及甲方要求执行。
二、合同工期2.1工程开工日期:___________2.2工程竣工日期:___________2.3工程总工期:___________天三、合同价款3.1工程合同价款:人民币(大写):___________元整(小写):___________元。
3.2合同价款支付方式:(1)预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同价款的___________%作为预付款。
(2)进度款:乙方按照工程进度,向甲方申请支付相应比例的工程进度款。
(3)结算款:工程竣工并验收合格后,甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、工程变更4.1工程变更范围:本合同约定的工程范围内。
4.2工程变更程序:甲方提出变更要求,乙方进行评估并报甲方审批,经双方确认后,签订书面变更协议。
4.3工程变更费用:按照实际发生的工程量及合同约定的单价计算,由甲方支付。
五、工程验收5.1工程竣工后,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求进行自检,并通知甲方验收。
5.2甲方应在接到乙方验收通知后___________天内组织验收,并将验收结果通知乙方。
5.3工程验收合格后,双方签订工程验收证书。
六、工程保修6.1工程保修期为___________年,自工程竣工验收合格之日起计算。
6.2保修期内,乙方应按照国家相关标准、规范及甲方要求对工程进行保修。
2023版上海市家庭居室装饰装修施工合同示范文本(版)发包方(简称甲方):______________________________承包方(简称乙方):______________________________根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况1.甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2.装饰施工地点:____区(县)______路______弄(村)______号____楼______室。
3.住房结构:__________房型________房______厅______套,施工面积______平方米。
4.装饰施工内容:附件一《装饰施工内容表》。
5.承包方式:__________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.总价款:¥________元,大写(人民币):__________其中:材料费:____________,人工费:____________管理费:____________,设计费:____________垃圾清运费:____________,税金(3.41%):________,其他费用:__________经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7.工期:自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、关于材料供应的约定1.甲方提供的材料:附件二《甲方提供材料、设备表》(略)。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。
合同编号SZ上海市室内装饰施工合同示范文本(2020版)上海市室内装饰行业协会制定上海市工商行政管理局备案沪工商合示备[2020]1号建筑工程装修合同甲方:联系电话:乙方:联系电话:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。
为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况1、工程地址:。
2、居室规格:房型层(式)室厅厨卫,总计施工面积平方米。
3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、委托方式:。
5、工程开工日期:年月日。
6、工程竣工日期:年月日。
工程总天数:天。
第二条:工程价款工程价款(金额大写)元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款元;2、人工费元;3、设计费元;4、施工清运费元;5、搬卸费元;6、管理费元;7、其他费用(注明内容)元。
第三条:质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
6、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
7、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
第四条:材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。
电器产品必须提供厂家合格证及质保卡,甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。
乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。
如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。
2022版上海市住宅装饰装修施工合同5篇篇12022版上海市住宅装饰装修施工合同第一条甲方委托乙方承揽其住宅的装饰装修工程,双方自愿在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上,根据国家有关法律、法规及本合同的约定,达成如下协议:第二条装饰装修工程的基本情况1. 甲方住宅的位置、面积、结构、用途等基本情况:__________________________。
2. 装饰装修工程的范围、内容:_____________________________。
3. 装饰装修工程的工期:自____年____月____日起,至____年____月____日止。
第三条乙方应对甲方住宅的装饰装修工程按照国家有关标准和规范进行施工,并保证施工质量符合《中华人民共和国建筑法》、《装饰装修质量管理规定》等规定,并经甲方认可。
第四条装饰材料、设备的供应及要求1. 乙方须保证装饰材料符合国家有关材料标准,并且提供正规合格的材料报告;2. 乙方负责对装饰材料、设备进行选购、检验、运输等工作,并按合同约定及时提供给甲方。
第五条工程价款1. 工程价款为__________元,支付方式为:__________元作为预付款,其余款项分____期支付。
2. 如因工程变更、增补等原因,工程价款发生变动,双方应协商决定后签署书面变更合同。
第六条装修保修1. 装饰装修工程竣工后,乙方应向甲方提供一年的免费售后服务。
2. 保修期内,如因由乙方装修施工质量问题引起的损坏或缺陷,乙方须无条件承担修补责任。
第七条遗失责任1. 在施工期间,如因乙方的过失导致甲方住宅内的物品遗失或损坏,乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若甲方住宅内的物品在施工期间遗失或损坏与乙方无关,则由甲方自行承担责任。
第八条解决争议1. 双方应友好协商解决合同履行过程中出现的争议,如协商不成,应向所在地人民法院提起诉讼解决。
第九条其他约定1. 本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等效力。
上海市建设工程施工合同完整版上海市建设工程施工合同完整版一、合同的当事方甲方:(委托人名称、住所地)乙方:(承包人名称、住所地)本合同由甲方与乙方于(年)(月)(日)签订二、项目概况合同项目名称:(建设工程项目名称)项目工程地点:(项目地点)三、工程内容详细描述合同涉及的工程范围及内容四、工程造价及支付方式1. 工程造价具体描述工程造价的构成及金额2. 工程款支付方式详细描述工程款的支付方式和进度五、合同实施条件1. 相关条件合同实施所需的各项条件2. 合同有效期描述合同的有效期和可能的延期情况六、工程质量和验收标准1. 工程质量描述工程质量的要求和验收标准2. 工程验收描述工程验收的程序及要求七、违约责任1. 甲方违约责任描述甲方违约时的责任和赔偿方式 2. 乙方违约责任描述乙方违约时的责任和赔偿方式3. 共同违约责任描述双方共同违约时的责任和赔偿方式八、争议解决1. 争议解决方式指明争议解决的方式,例如仲裁、诉讼等2. 协商解决强调双方在可能发生争议时优先进行协商解决九、合同变更1. 合同变更方式详细描述合同变更的程序和要求2. 变更协议要求变更时必须签署变更协议十、合同解除1. 合同解除的情形合同可能解除的情况2. 解除程序描述合同解除的程序和要求3. 解除后责任描述解除后双方的责任和赔偿方式十一、其他条款其他合同涉及的重要条款,如保密、知识产权、不可抗力等以上为上海市建设工程施工合同的完整版,双方应在签署合同之前认真阅读并理解,确保自身权益。
如有任何争议,应按合同约定的争议解决方式解决。
(完整)上海市建设工程施工合同范本范本 1:1. 合同订立1.1 合同双方本合同由建设工程施工单位(以下简称为甲方)和施工承包单位(以下简称为乙方)双方订立。
1.2 合同内容甲方委托乙方负责上海市建设工程项目的施工工作。
1.3 合同金额及支付方式甲方将根据工程进展,按合同约定的支付方式和时间逐步支付工程款项给乙方。
2. 工期及交付2.1 工期甲方和乙方在合同中明确工程的起止日期和工期要求。
2.2 交付标准乙方需按照相关标准和规范完成工程,并按时交付给甲方。
3. 工程质量与安全3.1 工程质量乙方需按照施工图纸、设计要求和相关标准,保证工程质量达到合同约定的要求。
3.2 安全生产乙方必须严格遵守安全生产法律法规,采取有效措施确保工程施工的安全性。
4. 变更和索赔4.1 变更如有必要,甲方可以要求乙方对合同进行变更,双方应协商一致后进行变更,并签订相应的补充协议。
4.2 索赔如因不可抗力等原因导致工程延期或额外费用产生,乙方可向甲方提出索赔申请。
5. 违约责任5.1 甲方违约若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供必要的配合,乙方有权要求违约赔偿或解除合同。
5.2 乙方违约若乙方未按照合同约定完成工程,甲方有权要求违约赔偿或解除合同。
6. 争议解决甲乙双方如发生争议,可通过友好协商解决,协商不成时,可向上海市有关部门申请调解或提起诉讼。
附件:合同附件包括建设工程施工图纸、设计文件、工程量清单等。
法律名词及注释:1. 合同:双方自愿约定并共同履行的法律行为。
2. 甲方:委托他人进行工程施工的一方。
3. 乙方:承接工程施工的一方。
4. 工期:工程施工需要的时间。
5. 安全生产:在工程施工过程中,采取预防措施保障工人和现场安全的活动。
--------------------------------------------------------------------------范本 2:1. 合同目的本合同旨在明确上海市建设工程施工合同的双方权利义务,规定工程的质量要求、工期安排以及合同金额支付等事项。
上海市建设工程施工合同示范文本摘要:一、上海市建设工程施工合同示范文本概述二、合同的签订与重要性三、合同主体内容四、合同的制定与实施五、合同的作用与意义正文:一、上海市建设工程施工合同示范文本概述上海市建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订行为,保护合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的。
该文本由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定,于2004 年2 月发布。
二、合同的签订与重要性合同是保障民事权益的重要法律形式,对于建设工程施工合同来说,签订合同不仅有助于确保工程质量、工程进度和工程款项的支付,还可以在发生纠纷时为解决纠纷提供依据。
签订合同还可以对双方当事人产生约束力,使双方在履行合同过程中遵守约定,按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、合同主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括协议书、通用条款和专用条款三部分。
协议书部分由承发包双方协商签定;通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订,无须另行约定的内容;专用条款部分属承发包双方根据工程具体情况协商约定的内容。
四、合同的制定与实施合同的制定需要双方当事人根据实际情况和需要充分协商,确保合同内容真实、合法、公平。
合同的实施需要双方当事人按照约定履行自己的权利和义务,确保合同的顺利履行。
在合同履行过程中,如发生纠纷,双方当事人应通过友好协商解决;如协商不成,可向人民法院提起诉讼。
五、合同的作用与意义上海市建设工程施工合同示范文本对于规范建筑市场、保障工程质量、维护当事人权益具有重要意义。
签订合同有助于防止和解决工程纠纷,降低工程风险,提高工程质量,确保工程按时按质完成。
上海市建设工程设计合同项目名称:项目建设地点:合同编号:委托方:承接方:签订日期:年月日上海市建设委员会制定上海市工商行政管理局说明一、凡在上海地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同。
二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全。
三、本合同由上海市建设委员会、上海市工商行政管理局共同制定,上海市建筑业管理办公室监制,任何单位不得翻印。
委托方(甲方):____________________________________________承接方(乙方):____________________________________________甲方委托乙方承担_____________________________________的工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订1.1《中华人民共和国合同法》。
1.2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准2.1工程项目的名称:2.2工程项目的地点:2.3工程项目的规模:人防建筑面积约平方米2.4工程特征及附注说明:按国家人防规范进行建筑,结构,暖通,给排水,电气等各专业的人防设计2.5工程项目的投资总额:人防增加投资约万人民币2.6工程项目的设计内容及标准按照国家和上海市有关要求和标准完成方案和施工图设计,进行施工配合和协助施工验收等工作。
第三条:甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方交付的设计文件第五条设计费用及支付方法5.1甲方应支付本合同项目的设计费总额为:人民币元整(人民币元整);。
5.2支付方法为:5.2.1本合同生效后七日内,甲方应向乙方设计费总额的20%,计¥元作为定金(本合同履行后,定金抵作设计费)。
5.2.2乙方提交初步设计文件后七日内,甲方应即再支付估算设计费总额的30%,计¥元。
(不含定金)5.2.3乙方提交全部施工图设计文件后七日内,甲方应向乙方支付估算设计费总额的50%,计¥元。
上海市建设工程施工合同完整版根据您的要求,我将为您撰写一个高质量的文章,题目是《上海市建设工程施工合同完整版》。
请注意,由于合同属于法律文书,我将以说明合同内容为主,而非按照合同的具体格式书写。
上海市建设工程施工合同完整版1. 介绍本文旨在说明上海市建设工程施工合同的完整版。
建设工程施工合同是指依法订立的建设工程施工方和发包方之间的合同,合同对于保障施工过程的合法、有序进行,确保工程质量和双方权益具有重要意义。
下面将逐条介绍上海市建设工程施工合同的内容。
2. 合同主体本合同的施工方为(填入施工方名称和法定代表人信息),发包方为(填入发包方名称和法定代表人信息),双方通过自愿协商达成合作意向,订立本合同。
3. 项目概况本条款规定了建设工程项目的基本信息,包括项目名称、项目地点、建设范围、建设规模等。
4. 合同价款本合同价款包括各项施工、管理费用及相关税费,以及变更签证、索赔费用等,合同价款总金额为(填入金额)。
双方将按照约定的付款方式和时间进行支付。
5. 工程质量与安全本条款详细陈述了施工方对工程质量和安全的保证措施,包括遵守相关法律法规、遵循工艺标准、确保材料质量、落实安全生产责任等等。
6. 工期及延期本条款规定了建设工程的工期,并对工期延后的情况进行了约定。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延期,双方应协商解决。
7. 材料与设备供应本合同规定了材料与设备供应的相关事宜,包括材料与设备的类型、数量、质量标准、供货方、供货时间等等。
8. 变更与索赔本条款明确了变更和索赔的规定。
如果施工方或发包方需要对合同内容进行变更,应当经双方协商一致,并签订变更协议。
如因一方违约导致损失,另一方有权对其提起索赔。
9. 违约责任本条款详细列出了违约责任的情况及相应的处理方式,包括违约赔偿金额、解除合同、申请仲裁等。
10. 争议解决本条款约定了施工方和发包方在合同履行过程中产生争议的解决方式,可选择仲裁或法院诉讼进行解决。
上海市建设工程设计合同(集合7篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如计划总结、合同协议、管理制度、演讲致辞、心得体会、条据书信、好词好句、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as plan summaries, contract agreements, management systems, speeches, insights, evidence letters, good words and sentences, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!上海市建设工程设计合同(集合7篇)上海市建设工程设计合同(1)发包人(甲方):代表人:设计人(乙方):设计证书等级:根据合同法的规定,甲乙双方就委托乙方为_____工程做设计进行磋商,现就相关事宜达成一致意见,签订如下协议,供双方遵照执行。
编号:JS-20213734甲 方:______________________________乙 方:______________________________日 期:_________年________月_______日上海市建设工程施工合同新The parties shall, when making a contract,have corresponding capacity for civil rights and civil conduct.[标签:titlecontent]发包人(全称):_______________________承包人(全称):_______________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____________________________________________。
工程地点:____________________________________________。
工程内容:____________________________________________。
工程立项批准文号:____________________________________。
资金来源:____________________________________________。
二、工程承包范围承包范围:____________________________________________。
三、合同工期开工日期:____________________________________________。
竣工日期:____________________________________________。
合同工期总日历天数________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________________________。
五、合同价款金额(大写):_________________________元(人民币)。
¥:__________________元(人民币)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年_________月_________日合同订立地点:____________________________________本合同双方约定后生效。
发包人(公章):_____________承包人(公章):_____________住所:_______________________住所:_______________________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________电话:_______________________电话:_______________________传真:_______________________传真:_______________________开户银行:___________________开户银行:___________________账号:_______________________账号:_______________________邮政编码:___________________邮政编码:____________________________年_______月_______日_________年_______月_______日附件1 上海市建设工程施工合同(通用条款)一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义。
1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 工程师:指发包人指定的履行本合同的己方代表,或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。
其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
1.5 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.6 承包人代表:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.7 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.8 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.9 工程:指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.10 合同价款:指发包人、承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.11 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.12 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。
1.13 保留金:指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留,用于工程缺陷修补的款项。
1.14 接收证书:指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后,签发给承包人的工程接收凭证。
1.15 缺陷责任期:指承包人在工程竣工后,对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。
1.16 履约证书:指发包人在承包人按照合同约定履行责任,于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。
1.17 保修期:指承包人在工程或分部工程竣工后,对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。
其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起,至质量保修书(合同)约定的期限止。
1.18 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.19 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.20 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.21 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.22 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.23 书面形式:指合同书、纸质信件和数据电文(包括传真、电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.24 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.25 索赔:指合同履行过程中,对于非己方过失,而是因对方原因造成实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.26 不可抗力:指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
1.27 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日的次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2 当合同文件内容界定不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人、承包人协商解决。
双方也可以提请工程师作出解释。
双方协商不成或不同意工程师的解释时,按本通用条款38条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2 适用法律和法规本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。
需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用地方标准、规范的名称。
发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
属强制性标准的,发包人、承包人必须遵守。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
4.图纸4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。
承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。
发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2 承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三方。
本合同终止后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务5.工程师5.1 发包人派驻施工场地履行合同的代表,在本合同中称工程师。
其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明。
5.2 实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。