2020最新监理工程师《合同管理》考试题及答案
- 格式:docx
- 大小:154.52 KB
- 文档页数:30
2020年北京市监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务3.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标,工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。
中标施工单位的报价为20元/m³。
工程施工中,该分部工程的实际单价为25 元/m3。
项目监理机构应按()元/m³进行该分部工程合同价款结算。
A.20B.22.5C.24D.254.根据《招标投标法实施条例》,对投标申请人的资格预审文件,招标人应组建资格审查委员会进行审查的是()。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目5.根据《标准设计招标文件》,除投标人须知前附表另有约定的,投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1206.根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构7.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正8.建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,暂估价是指()的金额A.招标时暂不能确定价格,但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格,合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格,合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程10.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查11.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,属于设备采购中伴随服务的是A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期12.某招标项目,招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长( )天。
2024监理工程师合同管理真题《2024年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析》一、单项选择题(共50题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分,没选或错选均不得分)1.以下关于合同管理的基本原则,哪一项是错误的?A.平等自愿原则B.公平竞争原则C.诚实信用原则D.严格审查原则答案:D2.在合同履行过程中,以下哪一项不属于监理工程师的职责?A.监督合同履行B.调解合同纠纷C.审批工程变更D.负责工程款的支付答案:D3.根据《建设工程质量管理条例》,以下哪一项不是监理单位的质量责任?A.对施工过程中的质量进行监督B.参与工程质量事故的调查和处理C.对工程质量进行评定D.承担工程质量事故的全部责任答案:D4.以下关于工程变更的说法,哪一项是正确的?A.工程变更只能由建设单位提出B.工程变更必须经过设计单位同意C.工程变更可以不经监理工程师同意D.工程变更需经过建设单位、设计单位、监理工程师共同审批答案:D5.关于合同违约责任,以下哪一项说法是正确的?A.违约责任只能由违约方承担B.违约责任可以由双方约定免除C.违约责任只能追究经济责任D.违约责任可以追究刑事责任答案:B(注:以上仅列出部分题目,实际真题及答案解析请参考相关资料)二、多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上正确或符合题意。
选对每题得2分,选错或多选不得分)三、案例分析题(共4题,每题10分)敬请关注后续更新,为您提供完整的真题及答案解析。
希望对您有所帮助!。
2022-2023年监理工程师之合同管理训练试卷附有答案详解单选题(共20题)1. 如果工程延期竣工,承包人有义务保证履约担保继续有效。
由于发包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需的费用由()承担;由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由()承担。
A.承包人,承包人B.发包人,发包人C.承包人,发包人D.发包人,承包人【答案】 D2. 根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】 A3. 依照标准施工合同通用条款的规定,由发包人采购材料时,下列表述中不正确的是()。
A.要求提前交货时,承包人不得拒绝,发包人应承担增加的保管费用B.延误到货影响施工时,发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时,承包人应该代为调剂串换D.质量不合格造成工程返工时,发包人应赔偿承包人的损失【答案】 C4. (2016年真题)根据《标准施工合同》,发包人在施工合同订立阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】 C5. 根据《民法典》担保物权分编和合同编,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】 A6. 根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的()。
A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】 B7. 监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后()天内,对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7B.14C.15D.28【答案】 B8. 监理人在处理索赔时的行为正确的是()。
A.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时,与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人【答案】 A9. 市场经济主要是依据()规范当事人的交易行为。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[多选题]根据《标准施工总承包招标文件》,在竣工试验中的第三阶段包括的指标有()。
A.产能指标B.产品质量标准C.运营指标D.环保指标。
E,人员指标【答案】ABCD【解析】本题考查的是合同文件。
第三阶段包括的内容有:如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
参见教材P112。
2、[选择题]关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任。
E,CM承包商赚取总包、分包合同的差价【答案】ABCD【解析】风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商、供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。
CM承包商不赚取总包、分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
3、[选择题]根据《标准设备采购合同》的规定,以下有关设备开箱检验的说法,正确的是( )。
A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱,合同设备交付以后到开箱检验之前,应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致,则开箱检验中发现的合同设备的短缺的,由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装,则开箱检验中发现的损失由买方承担。
E,开箱检验完成后,设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC【解析】本题考的是设备采购合同履行管理。
选项A,双方可以约定在其它地方开箱,如无约定是在施工场地开箱。
选项D,一般是由买方承担,但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。
选项E,根据合同约定,卖方、买方或买方安排第三方可负责安装调试。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是()。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述,错误的是()。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中,发现合同当事人有违约行为的,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述,正确的是()。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 合同管理的任务包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中,监理工程师的职责的是()。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题(每题10分,共30分)9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题(每题25分,共50分)12. 某监理工程师在监理工地上,发现施工单位存在以下问题:(1)施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工;(2)施工单位未按照合同约定的进度完成工程;(3)施工单位存在安全事故隐患。
2022年-2023年监理工程师之合同管理题库附答案(基础题)单选题(共40题)1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建设时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A2、依据监理合同示范文本规定,下列监理工作中,属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示,监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求,监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约,委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期,延长时间的监理工作【答案】 C3、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A4、《标准资格预审文件》共包含封格式和()章内容。
A.三B.四C.五D.六【答案】 C5、关于留置的说法,正确的是()。
(新教材删除该知识点,题目仅供参考)A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】 D6、采用设计团队招标时,评标委员会评审的内容不包括()。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】 A7、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是()。
注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是()。
A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中,监理工程师的主要责任是()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中,属于单价合同的是()。
A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括()。
A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过()。
A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是()。
A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是()。
A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是()。
A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题(每题3分,共60分)11. 合同管理的主要内容包括()。
A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括()。
A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中,监理工程师的职责包括()。
A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括()。
2023年监理工程师之合同管理精选试题及答案一单选题(共50题)1、根据《标准施工合同》,当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件优先解释的顺序是()。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】 D2、关于施工阶段承包人违约处理的表述中,不正确的是()。
A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时,承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况,监理人应向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】 A3、施工组织设计是非常复杂的文件体系,详细施工组织设计()。
A.必须在投标文件中进行全部的展现B.在开标前提交即可C.需在评标前提交D.待投标人中标后,在开始施工前再编制【答案】 D4、发包人无故拖延支付工程款,且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知,要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的()天内仍不履行的,承包人有权暂停施工,并通知监理人,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。
A.1B.14C.28D.56【答案】 C5、下列食物的蛋白质真消化率最高的是()。
A.全麦B.大豆C.牛肉D.花生【答案】 C6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【答案】 B7、()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】 B8、根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。
2020年广东省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方2.根据《标准设计施工总承包招标文件》,在工程竣工试验的第二阶段,发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试3.根据《标准施工合同》,因承包人原因未在约定的工期内竣工时,原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同,后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费5.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后,招标人按报价高低排出次序6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示,只能由()发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人7.依法必须招标项目,评标委员会成员人数组成应当至少为()A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数8.招标人按照投标人须知前附表要求,对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后,关于该设计成果使用的说法,正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果9..施工合同履行中,实施爆破作业需要采取相应的防护措施。
2023年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题(共40题)1、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。
请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。
该投标书的报价应以()为准。
A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】 B2、合同担保中,关于抵押的说法正确的是()。
A.应收账款可用于抵押B.抵押物应当移交债权人C.抵押物只能由第三人提供D.扣押的财产不得抵押【答案】 D3、某招标项目开标时,发现投标人未按要求提供合格的投标保函,投标人随即要求撤回投标文件,此时应()A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失【答案】 A4、关于投标限价的说法,正确的是()。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C.投标人的投标价超出最高投标限价时,应增加其评标价格D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】 D5、根据《设计施工总承包合同》,总承包项目的竣工试验,承包人应提前()将申请竣工试验的通知送达监理人。
监理人应在()内,确定竣工试验的具体时间。
A.28天,28天B.14天,7天C.21天,14天D.28天,21天【答案】 C6、建设工程勘察合同文本中内容,解释合同文件的优先由先到后顺序正确的是()。
A.中标通知书>投标函及投标函附录>发包人要求>专用合同条款B.合同协议书>发包人要求>专用合同条款>通用合同条款C.合同协议书>勘察费用清单>勘察纲要>发包人要求D.投标函及投标函附录>专用合同条款>通用合同条款>发包人要求;【答案】 D7、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是()。
精选考试题及竞赛题文档,希望能帮助到大家,祝心想事成,万事如意!知识就是力量@_@
2020最新监理工程师《合同管理》考试题及答案
一、单选题(4个选项中,只有1个正确答案)
1、根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( )。
A、取得相应的执业资格证书
B、有依法成立的公司
C、具有中华人民共和国国籍
D、具备相应的民事权利能力和民事行为能力
参考答案:D
2、市场经济主要是依据( )规范当事人的交易行为。
A、行政手段
B、合同
C、诚信
D、道德
参考答案:B
3、下列合同中,合同法律关系客体属于物的是( )。
A、借款合同
B、勘察合同
C、施工合同
D、技术转让合同
参考答案:A
4、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是( )。
A、因国际禁运解除进口设备运输合同
B、因战争导致在建工程合同工期延长
C、因建设意图改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
参考答案:C
5、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标,中标后形成的合同义务由( )承担。
A、施工企业法定代表人
B、拟派项目经理
C、施工项目部
D、施工企业
参考答案:D
6、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为( )。
A、公司甲
B、公司乙
C、银行
D、登记机关
参考答案:A
7、某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为( )。
A、4月30日
B、5月5日
C、5月15日
D、6月14日
参考答案:D(正常是按招标文件约定的期限)
8、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是( )。
A、大雨造成现场档案资料损毁
B、雷电击毁现场施工用配电柜
C、设计错误导致部分工程拆除重建
D、施工机械过度磨损需要停工检修
参考答案:B
9、编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。
A、申请人须知前附表
B、资格审查办法
C、投标人须知前附表
D、资格预审公告
参考答案:B
10、根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A、建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目
B、项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目
C、技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目
D、构成内容多且专业性强的大型项目
参考答案:C
11、招标项目设有标底的,标底应当在( )时公布。
A、公布招标公告
B、发售招标文件
C、开标
D、评标
参考答案:C
12、某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长( )天。
A、5
B、10
C、15
D、20
参考答案:A(至少15天)
13、关于延长投标有效期的说法,错误的是( )。
A、需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人
B、投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C、投标人可以拒绝延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D、投标人拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
参考答案:D
14、根据《招标投标法》,投标人可以在( )期间撤回标。