2014合同管理真题

建筑工程分包活动的特征。

首先，主体是特定的。

一般的，分发包人是直接从建设单位承接工程任务的建筑业企业，分承包人是从分发包人那里承接工程任务的专业承包企业或者劳务分包企业；两者在市场中的地位是平等的。

建设单位不是分包市场的主体。

建设行政主管部门或工商行政管理机关干部等部门也不是分包市场的主体，它们建筑市场管理的主体，它们与市场主体之间的关系是建筑市场管理活动的纵向的行政关系。

其次，客体是特定的。

分包交易的客体是承、发包双方的权利义务共同指向的对象，包括承、发包范围内的专业性建筑产品或建筑劳务。

交易客体必须是建筑工程中由法律、法规或规章规定允许分包的部分，或者从反面理解，交易客体不得是法律、法规或规章禁止分包的部分。

最后，主体之间的关系是横向的平等的财产关系，它根源于承发包双方之间的地位平等。

但不平等的情况现实存在，不过这也恰说明，我们需要发展分包市场并对其引导、管理和监督。

1)继续履行。

指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。

此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况，比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。

(2)采取补救措施。

指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件，在不需继续履行而只需采取适当补救措施时，即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。

比如交付的产品质量不符合约定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

(3)违约金。

指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时，违约方要支付给守约方一定数额的货币，以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。

承担违约责任后，是否还要继续履行或采取补救措施，可由合同各方协商确定。

但是，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

(4)赔偿金。

指合同各方在合同中约定的，一方因违约给对方造成实际损害的，按实际损害数额给予赔偿的责任承担方式。

2024年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题（共45题）1、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】 A2、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天【答案】 C3、（2014年真题）施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【答案】 B4、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】 D5、以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】 C6、(2019年真题)下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C7、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

建筑工程合同管理《建筑工程合同管理》2014年秋学期在线作业（三）一,单选题1. 在FIDIC合同条件中，合同工期是指（）。

A. 合同内注明工期B. 合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C. 发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D. 发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数?正确答案：B2. 给指定分包商的付款应从（）内开支。

A. 进度款B. 变更价款C. 预付款D. 暂列金额?正确答案：D3. （）可以作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。

A. 合同工期是否延长B. 承包商承诺的竣工时间C. 合同工期的时间界限D. 工期是否延误?正确答案：C4. FIDIC条款中，（）即国内所指的工程保修期。

A. 缺陷责任期B. 工程保管期C. 缺陷通知期D. 质量保修期?正确答案：D5. 争端裁决委员会的酬金由（）负担。

A. 承包商B. 业主与承包商C. 业主D. 指定分包商?正确答案：D6. 裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于（）天。

A. 80B. 100C. 120D. 140?正确答案：D7. 施工期的起始日是（）。

A. 合同内约定的开工日B. 合同签字日C. “开工令”中指的应开工日D. 双方协商确定?正确答案：A8. 下列说法错误的是（）。

A. 承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内开工B. 工程师应至少提前7天通知承包商开工日期C. 承包商收到开工通知后的28天内提交施工进度计划D. 承包商提交施工计划28天内，工程师未提出需修改计划的通知，即认为该计划已被工程师认可?正确答案：D9. 有关合同有效期的说法，错误的是（）。

A. 是判别合同是否具有法律效力的分界线B. 合同有效期的起始日是合同签字日C. 合同有效期结束意味着索赔权利终止D. 合同有效期结束表明施工义务终止?正确答案：B10. 业主选定指定分包商的基本原则是（）。

2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试)单选题多选题判断题简答题一、单选题（共30 道试题，共30 分。

）1. 建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。

A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财-----------------选择：C2. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。

承包商( )。

A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知D. 不予支付。

以分包人的名义向工程师提交索赔报告-----------------选择：C3. 如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。

A. 正常监理工作B. 附加监理工作C. 额外监理工作D. 新的委托监理合同工作-----------------选择：B4. 监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。

A. 委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金B. 暂停执行监理业务超过3个月C. 委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D. 委托人未能为监理人提供必需的工程资料-----------------选择：C5. 《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。

A. 撤回合同B. 撤销合同C. 解除合同D. 中止履行义务-----------------选择：D6. FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。

A. 承包商承担部分责任B. 业主可要求承包商承担全部责任C. 如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任D. 应由指定分包商承担全部责任。

2014年4月份考试作业工程建设合同管理第三次作业一、名词解释题1. 法人：参考答案：法人是与自然人相对称的，是具有民事权利能力和民事行为能力、依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

法人是我国重要的民事主体之一。

2. 工程建设“挂靠”的概念参考答案：所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为。

所谓挂靠,是指在工程建设活动中 ,承包人以赢利为目的,以某一承包单位的名义承揽建设工程任务的行为。

3. 效力待定合同参考答案：效力待定合同所谓效力待定合同，是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，因此其效力能否发生，尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。

4. 工程建设监理原则参考答案：1、公正性原则；2、及时迅速原则；3、协商一致原则；4、诚实信用原则。

二、简答题1.简述以挂靠的外在表现形式为标准的挂靠形式.参考答案：1、“联营”形式的挂靠；2、“分包”形式的挂靠；3、“内部承包”形式的挂靠。

2. 简述索赔费用的计算方法.参考答案：1、分项法：该方法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分析计算索赔值的一种方法。

这一方法是在明确责任的前提下，将需索赔的费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。

2、总费用法；总费用法又称总成本法，就是当发生多次索赔事件以后，重新计算出该工程的实际总费用，再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算出索赔余额，具体公式是：索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用3、修正总费用法：修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。

3. 简述合同担保的形式.参考答案：合同担保的方式有五种：保证、抵押、质押、定金、留置保证是债的担保方式的一种，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

合同管理测试卷一、单项选择题（每小题2 分，共 100分）1、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A、项目经理任命书B、合同协议书C、工程设备表D、建筑材料表2、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A、各专业设计人员的专业覆盖面B、设计人员数量和各级职称人员的比例C、设计负责人的资格和能力D、设计负责人的同类工程的设计经历3、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A、某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B、某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C、某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D、某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同4、勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明的内容不包括（）A、生产厂家B、设备名称C、型号规格D、制造年份5、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。

乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A、乙公司可以要求甲公司支付电视机货款B、要求该采购员支付电视机货款C、乙公司可以中止合同并要求甲公司退货D、甲公司应当支付电视机货款6、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A、3天前B、7天前C、10天前D、14天前7、施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。

A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权8、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。

?A、变更B、价款调整C、索赔D、暂估价9、《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容不包括（）A、招标条件B、项目概况C、开工时间D、投标人资格要求10、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业2014年9月份考试工程建设合同管理第二次作业一、单项选择题（本大题共40分，共 20 小题，每小题 2 分）1. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则（）.A. 该项索赔视为已经批准B. 该项索赔视为已被拒绝C. 该项索赔尚待批准D. 承包商应进一步提交索赔证据2. 支付工程款的前提是（）.A. 招标文件中写明的工程量B. 施工合同中约定的工程量C. 设计文件中标明的工程量D. 核实确认已完的工程量3. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（）.A. 不承担责任B. 负全部责任C. 承担连带责任D. 按合同规定退还一定数量监理费4. 发包的工作内容属于采用没有可遵循规范、标准和定额的新技术或新工艺工程项目施工,一般应采用（）.A. 总价合同B. 单价合同C. 成本加酬金合同D. 总包合同5. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（）授予.A. 建设主管部门B. 监理单位C. 业主D. 工程师6. 采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（）方式签订合同.A. 公开招标B. 询价、报价比较C. 直接订购D. 邀请招标7. 不管是甲方还是乙方供应的材料设备,（）.A. 须经双方验收后,由甲方妥善保管B. 必须经双方验收后,由乙方妥善保管C. 必须经甲方验收后,由甲方妥善保管D. 必须经乙方验收后,由乙方妥善保管8. 设计文件批准后,如果需要修改施工图,必须经过（）批准.A. 建设单位B. 设计任务书批准机关C. 初步设计批准机关D. 设计单位9. 施工企业的法人是指（）.A. 依法成立的建筑公司B. 公司总经理C. 合同签字人D. 公司股东大会10. 在勘察合同中,承包人义务有（）.A. 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应B. 支付定金C. 承担因勘察工作漏项而多支出的费用D. 支付勘察费11. 在选择工程施工分包人方面,监理人有( ).A. 选定权B. 认可权和否决权C. 建议权D. 直接指定权12. 施工合同约定,风力超过8级以上的停施工合同条件》,工程师审查承包商的索赔报告时,对因( )提出的索赔,不应计入利润损失补偿.A. 延误移交施工现场B. 设计图错误返工C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失13. 设计合同履行过程中,( )属于设计人的责任.A. 确定设计参数的取值B. 组织对设计成果的鉴定C. 办理设计成果的报批手续D. 为现场的设计人员提供必要的工作条件14. 《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在( )到达要约人.A. 要约到达受要约人之前B. 受要约人发出承诺通知之前C. 承诺通知到达要约人之前D. 受要约人发出承诺通知之后15. 依据《合同法》规定,当事人在合同中既约定定金,又约定违约金时,若一方违约,对方( )追究违约方的赔偿责任.A. 可选择违约金条款或定金条款B. 可以同时采用违约金和定金条款C. 应该采用违约金条款D. 必须采用定金条款16. 材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以( ).A. 提取全部材料,按实际交付数量付款B. 按合同订购的数量提货,拒付货款C. 拒绝提前提货,拒付货款D. 提取全部材料,按订购数量付款17. 施工招标资格预审的主要内容包括( ).A. 计划实施进度是否满足要求B. 企业拥有施工机具的多少C. 施工组织设计是否全面D. 拟投人满足施工要求的人员数量18. 按FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包商.A. 颁发工程移交证书B. 签发结清单C. 颁发解除缺陷责任证书D. 签发最终支付证书19. 《建设工程委托监理合同示范文本》是由3部分组成,不包括( ).A. 工程建设委托监理合同B. 建设工程委托监理合同标准条件C. 建设工程委托监理合同专用条件D. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件20. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ).A. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延B. 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期相应顺延C. 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延D. 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延二、多项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1. 业主与承包商签订的施工承包合同,条款内容必须符合（）等的有关规定.A. 中华人民共和国合同法B. 企业内部制定的规章C. 工矿产品购销合同条例D. 建设工程施工合同管理办法E. 当地政府有关部门颁布的法规2. 施工合同价款调整的条件有（）.A. 甲方代表确认的工程量增减B. 甲方代表确认的设计变更或者工程洽商C. 工程造价管理部门公布的价格调整D. 乙方原因引起的迟延履行合同E. 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时3. 设计合同发包方的义务包括（）.A. 为设计人员提供工作和生活条件B. 明确设计范围的深度C. 委托施工图设计,应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D. 按合同承担设计文件的保密责E. 施工单位进行技术交底4. 工程建设监理的性质包括（）.A. 强制性B. 科学性C. 出卖D. 公正性E. 服务性5. FIDIC土木工程施工合同条件规定,业主的权利有（）.A. 批准或否决承包商转让合同、转包工程权B. 指定分包商C. 直接向承包商发布口头、书面“变更工程指令”D. 视承包商的严重违约情节,采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施E. 要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险6. 工程项目投资、进度、质量三者之间的关系是（）.A. 相互促进B. 相互独立C. 相互对立D. 相互关联E. 相互制约7. 合同的法律特征为（）.A. 当事人之间,在商品生产流通中,为实现一定经济目的而为的法律行为B. 特定的主体（双方或多方）在平等基础上共同作出的法律行为C. 当事人各方意思表示一致,并能引起一定后果的法律行为D. 合法的法律行为E. 双方有偿的法律行为F. 法人之间的协议8. 当承包提出索赔后,应相应提供索赔的证据以证明索赔成立,这些证据包括（）.A. 工程照片B. 工程师发布的各种书面指令C. 施工许可证D. 招标文件E. 财务凭证9. 在招标程序中,中标通知书发出后,招投标双方应按照（）订立书面合同.A. 招标文件B. 双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改C. 投标文件D. 双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改E. 招标人要求投标人垫资的要求10. 委托方对勘察、设计合同管理的重要依据有（）.A. 建设项目勘察、设计阶段的监理委托合同B. 建设工程勘察、设计合同C. 批准的可行性研究报告及设计任务书D. 建设项目的设计文件E. 经批准的选址报告及规划部门批文11. 设计合同履行过程中,因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改,则应（）.A. 由业主报请原设计任务书的批准单位同意B. 由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C. 原合同继续有效D. 需变更原合同E. 原合同终止,双方重新签合同12. 属于非法分包工程的情况包括（）.A. 将承包的全部工程分包给其他单位实施B. 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C. 将工程的主要部分交给其他单位实施D. 接分包工程后进行再分包E. 将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施13. 依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( ).A. 因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担B. 承包人的人员伤亡损失,由发包人承担C. 发包人的人员伤亡损失,由承包人承担D. 工程所需清理、修复费用,由发包人承担E. 延误的工期相应顺延14. 合同法律关系由( )等要素构成.A. 主体B. 客体C. 行为D. 事件E. 内容15. 采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括( ).A. 以评标价最低的标书为最优B. 以投标报价最低的标书为最优C. 技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价D. 中标后按投标价格签订合同价E. 中标后按评标价格签订合同价16. 施工阶段,业主如果过分强调缩短建设工期,其结果（）.A. 建设投资可能增加B. 工程质量可能下降C. 投产后产品成本必然增加D. 业主可以得到提前投产的权益E. 投资效益可能降低17. 监理单位的义务包括( ).A. 选择承担工程项目建设的实施单位B. 与承包商签订施工合同C. 公正地维护有关各方的合法权益D. 不得泄露与本工程有关的保密资料。

2022年-2023年监理工程师之合同管理题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A2、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】 C3、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】 A4、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。

A.三B.四C.五D.六【答案】 C5、关于留置的说法，正确的是（）。

（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.留置权可以通过合同的约定产生B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人D.施工合同不可实施留置权【答案】 D6、采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观B.设计人员构成、业绩、从业经历C.项目解读、设计构思D.投标人信用情况和业绩【答案】 A7、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。

2014年秋季学期《建筑工程合同管理》在线考试(适用于2014年12月份考试) 单选题多选题判断题简答题一、单选题（共30 道试题，共30 分。

）1. 因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（）。

A. 不退定金B. 按设计费一半支付C. 按全部设计费支付D. 不支付设计费-----------------选择：B2. 施工合同的履约保函有效期自( )止。

A. 施工合同签订之日起，到施工合同终止时B. 提交履约保函之日起，到工程验收合格之日C. 履约保函约定生效日起，到约定的期满之日D. 提交履约保函之日起，到工程交付使用之日-----------------选择：C3. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。

A. 地基基础工程B. 屋面防水工程C. 设备安装工程D. 排水管道工程-----------------选择：B4. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。

A. 招标人B. 评标委员会C. 招标代理机构D. 建设行政主管部门-----------------选择：A5. 承包人采购的材料，在使用前应（）。

A. 按工程师的要求进行检验B. 由发包人负责检验C. 检验费由发包人承担D. 不合格可使用-----------------选择：A6. 驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。

A. 业主B. 监理工程师C. 承包商D. 分包商-----------------选择：B7. 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。

2014年监理工程师考试科目之:建设工程合同管理初试题单项选择题1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是()。

A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括()。

A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是()。

A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过3个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告B.投标人须知C.资格预审须知D.对投标人书面提出问题的回答函件E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。

A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在()签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

2014设备监理师《合同管理》最新考前预测冲刺试题模拟试卷及答案解析单项选择题(共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.根据《仲裁法》规定，仲裁庭不能形成多数意见时，( )。

A.由仲裁委员会作出裁决B.按照首席仲裁员的意见作出裁决C.应提交人民法院作出裁决D.应由仲裁庭重新表决2.根据《招标投标法》规定，开标的程序应该是( )。

A.审查投标人资格、检查投标文件密封情况、开启投标文件B.检查投标文件密封情况、开启投标文件、宣读投标信息C.开启投标文件、宣读投标信息、记录存档D.检查投标文件密封情况、开启投标文件、审查投标文件3.根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，订立书面合同。

A.10B.20C.30D.404.下列设备工程监理服务合同用语的含义，不正确的是( )。

A.“项目”是指协议书所约定的实施监理的工程项目B.“附加服务”是指非因监理人原因致使本项目终止，其善后工作C.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的监理工作D.“监理人”是指合同书所指的接受委托提供监理服务的一方5.下列关于设备监理服务合同委托人义务的表述，不正确的是( )。

A.按监理合同约定支付监理报酬B.不得使用监理人编制的监理文件C.按约定免费按时向监理人提供所需的设备、设施和材料等服务条件D.更换代表人应按合同规定提前通知监理人6.设备工程监理服务合同中的委托人，应在约定的期限内。

对由监理人提交需委托人决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理人。

超过约定时间，监理人未收到委托人的书面形式决定，( )。

A则视为委托人对其提出事宜已经拒绝B.应向委托人发出催告，要求委托人再次确认C：可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须作出确认D.监理人应与委托人协商，就该事宜作出约定7.由于监理人过失违反约定的保密义务，给委托人造成了损失，委托人为此向监理人索赔，监理人赔偿的累计数额不应超过( )。

第六章建设工程施工合同管理一、单项选择题（每题1分。

每题只有1个选项最符合题意）【习题】根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

（2014年真题）A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准『正确答案』B『答案解析』本题考查的是合同文件。

合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

参见教材P78。

【习题】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

（2014年真题）A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构『正确答案』C『答案解析』本题考查的是明确保险责任。

如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

参见教材P81。

【习题】根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

（2014年真题）A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人『正确答案』C『答案解析』本题考查的是发包人的义务。

施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。

参见教材P82。

【习题】由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需要更换，则该事件的处理方式应为（）。

（2014年真题）A.发包人拆除不合格设备B.发包人负责更换C.发包人重新安装D.合同工期不予顺延『正确答案』B『答案解析』本题考查的是施工质量管理。

由发包人采购承包人安装的设备，因设备质量问题需要更换的，发包人负责更换。

第一节工程施工招标方式和程序【习题】以下（）属于招标文件的内容。

A.投标人须知B.评标办法C.投标文件格式D.已标价工程量清单E.对投标文件的澄清『正确答案』ABC『答案解析』本题考查招标文件的内容。

选项DE属于投标文件的内容。

参见教材P40。

【习题】下列文件中，属于招标文件组成内容的有（）。

（2016年真题）A.投标人针对招标文件提出的质疑B.投标人对投标文件的书面澄清与说明C.对投标人质疑的书面解答D.招标人发布的资格预审公告E.招标人对招标文件的修改『正确答案』CE『答案解析』本题考查招标文件的组成。

对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分。

选项B属于投标文件的内容。

参见教材P40～41。

【习题】根据规定，行业标准施工招标文件和试点项目的招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。

A.投标人须知正文B.评标办法正文C.通用合同条款D.技术标准和要求E.投标文件格式『正确答案』AB『答案解析』本题考查的是标准施工招标文件概述。

参见教材P39。

【习题】根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构『正确答案』A『答案解析』本题考查招标代理机构。

招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金，有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。

参见教材P40。

【习题】应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会B.评标委员会C.招标人D.招标代理机构『正确答案』C『答案解析』本题考查资格审查。

招标人还应向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

参见教材P42。

【习题】某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标『正确答案』B『答案解析』本题考查的是招标准备阶段的工作。

一、单项选择题1. 关于关键工作和关键线路的说法正确的选项是〔〕。

A. 关键线路上的工作全部是关键工作B. 关键工作不能再非关键线路上C. 关键线路上部允许出现虚工作D. 关键线路上的工作总时差均为零2. 在FIDIC系列合同工作中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用〔〕。

A. 固定单价B. 变动单价C. 固定总价D. 变动总价3. 某双代号网络图如以下图所示，存在的错误是〔〕。

A. 工作代号相同B. 出现无箭头连线C. 出现无箭头节点箭头D. 出现多个起点节点4. 项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是〔〕。

A. 工程支付款B. 工程结算C. 工程预算D. 项目估算5. 建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为〔〕。

A. 1个月B. 6个月C. 1年D. 3年6. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本〔试行〕》〔GF—2011—0216〕，发包人的义务是〔〕。

A. 组织施工验收B. 提交临时占地资料C. 提供设计审查所需的资料D. 负责办理项目备案手续7. 工程施工质量事故的处理方法包括①事故调查②事故原因分析③事故处理④事故处理的鉴定验收⑤制定事故处理方案；正确的程序是〔〕A. ①→②→⑤→③→④B. ①→②→③→④→⑤C. ②→①→③→④→⑤D. ①→②→⑤→④→③8. 在施工合同实施中，项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员，该活动属于〔〕的内容。

A. 合同分析B. 合同跟踪C. 合同交底D. 合同实施控制9. 建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取〔〕的处理方法。

A. 减量化处置B. 燃烧C. 稳定固化D. 消纳分解10. 建设工程项目总承包方项目管理工作涉及〔〕的全过程。

A. 决策阶段B. 实施阶段C. 试用阶段D. 全寿命周期11. 根据《建设工程监理标准》〔GBT50319-2013〕，工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经〔〕批准。

2014电大《建筑工程招投标与合同管理》形成性考核册答案《建筑工程招投标与合同管理》作业1说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。

一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.业主____ 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

2.承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。

4.建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。

5.建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。

它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。

请在每小题的空格中填上正确答案。

错填、不填均无分）1. 建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。

2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。

3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。

4. 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是__从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。

项目采购与合同管理模拟题二一、单项选择题(1~60题,每题1分,共60分。

每小题只有一个最恰当的答案,请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑1.合同的主体是____。

DA 法人B 法人和其他组织C 自然人D 自然人、法人和其他组织2.施工招标的广告属于____。

DA 要约B 有效承诺C 无效承诺D 要约邀请3.当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应当承担____。

CA 风险损害赔偿B 双倍返还定金C 缔约过失责任D 违约赔偿责任4.某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权____。

AA参加开标会议B作为评标委员会的成员C决定中标人D参加定标投票5.下列关于评标报告的说法中,错误的是____。

BA评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告B评标委员会完成评标后,应当向投标人提出书面评标报告C评标报告由评标委员会全体成员签字D评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论6.在不违反我国《招标投标法》有关规定的条件下,评标委员会的总成员数是9人,则该评标委员会中技术、经济等方面的专家应不少于____。

DA 3人B 4人C 5人D 6人7.根据我国《招标投标法》的有关规定,下列选项中不符合开标程序的是___ _。

CA开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C开标由招标人主持,邀请部分投标人参加D开标时都应当当众予以拆封、宣读8.开标地点应当为____。

CA 招投标双方确认的地点B 建设行政主管部门指定的场所C 招标文件中预先确定的地点D 投标人共同认可的地点9.下列关于中标通知书的表述,正确的是____。

CA中标通知书对招标人具有法律效力,而对中标人无法律效力B招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件,双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起30日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告10.中标通知书____具有法律效力。

2022年-2023年监理工程师之合同管理通关提分题库(考点梳理)单选题（共30题）1、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】 A2、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。

如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例B.监理人C.发包人D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】 C3、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同【答案】 A4、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。

A.一次完成B.有序的多次移交C.既可一次完成，也可分次移交D.两次完成【答案】 C5、对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】 B6、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】 A7、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解、原则是()A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】 A8、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

2014年交通部公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟题二一、单选题（10题/10分）1、要约是指：A．希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示C．希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告2、根据《合同法》的规定，要约在时生效：A．受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人C．受要约人作出承诺 D.要约人发出要约3、投标是：A．要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约4、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B.30 C.15 D.605、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：A．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款B．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款C．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款D．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款6、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：A．总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同7、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前天以书面形式通知发包人。

A．7 B.10 C.14 D.158、工程开工前，应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。

A．承包人 B.发包人C.承包人与发包人分别D.向承包人与发包人均不9、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以A．向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁C.向法院申请强制执行D.向法院提请诉讼10、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经审批。

A．原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位二、多项选择题：（40题/40分）1、合同法律关系的客体包括：A、禁止流通物；B、完成一定的工作；C、建筑物；D、智力成果；E、货币。

2、无权的代理行为包括：A、代理人接受委托与自己签订经济合同；B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同；C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同；D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同；E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。

2024年监理工程师之合同管理题库及精品答案单选题（共40题）1、关于建设工程施工合同中，物价浮动合同价格调整的说法，正确的是（）。

A.适用于工期在24 个月以内一般没有调价条款，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款B.工期24 个月以上的施工合同，应设置调价条款C.工程量清单中总价支付同样适用于调价公式D.价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源，应以基准日的价格为准【答案】 D2、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。

A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】 C3、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（）。

A.适用于设计施工一体化总承包招标B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用C.招标程序与施工招标不同D.项目经理必须具备工程设计类执业资格【答案】 A4、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构【答案】 A5、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】 B6、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】 B7、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。