标准建设工程合同标准模板下载 格式

2024年建设工程承包合同参考模板合同甲方：_____（以下称“甲方”）合同乙方：_____（以下称“乙方”）经双方充分协商，就_____建设工程项目事宜，特订立本合同，共同遵守。

1. 工程名称：_____2. 工程位置：_____3. 工程规模：总面积计____平方米，包括土建、水暖及电器工程。

4. 承包范围：_____5. 建筑安装工程总费用：人民币____元整。

6. 工程款项与费用结算方式及付款程序：_____7. 开工日期：____年____月____日8. 竣工日期：____年____月____日9. 工程质量标准：以施工图及说明、国家规定的施工验收规范和质量检验标准为依据。

10. 甲方主要责任：_____11. 乙方主要责任：_____12. 违约责任：（1）甲方延迟支付工程款，每逾期一天，按应付金额的____‰支付违约金。

（2）乙方未按期竣工，每逾期一天，按未完成工程造价的____‰支付违约金。

（3）甲方未按约定提供材料、设备、场地、技术资料，乙方有权要求顺延工期并索赔损失。

（4）工程保修期一年，采暖工程保修一个采暖期。

保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。

甲方或设计原因造成的，由甲方自行承担。

（5）因乙方原因导致工程质量问题，造成人身和财产损害的，乙方应承担赔偿责任。

13. 本合同附件：共____份。

14. 合同生效与终止：自双方签字盖章之日起生效。

工程竣工、交工验收及款项结清时终止，保修条款除外。

15. 本合同正本两份，双方各执一份。

副本15份，乙方持有7份，甲方持有7份，另1份送交建设银行。

甲方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____签订日期：____年____月____日签订地点：_____乙方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____签订日期：____年____月____日签订地点：_____2024年建设工程承包合同参考模板（二）2. 索赔事件发生后的20天内，乙方需向甲方提交索赔通知。

GF—2015—0210建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期： 2015年月日住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

标准建设工程施工合同示范文本一、合同甲方与乙方双方就本工程的建设工作，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，经友好协商一致，达成以下合同：第一条工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模和内容：4. 工程工期：第二条合同价款1. 工程总价款：2. 付款方式：3. 分期支付计划：第三条工程质量1. 项目质量要求：2. 建设标准或规范：3. 工程验收标准：4. 质量保证期：第四条工程进度1. 开工日期：2. 工程竣工日期：3. 工期延长的条款与规定：第五条材料与设备1. 材料与设备标准：2. 材料与设备变更的程序与规定：3. 材料与设备的供应与发票：第六条施工组织与管理1. 项目经理：2. 施工组织设计：3. 安全生产措施：4. 合同变更与索赔措施：第七条总承包合同责任1. 甲方责任：2. 乙方责任：3. 保证人责任：第八条纠纷解决1. 合同纠纷解决方式：2. 争议裁决的方式与机构：3. 法律适用：第九条保密条款1. 客户资料保密：2. 利益关联人员保密：3. 许可与授权：第十条违约责任1. 违约责任的约定：2. 违约金与索赔：第十一条合同生效与变更1. 合同生效：2. 合同变更的条件和程序：第十二条合同解除1. 合同解除的条件：2. 解除赔偿的约定：第十三条其他事项1. 声明事项：2. 未提及事项的约定：二、本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

双方当事人对本合同的每一条款均已充分阅读、理解并认可，自愿遵守。

本合同自双方盖章或签字之日起生效。

甲方（盖章/签字）：乙方（盖章/签字）：日期：日期：。

建设工程设计合同建设工程设计合同1合同编号：77838合同编号：__________(由承接方编填)委托方：____________________________________承接方：____________________________________签订日期：__________________________________项目名称：__________________________________项目建设地点：______________________________委托方(甲方)：____________________________承接方(乙方)：____________________________甲方委托乙方承担____________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准工程特征及附注说明：_______________________________________________ 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方交付的设计文件第五条甲方应支付合同项目的设计费为__________元(取费计算标准详见表)。

设计费的支付方法为5.1本合同生效后_______内，甲方支付设计费总额的20%，计__________元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);5.2乙方提交__________设计文件后__________天内，甲方支付设计费总额的__________%，计__________元。

5.3乙方提交全部设计文件后__________天内，甲方付清其余的设计费，计__________元。

建设工程合同模板标准甲方：（全称及地址）乙方：（全称及地址）鉴于甲方有在（建设工程所在地）（具体地址）进行（工程项目名称）的需求，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经友好协商，达成以下建设工程合同关于（工程项目名称）的内容：一、工程概况（工程项目名称）的规模和内容，包括但不限于：1. （详细工程项目描述）二、工程期限（工程项目名称）的工期为（具体天数或日期），从合同签署之日起计算。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款：工程总价款为（具体金额，大写：人民币（￥））；2. 支付方式：工程价款的支付方式如下：（详细支付方式描述）四、质量要求1. 甲方要求乙方按照相关标准和规范进行施工，并确保工程质量符合国家相关要求；2. 乙方应按照合同约定，为（工程项目名称）提供相应的质量保证和维修服务。

五、工程变更和索赔1. 双方同意，在工程施工过程中，如有必要进行工程变更，应经协商一致并签订变更合同；2. 如因双方原因导致工程进展延误或额外费用产生，由责任方负责承担相应的索赔责任。

六、违约责任1. 如因一方违约，给对方造成经济损失的，违约方应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力等原因导致不能履行本合同的，双方互不承担违约责任。

七、保密条款1. 甲方和乙方应对本合同中涉及商业秘密和机密信息予以保密；2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的内容。

八、争议解决本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。

如发生任何争议，在友好协商无法解决的情况下，双方均同意将争议提交（争议解决机构或法院名称）进行解决。

九、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；2. 本合同一式（具体份数）份，甲乙双方各执（具体份数）份，具有同等法律效力。

十、合同生效和变更1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效；2. 本合同的修改、补充应经双方协商一致，并以书面形式作为补充协议。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：（年月日）签字：（甲方代表签字）签字：（乙方代表签字）。

建设工程承包合同模板建设方：（以下简称甲方）施工方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设市场管理条例》，结合本地实际情况和本工程结构特点，经甲乙双方协商，本着公平、公正、合理、自愿的原则，双方签订工程建设合同如下：一、工程地点：山阳县西关村。

二、工程名称：住宅楼三、承包方式：包工包料。

四、承包范围及内容：图纸设计内的土建、水电工程。

主要工程项目内容及要求：1、基础工程：基础灌柱桩工程、砂石回填、基础梁等。

2、主体结构工程：按图纸设计要求精心施工，所用材料必须（钢筋、水泥、砖等）合格。

3、装饰工程：①内外墙水泥压光，地面为原砼毛面，东西外墙为水泥压光，南北为涂料，颜色待定。

②门窗：内门不做，只留门洞，进户门为防盗门（防盗门价款必须在800—1000元/每副），窗为普通铝合金窗。

③楼梯间：楼梯地面及踏步为水泥压光，楼梯间墙面做仿瓷涂料，楼梯栏杆为不锈钢栏杆。

④屋面炉渣找坡压光，做SBS卷材防水，管为PVC管。

⑤电照工程：线管预埋和穿线，线管材料由乙方负责，电线由甲方出资购买。

⑥给排水工程：楼内图纸设计的给排水主管道（卫生器具除外）。

五、承包价格及价款本工程为七层砖混结构，建筑面积大约1000m，建筑面积计算以建筑物水平投影为准，阳台按水平投影面积的2/3计算，工程每平方造价700元（灌柱桩开挖4m以内由乙方负责，4m以下甲方按实际结算补工程费用）。

建筑面积如有增减，按实结算。

六、工程质量标准要求按图纸设计要求和规范要求施工，工程质量达到合格。

七、工期：工程从开工竣工之日，有效工期180天。

____年____月____日开工，____年____月____日竣工，因停电、雨天等不可抗拒的自然灾害天气工期顺延。

八、付款办法：工程开工后____日内付乙方工程贰拾方万元，主体三层封顶后付乙方工程贰拾万元，主体结构工程竣工后付乙方工程款壹拾伍万元，其余工程款待工程竣工后，双方结算后一次性付清。

建设工程施工合同建设工程施工合同ＧＦ－９１－０２０１一、词语涵义及合同文件建设工程施工合同条件第１条词语涵义。

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。

其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。

３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。

５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

１０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。

１１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

１２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

１３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

１４．工期：协议条款约定的合同工期。

１５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

１６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

１８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

１９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

标准建设工程施工合同模板双方当事人：甲方：（详细填写甲方相关信息，包括名称、地址、联系人等）乙方：（详细填写乙方相关信息，包括名称、地址、联系人等）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着互利共赢的原则，在平等自愿的基础上，达成以下协议，共同遵守并履行。

一、工程概况甲方委托乙方进行如下建设工程（以下简称“本工程”）的施工：工程名称：（填写工程名称）工程地点：（填写工程地点）工程规模与概况：（详细描述工程的规模和概况）二、合同价款1. 本工程的总价款为人民币（大写）（￥小写）。

2. 支付方式：甲方按以下方式支付价款给乙方（详细描述支付方式、进度及款项比例）。

3. 甲方支付价款的方式为（详细描述甲方支付价款的方式和时间要求）。

三、施工期限1. 本工程的施工期限为（具体填写施工期限）。

2. 对于因不可抗力因素或乙方原因导致的施工延期，乙方应及时书面向甲方报告，并在延期发生后的合理时间内补充完工，延长合同期限，并承担由此产生的相关费用（如人工、设备租赁费用等）。

四、质量标准和验收1. 乙方承诺按照国家相关规定和标准进行施工，并确保工程的质量符合施工图纸、工程设计文件以及甲方提出的技术要求和质量标准。

2. 乙方完成工程后，甲方有权进行验收。

验收合格后，甲方应及时支付尾款，并出具验收证书。

3. 如在验收过程中发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改或者承担相应的违约责任。

五、保证和保险1. 乙方承诺提供本工程施工过程的保证金，保证金金额为合同总价款的10%，作为保证乙方按时完成工程，保证工程质量达标的保障。

2. 在工程施工过程中，乙方应购买相应的工程施工责任险，保障工程施工期间可能发生的人员伤亡、财产损失等风险。

六、违约责任1. 如甲方未按合同约定的时间和方式支付价款，则应按合同价款的万分之五向乙方支付逾期付款的违约金。

2. 如乙方未按时完成工程、工程质量不符合要求或未履行其他合同义务，则应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

标准建设工程合同模板6篇第1篇示例：标准建设工程合同模板一、签约方甲方（青岛XX建筑有限公司）：统一社会信用代码XXXXXXXXX，地址：青岛市XX区XX路XX号XX大厦XX楼XX室乙方（XX设计院）：统一社会信用代码XXXXXXXXX，地址：XX 市XX区XX路XX号XX大厦XX楼XX室二、合同标的、工程范围及工程内容1、合同标的：本合同签订的标的为XX项目的建设工程。

2、工程范围：本工程范围包括XX设计、XX施工、XX监理等相关工程内容，详细内容以附件1工程清单为准。

3、工程内容：本工程内容包括但不限于施工技术与质量、工程进度、安全保障、合同金额及支付方式等具体要求。

三、工程时间1、本合同签订后，工程施工期为XX年XX月XX日至XX年XX 月XX日，共计XX个工作日。

2、具体工期以双方商定的进度计划为准，各阶段进度须及时报告给甲方。

四、工程质量及验收标准1、工程质量：乙方承诺所提供的设计及施工服务符合国家相关法律法规及规范标准，保证工程质量和安全。

2、验收标准：工程竣工后，甲方有权对工程进行监督、检验和验收。

若出现质量问题，则乙方需承担相应责任，并按约定进行返工。

五、合同金额及支付方式1、合同金额：合同金额为人民币XXX万元。

具体分配见附件2付款计划。

2、支付方式：按工程进度节点分批付款，具体支付比例和时间详见附件2付款计划。

六、违约责任1、若乙方未按时履行义务或违约，甲方有权采取相应措施，并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2、若甲方未按时支付款项或违约，乙方有权提出终止合同的要求，并要求甲方承担相应的赔偿责任。

七、其他约定1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

2、未尽事宜双方可另行协商确定。

3、本合同用中文文本书写，未尽事宜应依照中华人民共和国相关法律法规处理。

4、合同一式两份，甲乙双方各留一份有效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为《标准建设工程合同模板》，经双方协商一致并签字盖章后生效。

工程承包简单合同模板下载签订合同是保障双方权益、促进交易或合作顺利进行的重要手段。

要怎么写工程承包简单合同模板下载呢？下面给大家分享一些工程承包简单合同模板下载，供大家参考。

工程承包简单合同模板下载篇1合同编号：________工程名称：__________工程编号：__________工程类别：__________发包方(简称甲方)_________承包方(简称乙方)_________签订时间：______________签订地点：______________根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目一、工程名称：____________二、工程地点：____________三、资金来源：____________四、承包范围、工程内容：________承包范围：___________工程内容(详见附表1-1、1-2)_________其它：______________五、合同价款合同总价款：__________万元。

合同价款的计价依据(1)____年以________文颁发的预算定额(统一基价);(2)____年以________文颁发的费用标准;(3)____年以________文批复的人工费单价;(4)____年以________地区预算价格;(5)其它：_____________第二条双方责任一、甲方责任办理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物资料。

办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。

年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地;满足施工用水、用电量的需要。

负责场外运输道路的维修，安排好现场排水沟流向。

(“四通一平”工作如甲方无力承担时，可委托乙方承担。