工程保修承诺书模板.doc

道路工程保修承诺书尊敬的客户：感谢您选择我司承办道路工程项目，并对我们的信任和支持表示衷心的感谢！为了有效履行我们作为承包商的责任，确保道路工程的质量和安全，我们郑重承诺并保证按照以下条款提供道路工程的保修服务：一、保修范围：1.1 保修期限：本保修承诺书有效期从工程竣工之日起，为期__年/月。

1.2 保修对象：本承诺书所涵盖的道路工程项目及其硬质铺设结构、排水系统、道路设施等。

1.3 保修内容：本承诺书所涵盖的道路工程项目在保修期内，对于因施工质量、工程设计、材料质量等问题引起的以下质量问题，包括但不限于：(1) 路面塌陷、破损、开裂、起拱等质量问题；(2) 排水系统堵塞、渗漏等质量问题；(3) 道路设施损坏、故障等质量问题；(4) 其他与工程设计、施工、材料有关的质量问题。

二、保修责任：2.1 保修期内，若客户发现上述工程质量问题，请立即书面通知我司，并提供详细的问题描述及照片等证明材料。

2.2 我司收到客户的通知后，将在__小时内派遣技术人员前往现场进行检查和评估。

2.3 若确认存在工程质量问题，我司将立即组织修复工作，并承担所有维修费用和相关费用。

2.4 修复工作完成后，我司将进行质量验收，确保问题得到解决并符合相关规范要求。

三、保修期限延长：3.1 若在保修期限内修复的问题再次发生同类质量问题，我司将对此次修复工作提供延长保修期限的承诺。

具体延长期限根据实际情况而定。

四、保修条件和限制：4.1 除非经我司书面同意，否则以下情况不属于本保修承诺书的范围：(1) 意外事故、地震、战争等不可抗力因素导致的损坏；(2) 用户的人为破坏、错误使用、保养不当等原因导致的损坏；(3) 客户未按照我司提供的维护和保养要求进行保养所导致的损坏；(4) 其他与我司施工和设计无关的原因导致的损坏。

4.2 保修期间，客户应按照我司提供的维护和保养要求进行必要的保养工作，自行负责因保养不当导致的问题和损坏。

五、其他约定：5.1 本保修承诺书仅限于我司正式签约的道路工程项目，不适用于针对我司承包的其他工程。

尊敬的业主：
感谢您选择我们公司在您的项目中负责工程建设，我们在工程质量方面一直秉承着严格控制质量的原则，以确保我们提供的工程质量能够满足您的要求。

我们公司承诺，我们提供的工程质量保修书是真实和完整的。

在您的项目中，我们将尽力确保满足所有合同要求，超出您对工程质量的期望，并根据以下协议提供保修：
1.保修期：我们公司提供的工程质量保修期为三年。

从竣工时间起至三年后有效。

2.保修内容：我们公司保修在竣工验收之后出现的防水、墙体开裂、地面变形等不符合设计或者相关标准以及建设质量和安全要求的质量问题。

若业主在签订竣工验收书或保修书时发现本工程质量的缺陷，则公司不承担保修责任。

3.保修方式：对于出现的维修，我们将在接到业主的保修通知后，在48小时内派专业技术人员进行现场检查和评估。

评估后我们将提供修理计划和费用预算，并与业主商量确认后进行修理。

若属于保修范围内，我们将免费提供材料和人工。

4.保修退休：如果我们按承诺的期限内未能满足并修复缺陷，业主有权要求我们返还工程保修金，但不得超过项目总价的5%，如业主未及时提出保修要求，视为业主已放弃保修责任和权利。

我们公司的目标是通过建设质量保证来确保业主的需求得到满足，同时建立长期的客户关系。

我们将严格遵守以上协议及相应的质量标准，为您提供最优质的服务，也希望您能放心地委托我们完成您的项目。

谢谢！。

保修承诺书的格式模板尊敬的客户：兹有我司（以下简称“卖方”）向贵方（以下简称“买方”）提供的产品/服务，为确保买方利益，特此提供以下保修承诺：一、保修期限本产品/服务自交付之日起，享有____年/月的保修期。

保修期内，如产品/服务出现非人为因素导致的质量问题，卖方将提供免费维修或更换服务。

二、保修范围1. 保修期内，因产品/服务本身质量问题导致的故障或损坏，卖方负责免费维修或更换。

2. 保修期内，因操作不当或人为因素造成的损坏，不在保修范围内，但卖方可提供有偿维修服务。

三、保修流程1. 买方在发现产品/服务存在问题时，应第一时间通知卖方。

2. 卖方在接到通知后，将在____个工作日内响应，并根据情况提供远程指导或上门服务。

3. 卖方将根据产品/服务的具体情况，提供相应的维修或更换方案。

四、保修条件1. 买方需妥善保管产品/服务及所有附件，并按照卖方提供的使用说明进行操作。

2. 买方不得擅自拆解、改装产品/服务，否则将视为放弃保修权利。

五、其他事项1. 本保修承诺书不替代产品/服务的任何其他合同条款。

2. 如遇不可抗力因素导致无法履行保修义务，卖方不承担责任。

六、法律适用与争议解决本保修承诺书的解释、适用及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

双方因本承诺书产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交卖方所在地人民法院诉讼解决。

卖方（盖章）：地址：联系电话：授权代表（签字）：日期：买方（盖章）：地址：联系电话：授权代表（签字）：日期：本保修承诺书一式两份，卖方和买方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）[注：本模板仅供参考，具体内容应根据实际情况调整。

]。

施工保障承诺书模板尊敬的客户：本承诺书由 [施工单位名称] 向 [客户名称] 郑重承诺，我们将严格履行以下施工保障条款：一、工程质量保证1. 我们保证按照国家及地方相关施工标准和规范，以及贵方提供的施工图纸和要求，进行施工作业。

2. 所有施工材料均符合国家标准和环保要求，确保工程质量。

二、工程进度保证1. 我们将制定详细的施工进度计划，并确保按计划完成各阶段施工任务。

2. 如遇不可抗力因素导致工程进度延误，我们将及时通知贵方，并提出合理的解决方案。

三、安全生产承诺1. 我们承诺严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。

2. 所有施工人员均接受专业安全培训，并配备必要的安全防护设备。

四、环境保护承诺1. 在施工过程中，我们将采取有效措施减少对环境的影响，如防尘、降噪等。

2. 施工废弃物将按照环保要求进行分类、收集和处理。

五、售后服务承诺1. 工程竣工后，我们将提供至少 [具体年限] 年的免费维修服务。

2. 在保修期内，对于非人为因素造成的工程质量问题，我们将负责免费修复。

六、诚信经营承诺1. 我们承诺在施工过程中，不进行任何形式的欺诈和不正当竞争行为。

2. 我们将诚实守信，与贵方建立长期稳定的合作关系。

本承诺书自签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格后 [具体时间]。

如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时与我们联系。

施工单位（盖章）：[施工单位名称]法定代表人或授权代表签字：日期：[签订日期]客户（盖章）：[客户名称]法定代表人或授权代表签字：日期：[签订日期]请注意，本模板仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整和完善。

工程质量保修承诺合同范本甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“本工程”）的施工达成合作，为确保本工程的质量满足国家及行业标准，特订立本工程质量保修承诺合同（以下简称“本合同”），以便双方共同遵守。

一、工程质量标准乙方保证本工程的施工质量符合国家及行业相关标准，满足设计要求和甲方的特殊需求。

本工程竣工后，应通过甲方或第三方的质量验收。

二、保修范围与期限1. 本工程的保修范围包括但不限于主体结构、屋面防水、外墙装饰、室内装修、给排水电安装等。

2. 保修期限自本工程竣工验收合格之日起计算，为期________年/月，具体保修期限按照国家相关规定执行。

三、保修责任1. 在保修期限内，如发现本工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后的________小时内响应，并在合理时间内派遣专业技术人员进行无偿修复。

2. 若因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

四、保修服务乙方应提供完善的售后服务，包括技术咨询、维修指导等，确保甲方在使用过程中的问题能够得到及时解决。

五、违约责任若乙方未按合同约定履行保修责任，甲方有权要求乙方支付违约金，并可依法追究乙方的法律责任。

六、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：________乙方（签字）：________日期：________以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据具体情况进行调整。

建议在签订任何法律文件前，咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。

简单工程保修承诺书我们公司作为一家专业的建筑工程承包商，我们理解客户对工程质量的期望和需求。

我们为客户提供高质量的建筑工程服务，同时为客户提供强有力的工程保修承诺，以确保客户获得最大程度的保障和利益。

保修内容我们承诺提供以下保修服务：•我们承诺在工程竣工后提供免费的保修服务，为期一年；•我们承诺在保修期内，如果客户发现工程存在设计、施工或材料方面的问题，我们将提供免费的维修和更换；•我们承诺在接到客户保修请求后，将在第一时间赶到现场，并在保修期内始终与客户保持联系。

保修条款我们的保修条款如下：1.保修服务仅适用于建筑工程的设计、施工或材料方面的问题，不包括自然灾害或由于客户人为原因造成的损坏；2.保修期仅适用于正常使用情况下发生的问题，不包括非正常使用或使用过程中的意外损坏。

3.如需保修服务，客户必须提供有效的购买发票和施工合同，并接受我们的检查和维修决策；4.保修服务仅适用于由我们公司完成的工程。

延期保修除非客户明确表示不需要延期保修服务，否则我们可以考虑为客户提供扩展的保修服务。

在此情况下，我们将与客户就具体的保修计划进行协商，并根据工程的特性和客户需求确定延期保修的条款和服务内容。

免责声明我们将竭力提供高质量的建筑工程服务和完善的保修服务，但我们不对以下情况造成的损坏承担任何责任：1.自然灾害、地震、洪水、火灾等不可抗力造成的损坏；2.由于客户人为原因而导致的工程损坏，如违规使用、过度使用、错误操作等；3.由其他原因造成的工程损坏，包括但不限于设备故障、第三方施工问题、客户的自行施工等。

结语我们致力于为客户提供高质量的建筑工程服务，通过强有力的保修承诺为客户保驾护航。

我们相信，只有提供高质量的工程和优质的服务，才能赢得客户的信赖和支持。

如果您需要进一步了解我们的工程保修承诺或其他服务，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

工程质量保修承诺书模板集合6篇工程质量保修承诺书篇1甲方(建设单位)：————————乙方(施工单位)：————————甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。

项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露;3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮;5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路;10、施工产生的其他质量缺陷。

二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程为2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ;5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。

关于工程质量保修承诺书根据合同法规定，工程质量保修承诺书是建筑施工单位向业主提供的一种保修承诺文件，约定了工程质量保修的内容、期限等条款。

双方签署后，便构成了法律上的约束关系，确保了施工单位对工程质量的负责。

一、保修期限工程质量保修承诺书中必须明确规定了工程的保修期限。

一般情况下，保修期限为工程竣工验收合格之日起一定的时间内，常见的期限为一年。

在此期限内，如出现由施工单位原因引起的质量问题，施工单位应当按约定进行维修或更换。

二、保修内容工程质量保修承诺书中应当明确约定了保修的具体内容。

一般保修内容包括工程建筑结构、材料质量、设备设施等方面。

保修承诺书中还需规定了哪些问题是施工单位应负责维修或更换的，为双方在保修期限内的权利义务提供了明确的指导。

三、保修标准工程质量保修承诺书中应当规定了具体的保修标准。

施工单位在签署保修承诺书之前应对工程质量进行了严格把关，确保符合相关的国家标准和要求。

而在保修期限内，若出现违反标准或不符合规定的问题，施工单位则有责任对其进行维修或更换。

四、免责条款工程质量保修承诺书中还应包括了一些免责条款。

例如，若因不可抗力造成的工程瑕疵，施工单位不承担保修责任。

同时，如果业主私自对工程进行改动或损坏，则也不属于施工单位的保修范围之内。

五、争议解决在工程质量保修承诺书中，也应规定了双方在出现纠纷时的解决方式。

一般情况下，双方可以协商解决，如不能协商一致则需通过仲裁或法律途径解决。

保修承诺书通过约定明确了双方在合同履行中的责任与义务，为双方提供了法律保障。

六、结束语工程质量保修承诺书是建筑施工单位与业主之间具有法律约束力的文件，对于保障工程质量、维护双方合法权益具有重要作用。

双方签署保修承诺书，有利于规范建筑行业，提高工程质量，降低后续纠纷风险。

希望双方能够遵守合同约定，共同维护工程质量，促进合作共赢。

以上为工程质量保修承诺书的相关内容，谢谢阅读。

工程施工保修承诺一、项目简介本项目是位于XX市的一处商业综合体建设，总占地面积10000平方米，总建筑面积约20000平方米，包括商业楼、写字楼和停车场等多个功能区域。

项目施工包括土建、钢构、给排水、空调、电气等多个专业工程，预计施工周期为18个月。

二、施工保修承诺1. 我司郑重承诺，本项目的施工工程将严格按照国家相关法规标准进行施工，并严格遵守国际施工行业的规范要求，确保工程质量达到或超过国家规定的标准。

2. 我司将严格按照项目施工合同约定的工程质量、工程进度和工程造价，完成本项目的所有工程建设任务。

3. 我司将加强对施工队伍的管理，确保施工人员具备相应的资质和技能，保证施工过程的安全和高效。

4. 我司将建立健全并执行完善的施工安全管理制度，确保施工现场的安全生产和施工环境的整洁卫生。

5. 我司将加强对施工材料和设备的采购管理，确保使用的材料和设备符合国家相关标准，确保施工质量。

6. 我司将建立并执行完善的施工质量检测体系，对施工过程中的每个环节进行严格检测和把关，确保施工质量。

如有发现施工质量不符合要求的情况，我司将及时纠正并进行整改。

7. 我司将建立并执行完善的施工工期计划和监控体系，确保项目按时完成，保证项目的投入使用。

8. 我司将建立并执行完善的施工操作规范，提高施工效率，保证工程质量。

如有发现施工进度延误的情况，我司将采取措施加快施工进度。

9. 我司将对工程竣工后的维修工作提供一定的保修期，确保项目的正常运行和使用。

在保修期内，如有出现质量问题，我司将免费进行维修和更换。

10. 我司在施工完工后，将对项目进行全面的验收和交付，确保项目交付后能够正常使用，并提供相关的运营指导和培训。

三、承诺效力1. 本承诺书为截至XX年XX月XX日的承诺，具有法律效力。

2. 若我司在本项目施工过程中出现违约行为，将承担相应的法律责任。

3. 本承诺书的内容为我司对本项目施工质量和工程保修的承诺，不涉及其他方面的承诺。

工程质量保修承诺书模板9篇工程质量保修承诺书篇1为保证×××××××工程在合理使用年限内正常使用，×××××××建筑公司向工程业主××××××××有限公司，在工程质量保修期内作以下承诺：一工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。

二质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。

分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

保修期限如下：1 地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。

2 屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。

3 电气系统，给排水管道，设备安装为2年。

4 装修工程为2年。

三质量保修责任1 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2 发生须警急抢修事故（如上水跑水），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

非承包人施工质量引起的事故，抢险费用有发包人承担。

3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人生和财产损坏的，承包人应承担损坏赔偿责任。

4 除地基基础，主体结构工程外，承包人对质量保修范围的项目和内容应当履行保修义务，还应支付保修金。

工程质量保修金为支付保修金项目工程价款的3%。

5 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

四其它因用户擅自改变使用功能，危害功能结构造成的质量事故承包人不承担保修责任，由用户自行负责。

×××××××有限公司（盖章）200×年×月×日工程质量保修承诺书篇2一、质量验收本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案。