2015河南省造价员继续教育考试题及答案

2015河南省建设工程造价员资格认证考试模拟试卷及答案解析（二）（建筑与装饰装修工程）分，每题有且仅有一个正确选项）1. 窗台板如设计未注明尺寸，长度可按窗洞口宽每边加（），挑出墙面外的宽度，按（）计算。

A.100mm ; 100mmB.100mm ; 50mmC.50mm ; 100mmD.50mm ; 50mm2. 由于地下水水位较浅，某工程地基挖土时，多为淤泥。

将挖出的淤泥用人工运走，运距为50m. 其综合单价为（）.A.2530.52元B. 2350.67元C.6670.53元D. 2673.38元3. 每平方米的钢梁柱折算面积为（）吨。

A. 19B. 27C. 38D. 454. 非生产性建设项目的工程总造价是建设项目（）。

A. 铺底流动资金投资B. 流动资金C. 固定资产投资D. 固定资产和无形资产投资的总和5. 在木基层天棚面钉装饰条，相应子目的人工乘以系数（）。

A. 1.34B. 1.68C. 1.80D. 1.966.用M5的水泥砂浆砌筑砖基础，机制砖的尺寸为240mm×115mm×53 mm.砖基础的宽度为240 mm，高度为1.35m，为三层等高大放脚.则其综合单价为（）。

A. 3500.10元B. 2535.24元C. 2384.56元D.6650.31元7. 关于单独承包装饰工程超高费的说法错误的是（）。

A. 超高费包括超高施工的人工及机械降效，自来水加压及附属设施和其他B. 层数、檐高两个指标都达到时才可以计算单独承包装饰工程超高费C. 同一建筑物高度不同时，可按不同高度的竖向切面分别计算人工，执行超高费的相应子目D. 单独承包装饰工程超高费工程量，以装饰工程的合计定额工日为基数计算8. 任何一项建设工程都有特殊的用途，其功能用途各不相同。

因而，使得每一项工程的结构、造型、平面布置、设备配置和内外装饰都有不同的要求。

工程内容和实物形态的个体差异决定了工程造价的（）。

工程造价人员继续教育培训试卷一、判断题：1、套用省03版预算定额进行工程量清单报价的，应对定额基价按当时市场价格重新组价。

2、砼模板工程量可因构件的计算难易程度分别按模板接触面积和含模量系数表计算。

3、计算灌注桩清单工程量时，应把加灌长度考虑在内。

4、预算定额附属工程中的小便槽子目已包括端部侧墙的砌筑和面层工作内容.5、在工程量清单编制中，各类基础下的垫层已包括在基础项目中，其清单项目特征描述时不必加以描述。

（）6、在工程量清单编制中，构造柱应按异形柱项目编码列项。

7、屋面的天沟应按梁板规则计算，套用梁板相应定额。

（）8、地下构件采用砖模时，套用砌筑工程砖基础相应定额，如做抹灰，套用墙柱面相应定额。

9、03预算定额中，地圈梁应套用基础梁定额。

（）10、钢筋计算中，钢筋搭接应按设计图示尺寸计算，未注明的垂直构件按每层增加一个搭接。

11、现浇砼板清单列项时，对于一般有梁板应将梁板分别列项，梁按现浇梁项目的办法列项，板按平板项目分别列项。

12、综合单价是包含人、材、机及管理费、利润、税金、风险在内的全费用单价。

13、工程量清单主要由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星工作项目表、主要材料表组成。

（）14、根据《计价规则》计算，工程计价方法包括综合单价法和工料单价法。

15、单（多）层建筑物的坡屋顶内空间设计加以利用时，净高在1.2以上，2.1以内的部位应计算1/2面积。

（）16、雨篷不论是否有柱，其建筑面积均按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。

17、工程量清单中挖基础土方项目的工程量应以基础垫层底面积乘挖土深度的体积计算，挖土深度应为垫层底标高到设计室外地面标高来确定。

（）18、03预算定额中楼梯装饰的子目未包含楼梯底面抹灰，须另按斜面积计算套天棚抹灰定额。

19、天棚吊顶的清单工程内容包括了龙骨、基层板、面层、油漆等，计价时应按天棚水平投影面积分别套用龙骨和面层定额进行组合。

（）20、在工程量清单计价中当建筑物有高低时，建筑物超高增加费应根据不同高度建筑面积所占总建筑面积的比例来计算不同高度的人工费和机械费，作为超高施工降效的计算基数。

市建设工程造价员考试题（土建、井巷、安装）一、单项选择（各专业必答试题）1．工程量清单由哪几部分组成？（）A．由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B．由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。

2．工程量清单计价计款的构成是什么？（）A．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成；B．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。

C．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。

3. 综合单价的定义是什么？（）A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。

B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

4．总承包服务费包括那些容？（）A．总承包服务费的容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交*作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。

B．总承包服务费的容包括，协调工程进度，各专业交*作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。

5．甲方供料是否计价，如何计价？（）A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。

B．甲方供应的材料不计入综合单价中。

6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（）A ．《计价规》的3.4.1条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。

B ．零星工作项目可以在预留金中开销。

7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（）A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规》4.0.9条执行。

B.．由招标人承担漏项和量错的风险。

C．不得调整。

8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（）A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。

2015年全国造价员继续教育试题答案一、单项选择题（共 30题）''1.在工程造价计价活动中，必须遵循. （B ）A •造价工程师应在造价业务文件上签字并盖章，造价员应在造价成果文件上签字并盖章。

B •造价工程师应在造价成果文件上签字并盖章，造价员应在造价业务文件上签字并盖章。

C .工程造价咨询应在造价业务文件上上签字并盖章，造价员应在造价成果文件上签字并盖章。

D •造价工程师和造价员统称造价人员，均可在造价成果文件或造价业务文件上签字并盖章。

）引进市场机制和竞争机制，确定工程承包单位，订立一个严密的合同是建设单位2. （ B 开展 施工阶段投资管理工作的基础。

•执行A •积极B C .推行D •贯彻3.索赔和（A ）是索赔的依据。

）管理有直接的联系，（•合同A B •签证 C •档案D •预算）B4.对工程量清单概念表述不正确的是（A .工程量清单由招标人提供单 •工程量清单也包括工程数量相应的单价 B •工程量清单是包括工程数量的明细清 C D •工程量清单是招标文件的组成部分）分类索赔可以分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；A 6•按索赔（工程 环境变化索赔；不可抗力因素索赔等。

A •起因B •要求C .干扰事件D •处理方式）、价格审核、施工分包的 B 施工阶段中投资控制的具体工作内容包括：付款控制、（7. 投资控制、竣工结算和竣工决算。

A •进度控制 •变更控制B •索赔控制CD •资金控制质量与投资三要素的相互影响和相互依存的关系，运用全要素（ B•集中管理 C .分项管理D •集成管理5.工程投资管理必需从影响投资的三大要素入手， 根据工期、D ）的方法，全面管理好项目的工程投资 A •统一管理1）。

（8.按照我国目前的规定， 在工程量清单计价过程中， 分部分项工程的综合单价不包括A•利润•风险因素B C •规费D •管理费当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失索赔是在工程承包合同履行中，9. C ）的行为。

课程考试已完成，得分: 82窗体顶端学习课程：造价员课程单选题1.承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单向索赔集中起来，综合提出一次索赔，双方进行谈判协商，这种索赔称为（）。

回答：正确A 综合索赔B 解除合同索赔C 费用索赔D 合同外索赔2.施工索赔的作用不包括（）回答：正确A 保证施工合同的实施B 维护施工合同当事人正当权益C 保证及时结算D 促使工程造价更加合理3.下列（）不属于发包人的违约，不能提出索赔。

回答：正确A 发包人没有按施工合同规定的时间提供地下管网线路资料。

B 承包人为提高生产效率，提出新的施工方案，发包人考虑到该方案需增加投入未批准。

C 发包人供应的材料规格与合同约定不符。

D 发包人未能及时支付工程款。

4.完善性设计变更属于（）回答：正确A 施工方法变更B 工程师指令C 工程设计变更D 修改性设计变更5.签订施工合同应遵守的原则（）回答：正确A 合法公正、公平合理、诚实信用、平等互利B 合法公正、诚实信用、等价有偿、效益共赢C 合法公正、有理有节、诚实信用、等价有偿D 合法公正、诚实信用、平等互利、等价有偿6.下列（）不属于不可预见因素而导致向发包人索赔。

回答：正确A 合同缺陷B 不可预见性障碍C 不确定性障碍D 其它第三方责任7.《建设工程施工合同条件（示范文本）》规定，承包商应在干扰事件发生后（）天内将其索赔意向通知工程师。

回答：正确A 14B 7C 3D 288.以下说法正确的是（）回答：正确A 索赔费用是承包商的意外收入B 索赔费用是发包人的不必要开支C 承包商的投标报价一般考虑由发包人承担的风险对报价的影响D 索赔费用的存在是由发包人承担风险导致的结果9.以下不属于引起工程量增加的因素是（）回答：正确A 设计变更B 工程师指令C 不可预见性障碍D 特殊社会条件10.以下不属于索赔证据特征的是（）回答：正确A 及时性B 真实性C 详细性D 法律证明效力11.以下关于道义索赔说法错误的是（）回答：正确A 在合同内和合同外找不到索赔依据B 发包人给予补偿是出于同情和信任承包人C 相对于发包人来说是一种损失D 承包人估计不足造成的12.以下不属于发包人或工程师违约损失费的是（）回答：正确A 发包人修改设计B 发包人延迟付款C 发包人或工程师工作失误D 发包人对已完工程修改13.在计算施工机械费时，一般建议对设备标准费率中的不变费用和可变费用分别扣除（）回答：正确A 25%35%B 35%50%C 25%50%D 25%60%14.费用索赔的原则不包含（）回答：正确A 双方共赢B 符合合同原则C 符合工程管理D 符合通常的会计核算原则15.下列（）不能形成费用索赔回答：错误A 装修工程中，工程师口头将原普通地砖改成天然大理石地面。

2021年造价员考试土建工程试题及答案〔1〕1一般桩根底按设计计算。

a、桩长度包括桩尖b、桩长度不包括桩尖c、桩体积包括桩尖d、桩体积不包括桩尖答案：a分析：一般桩根底按设计图示桩长度包括桩尖尺寸计算，计量单位为m]a、以砖砌体的扩大局部顶面为界b、以砖砌体的扩大局部地面为界c、以砖砌体的扩大局部底面为界d、以砖砌体的扩大局部平均面为界答案：a分析：砖烟囱、砖水塔：按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算。

水塔根底与塔身划分：以砖砌体的扩大局部顶面为界，以上为塔身，以下为根底。

3、按照清单要求，砖砌地沟、明沟应a、按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为mb、按设计图示尺寸以体积计算，计量单位为立方米c、按设计图示尺寸计算垫层，砌砖等。

d、按设计图示尺寸投影面积计算，计量单位为㎡答案：a的美女编辑们分析：砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算，计量单位为m4、是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。

可直接用作预应力钢筋a、冷拔低碳钢丝b、冷拉钢筋c、碳素钢丝d、热处理钢筋答案：b分析;预应力钢筋的种类1冷拔低碳钢丝2冷拉钢筋冷拉钢筋是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成。

可直接用作预应力钢筋。

3碳素钢丝消除应力钢丝碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成。

4钢绞线钢绞线一般是由6根碳素钢丝围绕一根中心钢丝绞成螺旋状，经低温回火制成。

5热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成。

5一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为㎡，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108㎡，那么该工程的建筑面积为。

答案：c解题要点：建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和。

无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半。

据以上两条规那么，该建筑的建筑面积应为：*61/2*108=㎡ ] mma、60b、90c、12021d、180 答案：c分析：梁和板搁置在墙上，应满足标准规定的搁置长度。

2015年造价员考试试题及答案第1题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同总金额的（），不高于合同金额的（）。

（不限）•A．10%；30%•B．15%；30%•C．10%；50%•D．15%；50%【选择答案】A B C D正确答案：A（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-1）第2题违反《自律公约》第七条的规定，以低于工程造价咨询服务收费标准（）进行不正当竞争承揽工程造价咨询业务（抢险救灾工程除外）。

给予以下惩戒：责令限期改正；行业内通报批评；记不良行为一次。

（不限）•A．50%•B．60%•C．80%•D．75%【选择答案】A B C D正确答案：C（川建价师协〔2013〕31号第11条）第3题500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）进行核对（审查）并提出审查意见。

（不限）•A．20天•B．30天•C．40天•D．45天【选择答案】A B C D正确答案：B第4题投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在开标前（）天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。

（不限）•A．5•B．7•C．15•D．20【选择答案】A B C D正确答案：A第5题混凝土长颈基础长颈部分的高度小于其横截面长边的（）倍时，长颈部分按柱基计算。

（不限）•A．2•B．3•C．4•D．5【选择答案】A B C D正确答案：B第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。

可依法向（）提起诉讼。

（不限）•A．检察院•B．人民法院•C．国务院•D．仲裁委员会【选择答案】A B C D正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题合同工期在一年以内的，发包人预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全文明施工费不得低于基本费的（）%，其余费用应当按照施工进度依据合同约定支付。

造价员继续教育考试（建筑施工新技术）一、单项选择题（共50题）1.真空预压法的施工设备有（），吸水管、密封膜与出膜装置，帷幕墙施工机械等构成。

A.抽真空装置B.压实设备C. 插桩机D. 搅拌机A B C D2.采用逆作法施工，以（）作支护结构，以（）作垂直支撑。

A.建筑物地下室外墙，中间支承桩和柱B.地下连续墙和内衬墙，地下室柱C.地下连续墙和内衬墙，中间支承桩和柱D.建筑物地下室外墙，地下室柱A B C D3.沉井一般由（）等部分组成。

A. 刃脚、井壁、内隔墙、凹槽、封底及顶盖B. 刃脚、井壁、顶盖、测量系统、运土车C. 刃脚、井壁、混凝土管、配电系统及顶盖D. 刃脚、井壁、操纵房、导轨及顶盖A B C D4.强夯法处理大块石高填方地基技术主要内容包括：（）、挖填交界处的处理、大块石高填方的填筑地基处理等。

A.高填方基底的场地平整B.高填方竖向设计C.高填方基底的基岩面上覆土层处理D.高填方挖、填平衡设计A B C D5.逆作法因其在施工中应用时受力良好合理，围护结构变形量小，安全性较高，故以下工程中，（）类适用性最好。

A.相邻建筑物较远，地下室埋深小，施工场地宽大的建筑工程B.相邻建筑物较近，地下室埋深大，施工场地狭小的建筑工程C.相邻建筑物较远，地下室埋深大，施工场地宽大的建筑工程D.相邻建筑物较近，地下室埋深小，施工场地狭小的建筑工程A B C D6.按沉井横截面形状进行分类，可分为( )；按沉井竖直截面形状进行分类，可分为柱形沉井、阶梯形沉井和锥形沉井。

A. 单孔沉井、单排孔沉井和双排孔沉井B. 单孔沉井、单排孔沉井和多排孔沉井C. 单孔沉井、双排孔沉井和多排孔沉井D. 单排沉井、双排孔沉井和多排孔沉井A B C D7.真空预压法主要施工工艺流程为（）。

A. 砂垫层施工、排水板施工、真空预压施工B. 场地平整、铺设砂垫层、打设排水板、铺设密封膜C. 排水板施工、密封沟施工、密封膜施工D.砂垫层施工、密封沟施工、抽真空施工A B C D8.桩底后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置。

单选题正确1.承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单向索赔集中起来，综合提出一次索赔，双方进行谈判协商，这种索赔称为（）。

1. A 综合索赔2. B 解除合同索赔3. C 费用索赔4. D 合同外索赔正确2.施工索赔的作用不包括（）1. A 保证施工合同的实施2. B 维护施工合同当事人正当权益3. C 保证及时结算4. D 促使工程造价更加合理错误3.下列（）不属于工程师工作失误、不正确纠正以及苛刻检查引起的违约。

1. A 工程师强制承包人按照某种施工工序进行施工，打乱承包人的正常工作顺序，造成工程工期延长。

2. B 施工过程中，发包人认为承包人所采用的材料不符合质量要求，要求承包人停止使用某种材料，经检测质量未达到标准，给工期造成拖延。

3. C 工程师对同一部分工程内容进行反复检查。

4. D 工程师使用高于合同规定的检查标准进行检查。

正确4.承包人无法预料的变更是（)1. A 施工方法的变更2. B 完善性设计变更3. C 工程设计变更4. D 修改性设计变更错误5.（）可以向发包人索赔。

1. A 某项分部工程施工完毕后，发包人提出修改，造成部分拆改。

2. B 发包人招标时提供地勘报告正确描述了地下分部的原建筑基础及管线。

3. C 因承包人原因造成合同终止。

4. D 承包人采购的设备因运输线路中断而延误进场。

错误6.（）不属于国家政策、法规的变化而向发包人提出索赔。

1. A 国家有关部分在工程中推广某些设备、施工技术的规定。

2. B 国家下调银行贷款利率。

3. C 工程造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格调整。

4. D 国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税。

正确7.《建设工程施工合同条件（示范文本）》规定，承包商应在干扰事件发生后（）天内将其索赔意向通知工程师。

1. A 142. B 73. C 34. D 28正确8.一般情况下，索赔意向通知不包括（）1. A 索赔金额2. B 合同依据的条款和理由3. C 对工程成本和工期产生不利影响及严重程度4. D 事件发生的时间和情况的简单描述正确9.以下关于编写索赔报告的要求不恰当的是（）1. A 说明索赔的合同依据2. B 着重说明事件的严重性和损失的巨大3. C 证明客观事实与损失之间的因果关系4. D 用词要婉转和恰当正确10.以下关于费用索赔计算方法说法正确的是（）1. A 总费用法比较复杂2. B 总费用法应用广泛3. C 总费用法比较合理科学4. D 总费用法常用于对索赔值的估算正确11.费用索赔计算方法一般有两种，一是总费用法，一是（）1. A 分项法2. B 指数法3. C 指标法4. D 单价法错误12.以下不可以进行反索赔的是（）1. A 承包商所使用的材料或设备不合规定2. B 承包商的工程保险失效3. C 可原谅工期延误4. D 永久工程缺陷正确13.以下哪项是最常见的索赔形式（）1. A 正常施工索赔2. B 工程停建索赔3. C 工程缓建索赔4. D 解除合同索赔正确14.以下不属于索赔意向通知内容的是（）1. A 事件发生的时间2. B 合同依据的条款和理由3. C 证明和解释资料4. D 对工期和成本的影响正确15.关于总费用法说法正确的是（）1. A 是一种最简单的方法，易于被对方接受2. B 管理费率一般采用承包商的实际管理费分摊率3. C 只计取少量利润4. D 不能计算利息的支出错误16.在计算施工机械费时，可变成本费用中一般发生的是（）1. A 人工费2. B 燃料动力费3. C 轮胎磨损费4. D 折旧费正确17.下面不属于现场管理费率计算方法的是（）1. A 合同百分比法2. B 日费率分摊法3. C 历史数据法4. D 原始估计法正确18.在计算施工机械费时，一般建议对设备标准费率中的不变费用和可变费用分别扣除（）1. A 25%35%2. B 35%50%3. C 25%50%4. D 25%60%正确19.对索赔报告的审查不包括（）1. A 损害事件原因分析2. B 证据资料分析3. C 承包商的口头答辩4. D 事态调查正确20.土方施工中出现不可预见性障碍，需要增加砼填补，这种费用称为（）1. A 施工延误损失费2. B 工程量增加费3. C 加速施工费4. D 发包人违约损失费正确21.经计算索赔的直接成本费为500万，则索赔的现场管理费的合理区间为（）1. A 40万-75万2. B 50万-75万3. C 40万-80万4. D 50万-80万错误22.以下说法错误的是（）1. A 利润索赔为额外工作应得到的利润部分2. B 合同及工程变更的利润索赔计算直接与投标报价相关3. C 延期利润损失是一种机会损失的补偿4. D 合同解除的利润索赔计算比较灵活正确23.以下说法错误的是（）1. A 初始延误是双方不可控因素引起，承包商既可索赔工期又可索赔费用、初始延误由承包商造成的为不可索赔延误2. B 初始延误由承包商造成的为不可索赔延误3. C 初始延误由发包人造成的为可索赔延误4. D 承包商初始延误解除后可对超出部分的时间进行索赔正确24.以下关于反索赔作用说法错误的是（）1. A 反索赔能防止或减少经济损失2. B 反索赔使发包人处于主动地位3. C 反索赔能增长士气4. D 反索赔能促进有效的索赔正确25.不属于发包人反索赔手段的是（）1. A 工程款支付担保2. B 预付款担保3. C 履约担保4. D 保留金正确26.以下不属于既可以工期索赔又可以费用索赔的是（）1. A 施工过程中的不利物质条件2. B 施工过程发现文物古迹3. C 发包人指令4. D 异常恶劣的气候条件正确27.工期索赔的方法（)1. A 网络分析法和比例分析法2. B 网络分析法和科学模型法3. C 比例分析法和科学模型法4. D 科学模型法和定额法正确28.承、发包当事人所签订的施工合同进入实施阶段才发现的，合同本身存在的、现时已很难再作修改或补充的事项是（）1. A 合同变更2. B 合同缺陷3. C 合同解除4. D 合同中止错误29.以下属于反索赔的作用的是（)1. A 保证施工合同的实施2. B 防止和减少经济损失3. C 维护施工合同当事人正当利益4. D 促使工程造价更加合理错误30.干扰事件的影响分析基础是事实根据和（）1. A 设计图纸2. B 施工图纸3. C 合同4. D 合同变更错误31.下列关于干扰事项的处理说法正确的是（）1. A 对工程影响时间长，不容易计算损失的比较复杂的干扰事件，可以直接提交索赔2. B 索赔意向书通知由直接经办的业务人员发给发包方，对方签收的原件交合同管理员3. C 对工程造成的影响明显，容易计算损失的干扰事件，应首先向发包方发出索赔意见通知4. D 工程地质与投标报价时发包方提供的资料不符，需要特殊处理的干扰事件由技术部牵头发出索赔意向通知,随后经过收集资料、分析损失后再向发包方提交索赔报告正确32.以下说法有误的是（）1. A 对于由我司分承包商质量问题处理等原因引起的设计变更，作好原始记录，便于商务部核定后将该部分费用明确由有关责任方承担。

一、单选题,每题仅有一个正确的选项。

（本题型共有31题，共62分）1、紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用（）确定合同价款。

A.总价方式B.单价方式C.成本加酬金方式D.成本加利润方式2、造价员如取得注册造价工程师证书或因特殊原因需要脱离工程造价岗位（）者，应申请暂停从业，并到管理机构办理暂停从业手续。

A.一年或一年以上B.两年或两年以上C.三年或三年以上D.四年或四年以上3、关于建设工程项目的分类，下列说法错误的是（）。

A.按建设性质划分，可分为新建项目、扩建项目、迁建项目、恢复项目B.按投资作用划分，可分为生产性建设项目和非生产性建设项目C.按项目规模划分，基本建设项目分为限额以上和限额以下两类D.按项目的投资效益划分，可分为竞争性项目、基础性项目和公益性项目4、关于成本定量预测方法的特点，下列说法错误的是（）。

A.偏重于数量方面的分析，重视预测对象的变化程度B.完全不受主管因素的影响C.可以利用现代化的计算方法，来进行大量的计算工作和数据处理D.对信息资料质量要求较高5、建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量验收标准及时进行验收。

下列关于竣工验收说法错误的是（）。

A.建设工程竣工验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程B.建设工程竣工后，发包人应当及时支付工程价款C.建设工程竣工验收后，方可交付使用D.未经验收或者验收不合格的，不得交付使用6、根据《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），除专用条款另有约定外，对于招标工程，其组成合同文件内容的优先解释顺序正确的是（）。

A.协议书、中标通知书、投标文件及其附件、专用条款、补充协议、通用条款B.协议书、中标通知书、投标文件及其附件、补充协议、通用条款、专用条款C.中标通知书、协议书、投标文件及其附件、专用条款、招标文件、通用条款D.中标通知书、协议书、投标文件及其附件、通用条款、补充协议、专用条款7、根据《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），下列关于竣工结算说法错误的是（）。

2015年河南省造价员考试真题试题一单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、（）的原则。

A.针对B.质量C.平均D.公平2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），实施时间是（）。

A.2013年12月1日B.2013年11月1日C.2013年7月1日D.2013年10月1日3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，房屋建筑与装饰工程计价，（）按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。

A.必须B.应该C.适宜D.可以4.建标（2013）44号文件中建筑安装工程费按照工程造价形成划分的分部分项工程费中包含人工费、材料费、施工机具使用费、（）和利润。

A.规费B.其他项目费C.施工管理费D.措施项目费5.《中华人民共和国招投标法》规定：“招标人和中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，若招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以（）为准”。

A.招标文件B.投标文件C.双方协商D.仲裁解决6.分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的（）、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

A.计算单位B.计算规则C.项目费用D.项目编码7.预算定额中，定额工日消耗量指标包括（）。

A.基本用工和其他用工B.基本用工和辅助用工C.基本用工和人工幅度差D.材料超运距用工和人工幅度差8.根据已批准的施工图纸，现行的计价文件和施工组织设计方案，按照规定的计算程序对拟建工程所需投资预先测算和确定的过程，计算出来的价格称为（）。

A.施工预算B.合同价C.施工结算D.施工图预算9.关于预算定额，以下表述正确的是（）。

A.预算定额是编制概算定额的基础B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的C.预算定额是概算定额的扩大与合并D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差10.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。

造价员考试试题试题及答案2015造价员考试试题试题及答案一、单选题60分(在下列备选答案中，只有一个是正确的，请将正确的代码填入括号内，选对得分，不选、选错均不得分)1、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是-----------------------------( B )A、概算定额B、施工定额C、预算定额D、投资估算指标2、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是----------------( B )A、材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为( D )工日。

A、3.36B、25.36C、28D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为----------------------------------( C )A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。

这反映了工程量清单计价方法( D )的特点。

A、满足竞争的需要B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为----------------------------------( C )A、分类码B、章顺序码C、清单项目码D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合( A )确定A、项目特征B、工程内容C、计量单位D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目------------------------------------( B )A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。

造价员继续教育单选题单选题1、根据《建设工程价款结算暂行办法》，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是()。

(A) 发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的l0天内预付工程款(B) 发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付通知(C) 发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知l4天后停止施工(D) 发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第7天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息参考答案：C随题解析：此题为考题。

按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任2、.在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是( C )。

A.容易取得索赔成功的一种方式B.一般采用的一种方式C.特定情况下，被迫采用的一种方式D.解决起来较容易的一种方式3．对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（C）合同。

A．固定总价B．固定单价C．调值总价D．成本加酬金在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（）。

A．可索赔工期时，一定能够索赔费用B•在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（）。

A．可索赔工期时，一定能够索赔费用B．可索赔费用时，一定可索赔工期C．可索赔利润时，一定能够索赔费用D．可索赔工期时，一定可索赔利润4.结算审核对相关资料如有含糊不清的，审核人凭借工作经验可做( ) ；而工程造价司法鉴定对相关资料表述不准的，不得做（）。

造价员继续教育学习测试题造价员继续教育学习测试题姓名：资格证号：一、单选题：（每题1分，共计50分）1、按照《建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( )。

A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位2、开标应当由()主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。

A.政府招投标管理办公室负责人B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人3、建筑物的封闭阳台（）建筑面积。

A.需要视具体情况确定B.不计算C.按其水平投影面积计算D.按其水平投影面积的一半计算4、阳台铁栏杆刷调和漆二遍的综合单价为（）元/t。

A.240.69B.317.71C.411.58D.457.315、“地基与基础工程”属于（）工程。

A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程6、建筑物的变形缝（）建筑面积。

A.需要视具体情况确定是否计算B.不计算C.分层按其缝宽的一半面积计算D.分层按其缝宽的面积计算7、自升式塔吊塔高（檐高）70m，每台次的安拆费综合单价为（）元。

A.21649.57B.23814.53C.25979.48D.28144.448、普通混凝土的养护时间不得少于（）。

A.12小时B.48小时C.7天D.14天9、踢脚线工程量计算时，门洞口侧壁的面积（）。

A.计算B.不计算C.块料面层时计算D.整体面层时计算10、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，在签订合同和执行合同时，均应该以（）为准。

A.招标文件B.投标文件C.工程造价管理部门的解释D.双方另行协商11、填方工程中，当采用不同土壤填筑时。

下列说法正确的是（）。

A.应将透水性较大的土壤置于透水性较小的土层之下B.应将透水性较小的土壤置于透水性较大的土层之下C.应先将两种土壤进行拌合，然后再分层进行填筑D.严禁采用不同土壤进行填筑12、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500- ）的发布时间和实施时间分别是（）。

A、3月25日和5月1日B、3月25日和7月1日C、12月25日和5月1日D、12月25日和7月1日13、使用国有资金投资的建设工程发承包，（）采用工程量清单计价。

2015河南省建设工程造价员资格认证考试模拟试卷（一）1.下列费用中由专业分包单位承担的是（）。

A.总承包服务费Ｂ.检测费 C.施工配合费 D.风险费2. 下列选项中不应列入零星项目的是（）。

A. 窗台下的实砌砖部分B. 楼梯栏板C. 砖砌台阶D. 台阶挡墙3. 工程施工合同中，承包商承担风险最高的是（）。

A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同4. 土方体积应按挖掘前的（）计算。

A.天然密实土体积B.虚土体积C.夯实土体积D.松填土体积5. 综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的（）。

A.失业费用B.保险费用C.养老保险D.风险费用6. 根据桩工程的工程量计算规则，下列说法错误的是（）。

A. 在坡度大于15°的斜坡上打桩，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.15B. 打试验桩按相应定额子目的人工、机械乘以1.5计算C. 在桩间补桩或强夯后的地基打桩时，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.15D. 打预制桩，桩间净距小于4倍桩径（桩边长）的，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.137. ( )是总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

A.总承包服务费B.规费C.意外伤害保险费D.零星工作项目费8. 计算砖、石、砌块墙的工程量时，应扣除的体积是（）。

A.门窗走头B.凹进墙内的管槽C.墙身内的钢管D.垫木9. 根据《中华人民共和国招标投标法》，下列关于招标投标的说法正确的是（）。

A. 投标人少于3个的，招标人应当重新招标B. 招标人对已发出的招标文件不能进行修改C. 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于30日D. 投标人只要书面通知招标人可以随时撤回已提交的投标文件10. 关于混凝土及钢筋的混凝土工程的描述中错误的是（）。

2015河南省最新造价员考试《土建工程》考试真题及答案试题及答案1、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有A 建设工程造价是项目决策的依据B 建设工程造价是筹集建设资金的依据C 建设工程造价是总分包的依据D 建设工程造价是计算材料用量的依据E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标2、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万元，年利率10%。

若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为( )万元。

A、1576.63B、1734.29C、2098.49D、2308.343、以下是提高价值的途径A 提高功能、降低成本B 功能不变、成本下降C 功能略降、成本大降D 成本略增、功能大增E 成本不变，提高功能4、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买( )元建设债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。

A、62100B、61390C、66666D、784005、工程造价的计价特征有( )。

A、单件性B、多样性C、多次性D、复杂性E、批量性6、工程造价的计价特征有( )。

A、单件性B、多样性C、多次性D、复杂性E、批量性7、充分发挥工程价格作用的主要障碍是( )。

A、工程造价信息的封闭B、投资主体责任制尚未完全形成C、传统的观念和旧的体制束缚D、工程造价与流通领域的价格联系被割断8、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )B.相对偏差C.累计偏差D.局部偏差9、建设项目的实际造价( )。

A、中标价B、承包合同价C、竣工决算价D、竣工结算价10、某单位拟筹资扩建，连续五年从年末利润中取出100 万存入银行，年利率12%，复利计算，五年到后能筹到( )万元。

A560B620C635.3D66011、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万元，年利率10%。