2016年监理工程师《合同管理》真题及答案

注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。

A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。

A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。

A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。

A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。

A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。

A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。

A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。

A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。

10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。

11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。

四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。

2016年河北省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图2.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。

A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。

A.5%B.10%C.20%D.30%8.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件9.在施工招标工作中，中标人最终应由（）确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构10.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造的，关于监造行为的说法正确的是（）A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认B.不视为对合同设备制造质量的确认C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任11.机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法12.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有( )。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。

2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。

及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。

损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。

3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。

【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。

4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。

格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。

注册监理工程师《合同管理》试题及答案一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是（）。

A. 确保合同的有效性B. 确保工程的顺利进行C. 确保合同的履行D. 确保工程的质量2. 下列不属于合同的必备条款的是（）。

A. 合同当事人B. 合同标的C. 合同价格D. 违约责任3. 在工程监理合同中，监理工程师的主要责任是（）。

A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 保证合同的履行4. 下列合同中，属于单价合同的是（）。

A. 建设工程施工合同B. 设备采购合同C. 工程监理合同D. 工程咨询合同5. 合同履行的原则包括（）。

A. 平等自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平公正原则D. 合法合规原则6. 合同的变更需要经过（）。

A. 合同当事人同意B. 监理工程师同意C. 工程师协会同意D. 法院判决7. 下列不属于合同权利的是（）。

A. 请求对方履行合同的权利B. 请求对方支付违约金的权利C. 解除合同的权利D. 要求对方提供履约担保的权利8. 合同纠纷的解决方式包括（）。

A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都对9. 下列不属于合同管理的基本程序的是（）。

A. 合同订立B. 合同履行C. 合同变更D. 合同审批10. 下列不属于合同的分类的是（）。

A. 买卖合同B. 租赁合同C. 建设工程合同D. 行政合同二、多项选择题（每题3分，共60分）11. 合同管理的主要内容包括（）。

A. 合同的订立B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的审批12. 合同订立的基本程序包括（）。

A. 准备合同文件B. 协商合同条款C. 签署合同D. 报送审批E. 合同备案13. 合同履行过程中，监理工程师的职责包括（）。

A. 监督工程的施工质量B. 监督工程的施工进度C. 监督工程的施工安全D. 处理合同履行中的问题E. 审批工程的付款申请14. 合同变更的原因包括（）。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。

【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后，发包人应承担的损失有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

2、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因不可抗力事件发生后，施工合同发包方承担的责任体现有：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(4)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有（）。

【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。

下列情况属于没有实质性响应招标文件：未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；超出经营范围投标；资格证明文件不全；投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；业绩不满足招标文件要求；投标保函的有效期不足；不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。

上海2016年下半年注册监理工程师《合同管理》教材考试题一、单项选择题（共25 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 只有 1 个事最符合题意）1、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。

A. 无关B. 成正比C. 成反比D. 有多种关系2、《中华人民共和国建筑法》规定, 由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。

A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门3、工程项目建设监理实行__负责制。

A. 总监理工程师B. 项目法人C. 监理单位D. 项目经理4、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。

A. 理解了业主对该工程的建设意图B. 包括了全部委托的工作任务C. 与合同要求和建设意图相一致D. 适合工程的特点5、”确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。

A. 主观性B. 明确性C. 现实性D. 层次性6、未经__审查同意而实施的工程变更, 项目监理机构不得予以计量。

A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D. 项目业主负责人7、采用代理型CM模式时, CM单位是业主的__。

A．监理单位B．咨询单位C．承包单位D. 伙伴单位8、承包单位以欺骗手段获取资质证书的, __；构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

A．予以取缔, 处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书, 处以罚款D．处以罚款9、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。

A. 监理大纲B. 监理规划C. 监理实施细则D. 监理目标10、《建设工程监理规范》规定, 监理规划的编制应针对项目的实际情况, 明确项目监理机构的__, 确定具体的监理工作。

A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法11、某监理单位与业主签订了一份委托监理合同, 承担某工程项目设计阶段和施工阶段监理任务, 监理单位在编制监理规划时, 下列说法不正确的是__。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-201、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。

【不定项】A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担正确答案:A答案解析:本题考核的是协调管理。

如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。

2、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

【单选题】A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案:D答案解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。

选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。

故，本题选D3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。

【不定项】A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2dD.一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日正确答案:D答案解析:本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。

采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。

(2)工程造价部门公布的价格调整。

(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。

(4)双方约定的其他因素。

按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

历年监理工程师《建设工程合同管理》真题一、单项选择题(共 50 题，每题 1 分。

每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)1 、保证合同的当事人是指( )A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人2 、下列财产中， ( )可作为抵押物进行抵押。

A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票3、建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )A．物B．智力成果C．行为D．财4、施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工程一切险。

A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理5、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( ) 申请撤销裁决。

A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构6 、如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时， ( )时合同成立。

A．要约生效B．承诺生效C．双方当事人签字或者盖章D．至附生效期限的合同期限7、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。

合同履行过程中发生违约后( )A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 B．C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权9 、一个买卖合同按照市场行情约定价格， 2002 年 2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 200 元，合同规定 2002 年 4 月 1 日交货，但卖方迟至 2002 年 5 月 1 日交货， 2002 年 4 月 1 日时的市场价格为每千克 210 元， 2002 年 5 月 1 日市场价格为每千克 220 元，逾期交货 1 个月的违约金为每千克 10 元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。

监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。

根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。

【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。

承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。

【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。

【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。

【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。

在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。

监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。

A.进行技术交底B.供应施工协作C.评估工程条件D.参加竣工验收【参考答案】C【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。

2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是()A.勘察平安保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【参考答案】A【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容：(1)勘察设计工程概况;(2)勘察设计范围及内容;(3)勘察设计依据及工作目标;(4)勘察设计机构设置及岗位职责;(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;(6)拟投入的勘察设计人员;(7)勘察设备(适用于勘察投标);(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;(9)勘察设计平安保证措施;(10)勘察设计工作重点和难点分析;(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。

3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。

A.4B.5C.6D.7【参考答案】C【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。

A.设计文件审查要求B.适用规范标准c.设计工作方案D.设计方案说明【参考答案】B【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：(1)勘察或设计要求;(3)成果文件要求;(4)发包人财产清单;(5)发包人供应的便利条件;(6)勘察人或设计人需要自备的工作条件;(7)发包人的其他要求。

工单项选择题1、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。

A、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B、发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D、发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。

担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。

参见教材P90。

2、根据九部委发布的《标准施工合同》，预付款担保的期限为（）。

A、自预付款支付给承包人起生效，至签发工程移交证书日止B、自预付款支付给承包人起生效，至发包人支付完成全部的预付款止。

C、自预付款支付给承包人起生效，发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

D、自预付款支付给承包人起生效，至签发缺陷责任终止证书止【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本中履约担保的期限。

参见教材P90。

3A、是独立的第三方B、属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C、属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D、属于建设行政主管部门的代理方【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。

监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。

参见教材P91。

4、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、监理有权确定，无权决定A、工程结算价的2%B、签约合同价的2%C、工程结算价的3%D、签约合同价的3%【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工进度管理。

建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。

A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。

法律意义上的行为是指人的有意识的活动。

在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。

监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。

2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。

A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。

我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。

3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。

A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。

故选项 D 正确。

选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。

而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。

选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。

选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。

而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。

4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。

监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，( )能够有效的提高工程建设的管理水平。

A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。

工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。

建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。

参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。

A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。

选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。

参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。

A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的种类。

选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。

参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同( )决定的。

A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。

合同主体的严格性主要体现在：承包人必须具备法人资格，具有营业执照及相应的资质。

参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。

A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】：ABDE【答案解析】：本题考查的是建设工程合同管理的目标。

2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法2.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。

该合同法律关系的客体应属于（）。

A.物B.事件C.智力成果D..行为3.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位4.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷5.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。

该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。

A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日6.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则7.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。

A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人8.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷9.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证10.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准11.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金12.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商13.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。

1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。

A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案： A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。

我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案： C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。

法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。

参见教材 P5。

3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。

A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案： D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。

选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。

参加教材P7。

4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。

A.法定代理B.委托代理C.制定代理D.延伸代理参考答案： B参考解析：本题考查的是 .代理关系。

在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。

参见教材 P85.关于保证人资格的说法 ,正确的是()。

2016年河南省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时，设计人收取的定金处理方式是（）。

A.全部退还B.按完成工作比例返还C.双倍返还D.不予退还2.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.勘察工作实施方案B.勘察作业操作规范C..勘察技术标准D.勘察规程和标准3.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任4.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产5.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费6.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。

A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性7.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。

A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单8.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为( )。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-141、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,下列有关文件优先解释顺序中,正确的有()。

【多选题】A.中标通知书→合同协议书→合同专用条款B.中标通知书→投标书→合同通用条款C.履行过程中的书面洽商→合同专用条款→工程量清单D.投标书→合同专用条款→标准规范E.图纸→合同专用条款→工程量清单正确答案:B、C、D答案解析:本题涉及的考点是合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,文件的优先解释顺序。

优先解释顺序为:(1)施工合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。

通用条款规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。

合同履行过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将视为协议书的组成部分。

2、下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。

【多选题】A.招标文件B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录正确答案:C、D、E答案解析:本题涉及的考点是能够作为承包商索赔有效证据。

能够作为承包商索赔有效证据的有:(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

【多选题】A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式正确答案:A、B答案解析:本题涉及的考点是工程质量保修书的主要内容。