人防防护设备、安装施工专业分包合同

人防设备安装工程合同1. 合同基本信息•合同名称：人防设备安装工程合同•合同编号：[填写合同编号]•当事人：–甲方（委托方）：[填写甲方名称]–乙方（承包方）：[填写乙方名称]2. 工程概述本合同是甲方委托乙方进行人防设备的安装工程，具体工程内容如下：安装人防设备，包括但不限于监控摄像头、门禁系统、报警器等。

配电及布线工作。

其他相关设备调试、联动等工作。

3. 项目工期•开工日期：[填写开工日期]•完工日期：[填写完工日期]4. 付款方式甲方按照方式向乙方支付工程款项：预付款：合同签订后第三个工作日内，甲方支付工程总款项的30%作为预付款。

进度款：根据工程进度，甲方将工程款项的40%在工程完工的50%工作量验收合格后支付。

尾款：工程完工验收合格后，甲方支付工程款项的30%作为尾款。

5. 质量要求•乙方需按照相关法律法规以及行业标准进行施工，保证工程质量符合国家标准和甲方的要求。

•乙方需提供相应的质量保证书、检测报告等。

6. 保修期•在工程验收合格后，乙方提供一年的免费保修期。

•保修期内，如果出现由于乙方原因引起的设备故障或施工质量问题，乙方将免费进行维修或更换。

7. 结算标准•工程款项按照方式进行结算：–预付款和进度款：乙方完成工程的相应工作量后，申请支付相应款项。

–尾款：工程完工验收合格后，由双方进行结算，并支付尾款。

8. 变更和解决争议•如需对合同内容进行变更，需由双方协商一致，并书面确认。

•对于本合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可以依法提起诉讼解决。

9. 合同解除•在下列情况发生时，本合同可被解除：–甲方或乙方提前30天书面通知对方。

–双方协商一致解除。

10. 其他约定•本合同未尽事宜，可由双方协商补充。

•本合同一式两份，甲方承保一份，乙方承保一份，具有同等法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________日期：________________。

人防工程设备防护合同甲方（需求方）：___________乙方（供应方）：___________鉴于甲方需采购人防工程相关设备，并委托乙方进行设备的供应及后续服务，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。

第一条设备名称与规格1.1 本合同所涉及的人防工程设备包括但不限于：防护门、防护窗、通风设备、过滤系统、照明装置、通信设备等。

1.2 所有设备应符合国家人防工程相关标准和规范，满足甲方提出的具体技术要求。

第二条质量要求2.1 乙方须保证所提供的设备为全新、合格产品，且无任何质量缺陷。

2.2 设备应通过国家有关部门的质量检测，并提供相应的检测报告和合格证明。

第三条交货与验收3.1 乙方应在合同约定的时间内将设备交付到甲方指定地点，并负责安装调试至正常运行状态。

3.2 甲方有权对所收到的设备进行检验，如发现不合格产品，应及时通知乙方进行更换或修复。

第四条价格与支付4.1 本合同总价为人民币____________元。

4.2 甲方应按照合同约定的付款方式向乙方支付货款。

4.3 若因市场价格波动等因素导致设备价格发生变动，双方应重新协商确定合同价格。

第五条售后服务5.1 乙方应提供完善的售后服务，包括但不限于设备的维修、保养、技术支持等。

5.2 在保质期内，若设备出现非人为因素导致的故障，乙方应负责免费维修或更换。

第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

6.2 如遇不可抗力因素影响合同履行，双方应及时沟通，协商解决后续事宜。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如有争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。

第八条其他事项8.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3 对于合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：_____________ 日期：_____________。

人防设备安装工程合同一、合同背景二、工程描述1.项目名称：人防设备安装工程。

2.工程地点：详见附件1。

3.工程内容：根据设计图纸和相关技术要求，承包商负责安装人防设备，包括但不限于安装监控摄像头、安置门禁系统等。

4.工期：合同签订后30日内完成工程。

三、责任与义务1. 业主的责任与义务1.提供合理、准确的工程设计图纸和技术要求。

2.协助承包商进入工程现场，并提供必要的协助和配合。

3.按合同约定及时支付工程款项。

2. 承包商的责任与义务1.按合同约定按时完成人防设备安装工程，并确保质量符合技术要求。

2.根据工程实施计划，合理安排施工进度。

3.提供必要的施工人员及施工设备，并保证施工作业安全。

4.对施工中产生的噪音、污染等影响邻近居民的因素，承包商需采取必要的措施予以控制。

四、工程款项及支付方式1. 合同价款本工程合同总价为人民币X万元整（大写：X）。

2. 付款方式1.预付款：双方签订合同时，业主支付合同总价款的30%作为预付款。

2.进度款：工程进展到50%时，业主支付合同总价款50%的进度款。

3.竣工结算：工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的20%作为竣工结算款。

3. 发票承包商应按照国家税务局的相关规定，开具合格的增值税专用发票，并在进度款和竣工结算款支付后及时提供给业主。

五、保证和索赔1. 质量保证承包商对安装设备的质量保证期为12个月。

在此期间，如发现设备存在质量问题，承包商将负责免费修复或更换。

2. 索赔1.未按合同约定完成工程，造成业主损失的；2.工程施工质量不符合要求，经业主确认的；3.未及时履行通知义务，导致工期延误的。

六、合同变更与解除1. 变更任何一方希望对本合同内容进行变更，需经双方协商并签订书面变更协议后生效。

2. 解除1.因不可抗力导致工程的；2.一方严重违反合同义务，不能按时履行合同的；3.双方协商一致解除的。

七、争议解决对于本合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决。

人防工程施工合同范文甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

一、项目名称及地址1.1 甲方委托乙方为其实施人防工程项目，包括但不限于（详细描述项目内容及规模）。

1.2 项目地址：（填写详细地址）二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工验收合格之日止。

三、合同价款及支付方式3.1 本项目总造价为（填写具体数额）元人民币，乙方承诺按时保质保量完成工程，不得以任何理由违约。

3.2 甲方有权根据工程进度和质量要求，分期支付价款，具体支付时间及比例如下：（1）工程开工前支付合同总额的20%作为工程开工前的预付款；（2）工程进度达到一定程度，经验收合格前支付合同总额的60%作为工程进度款；（3）工程完工验收合格后支付合同总额的20%作为工程竣工款。

3.3 如甲方拖欠支付合同价款，乙方有权中止工程施工，直至甲方履行支付义务，甲方应承担由此产生的延期费用和损失。

四、工程质量标准4.1 乙方保证所提供的人防工程符合国家相关标准和规定，保证施工质量达到相关标准要求，并对施工质量承担法定责任。

4.2 工程竣工后，乙方将按照双方约定的验收标准进行验收，如验收结果不合格，乙方应承担相应的整改责任，直至合格为止。

五、工程延期和违约责任5.1 在本合同约定的工程期限内，如因乙方原因延误工程进度，造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。

5.2 若因甲方原因导致工程延误，甲方应向乙方支付相应的延期费用。

5.3 任何一方未能履行本合同的任何规定，均被视为违约，违约方应承担相应的法律责任。

六、合同变更和解除6.1 双方如需变更本合同内容，应经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。

变更协议应具体说明变更的内容、原因和影响，保证变更后的合同内容有效执行。

6.2 本合同在履行过程中，如遇不可抗力事件或其他不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除本合同，解除协议应签署书面协议。

人防施工合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》以及国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。

第一条合同依据1.1 本合同签订的依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》、国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》以及人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》等法律法规。

第二条工程概况2.1 工程名称：____人防工程2.2 工程地点：____2.3 工程规模：____2.4 工程内容：包括人防工程（含防护设备和战时通风防化等）的设计、采购、制作、安装、调试、验收等。

2.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求。

第三条承包范围及方式3.1 承包范围：人防工程（含防护设备和战时通风防化等）的设计、采购、制作、安装、调试、验收等。

具体内容详见施工图纸设计（含设计变更）的所有内容。

3.2 承包方式：本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。

第四条合同价格4.1 本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

4.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质保金，质保期结束后支付。

第五条合同履行5.1 乙方应当按照合同约定的时间和质量标准完成工程。

5.2 乙方应当严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量。

5.3 乙方应当做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。

人防工程施工协议甲方（施工单位）：法定代表人：注册地址：联系电话：乙方（业主）：法定代表人：地址：联系电话：经双方友好协商，甲、乙双方在确保人防工程施工质量、工期的前提下，根据有关法律法规，达成如下协议，共同遵守并认真执行。

第一条项目名称本合同项目名称为__________，项目地址为__________。

第二条工程内容1. 本合同工程内容包括但不限于人防工程主体结构的施工、设备安装、配套设施安装、工程环境保护等工作。

2. 甲方应对本合同工程的施工质量、安全、环保等方面的工作负责，严格按照国家相关规定和标准进行施工。

第三条工程价款1. 本合同工程总价款为_______元（大写）。

2. 工程价款支付方式：甲方在工程过程中按照项目施工进度及质量验收情况提出支付申请，乙方应在工程验收合格后的____个工作日内支付相应款项。

3. 预留工程备用金：为应对工程中可能出现的变更和不可预见情况，双方共同商定预留_______元备用金，由乙方支付。

第四条施工周期1. 本合同工程施工周期为______天。

2. 若因不可抗力等原因需要延长工期，双方应在延期前协商一致，并签订书面延期协议。

第五条质量保证1. 甲方承诺本合同工程施工质量符合国家相关标准及规范要求，若因施工质量问题导致工程质量出现问题，甲方应负责修复，且不收取额外费用。

2. 工程竣工验收合格后，甲方应提供质量保修期为____年的保修服务。

第六条安全保障1. 甲方应严格遵守国家相关的安全生产规定，保障工程施工安全。

2. 乙方应提供必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。

第七条环境保护1. 甲方应根据当地环境保护规定，采取有效措施保护周边环境，减少施工对环境的影响。

2. 乙方应提供必要的环境保护设施，确保施工过程中对环境的影响降到最低。

第八条合同变更1. 任何一方如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 合同变更涉及工程工期、工程价款等问题需重新协商确定。

xxxx项目人防防护设备供货、安装施工合同日期：2015年4月编号：xx-商业-CB（2015）合002xxxx人防防护项目设备供货、安装工程承包合同发包方（甲方）：福建xxxx有限公司承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。

一、工程概况：1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程1.2、工程地点：福州市xxxx1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格二、工程承包范围及内容：1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容；2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。

主要内容包括：2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收；2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装；2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统；2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容；2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)；2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。

2.7、人防标识部分：施工部分及地下室人防标识的订购、制作、预埋、安装。

人防工程专业分包合同5篇篇1人防工程专业分包合同一、合同双方：甲方（发包方）：_____________________________乙方（分包方）：_____________________________二、根据国家相关法律法规和工程实际情况，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商达成以下分包合同：三、项目名称：人防工程四、分包范围：乙方承担甲方工程项目中与人防相关的具体工作，包括但不限于：1. 人防设备采购；2. 人防设备安装调试；3. 人防设备的维护保养；4. 其他与人防工程相关的工作。

五、工程量清单：详见附件1。

六、分包价格：分包总价为____________（大写）人民币，按《工程量清单》中相关项目的具体工程量进行计价，包含工程设备、人工费用、运输费用等。

七、支付方式：甲方按照分包工程的进度和质量，及时支付乙方工作的合理报酬。

具体支付方式如下：1. 分期支付：工程实际完成百分之50时支付百分之30的款项，工程完工验收后支付余款。

2. 直接支付：工程完工验收后统一结算。

八、质量要求：乙方应按照国家相关规定和甲方要求，保证工程质量符合标准，杜绝返工、退货等情况发生。

九、工期：工程实际开始时间为____________年____月____日，工程完工验收时间为____________年____月____日。

十、违约责任：任何一方如因违反合同约定而导致工程质量不符合标准，或者工期延误等情况发生，应承担相应的违约责任。

违约方应支付对方相应的违约金。

十一、解决纠纷：双方在履行合同过程中，如有发生争议或纠纷，应友好协商解决。

若协商无果，则提交有关部门进行调解，如仍不能解决，可以提起诉讼解决。

十二、合同生效：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。

本合同于双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：___________ 日期：____________乙方（盖章）：___________ 日期：____________附件：工程量清单附件1：工程量清单序号项目名称工程量单位单价（元）总价（元）1 人防设备采购xxx 个xxxxxx2 人防设备安装xxx 个xxxxxx3 人防设备维护xxx 个xxxxxx以上是关于人防工程专业分包合同的相关内容，希望双方能够遵循合同约定，共同完成工程项目，保证质量，确保工程进度。

人防工程安装合同在现代城市建设中，人民防空工程（简称人防工程）是不可或缺的重要组成部分，它不仅关系到城市居民的生命安全，也是城市综合防护体系的关键。

为了规范人防工程的施工与管理，确保工程质量和施工安全，制定一份详尽的人防工程安装合同显得尤为重要。

以下是一份经过精心设计的人防工程安装合同范本，供相关单位参考使用。

甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟建设人防工程，乙方具有相应的资质和能力进行该工程的施工安装，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就人防工程的施工安装达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：包括但不限于人防门、防护设备、通风系统、供电系统、照明系统、信号系统等的安装与调试。

4. 工程标准：按照国家及地方有关人防工程建设的标准和规范执行。

二、合同金额合同总金额为人民币（大写）_____________元整（¥_________）。

三、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起。

2. 竣工日期：至____年____月____日止。

3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。

四、质量要求乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范，确保人防工程的安全性能和使用功能。

五、付款方式1. 预付款：甲方应在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余合同款项。

六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。

2. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。

七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。

一、编制依据1. 国家及地方相关法律法规、规范标准；2. 项目设计文件、施工图纸；3. 施工现场实际情况；4. 专项分包合同。

二、分包范围1. 人防门安装工程；2. 人防通风工程；3. 人防检测；4. 人防施工图审查。

三、分包单位资质要求1. 具有独立法人资格；2. 具备人防工程专项资质；3. 具有完善的质量管理体系；4. 具有良好的信誉和业绩。

四、施工组织与管理1. 施工组织设计分包单位应根据项目实际情况，编制详细的施工组织设计，明确施工工艺、施工顺序、施工人员、施工设备、材料供应等。

2. 施工进度计划分包单位应制定合理的施工进度计划，确保工程按时、按质、按量完成。

3. 施工质量控制分包单位应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量符合要求。

4. 施工安全管理分包单位应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理，确保施工安全。

五、技术措施1. 人防门安装工程（1）严格按照设计图纸进行施工，确保安装位置准确、牢固；（2）采用先进的安装技术，提高安装效率；（3）确保人防门启闭灵活、密封性能良好。

2. 人防通风工程（1）采用合理的通风系统设计，确保通风效果；（2）选用优质通风设备，提高通风效率；（3）确保通风系统运行稳定、安全。

3. 人防检测（1）按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行检测；（2）选用先进的检测设备，提高检测精度；（3）确保检测结果准确、可靠。

4. 人防施工图审查（1）严格按照设计图纸进行审查，确保设计合理、安全；（2）提出合理化建议，提高工程质量；（3）确保审查过程规范、严谨。

六、质量保证措施1. 严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工；2. 选用优质材料、设备；3. 加强施工过程质量控制，确保工程质量；4. 建立健全质量管理体系，提高质量管理水平。

七、安全保证措施1. 建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理；2. 定期开展安全教育培训，提高施工人员安全意识；3. 加强施工现场安全检查，及时发现并消除安全隐患；4. 确保施工安全，防止事故发生。

人防安装合同模板甲方：（委托人）联系地址：联系电话：乙方：（安装商）联系地址：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行人防设备的安装工作，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条安装范围1.1 乙方将按照甲方的要求，对人防设备进行安装，具体包括但不限于监控摄像头、门禁系统、报警器等设备。

1.2 安装工作将按照甲方的现场布局和需求进行安排，确保设备能够正常运行。

第二条安装时间2.1 安装工作的具体时间将由甲乙双方商定，乙方将保证按时完成工作。

2.2 如因不可抗力或其他合同外的原因导致无法按期完成安装工作，乙方将提前通知甲方，并尽快协商解决方案。

第三条设备质量3.1 乙方安装的设备必须符合国家相关标准和规定，保证质量可靠。

3.2 安装完成后，乙方将提供相关设备的保修期限和售后服务政策，确保设备能够长期稳定运行。

第四条安装费用4.1 安装费用总额为（具体金额）元，其中包括人工费、材料费、运输费等相关费用。

4.2 安装工作完成后，甲方需在（具体时间）内将安装费用支付给乙方，支付方式为（具体方式）。

第五条保密责任5.1 甲乙双方在履行本合同过程中，如涉及商业机密或其他敏感信息，应当严格保守。

5.2 未经甲方同意，乙方不得向任何第三方透露相关信息。

第六条违约责任6.1 若甲方未按时支付安装费用，乙方有权要求支付滞纳金，滞纳金的具体金额为欠款金额的百分之（具体比例）。

6.2 若乙方因自身原因导致无法按时完成安装工作，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条合同变更7.1 本合同的任何变更必须经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。

7.2 双方若需变更合同内容，应提前通知对方，并共同商定适当的调整方案。

第八条法律适用8.1 本合同的签订、履行、解释均适用中华人民共和国法律。

8.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决，也可依法向有管辖权的地方法院提起诉讼。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上内容经双方阅读确认，自愿签订。

防设备安装合同范本甲方（以下简称“甲方”）：地址：联系人：电话：乙方（以下简称“乙方”）：地址：联系人：电话：鉴于甲方需要在相关场所安装防护设备，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条合同项目1.1 甲方委托乙方负责在（具体场所）安装防护设备，以确保场所及相关人员的安全。

第二条设备要求2.1 甲方提供防护设备的具体要求和规格，包括但不限于（列举相关要求）。

2.2 乙方负责根据甲方的要求，提供符合要求和规格的设备，并确保设备正常工作。

第三条安装时间与地点3.1 双方约定安装的时间为（具体时间），地点为（具体场所）。

3.2 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致安装时间或地点发生变更，双方应及时协商并书面确认。

第四条安装费用4.1 甲方同意按照乙方提供的报价支付安装费用，并在安装完成后的（具体日期）内以人民币支付给乙方。

4.2 安装费用包括设备采购、安装、调试等一切相关费用，具体金额为（具体金额）。

第五条施工期限及验收5.1 乙方应按照安装合同的要求，合理安排施工进度，按时完成防护设备的安装工作。

5.2 甲方有权对安装过程进行监督，并进行技术验收。

如发现设备与合同约定不符合或存在质量问题，乙方应负责更换或重新安装。

5.3 甲方确认设备安装完成，并经双方同意的日期为防护设备的正式交付日期。

第六条质保期及售后服务6.1 安装完成后，防护设备进入质保期，质保期为（具体时间）。

6.2 在质保期内，如设备出现故障、损坏等问题，乙方应负责免费维修或更换。

6.3 质保期过后，乙方可提供维护、保养等收费服务，费用另行协商。

第七条违约责任7.1 若任何一方违反本合同约定的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的一切损失。

7.2 如因不可抗力导致不能履行本合同，双方可相互协商解决，无需承担违约责任。

第八条争议解决8.1 因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

人防工程合同模板甲方：（委托单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工单位）地址：法定代表人：联系电话：为明确甲乙双方在人防工程施工过程中的责任与义务，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条项目名称本合同所指人防工程项目名称为：第二条项目内容1、人防工程施工范围包括但不限于人防设施建设、装修、维护等工程项目。

2、乙方承诺在人防工程施工过程中，严格按照甲方的要求和标准进行施工，确保施工质量和安全。

第三条工程周期1、本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收合格之日止。

2、工程周期约定为（具体工程周期由双方商定确认）。

第四条价格及支付方式1、本项目总价为（具体价格由双方商定确认）。

2、甲方应在合同签订后按照约定的进度支付工程款项。

3、如因不可抗力或合同外其他原因导致工程中断，双方可根据具体情况进行重新协商确定付款方式及工程款项。

第五条质量保证1、乙方承诺在人防工程施工中遵循相关标准和规范，确保工程质量符合国家规定要求。

2、若工程施工质量出现问题，乙方应承担相应责任，并按照双方商定的方式进行整改。

第六条安全保障1、乙方应严格遵守相关安全规定，加强施工现场管理，确保施工过程中不发生安全事故。

2、如因乙方管理不力导致安全事故发生，乙方需承担相应的责任。

第七条材料保证1、乙方在施工过程中使用的材料应符合国家相关标准要求，保证材料质量。

2、如因乙方使用低质量或不符合要求的材料导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。

第八条异议处理1、如双方在工程施工过程中发生意见分歧或争议，应当通过友好协商解决。

2、如协商无法达成一致意见，任何一方均可向有关部门提出申诉。

第九条合同解除1、若因不可抗力等原因，致使合同无法继续履行，双方应友好协商解除合同。

2、若因一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同并要求赔偿损失。

第十条其他事项1、如双方需进行补充协商或变更合同内容，应经书面确认。

人防工程专项分包方案一、项目概况人防工程是指在城市建设中，为了应对战争和自然灾害，对城市地下空间进行的一种防御性建筑工程。

人防工程分为地下人防工程和地上人防工程两个部分，主要包括地下避难所、地下通道、地下车库、地下机房等。

本次人防工程专项分包的内容主要是地下避难所和地下通道的施工。

二、分包范围1. 地下避难所地下避难所是城市人防工程的重要组成部分，主要用于应对战争、地震、火灾等紧急情况，保障市民的生命安全。

地下避难所的施工内容包括地下空间的挖掘、支护、防水、通风、照明、消防设施、排水设施等。

2. 地下通道地下通道是城市地下交通的重要组成部分，主要用于连接市政设施、商业区、交通枢纽等地下空间，为市民提供便捷的交通通道。

地下通道的施工内容包括地下空间的挖掘、支护、通风、照明、排水、防水、道路铺设等。

三、分包方案1. 分包单位选择本次人防工程专项分包计划选取具有丰富经验和专业技术的施工单位进行分包，确保施工质量和工期进度的顺利完成。

分包单位应具备以下资质和条件：（1）具有城市地下空间工程施工总承包资质；（2）具有丰富的地下空间工程施工经验；（3）具备完善的施工管理组织和技术人员；（4）具有良好的施工安全和质量管理体系。

2. 分包合同签订分包单位与总包单位签订合同，明确分包的工程范围、工期、质量要求、付款方式等内容。

确保双方在合同约定的工程范围内开展施工，并按时交付合格的工程成果。

3. 施工组织设计分包单位应编制详细的施工组织设计方案，包括施工路线、吊装方案、支护方案、防水方案、施工机具、作业人员配置等内容。

施工组织设计方案应符合国家相关标准和规范，确保施工过程安全可控。

4. 施工计划编制分包单位应编制详细的施工计划，按照总包单位的施工进度要求合理安排施工节点，确保工程进度的顺利推进。

并及时与总包单位和相关部门进行沟通协调，保障施工进度的顺利进行。

5. 施工技术方案针对地下避难所和地下通道的特点和要求，分包单位应编制详细的施工技术方案，包括开挖施工方案、支护施工方案、防水施工方案、通风施工方案、照明施工方案、消防设施施工方案等内容。

人防工程防护安装合同范本一、合同编号：[填写]二、甲方（委托方）：[填写]三、乙方（承接方）：[填写]四、工程名称：[填写]五、工程地点：[填写]六、工程内容：[填写]七、工程造价：[填写]八、工程质量要求：[填写]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，就甲方委托乙方进行人防工程防护安装事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程范围与标准乙方负责按照国家和地方的有关人防工程建设标准，对甲方指定地点进行防护设备的安装工作。

所安装的设备包括但不限于防空警报系统、通风系统、密闭门等，并确保所有设备符合国家安全标准。

二、工期与进度乙方应于[填写日期]前完成全部防护安装工作，具体进度计划由双方在签订合同时共同商定。

如遇不可抗力因素影响施工进度，乙方应及时通知甲方，并可适当调整工期。

三、质量要求乙方必须保证工程质量满足国家规定的人防工程防护标准，确保安装精确、功能完备、运行稳定。

工程完成后，应通过甲方或第三方的质量检测。

四、价格与支付方式本工程总造价为人民币[填写金额]元。

甲方应按照合同约定，分阶段向乙方支付工程款项。

具体支付比例和时间由双方协商确定。

五、违约责任若任何一方违反合同规定，需承担相应的违约责任。

如乙方未按约定时间或质量要求完成工程，应按日支付违约金；如甲方延迟支付工程款，亦应按日支付滞纳金。

六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项双方可根据具体情况协商补充其他相关条款。

所有补充条款均应书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。

八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、附则对于合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

人防工程专业分包合同甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方人防工程的专业分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：人防工程的专业分包，包括但不限于防护工程、防爆设备、通风系统、照明系统等。

二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。

2. 工程竣工日期：____年____月____日。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：__________________元整）。

具体金额根据工程实际完成情况结算。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程进度款。

工程验收合格后，支付工程尾款。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请。

甲方组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。

五、工程安全1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关法律法规，采取必要的安全防护措施，确保工程安全。

2. 乙方应对施工现场的安全生产负责，防止事故发生。

3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。

六、工程保修1. 乙方对工程承担保修责任，保修期限为工程竣工后____年。

2. 在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

3. 保修期届满后，双方可协商续签保修协议。

七、违约责任1. 甲方如未按合同约定支付工程款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2. 乙方如未按合同约定完成工程，应按日向甲方支付工程逾期违约金。

3. 如因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担相应责任。

人防工程专业分包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方人防工程的专业分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：人防工程的专业分包，包括但不限于防护工程、防护设备、警报系统等。

二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日。

2. 竣工日期：_______年______月______日。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：____________________元整）。

2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，乙方在完成各阶段工程并通过验收后，甲方支付相应款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关人防工程标准、规范进行设计、施工，确保工程质量。

2. 验收标准：按照国家和地方现行的人防工程相关法规、规范进行验收。

3. 乙方应接受甲方及政府相关部门的监督、检查，确保工程质量达标。

五、工程安全及防护措施1. 乙方在施工过程中应采取有效措施，保障施工现场安全，防止事故发生。

2. 乙方应确保施工现场环境卫生整洁，符合环保要求。

3. 乙方应对施工现场的工人进行安全教育，确保施工过程安全无误。

六、合同变更及违约责任1. 合同执行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订书面补充协议。

2. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并签订补充协议。

人防工程施工分包合同书项目名称：项目地点：合同编号：承包人资质证号：承包人统一社会信用代码：发包人：承包人：签订日期：年月日- 1 -发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目人防工程防护设备产品销售和安装事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况项目名称：项目地点：本项目人防工程经本XX市人民防空办公室审核批准建设，地下室人防共 2 个防护单元。

二、承包范围承包范围：按甲方提供的施工蓝图，属于人防工程项目范围内防护、防化设备制造、安装及调试的工作内容。

具体承包内容详见附件一：人防工程防护设备产品清单一览表。

施工范围如下：（1）防护设备：包含人防防护门设备、人防地下室标识牌。

不包含战时防倒塌棚预埋件、总包配合费等费用，施工中的用水用电、钢筋和钢管支撑材料由甲方无偿提供。

（2）通风：仅计算圆形焊接风管及其设备，不含矩形镀锌风管部分，不含人防发电机房设备及防排烟设备管道，风井封堵等；（3）给排水：不含地漏管线埋设及安装，不含人防区给水设备；（4）电施：仅提供设备及设备的安装后调试，不含战时管线埋设及安装，不含抗爆盒；（5）包含人防设备主材费、配件费、预埋与安装费、油漆及稅金等，甲方无偿提供塔吊使用，如因条件不允许，塔吊无法吊到额外产生的费用甲方负责承担，如（水、电、人工搬运和吊车）。

三、合同工期开工日期：当合同生效并且现场已具备防护设备产品进场条件后，在乙方收到甲方书面通知后第20个工作日为开工日期。

- 2 -竣工日期：按发包人与建设单位签订的总承包合同约定竣工日期前60日内。

四、质量标准（一）防护设备产品的制作与安装必须符合：1、国家现行人防工程防护设备加工图集、设计图集和工程设计文件的要求。

2、国家现行《人民防空工程质量检验评定标准》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》等技术规定。

人防设备购买安装合同甲方（购买方）：乙方（销售安装方）：根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方就甲方购买并委托乙方安装人防设备事宜，经友好协商，达成如下合同，以共同遵守。

一、设备名称、规格、数量及价格甲方同意向乙方购买以下人防设备：[具体设备名称、规格、数量及价格列表]。

设备总价款为人民币____元整（大写：____元整）。

二、付款方式甲方在合同签订后____日内向乙方支付设备预付款____元整。

设备到货并验收合格后，甲方在____日内支付设备余款____元整。

三、设备交付与安装乙方应在收到预付款后____日内将设备送达甲方指定地点。

乙方负责设备的安装、调试工作，确保设备正常运行。

安装调试完成后，甲方应及时组织验收。

验收合格后，双方签署验收报告。

四、质量保证与售后服务乙方保证所售设备为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关标准和规定。

设备自安装验收合格之日起，乙方提供____年的免费保修服务。

保修期内，因设备质量问题导致的故障，乙方负责免费维修或更换。

保修期外，乙方提供有偿维修服务，维修费用根据具体情况协商确定。

五、违约责任若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付违约金____元。

若乙方未按合同约定交付设备或安装调试不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字或盖章）：日期：乙方（签字或盖章）：日期：。

人防合同施工内容一、工程概况1.1 工程名称：XXXX人防工程1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程规模：XXXX平方米1.4 工程总投资：XXXX万元1.5 工程质量要求：符合国家相关标准和规范要求1.6 工程工期：XXXX天二、合同主体2.1 发包方（甲方）：XXXX公司2.2 承包方（乙方）：XXXX公司三、承包范围及内容3.1 承包范围：人防工程（含防护设备和战时通风防化等）制作（购买）及安装施工。

3.2 承包内容：施工图纸设计（含设计变更）的所有内容，包括但不仅限于土建、安装、装修、防护设备安装、战时通风防化系统安装等。

四、承包方式4.1 本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。

五、合同价格5.1 合同总价：人民币XXXX万元（大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX元整）。

5.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到一定比例后，甲方按照实际完成工程量支付相应的进度款；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价剩余的款项。

六、工程质量及验收6.1 乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

6.2 工程验收合格标准：（1）施工图纸设计内容全部完成，施工质量符合国家和行业相关标准；（2）防护设备及战时通风防化系统等功能正常，满足设计要求；（3）工程安全、环保、文明施工等方面达到国家及地方要求。

七、工期及进度7.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程。

7.2 乙方应按照甲方要求，按时提交工程进度报告，如有进度延误，应承担相应的违约责任。

八、安全生产及环保8.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保工程施工安全。

8.2 乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家及地方的环保要求进行施工。