下载文档原格式
加固方案合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（施工方）地址：联系人：电话：鉴于甲乙双方本着合作互利的原则，为了保障建筑结构的安全和稳固，特订立本加固方案合同，共同遵守以下条款：一、项目背景1.1 甲方是委托方，拥有位于（地址）的建筑物所有权，因建筑物存在结构安全隐患，需进行加固处理。
1.2 乙方是施工方，具有相关建筑加固施工资质和经验，能够完成本合同规定的加固工程。
二、加固内容2.1 乙方按照甲方委托的要求，对建筑物进行结构加固处理，具体加固内容包括但不限于：（1）对建筑物主体结构进行钢筋混凝土加固，确保其承载能力和稳固性；（2）对建筑物地基进行加固，以确保其整体稳定性和安全性；（3）根据实际情况对建筑物其他部位进行适当加固处理。
2.2 加固过程中，乙方将严格按照相关施工标准和规范进行操作，确保施工质量和安全。
三、加固期限3.1 加固工程的起止时间为（日期），工期为（天/月），具体完成时间按实际施工进度确定。
3.2 若因不可抗力等客观原因导致工期延长，双方可协商延长工期或者解除合同。
四、合同价款4.1 甲方应按照工程实际完成情况支付相应工程款，支付方式及时间如下：（1）预付款：合同总价的（百分比），于签订合同时支付；（2）进度款：按照工程进度支付，具体支付比例和时间由双方另行商定；（3）尾款：工程竣工并经甲方验收合格后支付，支付之前乙方应提供相关验收资料。
4.2 若因乙方原因导致工程质量问题，甲方有权扣除相应款项或者要求乙方承担相应责任。
五、工程变更和索赔5.1 若在工程实施过程中需对合同内容进行变更，双方应书面协商一致，并签署变更协议。
5.2 如因甲方原因导致工程延误或增加费用，乙方有权提出索赔要求，双方应协商解决。
六、风险责任6.1 在施工过程中，如发生意外事故造成人员伤亡或财产损失，责任由乙方承担。
6.2 若因设计不合理或施工质量问题导致工程质量问题，乙方应承担相关责任并进行整改。
维修加固施工合同6篇篇1维修加固施工合同一、甲方委托乙方进行维修加固施工，双方达成如下协议：二、项目描述1. 项目名称：维修加固施工项目2. 项目地址：_________3. 项目概况：本项目为甲方房产的维修加固工程，包括但不限于建筑结构、水电设备等方面的维修加固工作。
三、服务内容1. 维修加固工程：乙方将根据甲方房产的实际情况，提供专业的维修加固方案，并进行相应的施工工作。
2. 工程进度：乙方将确保工程按时完成，保质保量。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：维修加固施工合同金额为_______元整。
2. 支付方式：甲方将在工程开工前支付30%的合同价款作为预付款，余款在工程竣工后支付。
五、合同履行期限1. 合同履行期限为______（天/月），自_________。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定质量和工期完成工程，甲方有权要求乙方限期改正，逾期仍不改正的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方限期支付，逾期仍不支付的，乙方有权暂停工程，直至收到全部合同价款。
七、保密条款1. 本合同签订后，双方应保守本合同内容及工程施工过程中涉及的机密信息，不得擅自向第三方透露。
八、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院诉讼解决。
九、其他1. 本合同未尽事宜，双方应协商解决，并作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、附则1. 本合同一式___份，双方各持___份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签约日期：______________ 签约日期：______________以上为维修加固施工合同的具体内容，双方需严格遵守合同约定，共同确保工程质量和工程进度的顺利完成。
建筑加固工程合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲方希望对位于[填写地点]的建筑物进行加固改造，乙方具备相应资质并愿意承接该加固工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况本加固工程包括但不限于[具体加固内容，如梁柱加固、墙体加固等]，旨在提升建筑物的抗震性能、延长使用寿命及满足相关安全规范要求。
二、合同金额合同总价为人民币[填写金额]元，包括材料费、人工费、管理费等所有费用。
三、工程质量乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术要求执行工程，确保工程质量达到[具体标准]。
四、工期要求工程计划开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。
除非因不可抗力或甲方要求变更工程内容，否则乙方应保证按期完成工程。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后[具体天数]内支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款项。
六、违约责任若一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
农村房屋加固工程合同【合同编号】农村房屋加固工程合同甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方房屋加固工程项目的施工事宜，经协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：农村房屋加固工程2. 工程地点：_____________3. 工程内容：对甲方现有农村房屋进行结构加固，包括但不限于墙体加固、梁柱加固、地基加固等。
4. 工程标准：按照国家相关建筑加固标准及规范执行。
5. 工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，确保加固后的房屋安全可靠。
2. 工程质量由___________（第三方检测机构）负责检测验收。
三、工程造价1. 工程总造价为人民币（大写）_____________元整（¥_________）。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后支付预付款，余款在工程验收合格后支付。
四、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应按日支付违约金。
2. 如工程质量未达到合同约定标准，乙方应负责无偿修复直至达标。
五、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读合同条款，必要时可咨询法律专业人士。
房屋加固合同
合同范本专家建议：
第一部分，合同双方信息。
1.1 加固方信息，包括公司名称、注册地址、法定代表人或负
责人联系方式等。
1.2 委托方信息，包括委托人姓名、联系方式、住址等。
第二部分，加固工程内容。
2.1 加固范围，明确列出需要加固的房屋部位，如墙体、地基、楼板等。
2.2 加固方法，详细描述采用的加固方法和材料，确保加固工
程的质量和安全。
第三部分，合同条款。
3.1 工程期限，约定加固工程的开始时间和完成时间，保证工程按时交付。
3.2 工程费用，明确工程总费用、付款方式和分期付款比例，避免费用纠纷。
3.3 质量保证，规定加固工程的质量标准和保修期限，确保工程质量和委托方权益。
3.4 违约责任，约定双方违约责任和解决方式，保障合同执行的顺利进行。
第四部分，其他条款。
4.1 变更和解释，规定合同变更和解释的程序和方式，避免合同纠纷。
4.2 法律适用，明确合同适用的法律和管辖法院，规避法律风险。
4.3 其他约定，根据实际情况增加其他需要约定的条款，保障双方权益。
以上是房屋加固合同的合同范本专家建议，希服对您有所帮助。
GF—2015—0209合同编号：建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）》（GF-2000-0209）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。
抗震机构工程合同合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（承建商）：__________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本项目”）的抗震机构工程设计、施工及验收等事宜达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于抗震设计、施工、材料供应、质量检测、验收等。
第二条工程质量标准2.1 本工程应符合国家及地方有关抗震设计规范的要求。
2.2 乙方应保证工程的抗震性能达到国家规定的防震减灾标准。
2.3 乙方应按照甲方提供的技术要求和设计文件进行施工，确保工程质量。
第三条工程进度安排3.1 工程开工日期为____年____月____日。
3.2 工程竣工日期为____年____月____日。
3.3 乙方应根据工程进度计划合理安排施工，确保按期完成。
第四条合同价款及支付方式4.1 本工程总价款为人民币____元。
4.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：a) 预付款：甲方在本合同签订后____天内支付总价款的____%作为预付款。
) 进度款：根据工程进度，甲方按约定时间支付相应比例的进度款。
c) 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的工程款。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程进度，应向甲方支付违约金。
5.2 如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿修复直至合格。
5.3 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
抗震检测合同模板甲方（委托方）：____________________乙方（检测方）：____________________鉴于甲方为______（单位名称），现有建筑物需进行抗震检测，为保障建筑物的安全性和稳定性，双方经友好协商，遵循公平、公正、诚实、信用原则，达成以下协议：一、检测目的1.1 本次检测的目的是为了评估建筑物的抗震性能，提供相关的检测报告和建议，保障建筑物的安全性。
1.2 检测内容包括但不限于建筑结构、材料性能、抗震设备等方面的检测。
二、检测范围2.1 本次检测的范围包括建筑物的主体结构和相关设备设施的抗震性能。
2.2 检测范围根据实际情况，在签订合同后另行明确。
三、检测标准3.1 本次检测按照国家相关标准和规定进行，保证检测结果的准确性和可靠性。
3.2 检测方应遵守国家相关法律法规和技术标准，保证检测工作的科学性和严谨性。
四、检测周期4.1 检测方应在签订合同后______天内完成检测工作，并提交检测报告。
4.2 如因不可抗力导致检测工作延期，延期期限根据具体情况再协商确定。
五、检测费用5.1 检测费用为______元整，由甲方支付给乙方。
5.2 检测费用包括检测工作的人工费用、设备费用、材料费用等一切费用。
5.3 如发生额外费用，双方再协商确定支付方式。
六、检测报告6.1 检测方应在完成检测后______天内提交检测报告给甲方，并对检测结果做出评估和建议。
6.2 检测报告包括建筑物的抗震评定结果、存在的安全隐患和改进措施等内容。
七、保密协议7.1 双方在签订本合同后应遵守保密协议，不得泄露检测的相关信息和资料。
7.2 如因违反保密协议导致损失，违约方应承担相应的法律责任。
八、争议解决8.1 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任一方可向相关部门申请仲裁。
九、其他事项9.1 本合同自双方签字盖章生效，有效期为______年。
总说明一、编制依据2008年《四川省房屋建筑抗震加固工程计价定额》(以下简称本定额)，是根据《全国统一房屋修缮工程预算定额》GYD-601-95、《全国统一施工机械台班费用编制规则》以及现行国家产品标准、加固工程设计规范、施工质量验收规范和安全操作规程进行编制的。
二、适用范围本定额适用于四川省行政区域内工业与民用房屋建筑抗震加固工程的计价。
凡全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的房屋建筑抗震加固工程应执行本定额。
三、定额作用本定额是编审房屋建筑抗震加固工程设计概算、施工图预算、招标控制价（标底）、竣工结算、调解处理工程造价纠纷，鉴定及控制工程造价的依据；是招标人组合综合单价，衡量投标报价合理性的基础；是投标人组合综合单价，确定投标报价的参考。
四、消耗量标准本定额的消耗量标准，是根据国家现行设计标准、施工质量验收规范和安全技术操作规程，按正常的施工条件、合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺为基础，结合四川省的施工技术水平和施工机械装备程度进行编制的，考虑了抗震加固工程施工现场狭窄、零星分散、运输困难，需要保护原有建筑物等因素。
因此，除定额允许调整者外，定额中的材料消耗量不得变动，如遇特殊情况，需报经工程所在地工程造价管理部门同意，并报省工程造价管理总站备查后方可调整。
五、综合单价本定额综合单价是指完成一个规定计量单位的抗震加固工程定额项目的工程内容所需的人工费、材料费、施工机械使用费和综合费（企业管理费、利润）。
（一）人工费1．人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。
内容包括：（1）基本工资：是指发放给生产工人的基本工资。
（2）工资性补贴：是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴，流动施工津贴等。
（3）生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。
房屋加固+建筑资质房屋加固是指对已有的房屋进行一系列的加固措施，以增加房屋的结构稳定性和抗震能力。
在进行房屋加固工程时，需要相关的建筑资质来保证工程的质量和安全性。
以下是房屋加固和建筑资质的相关内容。
1.房屋加固的意义：房屋加固是为了防止房屋在自然灾害或其他外力作用下产生倒塌或损坏，保障人民生命财产安全，维护社会和谐稳定。
房屋加固需要依据房屋的具体情况，通过采取适当的技术手段和材料，提升房屋的结构安全性和抗震能力。
2.房屋加固的方法：房屋加固的方法有很多种，包括加固柱、加固梁、加固墙体、加固基础等。
根据房屋的具体情况，可以选择适当的方法进行加固。
例如，在加固柱时可以采用加固套筒的方式，增加柱子的承载能力；在加固梁时可以采用加固钢板或加固混凝土的方法，提高梁的强度和刚度；在加固墙体时可以采用加固钢筋或加固外包墙等方式，增加墙体的抗震性能；在加固基础时可以采用加固桩基、加固承台等方法，提升基础的稳定性和承载能力。
3.建筑资质的分类：根据中国的《建筑法》和相关规定，建筑资质分为施工资质、设计资质和监理资质等。
施工资质包括建筑工程施工总承包资质和建筑工程专业承包资质，用于承接房屋加固工程的施工任务。
设计资质包括建筑工程设计资质和结构工程设计资质，用于进行房屋加固工程的设计工作。
监理资质包括建筑工程监理资质和结构工程监理资质，用于对房屋加固工程的施工和设计进行监督和检查。
4.建筑资质的申请要求：申请建筑资质需要符合一定的条件和要求。
一般情况下，申请人需要具备一定的注册资金、从业经验和技术能力。
同时，申请人需要提交相关的申请表格、业绩材料、技术人员证书和相关资料等。
申请建筑资质还需要通过相应的资格考试和技术评审等程序来进行评定。
5.建筑资质的重要性：建筑资质是对建筑企业从业人员的能力和信誉的认可，也是保证建筑工程质量和安全性的重要手段。
拥有合法的建筑资质，可以保证房屋加固工程的设计、施工和监理等各个环节的专业性和规范性。
房屋建筑抗震加固工程施工合同合同编号: __________ 发包人（甲方）：_________________________________________ 法定代表人：____________________________________________ 联系方式: ________________________________________________ 电子邮箱：______________________________________________ 住所：__________________________________________________承包人（乙方）：_______________________________________ 法定代表人：____________________________________________ 联系方式: ________________________________________________ 电子邮箱：______________________________________________按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程抗震加固施工事项协商一致,订立本合同。
工程翩1.工程名称： ___________________________________________2.工程地点： ___________________________________________3.房屋鉴定报告文号: ____________________________________4.承包范围：根据经审查确认的抗震加固设计施工图纸明确的工程范围。
二.合同工期合同工期：总日历天数______ 天（合理工期）。
开工日期：以发包人发出的开工令或发包人认可承包人的开工报告时间为准。
三，质量标准按抗震加固施工质量标准及相关技术标准验收，质量合格。
合同金额人民币（大写）：________ 元（¥ :_______ 元）。
五、发包人工作1.开工前_____ 日内，向承包人提供需加固的建筑物原建筑结构竣工图份，经审查确认的抗震加固施工图 ______________ 份。
清除影响施工的障碍物，向承包人提供施工所需的水、电等接口，并说明使用注意事项。
办理完毕施工依法所需的证件、批件。
组织承包人和设计人进行图纸会审，并向承包人进行现场交底。
2.指派_____ 为发包人代表，代表发包人负责履行合同。
对工程质量、进度进行监督，办理变更、签证、验收等事宜，接收承包人送达的结算、竣工资料和与本工程有关的其它资料。
委托监理人对本加固工程进行工程监理，监理人任命为总监理工程师。
其职责、监理内容、授予的权限在监理合同中明确，于开工前日内，将监理合同副本交承包人份。
3.委托造价咨询人对本加固工程进行全过程造价管理。
其职责、授予的权限在造价咨询合同中明确，于开工前日内，将造价咨询合同副本交承包人份。
4.协调好有关部门做好现场保卫、消防等工作，并承担相应费用。
六.承包人工作1.参加发包人组织的施工图纸技术交底，并经双方确认。
承包人应根据加固施工图拟定施工方案交发包人签字同意后方可施工。
2.指派_______ 为该工程项目经理（注册建造师），代表承包人负责履行合同。
严格按施工图组织施工，做好各项质量检查记录，按期完成施工任务。
办理由承包人负责的各项事宜。
3.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全、施工噪音及环境保护等管理规定。
4.遵守现行施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场的设备管线、树木、绿地等，使其不受损坏。
做好施工现场保卫工作。
5.施工中未经发包人同意，不得随意拆改原有建筑物和各种设备管线。
双方认可的局部拆除，应符合对原房屋建筑结构的保护要求。
6.工程竣工未正式移交发包人之前，负责对现场的一切设施和加固工程成品进行保护。
7.承包人在使用任何材料、设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
8.承包人使用发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，不得为本合同工程以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
七.工期1.发包人因特殊原因要求承包人比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包人同意。
并支付承包人因赶工期采取的费用，按每提前天支付____ 元。
2.因变更设计和工程量增加，非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致 _______ 周内累计停工______ 小时，影响工期，工期顺延。
3.因承包人原因影响工期，工期不JII页延。
八.安全施工1.发包人对其施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
因发包人原因导致发生安全事故，由发包人承担相应责任及其费用。
2.承包人在施工期间应遵守安全技术规程和相关法规，严格按安全标准组织施工，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致的安全事故，由承包人承担相应责任及其费用。
3.承包人对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
承包人应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
九.分包1.本工程如需要专业分包，需经发包人同意。
分包人必须具有相应的施工资质，持有《安全生产许可证》。
2.承包人与分包人必须签订分包合同，双方权利和义务在分包合同中说明。
十、材料供应1.发包人供应材料。
发包人供应的材料（见附表，作为本合同附件），应向承包人提供产品合格证书，并按规定复检，对其质量负责，按约定的时间供应到现场。
约定由承包人提货的，发包人应将提货手续移交给承包人，由发包人承担运输费用。
发包人供应的材料，因发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包人承担。
发包人供应的材料，经承包人验收后，由承包人负责保管的，发包人应支付材料价值％的保管费。
由于承包人保管不当造成损失，由承包人负责赔偿。
2.承包人采购材料。
承包人负责采购材料的，应按设计和有关标准负责采购、运输和保管，并向发包人提交采购材料的质量证明文件，满足合同约定的质量标准。
对承包人提供的材料，发包人应查验产品合格证书，对存在疑问的可以委托抽检。
抽检合格的，费用由发包人承担。
抽检不合格的，费用由承包人承担，不得在本加固工程中使用。
3.对拆除材料的回收、利用，双方约定： ____________________十一.变更1.发包人提出变更。
发包人应在变更提出前小时书面通知承包人。
承包人在接到通知后按变更执行。
由于变更，引起承包人返工，以及造成相应损失的，均由发包人承担，工期相应顺延，追加合同价款。
2.承包人提出变更。
承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人、设计人批准。
合理化建议节约的金额,双方协商分享。
3._____________________________________ 变更签证。
如发生变更事项双方均应在________________________________ 小时内办理工程变更签证。
变更签证作为变更工程价款和工期的依据。
若发包人在____ 小时内未办理的，视为认可。
承包人 ______ 小时内不办理，视为不调整工程价款，工期不顺延。
十二工程验收1.隐蔽和分部位验收。
承包人先进行自检，并在隐蔽和分部位验收前____ 小时以书面形式通知发包人进行验收。
验收合格，发包人应在验收记录上签字后，承包人方可隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新组织验收。
2.延期或复验。
发包人不能按时进行验收，应在验收前_________小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过小时。
发包人未按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可视为发包人己经验收合格。
若发包人要求复验时，承包人应按复验程序复验。
若复验合格，发包人应承担复验的费用和由此造成的停工费用，工期顺延；若复验不合格，其复验和返工费用由承包人承担，工期不顺延。
3.由于承包人原因造成质量事故，工程验收不合格，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
工程竣工后,承包人应通知发包人组织竣工验收，发包人自接到验收通知的日内组织验收，验收合格的，办理验收、移交手续。
若发包人不能在约定时间内组织验收，需在小时内通知承包人，延期验收不能超过小时。
如小时内仍不能组织验收，应视为发包人已验收，承认竣工日期，并承担承包人的现场看管费用。
十三.工程价款支付及结算1.本工程按照《省房屋建筑抗震加固工程计价定额》计价。
2.双方约定合同价款按以下因素调整:□工程量的增减;□工程变更;□材料价格上涨超过合同价款中材料单价的______ %以上时，双方约定需调价的材料有： _________ O□工程造价管理机构发布的造价调整;□其他调整因素。
3.工程价款拨付(1)预付款：本合同生效_______ 日内，发包人向承包预付工程价款金额____ 元,或按合同价款总额的：______ %预付。
(2 )进度款拨付：承包人每月日前向发包人提供当月已完工程量报告一式份，发包人个日历天内复核批准，并于次月日前按已完工程确认的工程款的 %拨付工程进度款，并按比例扣回预付款。
4.竣工结算承包人提请工程竣工验收时，应同时向发包人提交工程竣工结算书。
发包人自接到承包人提交的竣工结算书后 ________ 日内复核完毕，到期未提出异议，视为同意承包人提交的竣工结算书的工程价款，按此支付工程价款。
工程款拨付至工程总价的%,余下的%作为质保金。
质保期（质保期为年，从工程完工初步验收合格之日起计算）满后个日历天退还承包人质保金。
十四.竣工退场1.工程竣工后，承包人应对施工场地进行清理，直至发包人检验合格为止。
清理费用由承包人承担。
2.承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，按计划撤离施工场地。
3.承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用从拟支付给承包人的款项中扣除。
十五、违约责任1.由于发包人原因导致延期开工或中途停工，发包人应补偿承包人因停工、窝工等所造成的损失。
每停工或窝工天，发包人支付承包人______________ 元。
2.发包人不按合同约定拨付工程款,每拖延 ________ 天，按银行同期贷款利率向承包人支付应付工程款的利息。
3.由于承包人原因逾期竣工，每逾期 ______ 天，承包人应向发包人支付违约金____ 元。
4.发包人未办理任何手续,要求承包人拆改原建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由发包人负责并承担经济损失。
