2020版建设工程施工合同示本(合同示范文本)
- 格式:docx
- 大小:242.32 KB
- 文档页数:7
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2020年施工合同样板1. 合同目的本合同旨在规范2020年的施工合同,并确保各方的权益得到保护。
2. 合同主体本合同由以下各方订立:- 甲方:(甲方名称)- 乙方:(乙方名称)3. 合同条款3.1 工程描述甲方委托乙方对以下工程进行施工:- 工程名称:- 工程地点:- 工程范围:3.2 合同期限本合同的工期为(工期长度),自(起始日期)起至(结束日期)止。
3.3 付款条款3.3.1 甲方应按以下方式向乙方支付工程款项:- 首付款:(首付款比例)的工程款项应在合同签订后(天数)内支付。
- 进度款:根据工程进度,甲方应在工程完成的(进度款比例)时支付工程款项。
- 竣工款:工程竣工后,甲方应在(竣工款比例)内支付工程款项。
3.3.2 工程款项的支付方式为(支付方式),款项应直接支付至乙方指定的银行账户。
3.4 变更和索赔任何对工程的变更或索赔均应通过书面协议达成一致,并经双方签字确认。
3.5 保证和担保乙方应提供以下保证和担保:- 工程质量保证:乙方保证所提供的工程将符合合同约定的质量标准。
- 违约责任保证:乙方保证在合同期限内履行合同义务,如有违约行为,乙方应承担相应的违约责任。
3.6 合同解除本合同可在以下情况下解除:- 双方协商一致解除;- 出现无法克服的不可抗力事件;- 一方严重违反合同条款。
4. 合同生效本合同经各方签字盖章后生效,自(生效日期)起生效。
5. 争议解决对于因本合同引起的争议,双方应通过友好协商解决;若协商不成,应提交至(仲裁机构或法院)进行仲裁或诉讼解决。
6. 其他条款本合同未尽事宜由双方协商确定,并作为合同的补充条款。
以上为2020年施工合同样板,双方应在签署前仔细阅读并理解合同内容。
2020年最新建设工程施工合同(示范文本)发包人:承包人:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:结构形式:层数:建筑面积:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号:资金:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工期:天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价:元XXXXX:元2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:本合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附件;本专用合同条款;本通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单;招标文件、招标文件澄清及修改;其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
发包人:承包人:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)篇1:建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)¥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
建设工程施工合同(示范文本)甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:(工程名称)1.2工程地点:(工程地点)1.3工程范围:(工程范围)1.4工程面积:(工程面积)1.5工程质量要求:(工程质量要求)1.6工程施工期限:(工程施工期限)第二条合同价款2.1工程总造价为人民币(大写):(工程总造价)元整(小写):(工程总造价)元整。
2.2乙方在签订合同后(时间)内向甲方支付定金,定金金额为工程总造价的(百分比),即人民币(大写):(定金金额)元整(小写):(定金金额)元整。
2.3工程施工过程中,如发生设计变更、工程量增加等情形,甲乙双方应协商确定工程变更部分的价款,并签订补充协议。
2.4工程竣工后,甲乙双方应按照合同约定的方式进行结算,并签订结算协议。
第三条工程施工3.1乙方应当按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术规范进行施工,并保证工程质量符合合同约定的质量要求。
3.2乙方应当按照合同约定的施工期限完成工程施工,如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.3乙方在工程施工过程中,应当遵守国家及地方的安全生产法规和标准,确保工程施工安全。
第四条工程变更4.1如甲方需要对工程设计进行变更,应向乙方提出书面变更申请,并经乙方同意后方可进行变更。
4.2工程变更部分的价款,甲乙双方应协商确定,并签订补充协议。
第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,甲方应在(时间)内组织验收。
5.2验收合格的,甲方应向乙方支付工程结算价款;验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量要求。
第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程价款的,应按照逾期支付部分工程价款的(百分比)向乙方支付违约金。
6.2乙方未按照合同约定完成工程施工的,应按照逾期完成部分的工程价款(百分比)向甲方支付违约金。
STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方:____________________乙方:____________________签订日期:____________________编号:YW-BH-024818标准建设工程施工合同示本标准建设工程施工合同示本(合同示范文本)发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程的承包形式及范围1、轻包形式,按图纸要求施工2、承包范围所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工),按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。
三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期 20xx年3月15日竣工日期2020年5月15日合同工期总天数天。
期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(¥5000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层),剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。
七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符合时,甲方、监理有权限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。
八、安全及文明施工与管理1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方:(委托方)地址:法人代表:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:法人代表:联系人:联系电话:鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务,满足双方的共同利益,经甲、乙双方友好协商,特订立本合同。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为:第二条工程项目地点工程项目位于:第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作,并承诺提供合格的工程材料及设备,确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币(大写)。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止,双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费,甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式:本合同按工程进度及质量情况分次付款,首次付款为合同总金额的30%,每次付款前,乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定,未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失,应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密,应严格保密,不得泄露给第三方,否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充,应经双方书面协商一致,并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中,如发生争议,应经双方友好协商解决;协商不成的,可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商确定并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目结算完毕之日终止。
建设工程施工合同范本(示范文本)一、合同的订立1.1 双方当事人1.2 合同的目的本合同的目的是为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量,保护双方合法权益,实现双方的合作共赢。
1.3 合同的内容1.4 合同的生效和解除本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
除非经双方协商一致,否则本合同不得解除。
二、工程的基本情况和工程标的2.1 工程的基本情况详细描述工程的基本情况,包括工程名称、位置、规模、方案设计等。
三、工程施工期限及工期延误责任3.1 工程施工期限详细说明工程施工期限,包括开始日期和完成日期。
3.2 工期延误责任双方应共同确保工程按时完成。
如工期发生延误,责任方应按照约定承担相应的违约责任,并赔偿对方的直接经济损失。
四、工程造价及支付方式4.1 工程造价4.2 支付方式详细描述工程付款的方式和时间。
五、工程质量监督5.1 工程质量要求双方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准要求,详细说明工程质量的具体要求。
工程竣工后,甲方有权组织验收。
如验收不合格,乙方应承担相应的责任,并按照甲方要求进行整改。
六、保修和维护责任6.1 保修期限工程竣工验收后,乙方应提供保修期。
保修期限为自竣工验收之日起的一定时间,具体时间在合同中约定。
6.2 保修责任在保修期内,如工程发生质量问题,乙方应按照约定免费进行修复和维护,保证工程达到合同约定的质量要求。
6.3 维护责任保修期结束后,乙方可根据约定提供额外维护服务,费用另行协商。
七、双方违约责任和争议解决方式7.1 双方违约责任如一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的直接经济损失,并承担其他可能的法律后果。
7.2 争议解决方式如发生合同履行过程中的争议,双方应采取友好协商方式解决。
如协商不成,可申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。
八、合同的生效和解除8.1 合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
8.2 合同的解除除非经双方协商一致,否则本合同不得解除。
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同示范文本(2020年)The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.建设工程施工合同示范文本(2020年)一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
建设工程施工合同书(示范文本)5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方建设工程施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、合同工期1. 承包方式:根据甲方要求,乙方采用包工包料方式进行施工。
2. 开工日期:本工程定于______年______月______日开工。
3. 竣工日期:本工程定于______年______月______日竣工。
4. 合同工期顺延:因不可抗力因素导致工程延误,经甲方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准及保修期1. 工程标准:本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。
2. 保修期限:工程竣工验收后,乙方负责保修一年。
保修期间出现的质量问题,乙方负责免费维修。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价:大写____________元整,小写¥______元(具体造价根据工程实际结算)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付工程款。
工程竣工验收合格后,支付至总造价的______%,剩余______%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。
2. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量和进度。
3. 甲方应按照合同约定支付工程款。
六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容,严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准,确保工程质量。
建设工程施工合同示范文本5篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(甲方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
乙方(乙方单位名称):______________,法定代表人(负责人):______________,地址:______________,邮编:______________,电话:______________。
鉴于甲方具有合法的施工许可证,并且有足够的资金和技术能力进行本建设工程的施工,乙方同意承担本建设工程的施工责任。
在双方遵守有关法律法规的前提下,为了明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方经友好协商,达成如下协议。
第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条工程规模:______________第四条工程工期:______________第五条工程价格:______________第六条施工资金支付方式:______________第七条材料采购方式及价格:______________第八条质量要求及验收标准:______________第九条施工安全及责任:______________第十条工程变更及索赔:______________第十一条竣工验收标准:______________第十二条违约责任:______________第十三条其他约定事项:______________第十四条合同解释权:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同签订日期为:______________年______________月______________日。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________以上是本建设工程施工合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整。
( 合同范本 )甲方:乙方:日期:年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020版建设工程施工合同示范文本What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract2020版建设工程施工合同示范文本一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14.工期:协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
《建设工程施工合同(示范文本)》甲方:___________________乙方:___________________依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承揽条例》的原则,融合本工程的具体情况,双方达成一致如下协议:一、工程概况1、工程名称:_________________________;2、工程地点:_________________________;3、工程内容及承揽范围:祥见到附表14、承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
二、合约工期于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,总工期为_______天。
三、质量建议满足设计图纸要求。
四、合约耗资工程预算总造价:1、甲方责任:(1)乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。
(2)甲方应当协同不好工地的其他施工单位,尽快清扫施工场地,保证施工成功进展。
(3)负责向乙方支付工程费用。
2、乙方责任:(1)乙方必须按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。
(2)乙方必须严格遵守甲方工地规章制度,顺从甲方管理。
(3)乙方必须最好安全生产工作,若违章作业发生安全事故,由乙方承担全部责任。
(4)乙方必须按合约工期竣工。
五、工期延误对以下原因完工日期延后晚点,经甲方代表证实工期适当延后。
1、工程量变化或设计变更。
2、例如突遇不容畏惧的客观因素无法施工。
3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。
六、工程验收工程完工,乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。
七、工程造价、退款方式及工程完结1、工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。
合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)1. 合同双方本建设工程施工合同(以下简称“合同”)由以下双方订立:甲方:[甲方公司名称] 地址:[甲方公司地址] 联系人:[甲方联系人] 电话:[甲方电话] 邮箱:[甲方邮箱]乙方:[乙方公司名称] 地址:[乙方公司地址] 联系人:[乙方联系人] 电话:[乙方电话] 邮箱:[乙方邮箱]2. 合同背景和目的2.1 背景根据甲方的需求,乙方同意为甲方承担建设工程施工任务。
2.2 目的本合同的目的是明确双方在建设工程施工过程中的责任和义务,以确保工程按时、按质量要求完成。
3. 合同条款3.1 工程范围3.1.1 工程名称:[工程名称] 3.1.2 工程地点:[工程地点] 3.1.3 工程内容:[工程内容] 3.1.4 工程工期:[工程工期]3.2 付款方式3.2.1 工程总价款:[工程总价款] 3.2.2 付款方式:[付款方式] 3.2.3 付款时间:[付款时间]3.3 施工责任乙方承担施工责任,包括但不限于:•完成工程所需的施工准备工作;•确保施工过程中符合相应的法律法规和标准要求;•保障工程质量,确保工程按时完工;•负责工程期间的安全管理;•提供施工进度和质量报告。
3.4 甲方责任甲方承担以下责任:•提供工程设计和相关资料;•根据合同约定支付工程款项;•协助乙方进行必要的工程准备;•提供工程现场必要的协调和协助;•按照合同要求提供工程验收和结算。
4. 变更和终止4.1 变更如因工程需要或其他特殊原因,需对合同内容进行修改或变更,双方应以书面形式达成一致并签署变更协议。
4.2 终止本合同可在以下情况下终止:•双方达成一致决定终止合同;•一方严重违反合同约定,经提出书面警告后仍不改正;•双方发生不可抗力事件,致使无法继续履行合同。
5. 争议解决双方在合同履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商不成,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 其他事项双方未尽事宜,可通过书面补充协议予以解决。
2020版建设工程施工合同示本(合同示范文本)
Protect the legitimate rights of both parties. If one party violates the agreement, the contract
is the basis for safeguarding their own rights
( 合同范本 )
甲方:______________________
乙方:______________________
日期:_______年_____月_____日
编号:MZ-HT-027546
2020版建设工程施工合同示本(合同示范
文本)
发包人(全称):___________________
承包人(全称):___________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:____________________________ 。
2、工程地点:_____________________ 。
3、工程立项批准文号:________________________ 。
4、资金来源:___________________________ 。
5、工程内容:_________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6、工程承包范围:________________________________。
二、合同工期
计划开工日期:__________年______月________日。
计划竣工日期:__________年______月________日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为:
人民币(大写)_________(¥_________元)。
其中:__________________
(1)安全文明施工费:
人民币(大写)__________(¥_______元)。
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)__________(¥________元)。
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)___________(¥_______元)。
(4)暂列金额:
人民币(大写) ________________(¥_______元)。
2、合同价格形式:______________。
五、项目经理
承包人项目经理:_______________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_____年____月_______日签订。
十、签订地点
本合同在___________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自_____________生效。
十三、合同份数
本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
发包人:________(公章) 承包人:_______(公章)
法定代表人或其委托代理人:_______(签字)法定代表人或其委托代理人:_______(签字)
组织机构代码:____________ 组织机构代码:____________
地址:____________ 地址:____________
邮政编码:____________ 邮政编码:____________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
委托代理人:____________ 委托代理人:____________
电话:____________ 电话:____________传真:____________ 传真:____________
电子信箱:____________ 电子信箱:____________开户银行:
____________ 开户银行:____________ 账号:_______________ 账号:____________
这里填写您的名字
本文档文字均可以自由修改。