简易施工合同(模板)

建筑施工合同书样本(通用7篇)建筑施工合同书样本篇1合同编号：_________需方（甲方）：_________供方（乙方）：_________经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条产品名称、规格、质量（技术指标）_________。

第三条产品包装规格及费用_________。

第四条验收方法_________。

第五条货款及费用等付款及结算办法_________。

第六条交货规定1．交货方式：_________。

2．交货地点：_________。

3．交货日期：_________。

4．运输费：_________。

第七条经济责任（一）乙方应负的经济责任1．产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。

不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。

由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2．乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。

甲方如不需要，可以退货。

由于退货所造成的损失，由乙方承担。

如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5％的罚金。

3．产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。

如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2％的罚金付给甲方。

4．产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任1．甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________％的罚金。

2．甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________％的罚金。

乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。

全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

简易合同5篇甲方：________________________乙方：________________________一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。

二、工程承包形式以轻工形式承包。

三、工程质量本工...下面是小编收集整理的简易合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

篇一简易合同甲方：________________________乙方：________________________一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。

二、工程承包形式以轻工形式承包。

三、工程质量本工程为合格工程，乙方严格按施工规范和图纸进行施工，严把工程质量关。

因施工质量造成返工，损失由乙方承担，并对乙方_______-_______元/次的罚款。

四、工程日期：自开工之日起至_______年_______月_______日交付使用。

五、材料管理本工程中主要材料有甲方购进。

乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。

以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。

材料保管乙方要严格管理，出库、领料要有专人负责。

严禁丢失和浪费。

进入工地后，场内材料所发生的所有费用由乙方承担，因管理不善，交付乙方入库后，如有丢失、浪费和超预算使用，由乙方承担赔偿责任。

六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。

七、结算方式本工程依据定额，按工程进度和实际工程量，对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算，按甲方支付能力进行付款。

乙方发生费用的_______%为质保金，质保期满_______年后全部付清。

八、费用提取土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_______%，人工费按实际工程量每工日取_______元，利润按乙方实际发生的费用取三级，税金按乙方实际发生费用取费。

机械费、模板费等执行费用定额。

九、水、电费由乙方负责向当地供电部门进行结算。

十、安全责任乙方一定注意施工安全，按规范施工避免一切事故的发生，对于施工中出现的一切大小事故，均有乙方负责，甲方不负一切责任（另签安全责任书）。

工程施工协议模板简易工程施工合同合同编号：发包方：_____承包方：_____签约时间：签约地点：为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_____二、建筑面积（工程形式）：_____三、施工地点：_____四、工期：1、开工：____年____月____日;2、竣工：____年____月____日;3、合同工期总共历时_____天。

五、承包形式：_____六、工程质量标准：_____七、工程价款：共计人民币_____元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_____%，计_____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计_____元;质保金_____元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。

协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：_____ 承包方：_____委托代理人：_____ 委托代理人：_____工程施工协议模板（二）甲方：_____ 乙方：_____由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。

简易施工协议书模板6篇篇1简易施工协议书甲方（委托方）：姓名（盖章）：______地址：______联系人：______电话：______乙方（承包方）：姓名（盖章）：______地址：______联系人：______电话：______鉴于甲方有一项施工项目需要委托乙方进行施工，双方经过协商达成一致意见，特订立本协议如下：第一条项目名称及地点甲方委托乙方进行的项目名称为______，施工地点位于______。

第二条工程内容1.乙方应按照甲方的要求和工程设计方案，按照相关的标准和规范要求，完成本次施工项目；2.乙方应确保施工过程中的安全生产，防止发生事故，并承担施工期间的安全责任；3.乙方应按照合同约定的工期，提前做好施工准备工作，保质保量按时完工。

第三条施工期限1.双方约定的工程起止时间为______年月日至______年月日；2.如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致工程进度延误，双方应协商解决，延误时间不计入工程工期。

第四条工程报酬1.甲方应按照双方约定的支付方式和金额，及时支付工程款项；2.乙方应提供发票和相关证明文件，确保款项的合法性和真实性。

第五条违约责任1.若乙方未能按照协议约定的工程质量和工期要求完成工程，应承担相应的违约责任；2.若甲方未能按时支付工程款项，应承担相应的违约责任。

第六条保密协议双方应对施工过程中涉及到的商业机密和技术资料等保密信息，予以严格保密，不得泄露给任何第三方。

第七条合同解释本协议的解释权归双方共同所有，如有争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。

第八条生效期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收之日止。

甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______附：委托方提供的相关文件及资料。

篇2简易施工协议书模板甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方拟对某项目进行施工，经协商，甲、乙双方达成如下协议：一、工程项目名称及地址甲方将工程项目名称为_________________位于__________________的施工工程承包给乙方。

简易施工合同模板6篇篇1简易施工合同模板1、甲方：（委托方）________________（单位名称）；2、乙方：（承接方）________________（单位名称）；3、甲方与乙方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下施工合同：第一条施工项目乙方承接甲方委托的___________（项目名称），施工地点为______________，工程内容包括_____________。

第二条工程价款甲方向乙方支付工程价款___________万元，支付方式为________________。

双方同意按照工程进度分期结算，其中首期付款为_______万元，工程完工后付清尾款。

第三条工程期限本合同自签订之日起生效，工程期限为_______（工作日/月/年），乙方需在约定期限内完成施工。

第四条材料及设备1、乙方应采购合格的建筑材料和设备，各项资料必须符合国家标准，并提供相应的合格证明。

2、如因材料及设备问题引起的工程质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第五条工程质量1、乙方应保证工程质量符合国家建筑标准，且经过验收合格后交付甲方。

2、如发现工程质量问题，乙方应在收到通知后及时进行整改，直至符合要求为止。

第六条安全施工1、乙方应加强安全教育和管理，保证施工现场的安全和秩序。

2、如因乙方安全管理不善导致施工事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第七条工程变更如因不可抗力等原因需要变更工程内容或工程期限，双方应协商一致，并签订书面变更协议。

第八条违约责任1、若一方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方造成的损失。

2、如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方免除相应责任。

第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。

第十条合同解决双方因履行本合同发生争议应通过友好协商解决，协商不成的以甲方所在地法院为仲裁地。

第十一条其他本合同自双方签订之日起生效。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：___________ 签订日期：___________篇2简易施工合同模板甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方将_____工程的承建工作委托给乙方，并为明确各项工作内容、工程质量、工期和费用支付等事项，特制定本合同。

施工合同模板(15篇)施工合同模板1根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。

一、劳动合同期限甲、乙双方劳动合同期限：(一)以完成一定的工作任务为期限：自3月18日起至9月30日止。

二、工作内容和工作时间(一)根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在岗位上工作。

乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

(二)乙方每日工作时间不超过8小时，甲方应当保证乙方每月至少2日的带薪休息。

三、劳动纪律(一)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度，应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。

(二)乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理，按时完成工作任务。

四、劳动合同的解除和终止(一)甲乙双方单方面解除本合同，在对方无重大差错责任施工及违纪行为的情况下，甲方不得随意解除本合同。

(二)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。

甲乙双方协商同意，可以续订劳动合同。

(三)解除、终止劳动合同时，甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。

五、其他约定甲、乙双方约定的其他内容如下：1、工资支付方式，工资支付形式采取按月支付方式。

每月月底支付当月工资。

2、甲乙双方不得随意终止劳动合同。

在劳动合同终止前三天，双方必须在友好协商的前提下对合同的后期事宜进行商定。

本劳动合同一式2份，甲乙双方各执1份。

本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方(盖章)乙方(签字)项目负责人签字签字日期：X月X日签字日期：X月X日施工合同模板2甲方：(以下简称甲方)：泾县第二中学乙方：(以下简称乙方)：吕立新甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：一、工程地点：泾县第二中学新校区内。

简易施工协议书模板7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于_______________的工程（以下简称“本项目”）的承建事宜达成以下协议。

本协议书内容完整且格式清晰美观。

特此说明：甲乙双方签订此协议书是为了明确双方在施工过程中的权利与义务，确保工程顺利进行。

本协议为简化版施工协议，全文内容简洁明了，确保协议的严谨性和实用性。

以下为协议内容：一、工程概况本项目位于____________________，工程内容包括但不限于____________________等部分。

工程规模、技术标准等详见附件《工程规格说明书》。

二、工期约定乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。

具体开工日期以甲方发出的开工通知为准，竣工日期为发出开工通知后的______天内。

如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告并说明延误原因。

三、工程质量与验收乙方应严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。

工程竣工后，乙方应按照甲方要求提交验收申请并配合完成验收工作。

验收合格后，双方签署验收合格证书。

四、合同价款与支付方式1. 本项目的合同总价为人民币______元（大写：______元整）。

该合同价格包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切相关费用。

2. 甲方在工程竣工验收合格后______天内支付合同总价的______%给乙方；剩余款项作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

五、材料设备供应本项目所需材料设备由乙方负责采购并供应。

乙方应确保所采购的材料设备符合国家标准和甲方要求。

如因乙方采购的材料设备导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。

六、工程变更与调整若因甲方原因需要变更或调整工程内容，双方应签订书面补充协议。

简易施工合同模板6篇篇1简易施工合同模板甲方（委托人）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方(承包人)：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟将位于__________的________________家进行___________________工程（以下简称工程）的施工，双方经友好协商一致，达成如下协议。

一、工程内容及范围1. 工程名称：____________________2. 工程地址：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程范围：____________________二、工程价格及付款方式1. 工程总价为人民币（大写）_____________元整，其中包括材料费、人工费以及其他相关费用。

2. 甲方向乙方支付工程款的方式及时间为：____________________3. 工程款支付方式：____________________三、工程进度及验收标准1. 工程开始日期：____________________2. 工程完工日期：____________________3. 工程验收标准：____________________4. 完工后保修期：____________________四、工程保障措施1. 甲方应提供相应的安全保障措施，确保工程施工过程中人员安全。

2. 工程施工过程中发生的意外事故及时报告，并协商解决。

五、合同变更和解除1. 如需变更合同内容，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 若有一方未能履行合同约定，应承担相应的违约责任。

工程施工合同书标准模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的要求，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳动合作关系。

经双方充分协商，一致同意签订本合同，须共同遵循。

第一条工作内容及造价：甲方要求在西山寺指定的地点打一口井，直径为300毫米，深度为160米，钢套管直径为273毫米，水泵为大厂品牌泵，水泵出水方量每小时不小于五立方米，下泵钢管直径为寸半钢管，水泵房及检查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米_2.4米_2.8米，检查井深1.6米，直径为1米。

泵房需要的砖由甲方提供，其余材料由乙方购买、水泵房配电柜及下泵电揽线由乙方购买，泵房含散水、屋顶防水、室内抹灰、砖铺地），变压器到泵房的电缆线由甲方提供。

乙方将水房外水管压至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，为50毫米塑料管。

第二条工程款总工程造价为玖万元，工程完工验收合格后甲方给施工单位两万元，剩余款年底前付至捌万伍仟元。

其余款至保修期满后付清。

第三条施工工期农历五月底前完成。

每推迟一天罚100元。

第四条工程要求（一）甲方：_____ 乙方：_____所用材料必须经甲方验收合格后方可使用，打井深度按实结算，每米按500元计算，不足部分给予扣除。

（二）乙方对本合同劳动工程分包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到原定的标准;投入足够的人力、物力。

保证工期;乙方发生的各种经济上纠纷、违法乱纪事件由乙方自行解决，并承担相关的责任，负责教育劳务人员遵纪守法“文明施工、安全生产，严禁违章作业和盲目蛮干”确保施工安全，杜绝伤亡事故发生。

凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等一切安全事故，其全部责任由乙方自行承担。

第五条工程验收及保修乙方应确保所完成工程质量符合质量验收标准要求。

乙方确保所打水井出水量大小，因地质原因或未打出水造成的经济损失由乙方承担，甲方不予负责，工程保修期一年。

建筑工程施工合同简易版发包方：（甲方）承包方：（乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在平等协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合工程实际情况，订立如下协议以便共同遵守。

一、工程概况1、工程名称：______________________________________。

2、工程地点：______________________________________。

3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。

详见施工图和预算编制说明书。

4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。

三、工程质量：合格。

乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。

单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。

四、工程承包总价本工程承包总价确定为元（大写整）。

承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%，可进行相应调整（价格必须由甲、乙、监理三方签证）。

五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。

2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。

3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。

4、进度付款每个月____日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。

5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。

6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的，____日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的____日内付清。

工程施工合同模板发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1光伏板安装，则按1=____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

简易工程合同模板4篇篇1工程合同模板合同编号：__________甲方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）乙方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）电话：（联系电话）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲方和乙方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，共同协商确定以下事项，并于________年____月____日签订本合同：一、工程名称1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程范围：____________4. 工程工期：____________5. 工程费用：____________二、工程执行1. 甲方应向乙方提供工程所需的相关资料、设备、人员等支持。

2. 乙方应按照工程范围和工期的要求，完成工程建设任务，并确保工程质量和安全。

3. 工程过程中如有变更，需经双方协商一致，拟订变更协议。

4. 工程结束后，乙方应向甲方提交相关的工程竣工文件和验收报告。

三、工程费用及支付方式1. 工程费用总额为____________。

2. 工程款支付方式：__________。

3. 工程款支付时间及方式详见附件__________。

四、保证事项1. 甲、乙双方在本合同项下所承担的一切义务与责任，均应以良好的职业道德精神、高度的工匠精神和专业技能，并按规范执行。

2. 工程质量问题应在合同规定的质保期内承担相应的责任。

3. 如因不可抗力等原因，致使工程无法按期完工，应提前告知甲方，并尽快恢复施工。

五、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，损失由违约方负责赔偿。

2. 违约方应在接到对方书面通知后，立即改正违约行为。

3. 若一方严重违约，导致工程不能按时完工，对方有权解除本合同并要求违约方承担相应的违约责任。

六、争议解决1. 本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应向有管辖权的人民法院进行诉讼解决。

工程施工合同标准模板一、合同协议书依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程名称：安乃近二期项目土建零星工程及日常零星维修工程施工合同2.工程地点：湖北省黄石市阳新县富池镇王坟路____号远大医药工业园内3.工程承包范围承包范围：建设单位要求配合室内设备安装基础施工、洞口封堵、室外部分零星设备基础、管道支架基础及日常零星维修工程等4.计划工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日工期总日历天数60天。

5.质量标准工程质量标准：质量评定以设计单位或建设单位提供设计图纸中设计质量评定规范和招标文件中施工及验收规范为依据。

乙方确保本工程质量合格。

6.计价方式与合同价格6.1本合同采用计价方式为以____年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建文【_____】____号）标准规定进行计价，工程取费只计取直接费、规费和税金。

结算时工程量据实结算，主材单价参考当期或最近一期黄石市信息价。

6.2合同总价：肆拾伍万元整，人民币（45万元），除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减而变更价款外，合同价格不作调整。

7.付款方式1）每月支付一次工程款，将每月已完零星工程汇总后，报建设单位及单项工程负责人审核确认工程量，经审计部门审核完成后，支付已完工程量造价的95%，余5%作为工程保修金，一年后付清。

其中，每月单次支付工程款金额大于8万元（含8万元），支付方式为50%承兑，50%现汇;支付工程款金额小于8万元，支付方式为现汇。

8.组成合同的文件8.1组成本合同的文件包括：（1）双方在履行合同过程中形成的由双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式文件;（2）合同协议书及其附件;（3）中标通知书;（4）技术条款;（5）通用条款;（6）图纸和建设单位确认的工程量;（7）投标书和招标文件;（8）双方认可的其他合同文件。

工程施工合同书标准模板发包方（以下简称甲方）_____承包方（以下简称乙方）_____经_____批准，本工程于____年____月____日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照相关法律规定，国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》，并结合____市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。

第一条工程项目1.1工程名称：_____ 工程地点：_____工程内容：道路_____2、人行道_____2、排水管边：规格_____、桥梁：部位_____2.承包范围：_____1.2工期（1）按定标（或议标、或约定）规定工期（日历）天。

（2）开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日1.3质量等级：_____1.4合同价款：_____按定标价（或协商价）含_____费用，工程造价为人民币（____币）____元。

全部工程等价按下列规定计算：第二条甲方工程2.1开工前____天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续;2.2开工前____天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验;2.3开工前____天向乙方提供施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实准确;2.4合同签订后____天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。

2.5协调处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护，并承担有关费用。

第三条甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任地，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。

3.3甲方驻工地代表及委派人员名单：_____3.4委托_____监理公司进行工程监理，监理公司任命_____为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方____份。

简易工程合同模板7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程建设的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

如遇不可抗力的因素导致工期延误，经甲乙双方确认后，工期相应顺延。

三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。

具体造价根据工程实际量结算。

2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计图及相关技术标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收按照国家和地方相关工程质量和验收标准执行。

3. 甲方在工程竣工后组织验收，乙方应提供完整的竣工资料。

五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，确保安全生产。

2. 乙方应遵守文明施工的规定，保持施工现场整洁、有序。

六、甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。

2. 甲方应提供施工所需的水电等资源。

3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。

七、乙方责任1. 乙方应按合同约定完成工程施工，确保工程质量和进度。

2. 乙方应遵守安全生产和文明施工的规定。

3. 乙方应对所承包的工程进行保修，保修期限为一年。

保修期间发生的费用由乙方承担。

八、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应支付逾期付款利息。

建筑施工劳务合同模板甲方：_____ 身份证号：_____乙方：_____ 身份证号：_____依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库2、工程地点：大同市南郊区老平旺村口3、乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。

4、承包方式甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。

5、承包单价地库钢筋下料____元/吨，5#主楼钢筋下料____元/m2。

二、质量要求乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。

三、双方的责任与义务1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费____元/人。

2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。

按时完成甲方下达的施工进度计划。

3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。

施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。

4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天____元/人的生活补助费。

四、结算支付方式地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人____元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。

五、违约责任施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。

六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。

待工程完工款项结清后自动失效。

甲方（盖章）：_____ 乙方：_____ 代表人（签字）：_____ 身份证号码：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工劳务合同模板（二）甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。