民事上诉状案例

民事上诉状实例当事人对判决结果不满意或者不服可以进行上诉，那么，下面是小编给大家分享的民事上诉状实例，欢迎阅读。

民事上诉状实例1上诉人(原审原告)：王XX，男，1xxX年X月1X日出生，住址：xx省xx县xx镇xx村玉池巷XX号，联系电话：委托代理人：郭xx，xxxx(xx)律师事务所律师，联系电话：1xxxxxxxxxxxxx被上诉人(原审被告)：xxXXX销售有限公司住所地：xx市朝阳区东三环中路XX号院建外SOHOx幢XX层XX。

法定代表人：XXX职务：总经理联系电话：案由：劳动争议纠纷上诉人不服xxxX年5月XX日xx市朝阳区人民法院作出的(xxxX)朝民初字第xxXX号民事判决书，特向贵院提起上诉。

诉讼请求：1、请求依法改判被上诉人向上诉人支付xxx2年度年终奖金1x 万元;2、请求依法改判被上诉人向上诉人支付xxx1年x月至xxx3年4月期间的加班费共计544xx元;3、请求依法判决被上诉人承担本案一审、二审的全部诉讼费用。

事实与理由：一、原审判决对年终奖的数额事实认定不清，违反法律规定，依法应予改判1、被上诉人依法依约应向上诉人支付年终奖年终奖虽是企业根据经济效益给予员工的年终奖励，属于企业自主管理的范畴。

但被上诉人已书面确认上诉人的工资发放标准。

说明双方认可年终奖为上诉人的可期待利益，是上诉人工资的组成部分，已不再由被上诉人单方任意决定，故被上诉人应依法依约向上诉人支付年终奖。

2、上诉人主张年终奖数额1x万元有明确的事实依据原审过程中，上诉人向法庭提交的《招商银行账户历史交易明细表》中显示，xxx2年5月4日，被上诉人曾通过银行转账的方式向上诉人发放了xxx1年年终奖金xxxxx元，而xxx1年度，上诉人在被上诉人公司工作时间仅三个月有余，故上诉人根据以往发放惯例，主张xxx2年全年度的年终奖1xxxxx元，并无任何不当，且有充分事实依据。

3、员工手册未向上诉人公示或告知，依法对上诉人无任何约束力第一，双方签订的《劳动合同》中虽列员工手册为合同附件，但不能排除被上诉人的公示义务。

民事上诉状民事上诉状范例精选怎样才能写好一份民事上诉状呢?下面请看小编给大家整理收集的民事上诉状范例精选，供大家阅读参考。

民事上诉状范例精选1上诉人：XX(xx)XX材料有限公司法定代表人：XXX，职务：董事长住址：xx市XX区XX路375号被上诉人：xxXX有限公司法定代表人：XX，职务：总经理住址：xx市XXX路58号880室上诉人因与被上诉人因建设工程施工合同纠纷一案不服xx市XX 区人民法院(20XX)X民三(民)初字第XX号判决，现提起上诉。

上诉请求请求二审法院撤销原审判决第一项、第二项，依法改判上诉人向被上诉人支付工程款人民币92619.56元事实与理由上诉人认为原审法院认定事实不清，主要表现于以下方面：一、原审法院依据原告提供开工日期的证据，认定内外架工期的起算日期为开工日期，且以此推定内外架工期起止时间一致且不可分，该认定与原审法院查明事实中双方合同的约定不符：1、根据原审法院查明事实，双方约定外架工期从搭架开始，内架工期从木工通知正式进场开始，从该约定上看，内外架工期起算时间不同具备合同依据;2、合同履行过程中，并非所有脚手架搭建在同一开始时间全部搭建完成，既然合同约定外架工期从搭架开始计算，那么地上部分脚手架外架的工期也应从地面部分脚手架外架搭架时计算，而不应为原审法院认定的开工日期;3、关于内架工期起始事宜，原审法院以合同未约定内架与外架延期是否分开计算为依据，认为内架延期时间同外架一致，缺乏依据。

首先，内架的工期起算时间同外架不一致;第二，合同履行中，内架使用方式同外架也大不相同，内架并非一次性全部搭建，而是根据施工需要，分楼层循环搭建，边拆边搭;总之，原审法院仅凭被上诉人提供的开工日期，机械认定开工日期为所有脚手架工期的起算时间，并以此计算延期费用，违背双方合同的约定之意。

二、原审法院查明双方对账的事实，却不对双方对账的性质做出认定，得出结论违背双方的合意，事实上纵容了被上诉人的.毁约行为。

不服民事裁定上诉状不服民事裁定上诉状范例导语：行政或司法审判机关在审理或判决执行过程中，会对诉讼程序问题和某些实体问题做出裁定。

下面是小编收集的不服民事裁定上诉状范例，欢迎阅读。

不服民事裁定上诉状范例(一)上诉人(一审原告)：李XX，男，19XX年X月XX日生，汉族住址：XX区XXX号电话：XXXXXXX被上诉人(一审第一被告)：李XX，男，19XX年X月X日生，汉族，住址：XX区XXX号被上诉人(一审第二被告)：李XX，女，19XX年X月X日生，汉族，住址：XX区XX号上诉人因与被上诉人侵权纠纷一案，不服XX区人民法院(2012)X 民X初字第XXX号民事裁定书，特向贵院提起上诉。

上诉请求：依法撤销(2012)X民X初字第XXX号民事裁定书;发回重审。

事实和理由：一审法院认定事实不清，适用法律不当。

一审法院认为被上诉人所建违章建筑没有对上诉人的通行、排水、通风、采光造成妨碍，上诉人与被上诉人之间的争议属土地使用权纠纷，应由政府相关职能部门处理，不应由法院直接处理的认定错误。

被上诉人所建违章建筑位于上诉人的院子内，是对上诉人权利的侵犯。

上诉人提供的《房地产所有证》、《实测户地图》、《XXX市房屋产权产籍管理中心》等证据材料明确记载了上诉人所属院子的四址范围。

被上诉人现所建房屋位于上诉人院内原先井台之处。

1958年国家实行房改进行统一经租，将属上诉人的8间房屋进行经租。

但并未对上诉人的井台进行改造、经租。

该井台作为上诉人生活的必须部分，属于上诉人个人合法财产。

所以，从1958年至今，该井台的性质没有改变。

被上诉人在没有取得任何合法手续的前提下，擅自将房屋建到上诉人院内，是对上诉人合法权益的公然侵犯。

根据《中华人民共和国民法通则》第七十五条：公民合法财产受法律保护，禁止任何个人侵占。

《中华人民共和国物权法》第七条：物权的取得和行使应当遵守法律，不得损害公共利益和他人的合法权益。

综上，一审法院认定事实不清，适用法律不当，望二审法院能够查明事实真相，维护上诉人的合法权益。

经典民事上诉状（精选3篇）经典民事上诉状篇1上诉人(一审原告)：xx省xx市xx区xx镇花爆厂，住所地：xx市xx区xx镇法定代表人金，厂长。

被上诉人(一审被告)：xx县烟花爆竹有限责任公司，住所地：x省xx县x路x号。

法定代表人王，经理。

上诉人因不服山西省xx县人民法院(x1)新民二初字第041号民事判决，现依法提出上诉。

上诉请求：1;请求二审法院依法撤销一审法院(x1))新民二初字第041号的错误判决，改判被上诉人立即给付爆竹款131737元及该款同期银行贷款利息和其他损失予上诉人;2：申请二审法院依法查明本案收货人柳佳如的自然人身份证明，如不能查明收货人柳佳如的法定身份情况，则根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》第一至第五条的规定，将本案移送山西省xx县公安局立案侦查，依法追究被上诉人及相关责任人诈骗罪(共犯)的刑事责任;3：本案的一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。

上诉事实和理由：一：一审法院认定柳佳如不是本案被上诉人xx县烟花爆竹有限责任公司的爆竹收货人即柳佳如收货系个人购买行为无有效证据证实，认定上诉人与柳佳如个人之间形成关系显属错误的事实认定。

根据本案被上诉人一审向法院出示的全部证据(共6份)，根本无法证明柳佳如不是被上诉人xx县烟花爆竹有限责任公司的爆竹收货人即柳佳如收货系个人行为，更无法证明柳佳如是上诉人的业务主管，理由如下：1：第1份证据即书，由于没有购销双方的法人单位盖章，明显系伪造的，不是真的，不能作为认定本案事实的依据。

2：第3份证据即证人张洪振的证言，由于该证人与被上诉人有利害关系，先暂且不论其证言的真伪，起码该证人能够证明货是卸到被上诉人仓库，如不是被上诉人购买的货会让放进仓库吗?同时该证人没有证明柳佳如是上诉人的业务主管。

3：第5份证据即柳佳如的名片，该证据由于不是证明柳佳如身份的法定证据，根据我国法律规定，要证明自然人的身份，必需以有效的身份证件(身份证)或户藉登记资料为准，可以肯定该张名片上的内容也是胡编乱造的，该证据是假的，比如柳佳如的电话(早已停机)手机归属地是山西运城地区的联通卡，传真号0794—4455168(是空号)的归属地是xx省抚州地区，如果柳佳如是上诉人的业务主管怎么会用山西运城地区的手机卡而又用抚州地区的传真机号呢?这太难以理喻，也有悖人们基本的日常生活经验法则。

民事上诉状经典范⽂3篇民事上诉状经典范⽂3篇 欢迎来到，下⾯是⼩编精⼼为⼤家整理收集的民事上诉状经典范⽂3篇，供⼤家阅读参考。

民事上诉状经典范⽂1 上诉⼈(⼀审原告)：王xx，男，⽣于1xxx年12⽉x⽇，汉族，xxxx科技发展有限公司经理，住xx市xx路xx号xx座xx室 被上诉⼈(⼀审被告)：⼭东xx房地产公司。

住所地：xx市xx区xx村x号 法定代表⼈：xx。

职务：董事长 上诉⼈王xx不服xx市历城区⼈民法院xxxx年1x⽉21⽇作出的(xxxx)历城民商初字第115x号民事判决书，现提出上诉。

上诉请求： 1、请求⼈民法院撤销⼀审判决，依法改判。

2、本案的诉讼费⽤由被上诉⼈承担。

事实与理由： ⼀、⼀审法院以因原、被告在合同中仅约定逾期办证退房退款，⽽未约定⽀付违约⾦为由，认定上诉⼈要求被上诉⼈⽀付违约⾦、增加违约⾦的诉求⽆法⽆据，属于适⽤法律错误，涉嫌枉法裁判。

本案⽏庸置疑的事实是被上诉⼈在履⾏与上诉⼈之间的商品房买卖合同中严重违约，在商品房交付使⽤后3xx个⼯作⽇内没有将办理权属登记需由出卖⼈提供的资料报产权登记机关备案，致使上诉⼈的房产证⽆法在约定期限内正常办理，对此被上诉⼈应当承担逾期办理房产证的违约责任。

上诉⼈和被上诉⼈在xxx5年5⽉2x⽇签订的商品房买卖合同第⼗五条约定，出卖⼈应当在商品房交付使⽤后的3xx个⼯作⽇内，将办理权属登记需由出卖⼈提供的资料报产权登记机关备案，如因出卖⼈的责任，买受⼈不能再在规定期限内取得房地产权属证书的，双⽅同意按以下第1项处理： 1、买受⼈退房，出卖⼈在买受⼈提出退房要求之⽇起3x⽇内将买受⼈已付房价款退还给买受⼈，并按已付房价款的x.5%赔偿买受⼈损失。

2、买受⼈不退房，出卖⼈按已付房价款的x.5%向买受⼈⽀付违约⾦。

依据合同的此款约定，在被上诉⼈办证期限违约的情况下，上诉⼈有选择退房的权利，但不能认为此条款是赋予了违约⽅在违约后有收回房屋的权利。

2023民事上诉状范文（通用29篇）2023民事上诉状范文篇1上诉人：张，男，白族1965年10月2 2日生，云南省大理市人，住大理市XX镇XX村委会组号。

身份证号532901，联系电话139872。

委托代理人：马培杰律师被上诉人：李，男，白族，1961年04月21日生，云南省大理市人，住大理市XX镇XX村委会组号。

身份证号532901，联系电话138872。

上诉请求：1、请求依法撤销大理市人民法院(x4)大民初字第号民事判决书，改判支持上诉人的诉讼请求。

2、本案诉讼费用由二被上诉人承担。

事实与理由：上诉人不服大理市人民法院(x4)大民初字第号民事判决书，现依法提起上诉，具体上诉事实和理由如下：一、原审判决认定原被告诉争的纠纷为非法集资活动为由，驳回上诉人的诉讼请求，与在案证据证明的事实严重不符，属于严重的认定事实错误。

(一)原审判决认定原被告诉争的100000.00元经济往来均发生在从事非法集资打賨活动期间纠纷，没有任何证据证明，上诉人在原审庭审中也予以坚决否认。

实际上，大理盛行的非法集资打賨活动在1995年至1998年期间，而被告向原告借款并出具给原告收条的日期分别为x0年1月5日、x0年5月5日、x0年7月5日，被告辩称的双方不存在民间借贷关系，故意将合法的民间借贷混淆为非法集资打賨活动，意图借助当时盛行打賨活动的社会氛围逃避合法债务，上诉人对此当庭予以坚决的否定。

但是，原审判决依然凭借被上诉人谎话连篇的一面之词，采纳被答辩人的陈述，导致认定事实错误。

(二)原审判决对被上诉人提交的缺乏起码证据证明力的第1组、第2组证据予以采信，违反了基本的证据原则，导致认定事实严重错误。

在该案一审庭审过程中，被上诉人提交了第1组、第2组证据。

1、第1组证据是记账本三本，欲证实二上诉人于1997年开始参与打賨的事实，上诉人所诉的三张借条在记账本中有反映。

上诉人当庭表示自己从未参与过打賨，记账本中“丁稳”的签字不是本人所写，记账本是被上诉人伪造的。

民事上诉状（成功案例）欢迎来到，下面是小编给大家整理的民事上诉状(成功案例)，供大家阅读参考。

民事上诉状(成功案例)1上诉人(原审原告)：王XX，男，198X年X月1X日出生，住址：安徽省郎溪县东夏镇东夏村玉池巷XX号，联系电话：委托代理人：郭xx，北京盈科(天津)律师事务所律师，联系电话：1xxxxxxxxxx6被上诉人(原审被告)：北京XXX销售有限公司住所地：北京市朝阳区东三环中路XX号院建外SOHO9幢XX层XX。

法定代表人：XXX 职务：总经理联系电话：案由：劳动争议纠纷上诉人不服xxxX年5月XX日北京市朝阳区人民法院作出的(xxxX)朝民初字第09XX号民事判决书，特向贵院提起上诉。

诉讼请求：1、请求依法改判被上诉人向上诉人支付xxx2年度年终奖金10万元;2、请求依法改判被上诉人向上诉人支付xxx1年9月至xxx3年4月期间的加班费共计54400元;3、请求依法判决被上诉人承担本案一审、二审的全部诉讼费用。

事实与理由：一、原审判决对年终奖的数额事实认定不清，违反法律规定，依法应予改判1、被上诉人依法依约应向上诉人支付年终奖年终奖虽是企业根据经济效益给予员工的年终奖励，属于企业自主管理的范畴。

但被上诉人已书面确认上诉人的工资发放标准。

说明双方认可年终奖为上诉人的可期待利益，是上诉人工资的组成部分，已不再由被上诉人单方任意决定，故被上诉人应依法依约向上诉人支付年终奖。

2、上诉人主张年终奖数额10万元有明确的事实依据原审过程中，上诉人向法庭提交的《招商银行账户历史交易明细表》中显示，xxx2年5月4日，被上诉人曾通过银行转账的方式向上诉人发放了xxx1年年终奖金xxx00元，而xxx1年度，上诉人在被上诉人公司工作时间仅三个月有余，故上诉人根据以往发放惯例，主张xxx2年全年度的年终奖100000元，并无任何不当，且有充分事实依据。

3、员工手册未向上诉人公示或告知，依法对上诉人无任何约束力第一，双方签订的《劳动合同》中虽列员工手册为合同附件，但不能排除被上诉人的公示义务。

民事上诉状模板5篇第1篇示例：民事上诉状原告（甲方）：公诉机关（丙方）：上诉人（甲方）于xx年xx月xx日向xx市xx区人民法院提起上诉。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，现提出上诉状如下：一、上诉人基本情况：（甲方）系xx市xx区xx人，身份证号码为xxxxxxxxxx。

下文中的“我”均指上诉人（甲方）。

二、上诉请求我系上诉人，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十三条的规定，对一审法院作出的判决不服，现向贵院提出上诉，请求依法撤销一审判决，并依法重新审判。

三、案情及事实与理由（一）案情及事实1.案情概述（案情概述一栏简要陈述案件的基本情况，包括原告与被告的法律关系、案件争议的焦点、一审法院的判决结果等。

）（二）一审法院判决结果不当的理由2.一审法院错误适用法律（对一审法院在适用法律方面所犯的错误进行具体分析，包括理由和证据。

）3.一审法院事实认定错误（三）其他（如果有其他需要陈述的事实和理由，可以在此列明。

）四、证据清单1.我系原告的证据（列明具体的证据名称、来源、内容等）五、法律依据（列明我方上诉的法律依据，包括相关的法律法规和司法解释等。

）六、代理人的授权委托书（如果上诉人委托代理人进行上诉，需在此附上授权委托书。

）七、附言（可以在此附上我方认为需要补充的附言，包括对一审法院判决不当的理由、补充证据等。

）八、回执我系上诉人，特此上诉状。

上诉人（签名）：日期：年月日上述为关于民事上诉状的一份模板，根据实际情况可对相应部分进行修改。

希望对需要的人士有所帮助。

第2篇示例：民事上诉状原告：（甲方姓名）被告：（乙方姓名）原审法院：（原审法院名称）案号：（原审案号）上诉人：（甲方姓名）代理人：（如果有代理人，填写代理人姓名）上诉人（甲方姓名），性别（填写性别），年龄（填写年龄），职业（填写职业），住址（填写住址）。

原审法院于（填写原审法院判决日期），作出（填写原审法院判决结果）。

因认为原审法院认定事实错误，适用法律不当，致使判决结果错误，特向本院提起上诉，并陈述如下事实和理由：一、案件的基本事实和争议焦点1、简要叙述案件的争议焦点及原审法院的判决结果。

民事上诉状实例（通用6篇）民事上诉状实例篇1上诉人(一审被告)：魏某某，女，1xx4年3月1x日出生，汉族，个体，住滨州市**区**办事处**村x3号被上诉人(一审原告)：李某某，女，1x年5月2x日出生，汉族，住**市**区渤海五路x22号被上诉人(一审被告)：高某某，男，1xx3年4月x日出生，汉族，个体，住**市**区新华街建行宿舍上诉人因房屋纠纷一案，不服**区人民法院x年x月4日做出的()*民二初字第422号民事判决，现提起上诉。

上诉请求1、一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误，程序违法，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审2、一二审诉讼费用全部由被上诉人承担上诉理由一、一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误，故意偏袒被上诉人一方(一)、x年x月x日，被上诉人李某某与上诉人魏某某签订房屋出租合同，约定由上诉人魏某某出租渤海国际广场A1-C5x房屋给被上诉人李某某使用，租赁期限为x年x月1x日起至x年x月x日止。

自双方签订合同后，该房屋一直由被上诉人李某某使用，并且一审法院也认定根据合同的相对性原则，李某某应当在房租租赁期限届满后将该房屋返还给上诉人魏某某，但自从双方签订合同之后，被上诉人李某某一直使用该房屋，并未将该房屋返还给上诉人魏某某，截止到一审法院判决做出的x年x月4日，至双方签订合同的约定期限还差5天，该合同已经履行完毕，在被上诉人李某某使用房屋的一年时间里，该房屋的使用受益权都在李某某手里，李某某也一直在正常经营，并且根据《合同法》第5x条的规定，合同无效或被撤消后，因该合同取得的财产，应当予以返还。

但被上诉人李某某一直未将该房屋返还给上诉人魏某某，其一直在使用收益。

并且根据法律的规定，法律最基本的原则是公平原则，而一审判决上诉人返还被上诉人李某某155x元显然违背了法律的公平原则，在我国无论是侵权法里的侵权责任还是合同法里的违约责任都始终贯穿着法律的一条基本原则，那就是损害填补原则。

民事上诉状范文精选5篇尊敬的法院：被告：XXX原审：XXX审判庭：我系上诉人，现就本案事实和理由提起上诉，并向贵院提交以下上诉状。

案情简介：本案为一起民事纠纷案件，我为原告，被告为XXX。

原审法院经审理后作出了不利于我方的判决。

鉴于此，我不服原判，特向贵院提起上诉，希望贵院能依法重新审理此案。

诉讼请求：我在此提出以下诉讼请求：1. 撤销原审判决，重新审理本案；2. 依法判决被告承担我方经济损失并支付相应赔偿；3. 费用支出均由被告承担。

事实与理由：首先，我要就本案事实向贵院阐述如下：（在此提供详细的案情描述，包括诉讼双方的主张、证据及原审判决的事实认定等）其次，我要就上述事实提出以下理由：1. 目前的鉴定结论对我们的利益不利，应重新审理并寻求公正的鉴定结果；2. 原审庭审过程中，被告及原审法院存在程序违法行为；3. 原审判决对我们的利益不公平，依法应予以撤销。

以上事实和理由，均为本案的真实情况和合法理由。

为了能够维护我方的权益，我特向贵院提起上诉，请求贵院依法重新审理本案。

相关法律依据：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第XXX条，上诉人有权向上一级人民法院提起上诉，并在上诉状中提出上诉理由。

证据目录：1. 证据一：XXX2. 证据二：XXX……（在此列表中提供具体的证据项目和对应的编号，并可准备好相关证据材料用于备查）被上诉的判决书和裁定书：原审判决书：XXXXX审判程序：上诉人依据中华人民共和国民事诉讼法的相关规定，按照上诉期限，向贵院递交了本上诉状，并于规定期限内缴纳了上诉费用。

申请人及代理人：上诉人：XXX代理人：XXX（律师）上诉人联系方式：电话：XXX地址：XXX陈述以上事实和理由，我特向贵院提起上诉，希望贵院依法应允我的上诉请求，撤销原审判决，并重新审理本案。

特此上诉。

上诉人（签名）：日期：。

最新民事上诉状申诉人：李某，女，汉族，____年____月____日出生，住某某某某镇西环北里____号。

申诉人不服西青区人民法院做出的(____)某刑初字第____号刑事附带民事____书，特向贵院申诉，恳望贵院予以抗诉。

申诉理由：原判决量刑畸轻。

申诉人认为应当对被告人从重判处刑罚，而原判决仅判处被告人二年六个月的刑罚，显属量刑畸轻。

通过侦察机关的侦察工作和庭审完全查明了被告人的犯罪事实。

申诉人认为有以下几个恶劣情节，应当对被告人从重判处刑罚。

(一) 被告人犯罪的主观恶性极深，被害人无辜受难。

被告人在深夜入室行凶，很可能导致难以救治的后果。

(二)被告人纠集多人，持械行凶，且案发后隐瞒犯罪事实，拒不交代同案共犯，认罪态度极为恶劣。

有大量证据证实被告人伙同他人犯罪，但被告人在数次供述及庭审中均不如实供述。

(三)被告人的行为造成了严重的后果。

由于被告人的行为给申诉人造成了轻伤的严重后果，而被告人却逃离现场，逍遥法外长达七年之久。

(四)被告人的行为导致申诉人长期不能工作，给申诉人在经济上造成了巨大的损失，但被告人却没有给予申诉人任何补偿，可见其对其犯罪行为没有一丝悔意。

由以上可以看出被告人的主观恶性极深，应当严惩。

而本案中对被告人仅判处二年六个月的刑罚，显然是量刑畸轻，不能达到惩罚犯罪的目的。

所以特向贵院申诉，恳望贵院能够抗诉。

此致某某区人民检察院申诉人：李某某最新民事上诉状（二）申诉人____ 联系方式____委托代理人____ 联系方式________对方当事人________ 联系方式____申诉请求____ ____________________事实和理由____ ________________________此致人民检察院年月日申诉人签名(盖章)：附证据材料：民事(行政)案件申诉书制作说明一、本文书依据最高人民检察院《人民检察院民事行政抗诉案件办案规则》第五条的规定制作。

为公民、法人或其他组织不服人民法院生效裁判向人民检察院申诉时使用。

经典民事上诉状范本（通用5篇）经典民事上诉状范本（通用5篇）民事上诉状的作用，主要是有利于保护第一审民事案件败诉一方当事人的合法权益，有利于防止错案的发生，有利于保证审判质量。

以下是小编整理的经典民事上诉状，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

经典民事上诉状篇1上诉人(原审被告)：马某，女，生于xxxx年4月12日，汉族，现住xxxx市某路某号。

国内住址：xx市xx区某楼某号。

被上诉人(原审原告)：郭某，男，生于xxxx年x月12日，汉族，住xx市xx区某楼某号。

上诉人因离婚纠纷一案，不服xx市xx区人民法院(xxx2)海民初字第5x52号民事判决，现提出上诉。

上诉请求一、撤销xx市xx区人民法院(xxx2)海民初字第5x52号民事判决，查清事实重新审核和认定夫妻共同财产，并依法合理分割或者将本案发回重审。

二、涉诉一二审费用全部由被上诉人承担。

上诉理由被上诉人诉上诉人离婚纠纷一案，业经xx市xx区人民法院做出一审判决，该判决认定事实错误，程序违法，适用法律不当，依法应予撤销改判或者发回重审。

一、一审判决认定事实错误，程序违法，明显故意偏袒被上诉人。

理由有三：1、一审判决“经审理查明”部分认定：“xxxx年x月回国后二人(指上诉人和被上诉人)在306号房屋内居住生活，郭某于xxxx年再次去xx攻读MBA，马某于xxxx年再次去xx学习”。

由此可见，郭某和马某长期固定地共同居住在xx市xx区某楼某号房屋，这个某号房屋，不是二人的临时居所，最起码的生活必须的家具家用电器不是夫妻共同财产吗?马某主张306号房屋内家具家用电器为夫妻共同财产，一审法官仅仅凭郭某一句“不予认可”，马上就对马某的主张“本院不予采信”了，马某的所有财产全部顷刻间化为乌有，强行剥夺了马某合法的财产权利，就这样让这个为婚姻无私付出十二年美好年华且无过错的弱女子净身出户了。

一审法院哪怕只认可共同生活十几年只有一张床，一个沙发是夫妻共同财产也能安慰马某受伤的心啊!二次庭审中，上诉人多次强调夫妻共同财产包括房产、家具家用电器、日常生活用品，并请求依法分割。

民事上诉状（）（合同纠纷）4篇篇1民事上诉状原告：XXX 公司被告：YYY 公司一、关于原告和被告：原告XXX 公司为一家在法定注册地合法成立的公司，从事建筑工程设计和施工业务，具有独立法人资格；被告YYY 公司亦为一家在法定注册地合法成立的公司，从事建筑工程施工业务，具有独立法人资格。

二、案由及事实：原告和被告之间于____ 年____ 月____ 日签订了《建筑工程设计施工合同》，合同金额为_____万元，原告应根据约定的工程付款计划进行工程设计与施工，被告应按时完成工程，并支付相应款项。

然而，在工程进行过程中，被告没有按时支付约定的款项，致使工程计划受到严重影响，严重影响了原告的正常经营活动和业务进展。

尽管原告多次催告并协商，被告却未履行付款义务。

根据合同规定，被告应按时支付款项，并承担因未按时支付所引发的一切后果。

然而，被告的拒绝支付行为危及了工程的顺利实施，造成了不可挽回的损失。

三、诉讼请求及理由：基于上述事实，原告要求法庭做出以下判决：1. 裁定终结合同；2. 裁定被告支付原告____万元的违约金；3. 裁定被告承担本案的诉讼费用。

原告在此陈述上述请求的法律理由如下：1. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，合同一方未履行合同义务的，对另一方造成损失的，应该承担违约责任；2. 被告虽然已经收到了数次催款函，但仍然拒绝履行支付义务，属于明知违约的情形；3. 根据相关法律规定，被告应当支付相应的违约金和赔偿金；4. 原告已经尽职履行合同义务，被告的拒绝支付行为明显违反了合同规定，给原告造成了不可挽回的损失。

四、证据：1. 合同文本及双方签署的约定；2. 催款函等书面证据；3. 财务账目等相关材料。

五、代理人及联系方式：原告XXX 公司指定以下代理人提出上诉，并联系法庭：代理人姓名：XXX联系电话：XXX六、陈述事项：上述为原告向法庭提交的上诉状，原告请求法庭审理并依法判决。

原告保留一切法律权利。

民事上诉状的案例民事上诉状的案例【1】上诉人：__公司法定代表人：__地址：__被上诉人：__，女，身份证号：__住址：__联系电话：__上诉请求：1、撤销原判，改判上诉人不须支付被上诉人未签订劳动合同的双倍工资差额__元。

2、诉讼费用由被上诉人承担。

事实及理由：一、上诉人与被上诉人存在实质的劳动合同，被上诉人故意不与上诉人改签规范的劳动合同，无权要求双倍工资。

上诉人与被上诉人签订了《2008年财务文员考核制度》，该文件明确约定了用人单位的名称、劳动者的姓名、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬等事项，符合《劳动合同法》第十七条的规定，名为考核制度，实为双方签订的实质的劳动合同。

双方签订的《2008年财务文员考核制度》第三条第9小条，约定被上诉人的工作职责为：严格按员工聘任管理制度和程序办理员工入职、在职和离职手续。

负责具体考勤统计，每月按时统计和打印考勤表，提供财务核算及发放工资的依据。

办好新员工入职手续和保管好员工的一切资料。

而依照《员工聘任管理制度》第三条规定上诉人本应在入职后一个月内为自己改签劳动局规范的劳动合同，但其为达到谋取双倍工资的目的，给其他员工改签了规范的劳动合同，却未为自己改签。

因为保管人事档案是被上诉人的职责，所以员工的劳动合同都保存在被上诉人手上，上诉人一直以为被上诉人为自己签订了规范劳动合同。

综上所述，被上诉人为了个人私利，利用工作便利，在与上诉人签订《2008年财务文员考核制度》后，故意不与上诉人改签规范的劳动合同。

属于广东省高级人民法院、广东省劳动争议仲裁委员会《关于适用〈劳动争议调解仲裁法〉、〈劳动合同法〉若干问题的指导意见》第二十一条第二款之情形，依法不须支付双倍工资。

二、原审法院判决书认定双倍工资差额为__元存在明显的错误。

依照原审法院在事实查明部分的数据，可以计算得出被上诉人的__年__月__日至__年__月__日的工资总额为__元，但原审判决在本院认为部分又认定上诉人应支付被上诉人二倍差额为__元，重复计算了__元，属于明显计算错误。

民事上诉状范⽂（精选5篇） 上诉状，是民事、⾏政或刑事案件的当事⼈对地⽅各级⼈民法院作出的第⼀审民事、⾏政或刑事判决或裁定不服，按照法定的程序和期限，向上⼀级⼈民法院提起上诉时使⽤的⽂书。

下⾯⼩编给⼤家整理收集的民事上诉状范⽂，供⼤家阅读与参考。

民事上诉状篇1 上诉⼈：张某 ⼯作单位：xx市某集团公司 电话： xxxxxxxxxxxx 住址： 委托代理⼈：孔xx xx市北环律师事务所 被上诉⼈： xx市天籁房地产开发有限责任公司 法定代表⼈：王某某董事长电话： 地址： 上诉⼈因买卖合同纠纷⼀案，不服xx市xx区⼈民法院于20xx年8⽉1⽇作出的(20xx)海民初字第xxxx号民事判决书，现依法提出上诉。

上诉请求： 1，请求依法撤销原判决第三项。

2，请求确认被上诉⼈违反合同约定。

事实与理由： 被上诉⼈是xx区颐和路4号天天⼩区的开发商，20xx年，上诉⼈张某根据被上诉⼈提供的沙盘布局和楼书规划图，决定购买天天⼩区⼆期房产⼀套，其房屋位于天天⼩区1号楼301室。

在20xx年办理⼊住时，被上诉⼈正在上诉⼈的楼前启动三期⼯程，等三期完⼯后，上诉⼈发现实际情况和被上诉⼈当初的承诺相距甚远，三期的楼房不仅使绿地⾯积减少，⽽且还直接阻碍了上诉⼈⼆期房屋的采光，遂产⽣争议。

之后，上诉⼈多次与被上诉⼈交涉，主张⾃⼰的权利，⼤概持续了4个⽉后，最终协商由被上诉⼈回购此房屋，即双⽅于20xx年4⽉1⽇订⽴的“买卖合同”。

合同订⽴后，上诉⼈为了合同的顺利履⾏，积极做好⼀系列准备⼯作，并督促被上诉⼈履约，但被上诉⼈以各种理由搪塞，推诿。

这样⼜持续了数⽉，直⾄20xx年1⽉8⽇被上诉⼈突然起诉上诉⼈违约，其证据也仅是⼀份“短信已发送”的图⽚证明，⽽⼀审法院也仅仅依此证明作出判决。

我认为这⼀判决违背了事实与法律，颠倒了公平与公正，其理由如下： ⼀，⼀审法院认定上诉⼈违约的判决与事实不符，其实是被上诉⼈违约。

⾸先，上诉⼈积极为履⾏合同做准备，其具体为： (1)取得房产证。

民事上诉状范本模板（精选5篇）民事上诉状范本模板（精选5篇）上诉状，是民事、行政或刑事案件的当事人对地方各级人民法院作出的第一审民事、行政或刑事判决或裁定不服，按照法定的程序和期限，向上一级人民法院提起上诉时使用的文书。

下面是小编整理的民事上诉状范本模板，一起来看看吧。

民事上诉状篇1上诉人：xx市种子公司经营部。

住址：xx市市中区五一路x号。

法定代表人：罗xx，男，52岁，xx市种子公司经营部经理。

诉讼代理人：王xx，女，xx市市中区法律顾问处律师。

被上诉人(原审被告)：xx县种子公司。

上诉人因不服xx县人民法院xx年12月24日(初)法经判字第六号判决，现依法提起上诉。

诉讼请求：1.xx县种子公司立即给付我方货款及包装、运输费共1335元。

2.xx县种子公司按每日3%(自xx年x月20日起，至付款之日止)偿付延期付款的赔偿金。

3.xx车站的罚款由xx县种子公司承担。

4.一、二审诉讼费用以及由于诉讼而引起我方支出的费用，由xx 县种子公司承担。

事实和理由：一、原判决认定事实部分失实原判决称：“xx年x月10日被告接到xx火车站提货通知单后，即派杨xx到xx车站提货，因货物未附植物检疫征书和种子合格征而未提货，并电告了原告。

”这段话认定了两个事实：第一、被告未提货的原因是因为原告没有提供植物检疫证书和种子合格证；第二、被告当时就把未提货的上述原因告诉了原告。

然而，事实并非如此，为了澄清事实不得不赘述纠纷过程。

xx县种子公司(原审被告)于xx年7月7日电报邀请我方签订5000市斤的大葱种子购销合同，同年x月1日被告派杨xx来与我方正式签订1000市斤大葱种子购销合同。

合同各项具体规定请见附件。

xx7年x月15日我方如约发运大葱种子4055斤，x月5日到达xx车站，次日车站向被告发了领取货物的通知书。

x月16日我方通过银行向被告托收贷款及包装、运输费1325元。

时过半月，xx县农业银行以被告“要求退货，希望双方协商解决”为由，拒绝托收货款，退回了托收凭证。

民事申诉状范⽂（成功案例）民事申诉状范⽂（成功案例） 民事申诉状，是指民事诉讼当事⼈及其法定代理⼈，对⼈民法院已发⽣法律效⼒的判决、裁定认为确有错误，⽽向⼈民法院提交的，请求对该案重新审理的法律⽂书。

以下是⼩编帮⼤家整理的民事申诉状范⽂（成功案例），仅供参考，欢迎⼤家阅读。

民事申诉状范⽂(成功案例)1 申诉⼈(原终审上诉⼈)：xxx，⼥，xxx年11⽉28⽇出⽣，xx省xx市⼈，住xxx⼤街2号402房。

电话： 被申诉⼈(原终审上诉⼈)：xxx，男，xxx年7⽉27⽇出⽣，xx省临颍县⼈，住xxx街18号第三幢504房。

电话： 申诉⼈诉被申诉⼈离婚纠纷⼀案，由xx省中⼭市中级⼈民法院审理并作出终审判决，现申诉⼈不服该院作出的(xxx)中中民终字第xx号判决，特提出申诉，申诉请求和事实及理由如下： 申诉请求： 1、撤销原终审判决，发回原审法院重新审理。

2、本案诉讼费⽤由被申诉⼈承担。

事实与理由： 原终审法院判决认为原审法院认定事实基本清楚，适⽤法律正确，除对婚⽣⼉⼦的抚养权处理和共同财产部分计算有误，本院依据查证的事实予以变更外，其余可予维持。

原终审法院判决：⼀、维持xx 省中⼭市⼈民法院(xxx)中⽯民初字第885号民事判决(下称原审判决第⼀、三、四、五、七、⼋项；⼆、变更原审判决第⼆项为：婚⽣⼉⼦宋沛衡由宋⼴⽣负责抚养，严锦珊⼀次性⽀付66500元给宋⼴⽣作为宋沛衡的抚养费(按每⽉500元从xxx年12⽉起计⾄宋沛衡18周岁时⽌)。

三、变更原审判决第六项为：银⾏存款共1941750.57元，由宋⼴⽣、严锦珊各占⼀半。

四、将原审判决严锦珊应当⽀付给宋⼴⽣的存款由211874.94元变更为447491.73元。

针对上述判决，申诉⼈认为原终审法院判决在认定事实及适⽤法律上均有错误。

⼀、原终审法院在认定事实上有错误。

(⼀)、夫妻感情破裂，并导致离婚是由于被申诉⼈的过错造成。

有⾜够的证据证明被申诉⼈与江苏盐城⼀姓朱的⼥⼦关系甚密，并已经⽣有⼀⼦。

民事上诉状成功（精选3篇）民事上诉状成功篇1上诉人(原审原告)：于某某，女，汉族，某年某月某日生，无业，住南京市浦口区某街道某巷某号。

被上诉人(原审被告)：陈某某，女，某年某月某日生，江浦县某镇某某歌舞厅业主，住某市某区某镇某路某号。

上诉人因转让纠纷一案，不服南京市浦口区人民法院于x3年11月14日(x3)浦民一初字第14x2号民事判决，现提出上诉。

上诉请求：1、请求二审人民法院依法撤销原审法院第二项判决，改判被上诉人向上诉人支付人民币1x元整。

2、依法改判原审全部诉讼费用由被上诉人负担。

3、二审的全部诉讼费用由被上诉人负担。

事实和理由：原审法院裁判理由错误，属适用法律不当。

上诉人对于原审法院在认定上诉人与被上诉人所签订的芳草地歌舞厅转让协议无效以及当事人因转让协议而取得的财产应当予以返还没有异议，但对原审法院所认为的权利应当返还依法不能接受。

原审法院认为“原告于某某基于转让协议与江浦县物资再生利用公司签订的房屋租赁协议而取得的房屋租赁权也应当返还给被告陈某某，现原告于某某不同意将房屋恢复原状后将租赁权返还给被告陈某某，被告某某的抗辩理由成立，本院对原告于某某要求被告陈某某返还转让款人民币1x元诉讼请求不予支持。

”上诉人认为，被上诉人将房屋退租给江浦县物资再生利用公司(下称物资公司)之后既丧失了租赁权，被上诉人与物资公司租赁关系的解除是意思自治的结果，上诉人与物资公司签订房屋租赁协议的行为也是双方意思自治的结果，谁都左右和干涉不了谁的行为。

原审法院认为上诉人应当将租赁权返还给被上诉人的实质就是对上诉人与物资公司之间的缔结契约自由也就是意思自治的非法干涉，且意图否认双方业已存在的民事法律关系。

上诉人对该租赁的房屋系合法占有，该权利为正当、合法的权利，是合法取得;是本应受法律保护的权利，根本不允许任何的非法干涉。

任何权利的取得与丧失都是有相应的法律行为(法律事实)是否存在为前提，有什么样的法律行为(法律事实)就会有对应的权利。