建设工程施工合同协议书范本精品版

建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。

第二条工程地点该工程位于___________地点。

根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。

乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。

第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。

工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。

2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。

施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。

2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。

第七条竣工手续1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。

2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。

第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。

变更后的费用由双方协商确定。

2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。

第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。

2. 合同解释权归双方共同拥有。

1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。

2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。

第十一条其他事项1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。

2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。

建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。

全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。

2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

建筑工程施工合同范本建筑工程施工合同范本一、什么是施工合同施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。

指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。

签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。

二、建筑工程施工合同范本（通用10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。

合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的建筑工程施工合同范本（通用10篇），欢迎大家分享。

建筑工程施工合同1发包人：________大学(以下简称甲方)。

承包人：________建设公司(以下乙方)。

甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况工程名称：____大楼。

工程地点：____市____路____号。

施工面积：____平方米。

工程造价：____万元。

第二条质量标准工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。

第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。

第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。

工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的___%，即达________元。

其余___%，即________元，作为保修期一年的预留款。

保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。

第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

建筑工程施工合同书范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方拟实施一项建筑工程项目，决定委托乙方负责工程施工。

现甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况与承包范围1. 工程名称：[具体工程名称]。

2. 工程地点：[具体工程地点]。

3. 承包范围：包括但不限于土建、水电安装、装修等施工图纸所示的全部内容。

具体细节详见附件的施工图纸及工程量清单。

4. 工程承包方式：根据甲方要求，乙方采取包工包料的方式承包本工程。

二、工期与进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

总日历天数XX天。

如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期顺延。

3. 进度款支付：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例和时间节点按照合同附件的《工程进度款支付计划表》执行。

三、质量与验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、国家规范及标准进行施工，确保工程质量。

如因乙方原因造成工程质量问题，乙方负责无偿修复并承担相应损失。

篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为明确双方在建筑工程施工过程中的权利与义务，确保工程质量和进度，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________二、工期1. 开工日期：自甲乙双方签订合同生效之日起计算。

建筑工程施工合同范本(精选5篇)施工合同一般用于建筑工程中,由于牵涉的金额比较大,所以一般用协议的形式来约束双方。

下面小编给大家带来建筑工程施工合同范本，详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。

建筑工程施工合同范本1甲方：________________乙方：_____________现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。

合同条款如下：一，工程位于大庆市大同区新华电厂。

二，总工程量为___________平方米。

三，工程承包形式为总承包。

四，工程每平方米造价为___________元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。

五，工程追加20--元的设备调遣费。

六，工程自___________年___________月___________日为开工，至___________年___________月___________日为竣工。

七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。

八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求，其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。

九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。

十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。

乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。

此合同一式三份，自签订之日起生效。

甲方：乙方：--年-月--日建筑工程施工合同范本2发包方(以下简称甲方)：内蒙古--县--能源有限公司承包方(以下简称乙方)：根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。

建设工程施工合同范本8篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合实际情况，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称：（工程名称）四、工程工期：预计工期为（工期），具体工期根据实际施工情况另行协商确定。

五、工程价款：本工程总价为（总价款），具体付款方式如下：1. 工程款的支付方式：总价款按照工程进度分阶段支付，具体分期及支付比例如下：（1）工程开工前，甲方预付合同总价的（预付金额比例），即预付款为（预付金额）元。

（2）工程竣工结算后，乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后，甲方支付尾款为（尾款金额）元。

2. 工程款付款方式：甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付，支付应以转账方式或现金支付为主。

六、工程质量标准：本工程应符合相关国家标准及法规要求，达到设计要求。

如有在工程质量问题方面产生争议，双方可按照相关规定进行技术鉴定，由双方共同确定处理结果。

七、违约责任：若任何一方未按照本合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任。

八、变更和解决争议：如因不可抗力等客观原因导致工程变更，应经双方协商一致后进行变更，变更后的合同条款应另行签订。

若双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有关法院进行仲裁处理。

九、其他事项：任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。

双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务，保证工程质量和进度的完成。

十、本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日第2篇示例：建设工程施工合同范本一、甲方（发包方）：_________（单位名称）、地址：_____________、法定代表人：_________、电话：_____________、传真：_____________。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。

2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。

建筑工程施工的合同范本发包单位(甲方)：_____承包人：(乙方)：_____根据中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1、工程名称：工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。

工程总价：按下室占地面积_____元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。

工期：第2条：合同使用标准和法律2.1、合同使用标准：2.2、适用法律：中华人民共和国民法典和建设安装工程承包合同条例第3条：甲方工作3.1 公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

3.2按照合同条款按时按量支付工程款。

3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。

对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。

3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。

乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。

第4条：乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，4.2 乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。

预留钢筋必须按甲方的要求所预留。

破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。

建设工程施工合同（一）5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程内容：______________________工程规模：______________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。

2. 工程竣工日期：_______年______月______日。

3. 工程总工期：____天（因不可抗力导致工程延误的情况除外）。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。

（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

（4）质量保证金为工程总价款的______，工程保修期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及保修1. 乙方应按照设计文件、施工图纸和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应按照国家有关验收规范进行验收，并出具竣工报告。

3. 保修期限及保修责任：工程保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，乙方应承担因施工原因造成的质量问题的维修责任。

五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更，乙方应无条件执行。

因设计变更导致的工程量增减，应根据实际情况调整工程价款。

2. 若因甲方原因导致工程停工或缓建，乙方有权要求甲方支付停工期间的损失费用。

建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。

二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。

竣工日期：______年______月______日。

总日历天数_____天。

如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。

三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。

验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。

四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。

合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。

最终结算以审计部门审计结果为准。

篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。

4. 工程规模：建筑面积____________平方米。

建设工程施工合同范本（通用10篇）建设工程施工合同范本（通用10篇）随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。

那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

建设工程施工合同篇1承包方：(甲方)施工单位：(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

一、工程名称：山韵佳苑B区二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围：四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。

七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。

乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。

工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延：①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。

中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。

末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。

余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。

九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。

十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。

十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。

十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。

建设工程施工协议书格式范本甲方（发包方）：代表人：乙方（责任方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将_____工程_____项目委托乙方采施工。

为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。

一、工程概况1、工程内容：2、承包方式：3、承包范围：4、合同总价：5、付款方式：二、双方责任1、甲方责任：（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。

（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。

2、乙方责任：（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。

尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。

（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。

建筑工程施工合同范本（精选28篇）建筑工程施工合同范本篇1发包方：_____(以下称甲方)承包方：_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

1.工程名称：______2.工程地点：______3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。

4.承包内容：5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。

6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：(1)……(2)……7.工程开工日期：____年__月__日8.工程竣工日期：____年__月__日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

10.甲方主要义务：(1)……(2)……11.乙方主要义务(1)……(2)……12.违约责任：(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。

(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后保险期一年。

采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。

属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

13.本合同附件：共___份14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。

至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。

但保修一条除外。

15.本合同正本两份，双方各执一份。

副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。

发包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____承包方：______(盖章) 法定代表人(签字)：_____签约日期：____年__月__日建筑工程施工合同范本篇2发包人(全称)：_________承包人(全称)：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。

以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。

二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。

三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。

四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。

五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。

六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。

七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。

八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。

十、其他约定：双方协商一致的其他事项。

十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

建筑工程施工合同范例发包方：（甲方）承包方：（乙方）甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在平等协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合工程实际情况，订立如下协议以便共同遵守。

一、工程概况1、工程名称：______________________________________。

2、工程地点：______________________________________。

3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。

详见施工图和预算编制说明书。

4、工程面积：约二、承包方式：工程总承包。

三、工程质量：合格。

乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。

单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。

四、工程承包总价本工程承包总价确定为元（大写整）。

承包范围（见工程内容）内综合单价一次性包死（附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减）钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%，可进行相应调整（价格必须由甲、乙、监理三方签证）。

五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%（可单工程计算）。

2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。

3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%（不足五层单体工程，按此执行）。

4、进度付款每个月____日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。

5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。

6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的，____日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的____日内付清。

建设工程施工合同(示范文本GF5篇篇1建设工程施工合同(示范文本GF）甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：鉴于甲方拥有（项目名称）项目的建设权，乙方具有从事建设施工的资质和能力，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就乙方根据甲方的需求，承担（项目名称）项目的施工工作，达成如下协议：第一条项目名称、位置和规模1.1 甲方项目名称：（项目名称）1.2 项目位置：（项目地址）1.3 项目规模：（项目规模）第二条施工内容2.1 乙方根据本合同的约定，承担（项目名称）项目的施工工作，负责项目的进度、质量、安全等工作。

2.2 乙方应保证施工工作的质量符合相关法律法规的规定，工程造价符合预算金额。

在工程施工期间，应严格按照国家有关施工规范和标准进行操作，确保施工过程中不因质量问题而影响工程的验收和结算。

2.3 乙方应根据甲方的要求，合理安排施工进度，并及时向甲方报告工程进展情况。

第三条工程工期3.1 乙方应按照本合同约定的工程工期，完成施工工作，并在规定的时间内移交给甲方。

3.2 若乙方因不可抗力等特殊原因造成施工进度延误，应立即通知甲方并经双方协商确定后续处理方案。

第四条工程质量4.1 乙方应保证工程质量符合有关国家标准和规范的要求，并接受甲方的监督检验。

4.2 如发现工程质量存在问题，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应的责任；4.3 工程竣工验收合格后，甲乙双方应共同签署竣工验收书，并依法办理竣工验收手续。

第五条材料供应和管理5.1 乙方应按照甲方要求选材、采购，选用合格的材料，并对材料的管理、验收、使用等进行严格控制。

5.2 乙方应保证施工现场材料供应充足，避免因材料短缺而影响施工工程的顺利进行。

第六条施工安全6.1 乙方应切实贯彻国家有关施工安全的法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，并设立专门的安全管理机构，确保施工现场的安全。

6.2 如发生施工安全事故，乙方应及时通知甲方，并采取紧急措施进行处理，同时配合相关部门进行事故调查处理，并承担相应的法律责任。

2023版建立工程施工合同范本〔精选6篇〕2023版建立工程施工合同范本〔精选6篇〕2023版建立工程施工合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，本着平等、自愿、公平、公正的原那么，经甲、乙双方共同协商一致，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行采购至工地外，其余所有本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包平安、包卫生承包施工。

(但甲方采购的商砼及钢材质量由甲方负责)。

四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程总造价。

五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面开工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除拘留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。

六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监视乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。

本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购置，在施工期间，乙方必须做到平安文明施工，如出现任何平安事故，一切后果由乙方承当。

在施工期间，甲方必须保证工程款的按时支付，假如由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方承当。

七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一天，甲方惩罚乙方壹仟元人民币，以此类推。

八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必须派人到场维修，否那么甲方有权自行维修，所产生的费用从乙方保修金中扣除，缺乏局部由乙方补足。

九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：日期：2023版建立工程施工合同2建立单位(甲方)：_________________施工承包单位(乙方)：_________________为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。