工程施工合同增项补充协议.doc

补充协议
过竣工验收。

由于工程量增加及现场签证等原因，造成合同价款发生变化。

经甲、乙双方友好协商，本着互利自愿的原则，在签订的《工程施工合同》基础上，订立如下补充协议：一、协议金额：
建设单位进行结算，项目结算价款经业主单位送有关单位审核后，核定金额为
元）。

二、其他事项
1、本补充协议为甲乙双方签订的《工程施工合同》的补充合同。

2、交货日期、交货方式和交货地点、付款方式与条件、质量要求和技术标准、验收、质量保证、知识产权、违约责任、合同纠纷及其他条款均与主合同一致。

3、本补充合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效，甲乙各执二份。

施工单位：（章）发包单位：（章）
签订日期：。

第1篇一、协议双方甲方（以下简称“甲方”）：____________________乙方（以下简称“乙方”）：____________________二、协议背景甲乙双方于____年____月____日签订了《____________________合同》（以下简称“主合同”），合同编号为________________。

现因项目需要，经双方协商一致，就主合同中未约定或约定不明确的增项内容，达成如下补充协议：三、增项内容1. 增项一：（1）增项项目：____________________（2）增项内容：____________________（3）增项金额：人民币____元整（大写：____________________）（4）增项工期：____天2. 增项二：（1）增项项目：____________________（2）增项内容：____________________（3）增项金额：人民币____元整（大写：____________________）（4）增项工期：____天3. （以此类推）四、增项履行1. 甲方应按照本协议约定的增项内容、金额和工期，向乙方支付增项款项。

2. 乙方应按照本协议约定的增项内容、工期和质量要求，完成增项工作。

3. 乙方完成增项工作后，甲方应在收到乙方提交的验收报告及相关资料后____个工作日内进行验收。

4. 验收合格后，甲方应在验收合格之日起____个工作日内支付增项款项。

五、违约责任1. 甲方未按本协议约定支付增项款项的，应向乙方支付_____%的违约金。

2. 乙方未按本协议约定完成增项工作的，应向甲方支付_____%的违约金。

3. 因乙方原因导致增项工作延误的，乙方应承担相应的延误责任。

六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程增加补充协议
根据原工程合同的约定，双方经友好协商，就工程增加事项达成如下补充协议：
一、增加内容。

1. 原工程合同约定的工程范围为A区域的土建工程，经双方协商一致，现将工程范围扩大至B区域的土建工程，具体包括B区域的地基处理、建筑物结构、防
水及排水工程等内容。

2. 原工程合同约定的工程工期为6个月，经双方协商一致，现将工程工期延长
至8个月，具体包括B区域土建工程的设计、施工、验收等阶段。

3. 原工程合同约定的工程造价为XXX万元，经双方协商一致，现将工程造价
增加至YYY万元，具体包括B区域土建工程所需的人工、材料、设备、管理费用等。

二、补充协议的执行。

1. 双方一致同意，本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。

2. 双方应严格按照本补充协议的约定履行各自的义务，并及时协商解决在履行
过程中出现的问题。

3. 本补充协议的签署并不影响原工程合同其他条款的有效性，双方应继续履行
原工程合同中的其他约定。

三、其他事项。

1. 本补充协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

2. 本补充协议的争议解决适用原工程合同的争议解决条款。

3. 本补充协议的其他事项，双方另行协商解决。

补充协议签署人，（盖章）__________ （盖章）__________。

签署日期，年月日。

以上为工程增加补充协议的具体内容，双方应严格遵守并执行本协议的约定，如有违反，应承担相应的法律责任。

希望双方能够积极配合，共同推动工程顺利进行，达到预期的效果。

工程施工合同增项补充协议
发包人：
承包人：
工程名称：
工程地点：
工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）
工程造价(元)：（大写）, （小写）
已签订的《工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：
原因：
（二）《工程施工合同》工期变更为开工年月日,（三）竣工年月日，合同工期总日历天数天。

（四）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

（五）本补充协议一式三份。

发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
年月日年月
日
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。

工程增项补充合同第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《工程合同》（合同编号：__________）以下简称“主合同”，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就主合同中的工程增项事宜达成以下补充协议：一、工程增项内容1.1 乙方应根据甲方的要求，对主合同约定的工程进行增项。

增项工程的范围、内容、数量、质量等要求详见附件一《工程增项明细表》。

1.2 乙方应按照主合同约定的工期要求完成增项工程。

如因乙方原因导致增项工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

二、工程增项价格及支付2.1 增项工程的价格根据附件一《工程增项明细表》中列明的小项，按照主合同约定的计价方式进行计算。

2.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付增项工程的价款。

付款方式、付款时间等事项详见附件二《支付方式及时间表》。

三、工程质量及验收3.1 乙方应保证增项工程的质量符合主合同约定的质量标准。

3.2 增项工程的验收按照主合同约定的验收程序进行。

验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担因此产生的费用。

四、违约责任4.1 任何一方违反本补充协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

五、争议解决5.1 对于本补充协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。

6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年__月__日附件一：《工程增项明细表》附件二：《支付方式及时间表》请注意，以上范本仅供参考，实际合同签订时，请根据具体情况和需求进行修改和完善。

如有需要，请咨询专业律师。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称，第三方主体）鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《工程合同》（合同编号：__________）以下简称“主合同”，甲乙双方同意引入丙方作为第三方主体，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就主合同中的工程增项事宜达成以下补充协议：一、第三方主体丙方的责任与义务1.1 丙方作为专业增项工程承包商，应根据甲方的要求，对主合同约定的工程进行增项。

工程施工合同增加项补充协议一、背景和目的为了明确工程施工合同中需要增加的项目，确保各方的权益，特制定本补充协议。

二、补充内容根据工程施工合同的约定，以下为需要增加的项目及相关内容：1. 增加项目名称：XXXXXXXXX- 项目概述：详细描述项目的具体内容，包括施工工艺、工期、规范要求等。

- 项目费用：明确增加的项目费用，并与各方商定支付方式和时间节点。

2. 增加项目名称：XXXXXXXXX- 项目概述：详细描述项目的具体内容，包括施工工艺、工期、规范要求等。

- 项目费用：明确增加的项目费用，并与各方商定支付方式和时间节点。

三、变更管理和责任1. 变更管理：- 工程施工合同的签约双方应及时协商、达成共识，并书面确认增加项目的具体内容、工期、费用等。

原有合同中约定的变更流程和程序仍然适用于本补充协议。

2. 项目责任：- 增加项目的实施责任由双方共同承担，各方应按照约定完成施工工作，并确保项目质量和进度。

四、费用支付1. 针对本补充协议增加的项目费用，双方达成一致后，应按照以下约定进行支付：- 支付方式：（支付方式的具体描述，可包括分期支付、一次性支付等）- 支付时间：（各阶段的支付时间节点）2. 如有未尽事宜，双方应根据实际情况协商解决，并书面确认补充约定。

五、其他条款1. 本补充协议自双方签署之日起生效，并成为工程施工合同的补充。

2. 对于工程施工合同中未涉及的事项，仍适用工程施工合同的约定。

3. 本补充协议一式两份，各方持一份，具有同等法律效力。

六、法律适用和争议解决1. 本补充协议的解释、执行和争议解决，适用中华人民共和国相关法律法规。

2. 对于因本补充协议引起的争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。

特此补充协议，双方代表已确认并签署。

甲方（盖章）：________________地址：________________联系人：________________联系________________乙方（盖章）：________________ 地址：________________联系人：________________联系________________日期：________________。

工程施工合同增项补充协议
发包人：
承包人：
工程名称：
工程地点：
工程内容：（与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）
工程造价(元)：（大写）, （小写）
已签订的《工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：
原
因：
（二）《工程施工合同》工期变更为开工年月日,
（三）竣工年月日，合同工期总日历天数天。

（四）本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

（五）本补充协议一式三份。

发包人：（公章）
承包人：（公章）
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
年月日
年月日。

工程增项补充合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程增项内容：________________二、合同金额2.1工程增项合同金额为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

三、施工期限3.1工程增项施工期限为：________________年________________月___ _____________日至________________年________________月______ __________日。

四、质量标准4.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程增项质量。

4.2 工程增项质量标准：________________五、甲方责任5.1提供施工所需的场地、水、电等条件，确保乙方顺利施工。

5.2 按约定支付工程增项款项。

5.3 协助乙方办理相关施工手续。

六、乙方责任6.1 按约定完成工程增项施工任务。

6.2 严格按照设计文件、施工方案及质量标准进行施工。

6.3 负责施工过程中的安全文明施工，确保工程增项质量。

七、付款方式7.1工程增项合同签订后，甲方支付乙方合同金额的30%作为预付款。

7.2工程增项施工过程中，甲方根据施工进度支付乙方合同金额的50%。

7.3 工程增项验收合格后，甲方支付乙方合同金额的20%。

八、违约责任8.1甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。

8.2乙方未按约定完成工程增项施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

九、争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

工程合同增加补充协议doc(最新版)合同编号：__________合同方信息：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为乙方提供某项工程服务，现经双方友好协商，就该项工程服务的相关事项达成如下补充协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程进度：____________________1.5 工程预算：____________________二、工程变更2.1 变更事项：____________________2.2 变更原因：____________________2.3 变更后的工程名称：____________________2.4 变更后的工程地点：____________________2.5 变更后的工程内容：____________________2.6 变更后的工程进度：____________________2.7 变更后的工程预算：____________________三、工期调整3.1 原合同工期：____________________3.2 调整后的工期：____________________3.3 工期调整原因：____________________3.4 工期调整对工程质量、安全的影响：____________________四、费用变更4.1 原合同费用：____________________4.2 费用变更原因：____________________4.3 变更后的费用：____________________4.4 费用变更对工程进度、质量、安全的影响：____________________五、质量标准5.1 变更后的质量标准：____________________5.2 质量保证措施：____________________六、安全责任6.1 变更后的安全要求：____________________6.2 安全防护措施：____________________七、违约责任7.1 违约情形：____________________7.2 违约责任：____________________八、争议解决8.1 争议解决方式：____________________8.2 争议解决地点：____________________8.3 争议解决机构：____________________九、其他约定9.1 ____________________9.2 ____________________9.3 ____________________十、合同的生效、变更和解除10.1 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

工程增项补充合同完整版doc 合同文档示例：目录：一、合同双方二、合同背景三、合同内容四、合同金额五、支付方式六、工程变更七、违约责任八、争议解决九、合同生效、终止与解除十、附件一、合同双方甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________二、合同背景鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《工程合同》（以下简称“原合同”），根据工程进展情况，现双方就工程增项事宜达成补充协议，特订立本合同。

三、合同内容1. 增项工程名称：____________________2. 增项工程地点：____________________3. 增项工程内容：____________________4. 增项工程期限：自本合同签订之日起至____年__月__日止。

四、合同金额1. 增项工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

2. 上述价款已包括乙方为完成增项工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。

五、支付方式1. 甲方在本合同签订后__个工作日内，支付乙方增项工程总价款的__%作为预付款，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

2. 增项工程进度达到__%时，甲方支付乙方增项工程总价款的__%，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

3. 增项工程竣工验收合格后__个工作日内，甲方支付乙方增项工程总价款的__%，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

4. 剩余__%的款项作为质量保证金，待质保期满后__个工作日内一次性支付给乙方。

六、工程变更1. 在增项工程施工过程中，如甲方需对增项工程进行变更，应提前通知乙方，双方协商一致后签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项。

2. 乙方在接到甲方变更通知后，应立即停止相应工程部位的施工，并按照变更协议进行施工。