宁夏省2016年下半年监理工程师：质押的概念考试题

重庆省2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更分为设计变更和其他变更两类。

下列变更事项中，属于其他变更的是。

A：改变工程的标高和基线B：增加合同中约定的工程量C：提高合同中约定的质量标准D：改变施工作业顺序和时间E：专业监理2、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。

经验收检验后确认达到竣工标准。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。

A：承包人自检合格日B：承包人递交竣工验收报告日C：竣工验收开始日D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日E：专业监理3、图纸会审的内容一般不包括下列。

A：审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求B：图纸是否经设计单位正式签署C：设计地震烈度是否符合当地要求D：正确贯彻设计意图E：工程变更单4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为__关系。

A．依次B．搭接C．组织D．工艺5、大型设备基础在设备安装就位前，监理工程师应按规定程序对其进行质量验收，土建施工部门应提交供监理工程师审查。

A：混凝土强度测试报告B：基础预压及沉降观测记录C：施工依据及质量控制资料D：基础预埋件的规格清单E：工程变更单6、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有。

A：工作A和工作BB：工作C和工作DC：工作B和工作DD：工作c和工作FE：自我评定7、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。

A：方案设计文件B：初步设计文件C：施工图设计文件D：设计概算文件E：专业监理8、【例1．单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。

A：县级人民政府B：省级人民政府C：设区的市级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金9、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有__。

2016年台湾省监理工程师：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照建设程序，可以将建设工程定额分为__。

A．预算定额、概算定额和估算指标B．人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额C．建筑工程定额和安装工程定额D．构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额2、《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为。

A：1年B：2年C：3年D：5年E：工程保险金3、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是__。

A．可行性研究阶段B．决策阶段C．设计阶段D．保修阶段4、开标时判定为无效的投标文件，应当。

A：不再进入评标B：在初评阶段淘汰C：在详评阶段淘汰D：在定标阶段淘汰E：专业监理5、进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费=×人民币外汇牌价×银行财务费率。

A：离岸价B：到岸价C：离岸价+国外运费D：到岸价+外贸手续费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。

A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔7、下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是。

A：采用CM承发包模式B：审查承包商递交的进度计划C：办理工程进度款支付手续D：建设工程变更管理制度E：自我评定8、单位工程竣工验收时，对观感质量的验收的检查结论应由签认。

A：建设单位B：总监理工程师C：质量监督站D：建设、施工、监理共同E：工程变更单9、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。

A：可调总价合同B：纯单价合同C：可调单价合同D：成本加酬金合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，。

海南省2016年下半年监理工程师：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。

A：1B：2C：3D：5E：工程保险金2、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。

A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师3、【例4·单选题】项目经济评价时，应该采用动态评价指标的情形有。

A：评价精度要求较高B：项。

目年收益大致相等C：项目寿命期较短D：项目现金流量变动不大E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、仲裁机构在收到申请后的__天内，开始审理。

A．28B．36C．56D．845、有下列情形之一的，工程监理企业应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书，国务院建设主管部门应当办理注销手续，公告其资质证书作废。

A：工程监理企业违规监理的B：超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的C：违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的D：对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的E：工程保险金6、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的。

A：自愿原则B：公平合理原则C：依法独立进行原则D：一裁终局原则E：专业监理7、加快工程进度，会导致施工效率下降，单位产品的费用上升，从而使整个工程的总投资增加，这表明__。

A．进度目标与投资目标之间存在统一关系B．进度目标与投资目标之间存在对立关系C．进度目标与质量目标之间存在对立关系D．进度目标与质量目标之间存在统一关系8、按照设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查验收方案，经审查同意后实施。

A：监理工程师B：设备总工程师C：承包方项目经理D：建设单位项目负责人E：工程变更单9、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。

A：设计阶段B：施工阶段C：项目论证阶段D：详细设计阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。

2016年下半年山西省监理工程师合同管理：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1·单选题】发包人对工程质量有异议。

拒绝办理工程竣工结算，已竣工未验收但实际已投入使用的工程，其质量争议应。

A：按该工程的保修合同执行B：根据具有相应资质的检测鉴定机构的检测结果确定解决方案C：按工程质量监督机构的处理决定执行D：由工程造价管理机构负责解释E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施，这是建设工程投资的。

A：动态控制B：系统控制C：全方位控制D：全过程控制E：工程保险金3、工程网络计划中，某项工作的总时差为零时，则该工作的必然为零。

A：时间间隔B：时距C：间歇时间D：自由时差E：自我评定4、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是。

A：双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B：工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C：工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D：双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定E：专业监理5、按国际上的理解，下列不属于咨询工程师的有。

A：造价员B：建筑师C：监理工程师D：结构工程师E：工程保险金6、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。

A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列属于建设工程监理操作性文件的是。

A：监理大纲B：监理规划C：专项施工方案D：监理实施细则E：工程保险金8、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的，经其审查同意后方可实施。

A：监理工程师B：设备总工程师C：总工程师D：设备安装工程师E：工程变更单9、质量事故技术处理方案核签后，监理工程师应对技术处理过程中的关键部位和关键工序进行，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。

2015年宁夏省监理工程师：质押的概念试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、扩大单价法编制单位工程概算首先以为依据，编制成扩大单位估价表。

A：概算指标B：概算定额C：预算定额D：类似工程预算资料E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、下列业主造成的情况下，承包方不可以提出利润索赔。

A：工程变更B：业主未能提供现场C：暂停施工D：文件有缺陷或技术性错误E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。

工程师发布该指令的依据是的规定。

A：施工合同中关于进度控制条款B：施工合同中关于变更条款C：工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D：工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款E：专业监理4、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出__的方案。

A．功能最好B．成本最低C．价值最高D．技术最新5、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。

发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由承担。

A：发包人B：承包人C：监理单位D：维修公司E：专业监理6、某被告人又聋又哑，受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人，法院应当：A．允许当辩护人B．允许当翻译人C．既允许当辩护人又允许当翻译人D．都不允许7、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是。

A：通知委托人，建议下达停工指令B：征得委托人同意后，下达停工指令C：立即下达停工指令并尽快通知委托人D：立即召开现场会议，讨论对策E：专业监理8、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有。

A：工作A和工作BB：工作C和工作DC：工作B和工作DD：工作c和工作FE：自我评定9、【例2·单选题】设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏属于技术风险中的因素。

2016年下半年河南省监理工程师：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目，有一延期事件发生，承包单位应当通知监理工程师。

A：在合同规定的有效期内以书面形式B：在合同规定的有效期内以口头形式C：在施工期间以书面形式或口头形式D：在施工期间以口头形式或书面形式E：自我评定2、委托工程监理是业主在工程阶段的工作．A：设计B：施工安装C：建设准备D：生产准备E：工程保险金3、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。

9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。

承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。

A：9月10日B：9月17日C：9月25日D：9月30日E：专业监理4、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，A：应进行修改之后，再次提交B：发出通知，催促其提出审查结论C：视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D：不得进行下一步的工作E：专业监理5、下列不属于投标人相互串通投标的情形的是。

A：投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B：投标人之间约定中标人C：投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制E：工程保险金6、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，工人不能按规定的操作程序进行施工，致使回填土工程质量不合格，是由于所致。

A：违背建设程序的原因B：施工与管理不到位的原因C：地质勘察失真的原因D：片面追求进度的原因E：工程变更单7、工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则__。

A．工程师单独计量有效B．工程师单独计量无效C．工程师应推迟计量时间D．工程师单独计量后再请承包商确认8、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明。

宁夏省2015年下半年监理工程师合同管理：抵押权的实现考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。

A：查点法B：理论换算法C：衡量法D：经验鉴别法E：专业监理2、组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于职权。

A：项目总经理B：项目总工程师C：项目董事会D：总监理工程师E：工程保险金3、基准日期是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，通用条款规定的基准日期。

A：发布招标公告之日B：承包商提交投标文件之日C：投标截止日前第28天D：签订施工合同后第28天E：专业监理4、下列费用中，属于措施项目费用的是。

A：施工降水费B：总承包服务费C：工程排污费D：社会保障费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括。

A：社会事件与合法行为B：自然与非自然C：事件和行为D：主体与客体E：专业监理6、在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用。

A：排列图法B：因果分析图法C：直方图法D：控制图法E：工程变更单7、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。

A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独D．公开、公正、平行竞争8、下列关于竣工结算的说法中，错误的是。

A：发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28d内进行核实，给予确认或提出修改意见B：承包人收到竣工结算价款后7d内将竣工工程交付发包人C：发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款D：发包人收到竣工结算报告及结算资料56d后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。

2016年下半年新疆监理工程师：质押的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是。

A：发布招标公告、开标、审查投标人资格B：发出投标邀请书、开标、审查投标人资格C：发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件D：审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件E：专业监理2、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10％的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。

用平均敏感度方法判定，四个不确定性因素中最敏感的因素是。

A：项目投资B：产品价格C：产品成本D：产量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例5·单选题】编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。

A：工程量大、工期短B：工程量大、工期长C：工程量小、工期短D：工程量小、工程长E：自我评定4、矩阵式监理组织形式的优点是。

A：目标控制职能分工明确B：权力集中、隶属关系明确C：加强了各职能部门横向联系D：纵横向协调工作量小E：工程保险金5、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。

A．点位B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．7I．8J．9K．强度/MPaL．30M．35N．32O．37P．39Q．38R．35S．33T．316、【例1·单选题】《招标投标法实施条例》明确规定了必须依法进行招标的项目．下列项目可以不进行招标。

A：总投资额2000万元。

但是单项施工项目合同估算价为250万元B：关系社会公共利益的基础设施项目合同估算价为100万元C：使用国家融资的项目施工单项合同估算价150万元D：需要采用专有技术的单项合同估算价为500万元E：专业监理7、建设工程风险的特点之一是__。

甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。

A．风险回避B．风险自留C．损失控制D．风险转移2、【例5·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，依据“(原价+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]x[1+采购保管费率(％)]”可以计算出。

A：材料费B：材料单价C：材料基价D：工程设备单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、由总包单位或安装单位采购的设备，在采购前要向__提交设备采购方案，经审查同意后方可实施。

A．建设单位技术负责人B．监理单位监理工程师C．承包单位技术负责人D．承包单位项目经理4、下列计算进口设备关税正确的公式是。

A：完税价格×关税税率B：FOB×关税税率C：(FOB×国际运费)×关税税率D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A：7B：14C：28D：56E：专业监理6、项目监理机构在施工招标阶段投资控制中的主要任务包括。

A：编制投资估算B：组织设计招标C：协助评审投标书D：协商确定工程变更的价款E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，__。

A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任B．监理单位与施工单位连带责任C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任8、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于的管理职能。

新疆2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前。

A：14天通知承包商，并征得承包商同意B：14天通知承包商，无须征得承包商同意C：42天通知承包商，并征得承包商同意D：42天通知承包商，无须征得承包商同意E：工程保险金2、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项施工方案可由组织编制。

A：专业分包单位B：劳务分包单位C：设计单位D：监理单位E：工程保险金3、监理工程师控制物资供应进度时，组织编制的物资供应招标文件的内容不包括。

A：图纸B：规定的投标书格式C：分包条件D：包装及运输方面的要求E：自我评定4、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。

其中，措施费为直接工程费的5％，间接费费率为l0％，利润率为4％，综合计税系数为3．41％。

该工程的建筑安装工程含税造价为万元。

A：612．05B：616．40C：618．91D：621．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是。

A：提高功能和质量要求，需要适当延长工期B：提高功能和质量要求，需要增加一定的投资C：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用D：增加质量控制的费用，有利于保证工程质量E：工程保险金6、下列费用中，应列入建安工程间接费的是。

A：拟建企业生产职工培训费B：失业保险费C：生产工人劳动保护费D：夜间施工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是。

A：增加工作面B：改善劳动条件C：增加每天的施工时间D：采用更先进的施工机械E：自我评定8、【例2·单选题】下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是。

A：初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B：注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C：在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D：每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料E：工程保险金9、《工程建设监理单位资质管理试行办法》规定，国务院建设行政主管部门负责__监理单位设立的资质审批。

山西省2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。

A：勘察规划B：勘察合同C：勘察方法D：勘察成果E：工程变更单2、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当。

A：邀请招标B：公开招标C：挂牌D：拍卖E：工程保险金3、下列关于专业分包的说法错误的是。

A：施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B：专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任C：施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划D：施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利淮等全部收入E：专业监理4、工程建设其他费用中的研究试验费包括。

A：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用B：自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用C：设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用D：新产品试制费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例1·单选题】承包人无权要求追加合同价款的情况不包括。

A：发包人要求的设计变更B：承包人原因致使与其他承包人的施工发生干扰C：由自身原因导致施工进度滞后D：承包人原因致使工程师指示改变了施工顺序导致效率降低E：专业监理6、是监理评标的重点。

A：监理投标报价B：监理依据和监理工作内容C：工程监理难点、重点及合理化建议D：工程监理实施方案E：工程保险金7、【例1·单选题】监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。

A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理8、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。

A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留9、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工、器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。

甘肃省2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是。

A：单位工程动用时间B：土建工程完工日期C：一季度进度目标D：二期(年)工程进度目标E：自我评定2、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析评价建设场地的，编制建设工程勘察文件的协议。

A：地质地理环境特征B：地质岩土工程条件C：地质地理环境特征和地下水分布情况D：地质地理环境特征和岩土工程条件E：专业监理3、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是。

A：化学试验法B：物理试验法C：生物试验法D：强化试验法E：专业监理4、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托提出。

A：原设计单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单5、关于CM模式的说法，正确的是。

A：代理型CM模式中，CM单位是业主的代理单位B：代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权C：非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调关系D：非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位E：工程保险金6、不属于建设工程合同管理目标的是。

A：发展和完善建筑市场B：普及相关法律知识，培训合同管理人才C：推进建筑领域的改革D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E：专业监理7、注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是。

A：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料B：申请人变更注册申请表C：申请人的工作调动证明D：申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件E：工程保险金8、建设项目静态投资考虑的因素是。

A：价格上涨风险引起的投资增加B：因时间迁移而产生的单利利息支出C：因时间迁移而产生的复利利息支出D：因工程量误差而可能引起的投资增加E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例2·单选题】在监理实施细则中，下列不属于项目监理人员配备方面的审核。

2016年下半年安徽省监理工程师合同管理：质押的概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发生工程质量问题，在施工单位收到《监理通知单》后，在的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完成报告编写。

A：建设单位B：项目监理机构C：质量监督机构D：质量检测机构E：工程变更单2、根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是。

A：改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸B：将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成C：增加与工程相关的必要附加工作D：推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间E：专业监理3、是一个建设工程监理工作的总负责人。

A：监理员B：专业监理工程C：总监理工程师代表D：总监理工程师E：工程保险金4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。

A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师5、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。

下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是。

A：发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B：发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期．C：承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D：承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期E：专业监理6、【例1·单选题】工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。

这种情况下．计算承包人的实际竣工日期应为日。

A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理7、【例2·单选题】在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是。

A：匀速进展横道图比较法B：前锋线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：S曲线比较法E：自我评定8、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。

江西省2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。

法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有性质。

A：最高决议B：最终裁定C：一般裁定D：行政决议E：工程变更单2、在下列监理单位中，监理单位的类别按照组建方式划分的是__。

A．全民所有制监理单位B．合作监理单位C．专业监理单位D．甲级监理单位3、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。

A：立即执行B：拒绝执行C：请承包商代表确认后再执行D：请业主代表确认后再执行E：专业监理4、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。

A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理5、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。

A．有效合同B．无效合同C．效力待定合同D．可变更、可撤销合同6、依照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，__后推迟开工日期。

A．需承包人书面通知工程师B．应经建设行政主管部门批准C．应经工程师批准D．需承包人书面通知发包人7、【例8·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，其他项目费中的暂列金额由根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位。

A：建设单位、建设单位B：建设单位、设计单位C：建设单位、监理单位D：建设单位、施工单位E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例3·单选题】质量管理体系运行中的工作要点，不包括下列。

A：人力资源管理与培训B：文件的标识与控制C：产品质量的追踪检查D：研发更新考核制度E：工程变更单9、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在一直有效。

广西2016年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。

A：1B：2C：3D：5E：工程保险金2、某企业从金融机构借款1000万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息万元。

A：120．0B：121．2C：125．5D：126．8E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是。

A：发包人严重拖欠工程进度款B：发包人拖延组织工程竣工验收C：发包人拒绝支付工程竣工结算款D：发包人指令使用质量不合格的建筑材料E：专业监理4、《建设工程设计合同》示范文本规定，设计合同的设计期限为。

A：从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B：从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C：从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D：从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止E：专业监理5、工程监理企业伪造《资质等级证书》，违反了工程监理企业经营活动准则中的内容。

A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金6、工程监理企业组织形式中，有限责任公司的注册资本说法错误的有。

A：公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的20％B：不得低于法定的注册资本最低限额C：投资公司可以在五年内缴足D：一个自然人或法人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币三万元E：工程保险金7、当选定设计单位后，应由就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A：监理工程师和设计单位B：业主和建设单位C：监理工程师和承包单位D：建设单位和设计单位E：自我评定8、”既能满足组织内部质量管理的要求，又能满足组织与顾客的合同要求，还能满足第二方认定、第三方认定和注册的要求。

宁夏省2015年下半年监理工程师合同管理：质押的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、是总监理工程师负责制的核心。

A：责任B：权利C：任务D：目标E：工程保险金2、在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。

A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：政府批准的有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位试验室E：工程变更单3、《中华人民共和国建筑法》中所规定的责令停业整顿，由__决定。

A．建设行政主管部门B．建设监理行政主管部门C．工商行政管理部门D．颁发资质证书的机关4、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出__的方案。

A．功能最好B．成本最低C．价值最高D．技术最新5、投资利润率是反映项目的重要指标。

A：负债能力B：盈利能力C：偿债能力D：抗风险能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。

A：承包人可自行调运到其他工地B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地E：专业监理7、在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。

A：方案设计文件B：初步设计文件C：施工图设计文件D：设计概算文件E：专业监理8、国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是__。

A．资产评估B．股权设置C．认缴出资额D．制定公司章程9、下列内容关于预付款担保的说法正确的是。

A：采用的是条件担保形式B：自合同签订时生效C：至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款D：自始至终保函的金额不得变动E：专业监理10、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。

宁夏省2016年上半年监理工程师：担保合同考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程总投资包括。

A：工程造价B：固定资产C：流动资产投资D：建设投资和流动资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、为了识别建设工程风险，在风险分解的循环过程中，一旦发现新的风险，就应当__。

A．建立建设工程风险清单B．识别建设工程风险因素、风险事件及后果C．直接将该风险补充到已建立的风险列表中D．进行风险评价3、建设工程组织流水施工的特点是。

A：能够充分利用工作面进行施工B：各工作队实现了专业化施工C：单位时间内投入的资源量较少D：施工现场的组织管理比较简单E：自我评定4、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。

A：纯单价合同B：可调工程量单价合同C：不可调值单价合同D：可调值总价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。

A．相应资质B．质量保证C．保证安全D．保证工期6、下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是。

A：缩短工期，可能增加工程投资B：减少投资，可能要降低功能和质量要求C：提高功能和质量要求，可能延长工期D：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用E：工程保险金7、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。

A：-45．84B：-1．57C：27．76D：42．55E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。

A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门9、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元，实际工程量超过估计工程量10％以上时，单价调整为540元。

宁夏省2015年下半年监理工程师：质押的概念考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义A．宏操作对象B．宏条件表达式C．窗体或报表控件属性D．宏操作目标2、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。

A：预算单价法B：扩大单价法C：按设备费百分比形式的概算指标法D：按每吨设备安装费形式的概算指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设工程在施工过程中，分项工程交接多，中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有特点。

A：隐蔽性B：波动性C：影响多样性D：影响复杂性E：工程变更单4、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。

A．一般质量事故B．严重质量事故C．重大质量事故D．特别重大事故5、在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统的整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是。

A：相关图法B：树枝图法C：排列图法D：直方图法E：工程变更单6、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。

A：1B：2C：3D：5E：工程保险金7、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。

A：发包人B：承包人C：工程师D：发包人和承包人共同E：专业监理8、不接受任何可能影响其独立判断的报酬属于FIDIC道德准则中的。

A：对社会和咨询业的责任B：廉洁和正直C：公平D：反腐败E：工程保险金9、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。

A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查E：专业监理10、根据《建设施工合同(示范文本)》，表明合同终止。

2016年宁夏省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。

A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任2、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。

A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性3、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。

A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费4、在定量评价建设工程风险时，首要工作是__。

A．风险损失的衡量B．风险衡量C．风险控制D．风险回避5、第一次工地会议应在__举行。

A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前6、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。

A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性7、《中华人民共和国建筑法》规定，房屋拆除应当由具备__条件的建筑施工单位承担，由建筑施工单位负责人对安全负责。

A．相应资质B．质量保证C．保证安全D．保证工期8、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。

A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任9、组织构成因素包括__工作。

A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程10、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险11、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。