(完整版)交通工程施工合同-.

合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行交通划线施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______交通划线工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责进行交通划线施工，包括道路标线、交通标志、安全设施等。

二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币_______元（大写：_______元整），上述金额为乙方完成本合同工程的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、住宿费、税费等。

三、合同工期3.1 合同工期为_______天，自双方签订合同之日起计算。

3.2 乙方应在合同约定的工期内完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同金额的千分之一。

四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料和保修书，并承诺质保期为_______年。

五、付款方式5.1 工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起_______日内支付合同金额的_______%，即人民币_______元（大写：_______元整）。

5.2 剩余的合同金额将在质保期满且乙方完成所有保修工作后支付。

六、乙方的义务6.1 乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工，并保证工程质量符合相关标准和规范。

6.2 乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

6.3 乙方应对施工过程中出现的质量问题负责修复，并承担修复费用。

七、甲方的义务7.1 甲方应按照合同约定支付合同金额，并按照约定时间支付。

7.2 甲方应提供施工所需的相关手续和资料，并保证手续和资料的合法性和有效性。

交安工程合同一、合同基本信息合同名称：交通安全工程服务合同甲方（业主）：[业主全称]乙方（承包商）：[承包商全称]签订日期：[具体日期]合同期限：[起始日期]至[结束日期]二、合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方就[具体项目名称]的交通安全工程合作事宜，包括工程设计、施工、监理、验收以及后期维护等服务内容。

项目范围应详细描述，包括但不限于道路标记、交通信号灯安装、护栏设置、标志牌立设等。

三、权利与义务甲方的权利与义务主要包括提供必要的工程条件，及时支付合同约定的款项，并对乙方的工作进行监督与验收。

而乙方则需按照约定的时间、质量和标准完成工程项目，并负责相应的售后服务和保修工作。

四、合同价格及支付方式合同金额应根据实际工程量和材料成本等因素确定。

支付方式一般分为预付款、进度款和尾款，具体的支付比例和时间应在合同中明确规定。

五、违约责任若一方未能履行合同中的条款，需承担相应的违约责任，如赔偿对方因此而产生的损失等。

违约责任的具体规定应当公平合理，确保合同的严肃性和约束力。

六、争议解决对于合同执行过程中出现的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、其他事项合同中还应包括保密协议、知识产权归属、不可抗力条款等其他相关事宜，以保障双方利益不受未预见事件的影响。

八、附件根据需要，可附上设计图纸、技术规范、材料清单等相关文件作为合同的一部分。

九、签字盖章本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________甲方公章/合同专用章：__________乙方公章/合同专用章：__________签订日期：__________。

公路工程合同通用条款(完整版)第一章总则第一条适用范围第二条法律依据本合同的订立、履行、解释和争议解决，均应依据相关法律、法规和政府规章的规定。

第三条合同诚信甲乙双方应本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则订立合同，并共同遵守合同条款的约定。

第二章合同的形成和生效第四条合同形成本合同的形成须由甲方和乙方通过书面形式进行，并经过双方法定代表人（或授权代表）的签字盖章确认。

第五条合同生效本合同自双方法定代表人（或授权代表）签署并盖章之日起生效。

第六条特别约定各参与方可根据具体项目的特殊情况，在本合同基础上订立补充协议，但不得与法律、法规相悖。

第三章合同的内容和约定第七条合同基本信息合同基本信息包括项目名称、项目地点、项目建设规模、工期要求、工程造价、付款方式等主要内容。

第八条工程范围和要求1.工程范围包括但不限于道路路基、路面、桥梁、隧道、交通设施、沥青混凝土、路灯工程、景观绿化等。

2.工程质量应符合国家相关标准和规范，具备良好的工程质量、安全性和耐久性。

第九条工程款项1.工程款项应按照合同约定的付款方式和支付时间安排进行支付。

2.对于完成阶段性工程的情况，甲方应及时支付相应的工程款项。

第四章合同的履行和变更第十条时间和进度管理1.甲方和乙方应共同协商并确定工程的开工日期和完工期限。

2.如因不可抗力等原因导致工期延误，一方应当提前通知另一方并经过双方同意后进行调整。

第十一条质量控制和验收1.乙方应建立完善的质量管理制度，监督施工过程中的质量控制。

2.甲方有权对乙方完成的工程进行验收，验收合格后方可结算相应款项。

第十二条变更和索赔1.双方一致同意进行工程变更的，应在书面形式上进行记录并经过双方签字确认。

2.对于由甲方原因引起的工程变更和乙方无法预见的工程难度增加，应进行相应的经济调整和协商解决。

第五章合同的解除和争议解决第十三条合同解除1.双方协商一致同意解除合同的，应在书面形式上进行记录并经过双方签字确认。

交通工程材料施工合同合同作为约束双方权利与义务的法律文件，其重要性不言而喻。

在交通工程领域，材料施工合同更是关乎工程质量、进度及成本控制的核心。

因此，本文将逐一剖析该合同范本的各个要素，帮助读者深入理解其内容与精髓。

首当其冲的是合同的基本信息部分，包括甲方（业主）与乙方（承包商）的名称、地址、联系方式等。

这些信息虽然基础，但却是合同生效的前提，确保了合同双方能够准确无误地识别和联系。

我们关注的是合同的标的物——交通工程材料。

在这一部分，合同应详细描述所需材料的种类、规格、数量以及质量标准。

这不仅为乙方提供了明确的供货指南，也为甲方验收提供了依据，确保工程质量得到保障。

紧随其后的是价格条款。

这一部分涉及到材料的价格、付款方式、支付时间等关键财务信息。

清晰的价格条款能够有效避免后期的经济纠纷，保护双方的经济利益。

施工周期与进度安排也是合同中不可或缺的一环。

明确的时间节点和进度要求，不仅有助于保证工程按时完成，也为可能出现的延期赔偿问题提供了判断标准。

合同还应包含质量保证和违约责任条款。

质量保证条款规定了材料必须满足的质量标准及检验方法，而违约责任则明确了一旦出现违约情况，双方应承担的责任和后果。

在合同的执行过程中，变更与调整是不可避免的。

因此，合同范本中应当包含相应的变更条款，明确变更程序、条件以及双方的权利义务。

合同的签署与生效条件也不容忽视。

双方代表的签字盖章，以及可能的法律见证或公证程序，都是确保民法典律效力的必要步骤。

通过上述分析，我们可以看到，一个完善的交通工程材料施工合同范本，不仅需要详尽地涵盖各项条款，更要注重条款之间的逻辑关系和实际操作的可行性。

只有这样，才能在确保工程质量的同时，保护合同双方的合法权益，推动交通工程项目的顺利进行。

交通工程合同规定
合同编号：[填写]
甲方（业主）：[填写]
乙方（承包商）：[填写]
签订日期：[填写]
签订地点：[填写]
一、合同目的与背景
本合同旨在明确甲乙双方在[具体项目名称]交通工程项目中的合作条款，以实现项目顺利完成，并保障双方的合法权益。

二、工程概况
详细描述工程项目的性质、规模、地点、设计标准、主要工程内容及工期要求。

三、合同金额与支付方式
明确合同的总金额，包括预付款、进度款、结算款等支付条件和时间节点。

四、工程质量要求
规定必须遵守的国家或行业标准，以及双方约定的特殊质量要求。

五、工期与进度
列出详细的工程进度计划，包括关键节点和完成时间，以及延期责任和罚款。

六、变更与调整
设定工程变更的程序和条件，包括变更请求的提出、批准和实施。

七、违约责任
明确违约的定义、责任承担以及违约金的计算方法。

八、争议解决
约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

九、保险与担保
规定必要的保险种类和金额，以及担保的形式和条件。

十、知识产权与保密
明确双方在工程过程中产生的知识产权归属，以及对商业秘密和技术信息的保密义务。

十一、合同的修改与终止
设定合同修改的条件和程序，以及合同提前终止的情形和处理方式。

十二、附则
包括双方的通知地址、联系方式、适用法律和合同生效条件等。

十三、签字盖章
甲乙双方代表签字，并加盖公司公章。

本合同一经双方签字盖章，即表示双方同意以上所有条款，并将严格按照合同执行。

任何一方违反合同约定，将承担相应的法律责任。

工程施工合同范本完整版根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：4.工程规模：5.工程质量：6.工程期限：二、合同价款1.工程总价款为人民币（大写）：仟佰拾万仟佰拾元整（小写：￥元）。

2.付款方式：（1）预付款：合同签订后，业主支付承包商合同总价款的%作为预付款；（2）进度款：工程进度达到%时，业主支付承包商合同总价款的%；（3）验收款：工程验收合格后，业主支付承包商合同总价款的%；（4）质保金：工程验收合格满%年后，业主支付承包商合同总价款的%作为质保金。

三、施工要求1.承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和工程质量标准进行施工；2.承包商应确保施工过程中的安全、环保和文明施工，遵守相关法律法规；3.承包商应按照合同约定的工程期限完成施工，如因特殊情况需延期，应提前向业主提出书面申请，经业主同意后方可延期；4.承包商应按照业主的要求提供施工过程中的相关资料和记录。

四、验收与保修1.工程竣工后，承包商应向业主提交完整的竣工资料；2.业主应在收到竣工资料后，组织相关部门进行验收；3.验收合格后，双方签订验收证书；4.工程验收合格满%年后，业主支付承包商质保金；5.工程保修期为验收合格之日起%年。

五、违约责任1.业主未按合同约定支付款项，每逾期一日，应支付逾期付款金额%的违约金；逾期超过%天，承包商有权解除合同；2.承包商未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付逾期完工金额%的违约金；逾期超过%天，业主有权解除合同；3.因承包商原因导致工程质量和安全不符合约定的，承包商应承担修复和赔偿责任；4.因业主原因导致工程延期或无法正常进行的，业主应承担相应责任。

六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同附件本合同附件包括：1.工程施工图纸；2.工程质量标准和技术规范；3.工程进度计划表；4.工程验收标准和方法。

工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工完好版合同〔通用6篇〕工程施工合同1甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________：_____________________ ：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备(以下简称乙方)进展机房噪音控制工程。

经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程根据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ；冷却方式：_____________；台数：_____________。

2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________ 噪声标准：白天________db(A)；晚上________db(A)。

注:1.假如背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。

2.根据GB3096-93规定，测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米，传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新颖空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声方式。

合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。

对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

详细治理工程见施工图和报价表。

四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

道路交安工程施工合同在现代城市建设中，道路交通安全工程（以下简称“交安工程”）是确保道路交通顺畅与行人安全的重要组成部分。

交安工程包括了交通标志、标线、信号灯、护栏等设施的设计与施工，其质量直接关系到交通效率和行车安全。

因此，签订一份全面细致的施工合同对于双方权益的保障至关重要。

一、合同主体甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________二、合同内容本合同旨在规定甲乙双方在_________（项目名称）交安工程项目中的权利、义务和责任。

包括但不限于工程设计、材料供应、施工安装、验收标准、工期要求、质量控制、安全措施、违约责任等方面的具体条款。

三、工程质量与标准乙方必须按照国家及地方相关标准和规范进行施工，确保工程质量满足甲方要求及相关法律法规的规定。

所有使用的材料和设备必须是经认证合格的产品，且符合环保要求。

四、工期与进度乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，并定期向甲方报告工程进度。

如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方，并协商解决。

五、安全管理乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全和第三方财产不受损害。

同时，应制定应急预案，以应对可能发生的安全事故。

六、验收与保修工程完工后，甲乙双方应共同组织验收，确保工程质量达到约定标准。

乙方应对所施工的交安工程提供一定期限的保修服务，并对出现的质量问题负责修复。

七、支付方式甲方应按照合同约定的支付条件和时间节点向乙方支付工程款。

支付方式可以采取分期付款或一次性付款等方式，具体由双方协商确定。

八、违约责任如任何一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。

违约责任的形式和数额应当在合同中明确约定，以保证合同的严肃性和执行力。

九、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十、其他事项合同中还应包括双方认为必要的其他事项，如保密协议、知识产权归属、合同变更和终止条件等。

工程施工合同名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________名称：__________________________地质：__________________________法定代表人：____________________鉴于：2.业主已就本项目的施工事宜与承包商达成一致，并同意按照本合同的约定进行合作。

第一条工程范围与内容1.1工程范围：本合同涉及的工程范围包括但不限于：土建、装修、安装、绿化、道路等工程。

1.2工程内容：承包商应按照业主提供的工程设计文件、施工图纸、施工方案及国家相关法律法规、规范和标准进行施工。

第二条工期2.1工期：本合同工程总工期为____天，自本合同签订之日起计算。

2.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应友好协商，并根据实际情况调整工期。

第三条工程质量3.1工程质量：承包商应确保本工程质量符合国家相关法律法规、规范和标准，达到业主的满意。

3.2质量保修：承包商应对本工程提供质量保修服务，保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。

第四条工程价款4.1工程价款：本合同工程价款为人民币（大写）：__________________________元整。

4.2付款方式：双方约定按照工程进度分期支付工程价款。

第五条违约责任5.1业主违约：如业主未按约定支付工程价款，应向承包商支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。

5.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为本合同工程价款的____%。

第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程竣工验收合格之日止。

交通建设工程合同模板合同编号：____________甲方（发包人）：____________乙方（承包人）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方交通建设工程项目协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况1.1 工程名称：____________交通建设工程项目1.2 工程地点：____________1.3 工程规模及结构特征：____________1.4 工程承包范围：____________1.5 工程立项批准文号：____________1.6 资金来源：____________二、合同工期2.1 开工日期：____________2.2 竣工日期：____________2.3 合同工期总日历天数：____________天。

三、质量标准3.1 工程质量标准：____________四、合同价款4.1 币种：____________4.2 合同总价（大写）：____________元（小写）：____________元4.3 综合单价或费率：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）。

五、组成合同的文件5.1 组成本合同的文件包括：1) 本合同协议书；2) 中标通知书（适用招投标工程）；3) 投标文件（适用招投标工程）；4) 经确认的工程报价单或预算书（适用非招标工程）；5) 本合同专用条款和补充条款；6) 本合同通用条款；7) 标准、规范及技术文件；8) 其他双方认为应当纳入合同的文件。

六、合同的履行6.1 甲方应当按照合同约定的时间和金额支付合同价款。

6.2 乙方应当按照合同约定的时间和质量标准完成工程。

6.3 乙方应当遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。

6.4 乙方应当遵守国家有关环境保护的法律、法规，确保施工环境保护。

铁路建设工程施工合同完整版一、合同主体部分甲方（发包方）：（具体信息根据实际情况填写）乙方（承包方）：（具体信息根据实际情况填写）二、背景介绍铁路建设工程施工合同是甲乙双方在进行铁路建设工程施工时所订立的合同，旨在明确双方的权益和责任，规范施工过程，确保工程的顺利进行和质量的达标。

三、合同条款1. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在铁路建设工程施工过程中的权益和责任，规范施工行为，确保工程的顺利进行，达到设计要求，保证工程质量。

2. 合同范围本合同的范围包括但不限于：（1）施工设计；（2）施工方案；（3）工程进度计划；（4）质量验收标准；（5）工程设备、材料的供应；（6）安全生产措施；（7）工程实施过程中的问题处理；（8）工程结算及支付方式。

3. 合同费用及支付方式（1）费用包括工程施工费用、设备材料费用、劳务费等。

具体费用根据工程实际情况和施工方案确定。

（2）支付方式双方可商议确定，一般采取工作量结算、阶段性结算等方式进行支付。

4. 合同工期本合同的工期根据双方商定，具体的施工周期及各项进度节点应在合同中明确，保证施工的顺利进行。

5. 合同违约责任（1）若一方未能按合同约定履行义务，违约方应承担相应的违约责任。

（2）违约责任可包括但不限于赔偿损失、提前终止合同、解除合同等处罚措施。

6. 合同变更任何一方在施工过程中如需变更合同内容，应事先向对方提出书面申请，经双方协商一致后，可以对合同进行相应的修改。

7. 合同争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门寻求调解或诉讼解决。

四、合同附件1. 工程图纸本合同附件应包含工程图纸及相关技术文件，确保施工按照设计要求进行。

2. 工程进度计划本合同附件应包含详细的工程进度计划，确保工程按时完成。

3. 质量验收标准本合同附件应包含具体的质量验收标准，确保施工工艺和质量能满足要求。

五、合同生效与终止1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

交通工程建设工程施工合同---甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲方拟进行交通工程项目的建设，乙方愿意承担该工程的施工任务，双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模及内容：__________1.4 工程造价：人民币__________元1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

第二条施工期限2.1 开工日期：自____年____月____日起2.2 竣工日期：至____年____月____日止2.3 如遇不可抗力或其他特殊情况需要顺延工期的，双方应协商解决。

第三条施工组织与管理3.1 乙方应制定详细的施工组织设计方案，并在开工前提交甲方审批。

3.2 乙方应按照批准的施工组织设计方案组织实施，并保证工程质量和安全生产。

3.3 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应积极配合。

第四条质量要求4.1 乙方必须严格按照国家及行业的质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到约定的标准。

4.2 对于隐蔽工程，乙方应在封闭前通知甲方进行检查验收。

4.3 如发现质量问题，乙方应及时整改，费用由乙方承担。

第五条工程款项支付5.1 工程款支付方式：__________5.2 工程款支付时间：__________5.3 工程款支付条件：乙方完成约定的工程量并经甲方验收合格后支付。

第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。

6.2 如甲方未能按约定支付工程款，应承担违约责任。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。

第八条其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

交通工程建设工程施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方全称]乙方（承包商）：[填写乙方全称]鉴于甲方拟在[填写工程地点]进行[填写工程名称]的建设，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程项目1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程内容：[详细描述工程内容]1.4 工程规模：[详细描述工程规模]1.5 工程质量要求：[明确质量标准及验收标准]第二条合同金额与支付方式2.1 合同总金额为[填写金额]元人民币。

2.2 支付方式：[详细描述支付方式及时间节点]第三条工期与进度3.1 开工日期：[填写开工日期]3.2 竣工日期：[填写竣工日期]3.3 进度安排：[详细描述各阶段进度要求]第四条质量保证与验收4.1 乙方必须按照国家及行业相关标准施工，确保工程质量。

4.2 甲方有权对施工过程进行监督，并对完成的工程进行验收。

4.3 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。

第五条变更与索赔5.1 工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2 因不可抗力或其他非乙方原因导致的损失，乙方有权向甲方提出索赔。

第六条违约责任6.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担相应的违约责任。

6.2 违约金的数额及支付方式按照合同约定执行。

第七条争议解决7.1 合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2 协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第八条其他条款8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_________________乙方代表（签字）：_________________签订日期：[填写签订日期]。

交通工程安装合同
一、合同名称：交通工程安装合同
二、甲方（业主）：___________
三、乙方（承包商）：___________
四、合同内容：
1. 项目名称：___________
2. 项目地点：___________
3. 项目规模：___________
4. 项目内容：___________
5. 项目期限：___________
6. 项目费用：___________
五、甲方权利和义务：
1. 甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，确保工程质量符合约定的标准。

2. 甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款项。

3. 甲方应提供必要的工程条件和资料，以便乙方顺利施工。

六、乙方权利和义务：
1. 乙方有权按合同约定收取工程款项。

2. 乙方应按合同约定的时间、质量和数量完成工程，并对其质量负责。

3. 乙方应遵守安全生产规定，确保工程施工安全。

七、违约责任：
1. 如甲方未按合同约定支付工程款项，应支付违约金。

2. 如乙方未按合同约定完成工程，应支付违约金。

八、争议解决：
如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

九、其他：
本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、附件：
本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：______________ 日期：______________
乙方（签字）：______________ 日期：______________。

道路交安工程施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行道路交安工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________道路交安工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于道路标志、标线、护栏、信号灯、监控设备等交通安全设施的的设计、采购、安装、调试、检测、验收和保修等。

二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 乙方报价应包含工程设计、设备采购、安装施工、调试检测、验收、培训、保修等全部费用。

三、合同工期3.1 工程预计开工日期为：__________年__________月__________日。

3.2 工程预计竣工日期为：__________年__________月__________日。

3.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同金额的千分之五的违约金。

四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的验收资料，并按照甲方的要求进行培训。

4.3 工程质量保修期为一年，自工程验收合格之日起计算。

五、合同的履行5.1 甲方应按照约定的时间和金额支付合同价款。

5.2 乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程。

5.3 甲方应提供施工所需的场地、电源、水源、通讯等条件，并保证施工安全。

5.4 乙方应按照约定的时间和方式向甲方报告工程进度和质量情况。

六、合同的变更和解除6.1 任何一方提出变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

6.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

工程施工合同（完整版）甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量：按照国家、行业和地方相关标准及设计文件要求进行施工，确保工程合格。

二、合同工期2.1工程开工日期：__________2.2工程竣工日期：__________2.3合同工期总日历天数：__________天三、合同价款及支付方式3.1合同价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的__________%，即￥__________元，作为预付款。

（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程进度报告和支付申请，甲方审核确认后支付相应进度款。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告，甲方审核确认后支付至合同价款的__________%，即￥__________元。

（4）质保金：工程竣工验收合格满__________年后，甲方支付乙方剩余的合同价款__________%，即￥__________元。

四、工程变更及合同价款调整4.1工程变更：甲方有权根据工程需要对工程范围、设计、材料等进行变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。

工程变更导致合同价款增加的，甲方应支付给乙方相应的增加款项；工程变更导致合同价款减少的，乙方应退还甲方相应的减少款项。

4.2合同价款调整：如遇国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素导致合同价款发生变动，甲乙双方应协商一致进行调整。

五、工程质量及验收5.1乙方应按照国家、行业和地方相关标准及设计文件要求进行施工，确保工程合格。

交通工程施工合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为修建__________（公路项目名称）并接受了乙方对该项目工程的投标书，现由甲方（以下简称“甲方”）（业主全称）（以下简称业主”为一方和乙方（以下简称“乙方”）（承包人全称）（以下简称承包人”为另一方于____年__月__日共同达成并签订本协议如下：一、工程概况1.1 工程地点：__________（具体位置）1.2 工程名称：__________（项目名称）1.3 工程内容：包括但不限于道路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

二、合同工期2.1 合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。

三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范，达到设计要求。

四、签约合同价和合同价格形式4.1 签约合同价为人民币____元（大写：________________元整），合同价格形式为固定总价。

五、合同文件构成5.1 本合同协议书；5.2 中标通知书；5.3 投标书及投标书附录；5.4 合同专用条款；5.5 合同通用条款；5.6 技术规范；5.7 图纸；5.8 工程量清单；5.9 投标书附表；5.10 构成本合同组成部分的其他文件。

六、付款方式及进度6.1 甲方按合同约定支付合同价款，具体付款方式及进度如下：（1）合同签订后__天内，支付合同总价款的__%；（2）工程进度达到__%后，支付合同总价款的__%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__%；（4）剩余合同价款在质保期满后__天内支付。

七、验收和工程试车7.1 工程验收合格标准应符合国家及行业相关标准和规范。

7.2 工程试车应在验收合格后进行，试车费用由甲方承担。

八、竣工资料8.1 乙方应按国家及行业规定编制完整的竣工资料，并提交甲方。

九、违约责任9.1 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。