专升本自考建筑工程合同(含FIDIC)条款复习(含答案)

建筑工程合同（含FIDIC 条款）（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

1.合同关系的主体是指 【 】A. 物B.债权人的权利和债务人的义务C ・行为D.债权人和债务人2. 不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示 B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定 D.要约必须具有缔约的日的3. 甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期限屈至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使 的权利是【】A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4. 一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】B. 可变更合同 D. 无效合同投料试车工作应在工稈竣工 【 】B. 验收前由发包人负责 D.验收前由工程师负责6. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理rh 此发生的费川和延误的T 期的正确方 法是一、单项选择题（本大题共15小题，每小题 】分，共15分）A.可撤销合同 c.效力待定合同5.依据施T 合同示范文木规定,A.验收后由发包人负责 C.验收JrirtlT 程师负责A. 费用由发包人承担，工期给予顺延C. 费用由发包人承担，工期不予顺延7. 施B. 费用由承包人承担，丁期不予顺延 D. 费用由承包人承担，工期给予顺延A.协议书屮约定B.通用条款中约定8.c.附件屮约定 D.专用条款屮约定依据监理委托合同规定, 委托人侑权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【A. 工稈总投资超过预期金额B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返T 修复施丁缺陷使竣工时间延长 D.监理工程师没有进行合同内规定的检杏试验而出现质量事故9. 纽•成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ）A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。

A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。

A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（ D ）A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（ B ）A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。

建设工程合同（含FIDIC ）条款（课程代码 04231）一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行 使期限是 【 A ．1 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D ．4 年内债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使 债权的权利？ A. 自己的B.他人的 C.第三人的 D.债务人的按照《建筑工程施工合同（示范文本） 》的规定，工程预付款的比例是 A. 安装工程一般不超过合同价的 30% R.建筑工程一般不超过单项工程工作量的 30%C. 建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D. 安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的 10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是A. 承包人明确表示不再履行合同义务的1．2．3．4． 根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为 A .有名合同与无名合同 B .要式合同与不要式合同 C.双务合同与单务合同 D .有偿合同与无偿合同要式合同必须采用A . 口头形式B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式D .书面形式甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金 出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依 然成立。

此时，该施工合同的主体为 A .丙与乙C.丙与甲 下列关于要约与承诺的表述中，错误的是A .要约可以撤回C.承诺可以撤回 B .甲与乙 D .丙或乙 R.要约可以撤销D .承诺可以撤销 5． 6．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于 A .要约 C.承诺 下列关于合同无效的表述中，正确的是 A . —方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 C.以合法形式掩盖非法目的B .要约邀请 D .合同B .因重大误解订立的合同 D .违反地方性法规的强制性规定7．8．9．30%B. 已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C. 承包人将承包的建设工程违法分包的D. 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11. FIDIC 合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是 【】B. 业主 D. 指定分包商发包人不解除合同情况下， 设计人应承担的违约责任 【】B. 返还设计合同规定的定金 D.双倍返还设计合同规定的定金13. 根据FIDIC 施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是 【】A. 发布指令B.发出邀请C.发备忘录 D.业主建议14. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】 A .发包人向供应商的 B.承包人向供应商的C. 发包人向承包人的D.承包人向发包人的 15.担保合同是一种 【 】A .实践合同 B.主合同 C.从合同 D.无偿合同16.作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【 】A .申请重新仲裁 B.向人民法院申请强制执行C. 向建设行政主管部门申请强制执行D. 向人民法院起诉17. FIDIC （1999年版）《施工合同条件》又称“新红皮书” ，主要适用于 【 】A .房屋和工程施工 B.电气和机械工程 c.设备和设计D.顾客和咨询18.根据我国《建设工程施工合同文本》 ，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告 的时闻限额为工程设计变更确定后 【】A. 7 天内B. 14 天内C. 21 天内D. 28 天内19.在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是 【】A .协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 20.合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】A .信息收集 B.信息存储 C.信息加工D.信息分解 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。

建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不复杂、风险不大的项目，最适用于（A）A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、总承包合同2、在建设工程质量控制中，对工程质量进行评定的依据是（B）A、项目协议书约定的质量标准B、国家或专业的质量检验评定标准C、发包人提供的质量标准D、监理工程师提供的质量标准3、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（A）A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担4、以下不属于索赔依据的时（B）A、法律法规B、部门规章C、合同文件D、工程惯例5、某大桥施工企业现场负责人下达错误施工指令，具体施工人员盲目施工给建设单位造成损失的，建设单位可进行索赔的对象是（C）A、施工企业的法定代表人B、施工企业的现场技术负责人C、施工企业D、具体的施工人员6、建设部107号文规定，建筑工程的工程预付款的预付额度一般不得超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的（D）A、10%B、15%C、20%D、30%7、《建设工程设计合同》示范文本分为两种，其中GF-2000-0210版本适用于（D）A、民用建设工程设计B、水文地质勘查C、岩土工程设计D、专业建设工程设计8、《合同法》规定，违约责任（D）A、全部实行过错责任原则B、总体上实行过错责任原则C、全部实行严格责任原则D、总体上实行严格责任原则9、中止履行是指行使不安抗辩权当事人一方，有权（D）A、撤销合同B、解除合同C、终止合同D、暂时停止合同的履行10、工程设计变更引起的新增工程量清单子目，其相应综合单价的第一提出方应为（B）A、发包人B、承包人C、监理人D、工程造价部门11、按英美法的传统，合同生效的时间为（A）A、承诺发出时B、要约到达受要约人时C、承诺到达要约人时D、要约人发出承诺通知时12、某桥梁工程施工中，如遇人工挖孔桩桩孔，开挖过程中出现地下流沙层或淤泥层，需要采用特殊支护措施，方可继续施工，施工方可考虑向监理工程师提出（C）A、设计变更B、条件变更C、施工措施变更D、计划变更13、在工程建设监理活动中，监理单位是（B）A、业主的代理人B、业主的委托人C、施工合同的当事人D、绝对独立的第三人14、双方当事人采用合同书形式订立合同时，合同成立的时间为（C）A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时15、按风险产生的后果分类，因设计、设备等问题导致项目建成后达不到设计生产能力，属于（B）A、质量风险B、生产风险C、费用风险D、市场风险16、FIDIC合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、雇主愿意将部分风险转移给承包商的项目的是（C）A、银皮书B、新红皮书C、新黄皮书D、绿皮书17、合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同成为（A）A、单务合同B、诺成合同C、要式合同D、双务合同18、工程经竣工验收合格后，业主和承包人之间办理竣工结算的最主要依据是由监理工程师签发的（C）A、工程变更令B、公路工程竣工验收鉴定书C、最终支付证书D、工程质量鉴定书19、投标方对建设工程进行投标，在合同签订的程序过程中称为（B）20、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（A）A、附加工作B、正常工作C、意外工作D、额外工作二、多选题（每题1分共10分）21、合同的形式有（ABE）A、书面形式B、口头形式C、文本形式D、数字形式E、推定形式22、违约责任的构成要件是当事人应具备何种条件才应承担违约责任，违约责任的一般构成要件包括（AD）A、违约行为B、非不可抗力C、事实损害D、不存在法定和约定的免责事由E、要约失效23、工程管理实践中，通常可按照工程变更所包含但具体内容，将其分类为（ABCD）A、设计变更B、施工措施变更C、新增工程D、条件变更E、施工环境变更24、发包人承担违约责任的方式包括（ABD）A、支付违约金B、顺延延误的工期C、及时发出变更通知D、继续履行E、终止合同履行25、以下属于合同法规定的要约邀请范畴的时（ABDE）A、拍卖公告B、招标公告C、招标文件D、招股说明书E、寄送的价目表26、合同是发生在当事人之间的一种法律关系。

建设工程合同（含FIDIC条款）复习题（带答案）《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见C．有业主签名的有关电传D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。

建设工程合同（含FIDIC）条款2019年04月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（B）A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所2、下列事件属于建设工程一切险除外责任的是（D）A、台风引起的损失B、暴雨引起的地面下陷C、雷电引起的火灾D、自然磨损3、根据适用范围不同，《建设工程勘察合同》示范文本分为（B）A、一种B、两种C、三种D、四种4、对于损失大、概率小的风险可以采取什么措施？（C）A、风险回避B、风险控制C、风险转移D、风险保留5、下列事件中，属于不可抗力的是（D）A、工程师指令错误B、雇主终止合同C、材料质量不合格D、局部武装暴动6、依据FIDIC《施工合同条件》，与指定分包商签订合同的事（D）A、雇主B、工程师C、政府D、承包商7、依据FIDIC《施工合同条件》，保留金分两次返还，分别是颁发工程接受证书和（A）A、履约证书后B、竣工试验合格证明后C、竣工验收申请后D、履约担保函后8、依据FIDIC《施工合同条件》，预付款起扣月份为进度款累计总额达到合同总价的多少进行起扣（A）A、10%B、20%C、30%D、50%9、根据合同成立的形式，电子邮件属于（B）A、口头形式B、书面形式C、推定形式D、其他形式10、关于要约的说法，正确的是（C）A、中标通知书是一种要约行为B、要约的内容可以是不确定的C、要约必须以缔结合同为目的D、商业广告是要约11、董事会授权甲可订立1000万元已下单合同，甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知道其超越权限。

该合同的效力状态为（D）A、不成立B、无效C、成立D、效力待定12、下列合同中，属于可撤销合同的是（B）A、损害社会公共利益的合同B、显失公平的合同C、通过邀请招标签订的合同D、以虚假资质签订的合同13、合同履行中，因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。

按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（C）A、1万元B、2万元C、4万元D、5万元14、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（B）A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作15、根据FIDIC《施工合同条件》，工程量变化超过原有工程量的多少以上，可以采用新的费率或价格？（C）A、0.01%B、1%C、10%D、20%16、下列属于索赔按照实践的性质进行分类的是（A）A、工程延误索赔B、工期索赔C、费用索赔D、合同内索赔17、索赔事件发生28天内，承包商需向工程师发出（A）A、索赔意向通知B、索赔报告C、索赔证据D、索赔费用通知18、因业主未按合同约定提供必须的施工条件导致工程无法按预定计划实施，属于（C）A、施工措施变更B、设计变更C、条件变更D、计划变更19、一方采取欺诈、恶意谈判等手段牟取不正当利益，违反了合同法的（B）A、自愿原则B、诚实守信原则C、合法原则D、鼓励交易原则20、下列不属于生产经营期风险的是（C）A、技术风险B、效益风险C、融资风险D、商业风险二、填空题（每题2分共10分）21、担保的原则为平等、自愿、公平和诚实信用原则。

04231建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料（共16页，暂无填空题资料）一．选择题：1．下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（）DA、建设项目周期长B、工程价格高C、合同变更频繁D、合同实施风险小4．建设工程的（）是项目管理的核心。

CA、经济效益B、投资、进度、质量控制C、合同管理D、质量、安全5．法律关系是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的（）。

BA、利益关系B、权利和义务关系C、社会关系D、权利能力和行为能力关系8．属于合同法律关系主体的是（）。

AA、自然人B、行为C、权利和义务D、智力成果10．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，（）承担民事责任。

BA、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为11．在委托代理中，当（）时，代理权终止。

DA、被代理人死亡B、被代理人丧失民事行为能力C、代理人超越代理权D、代理人的法人终止13．根据我国法律规定，最长诉讼时效期间为（）。

CA、5年B、10年C、20年D、30年15．建筑工程开工前，（）应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。

AA、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位18．建筑工程监理是指监理单位受（）的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。

AA、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位20．保证合同是（）签订的合同。

BA、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人21．在下列财产中，不能作为抵押物的是（）。

DA、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、房屋D、债券24．定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。

AA、20%B、25%C、30%D、35%25．抵押与质押的区别主要在于（）。

CA、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权26．保留金一般为每次工程进度款的（），但总额一般应限制在合同总价款的（）。

《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。

建设工程合同（含FIDIC）条款 (课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1．根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为【】A．有名合同与无名合同 B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同 D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式 B．法律规定的形式C．口头或书面形式 D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。

此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙 B．甲与乙C．丙与甲 D．丙或乙4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A．要约可以撤回 R．要约可以撤销C．承诺可以撤回 D．承诺可以撤销5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于【】A．要约 B．要约邀请C．承诺 D．合同6．下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的 D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年内 B．2年内C．3年内 D．4年内8．债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使债权的权利？【】A．自己的 B．他人的C．第三人的 D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商 B．业主C．工程师 D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任 B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是【】A．发布指令 B．发出邀请C．发备忘录 D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】15．A．发包人向供应商的 B．承包人向供应商的C．发包人向承包人的 D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同 B．主合同C．从合同 D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁 B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工 B．电气和机械工程c．设备和设计 D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天内 B．14天内C．21天内 D．28天内19．在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【】A．协商 B．调解C．仲裁 D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集 B．信息存储C．信息加工 D．信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。