延期证明范本

工程延期单范本甲方：_____________（以下简称甲方）乙方：_____________（以下简称乙方）根据双方签订的工程合同（合同编号：_____________），因不可抗力或其他合理的延期原因，甲乙双方协商一致，同意对工程进度进行调整。

具体事项如下：1. 延期原因甲方和乙方经充分沟通和协商，确定工程延期的原因为：2. 延期时间根据延期原因和工程进度情况，双方一致同意将工程延期至以下日期：3. 工程费用工程延期将导致甲方和乙方的工程进度和计划受到影响，乙方同意按照合同约定并适当调整工程费用。

具体调整如下：4. 相关责任甲方和乙方确认，工程延期的责任主要由以下一方或双方共同承担：4.1 甲方责任：（1）____________________（2）____________________4.2 乙方责任：（1）____________________（2）____________________5. 解决方式甲方和乙方同意通过友好协商解决工程延期所带来的各种问题，并保证信息的及时沟通和共享。

6. 其他约定（在此可根据具体情况增加相关内容，如延期期间的临时安排、质量保证等）7. 签字和日期本延期单一式两份，由甲方和乙方各持一份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方：签字：_____________ 盖章：_____________日期：_____________乙方：签字：_____________ 盖章：_____________日期：_____________注意事项：1. 本延期单是工程合同的组成部分，与原工程合同具有同等的法律效力。

2. 引起工程延期的不可抗力事件，包括但不限于自然灾害、战争或武装冲突、政府法令的变更或其他类似的事件。

3. 原工程合同中与工期、工程费用等相关的条款，在本延期单中依然有效，除非有明确规定进行修改。

4. 本延期单未尽事宜按照原工程合同的规定执行。

以上为《工程延期单范本》。

工期延期证明书工期延期证明书一、项目基本信息项目名称：项目项目地质：项目委托人信息委托人姓名：委托人项目承包方信息承包方名称：承包方二、工期延期原因根据合同约定，项目的工期原定为年月日至年月日。

在项目实施过程中，由于以下原因，导致工期延迟：1. 材料供应问题：由于供应商原因，项目所需材料未能按时到达工地，从而影响了施工进程；2. 天气影响：在项目进行过程中，遭遇了一系列极端天气，如暴雨、雪灾等，使得施工无法正常进行；3. 设备故障：部分施工设备在使用过程中发生故障，需要维修或更换，导致施工暂停。

上述原因导致了项目的工期无法按照合同约定的时间完成。

为了确保工程质量和安全，承包方提出了工期延期的申请。

三、工期延期情况经与委托人充分沟通和协商，承包方与委托人达成一致意见，协商决定将项目的工期延期天。

四、延期期间的责任划分根据合同条款，双方已经对可能发生的工期延期进行了相应的责任划分：1. 对于本次延期的责任主要由承包方承担，承包方将尽力避免类似情况发生，确保项目的顺利进行；2. 委托方将对承包方提供必要的协助和支持，包括但不限于提供项目所需的各类文件和信息，协助解决施工过程中的问题。

五、工期延期措施为了尽快恢复项目的正常进展，承包方制定了以下措施：1. 加大人力资源投入：增加工人数量，加班加点进行施工，以缩短工期；2. 优化供应链管理：优化材料供应链，加强与供应商的合作，确保材料能够按时到达工地；3. 提前准备备用设备：备好备用设备，以应对设备故障时的紧急情况。

六、延期后的施工计划根据工期延期的情况，承包方调整了施工计划如下：承包方将全力以赴按照新的施工计划进行施工，争取尽快完成项目。

七、签字确认委托人：（签字）承包方：（签字）。

本文部分内容来自网络整理所得，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即予以删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑修改文字！ ==延期证明承兑汇票延期证明范本一：______分行：我单位收到贵行银行承兑汇票壹张，金额为___元整，承兑汇票号码：______，出票人账号：______;出票人名称：_________有限公司;收款人账号：_________;收款人名称：_________贸易有限公司;出票日期为_________;承兑汇票到期日：_________;因我单位财务人员工作失误，导致银行承兑汇票超期，由此引起的一切经济纠纷，由我单位负责。

特此证明，望贵行给予解付，谢谢。

财务章：_________法人章：_________公章：____________单位名称：______有限公司日期：______年______月_____日承兑汇票延期证明范本二：______银行股份有限公司：兹有贵行出具的一份银行承兑汇票，要素如下：票号：____________________________出票日：________年零____月____日到期日：________年____月____日出票金额：人民币________元整(：￥______元)出票人全称：____________有限公司收款人全称：____________有限公司由于我公司财务人员疏忽，致使该汇票延期托收，特此证明。

请贵行给予兑付为盼，由此引起的经济纠纷和经济责任由我公司承担。

印鉴章：______________有限公司_______年____月____日承兑汇票延期证明范本三：____银行：我单位收到一张贵行发出的银行承兑汇票发出日期__年__月__日票号________发出单位______收款单位______金额____元承兑到期时间__年__月__日因______(也就是延期的原因)超过承兑日期，请贵行予以办理由此产生的一切经济纠纷有我单位承担。

延期申请书(范本10则)延期申请书延期申请书（一）：延期审理申请书申请人:a，男，××岁，×族，××省××县人，××省××市××厂职工，现住××市××区××街××号。

请求事项:关于××区人民法院(1999)民初字第125号“申请人a诉b债务纠纷”一案，现因申请人无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实和理由:[]申请人a诉b债务纠纷一案，××区人民法院定于××年××月××日××时开庭审理。

申请人于××年××月××日在工作时被机器压伤，右腿骨折，现住院治疗，故无法按期参加开庭审理。

为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

此致××市××区人民法院申请人:a××年××月××日附:(1)××市××厂关于a工伤证明；(2)××市第××人民医院对a伤势的诊断证明。

延期申请书（二）：企业延期申请书XXXXX工商局：我公司（企业名称、注册号）因正在办理住所变更登记（或者其它原因），不能在6月30日前完成2022年度企业年检，现申请延期年检。

委托经办人：XXX（姓名），联系电话：XXXXXXXXXXX.（附加盖公章的企业执照副本复印件）XXXXXXXX公司（公章）XXXX年XX月XX日延期申请书（三）：延期申请书范本申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xx申请事项：请求贵院延期开庭审理王××诉申请人离婚纠纷一案。

合同延期情况说明模板
尊敬的甲方：
根据双方先前签署的合同《XXX合同》，因XXXX原因，甲乙双方经协商一致决定将该合
同的履行期限予以延长，并达成一致意见，特此发出本《合同延期情况说明》。

一、延期原因
1. 由于XXXX（具体说明原因），导致甲乙双方无法按原合同约定的时间完成合同的履行。

在双方充分沟通协商的基础上，认为延期是合理合法的。

二、延期事宜
1. 为保证双方利益，经双方协商一致，XXX合同延期至XXXX年XX月XX日止。

2. 在延期期间，甲乙双方应继续履行原合同的其他约定内容，原合同其余部分仍然有效。

三、延期补偿
1. 由于延期的原因由甲方/乙方（自行选择）引起，因此，甲方/乙方须向对方支付延期补偿，具体数额为XXXX元。

支付方式为XXXX（一次性支付/分期支付）。

2. 若延期期间发生了其他额外成本，由引起该成本的一方承担。

四、其他
1. 本《合同延期情况说明》自双方签字盖章之日起生效。

2. 本《合同延期情况说明》为合同的附件，与原合同具有同等效力。

特此说明。

甲方：（签字）
乙方：（签字）
日期：（年月日）
以上为甲乙双方就合同延期事宜所达成的特别协议，各方签字盖章后即生效。

总结：
合同的延期需要双方经过协商一致达成决定，并在书面文件中将具体延期事宜和补偿方式
详细记录下来。

延期时需注意保护双方合法权益，确保合同的顺利履行。

希望双方能够理
解并积极配合，共同推动合同的顺利进行。

延期举证申请书范文6篇第1篇示例：尊敬的法院领导：我是原告XXX，就本案向贵法院提交延期举证的申请，希望得到您们的谅解和支持，我在下面详细陈述理由，希望得到您的批准。

我目前所面临的困难是（具体说明原因）：1. 时间紧迫，无法充分准备：由于工作繁忙或其他个人原因，我无法在规定的时间内完成举证准备工作，需要额外时间来准备相关证据材料。

2. 证据调取困难：所需的证据材料目前无法在短时间内调取到手，需要时间等待。

3. 其他原因：还有其他一些无法在短时间内解决的问题，导致我无法在规定时间内提交相关证据。

我向法院保证，将尽快完成相关准备工作，并积极配合法院的工作。

为了维护公正和公平，我请求法院批准延期举证的申请。

我再次向法院申请延期举证，希望法院给予理解和支持。

我将在规定的时间内提交延期申请所需的材料，保障本案的顺利进行。

我真诚地感谢法院对我的理解和支持，相信法院会作出符合法律规定的公正裁决。

祝贵院工作顺利，万事如意。

此致敬礼！原告：XXX第2篇示例：延期举证申请书尊敬的法庭：我是原告（或被告）XXX，在本案中我提出延期举证的申请。

我对法庭在此案件中给予的一切支持和理解表示感谢，并保证在合理的时间内提供相关证据。

我提出延期举证的原因如下：由于个人工作繁忙，时间紧迫，导致我无法及时收集整理相关证据。

我深感抱歉，但我保证会在尽快的时间内提供所需的证据以维护案件的公正和合法。

受到疫情等原因的影响，我的行动受到了一定的限制。

在这样的特殊情况下，我希望法庭能够理解我的困难，给予我更多的时间来准备材料。

由于其他个人问题的干扰，导致我未能按时准备好所有的证据。

在此，我请求法庭给予我一个合理的延期期限，以便我能充分准备并提供相关证据。

在此，我郑重承诺，在延期期间我会尽最大努力完成对证据的准备，并履行自己的义务。

再次感谢法庭的理解与支持，希望法庭能够审慎考虑我的申请，给予我一个合理的延期期限。

期待早日将此案件顺利解决。

特此申请申请人：XXX第3篇示例：尊敬的法院领导：我是本案被告，现就我方因准备不充分，希望延期举证一事向法院提出申请，详细情况如下：一、延期举证的原因及必要性我方在本案诉讼过程中，由于种种原因导致举证准备工作不尽如人意，影响了举证的全面性和准确性。

工程合同延长期证明尊敬的[甲方名称]与[乙方名称]：根据双方于[原合同签订日期]签署的工程合同（以下简称“原合同”），约定由[乙方名称]承担[工程项目名称]的建设任务，原定工期为[原工期起止日期]。

在施工过程中，因遇到如下情况：1. [详细描述延期的原因，例如连续降雨、重要材料供应延迟、设计变更等]2. [如有多个原因，继续列出并详细说明]这些因素均超出了[乙方名称]的合理控制范围，且已采取了所有合理的措施来减轻其影响，但仍然导致了工程进度的延误。

基于上述情况，经过双方友好协商一致，同意对原合同中的工期条款进行如下调整：- 原定工期结束日期由[原工期结束日期]延长至[新的工期结束日期]。

- 延期期间，[乙方名称]将采取一切必要措施加快工程进度，以确保工程质量不受影响。

- 延长期内，[甲方名称]将按照原合同约定支付相应的工程款项。

- 其他原合同条款维持不变，除非双方另有书面协议。

本证明文件作为原合同的补充协议，自双方签字盖章之日起生效。

本证明一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日在此，我们强调，任何关于工程合同的修改和延期都必须得到双方的一致同意，并且应当有明确的书面记录。

这不仅有助于防止未来的纠纷，也确保了工程能够按照新的时间表和质量要求顺利完成。

工程合同延长期证明是一份重要的法律文件，它涉及到合同执行的变更和延期事宜。

在编写此类证明时，应详细列明延期的原因、新的工期以及双方的权利和义务，确保文档的完整性和准确性。

通过本文提供的范本，希望能够为各位在处理类似情况时提供参考和帮助。

工程合同到期延期证明范本【工程合同到期延期证明】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________鉴于甲乙双方于 __年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为________，约定由乙方承担位于 ________ 的 ________ 工程（以下简称“本工程”）的施工任务，并定于 __年__月__日完工交付。

现因以下原因导致本工程无法按原定计划完成：1. _______________（延期原因一）；2. _______________（延期原因二）；3. _______________（延期原因三）；……（根据实际情况列出所有延期原因）。

经甲乙双方协商一致，同意对原合同的工期进行如下延期：1. 原合同规定的竣工日期由 __年__月__日延期至 __年__月__日；2. 延期期间，乙方应继续履行合同约定的其他义务，确保工程质量符合国家标准和行业规范；3. 延期期间，甲方应按照合同约定支付工程款项，不得无故拖延或克扣；4. 双方确认，除上述延期事项外，原合同的其他条款继续有效，双方应严格履行。

本证明书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_____________ 日期：__年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：__年__月__日（盖章）【注意事项】1. 延期证明应当明确列出延期的具体原因，避免模糊不清的描述。

2. 延期期限应当具体到日，以便于双方准确掌握新的工期。

3. 延期证明应当由甲乙双方共同签署，并加盖公章或合同专用章，以确保其法律效力。

4. 延期证明应当作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。

5. 如果延期涉及赔偿或违约责任，应当在证明中明确赔偿责任及计算方法。

6. 延期证明应当及时办理，以避免影响工程进度和双方的其他安排。

培训延期申请说明范本一、背景说明鉴于以下原因，我公司特申请延期进行培训活动：1.1 培训时间冲突：原定培训时间与公司其他重要事务发生冲突，无法同时安排完成；1.2 外部因素干扰：培训地点遭遇不可抗力或突发事件，影响培训活动的正常展开；1.3 人员调动：参与培训的关键人员因各种原因发生调动，需要重新安排培训时间。

二、延期要求2.1 延期时间：申请将原定培训日期从YYYY年MM月DD日延期至YYYY年MM月DD日；2.2 延期期间：延期时间为X天/周/月；2.3 延期理由：a) 就培训时间冲突而言，详细说明冲突事务的重要性，并说明延期后如何更好地安排好培训时间；b) 就外部因素干扰而言，提供相关证明材料，如突发事件的警报通告、国家气象局发布的预警信息等；c) 就人员调动而言，列举关键人员的姓名及其离职或调动等详细情况。

2.4 其他延期要求：如有其他特殊要求，请在此明确说明。

三、影响分析3.1 延期影响：a) 对培训参与者的影响及解决方案；b) 对公司运营的影响及解决方案；c) 对外部合作伙伴或客户的影响及解决方案。

3.2 风险分析：a) 持续延期可能会导致培训参与者的不满意或失去培训动力；b) 延期可能会对公司形象造成一定影响；c) 延期可能会给合作伙伴或客户带来不便或影响合作关系。

四、管理措施为了最大程度地降低延期对公司及相关方的不良影响，我们将采取以下管理措施：4.1 及时通知：及时将延期通知告知参与者、公司内部以及外部合作伙伴或客户，尽量减少未知、不确定因素；4.2 安排替代性活动：针对延期期间，将安排其他有益或有意义的活动，使参与者及时得到帮助或补偿；4.3 加强沟通：与参与者、公司内部以及外部合作伙伴或客户保持密切沟通，共同制定新的培训计划，确保延期后的培训质量；4.4 风险评估：对延期后可能出现的风险进行评估，并制定应对方案，减轻风险带来的负面影响。

五、延期同意函主管或相关人士请签字确认同意延期申请，并在同意函上注明延期时间和其他相关细节。

核准延期申请书范本尊敬的XX单位：我单位因特殊情况，特此向贵单位申请核准延期。

现将有关情况说明如下：一、申请延期的事项1. 申请延期的事项名称：XX项目/活动/会议等。

2. 原定的延期时间为：XX年XX月XX日。

3. 申请的延期时间为：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

二、延期的理由和必要性1. 由于不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等，导致原定时间无法按计划进行。

2. 由于特殊情况的出现，如重要事项的调整、突发事件的处理等，需要延期进行。

3. 延期申请有利于保证项目的质量、活动的顺利进行以及会议的效率。

三、延期的影响和解决方案1. 延期申请对项目进度、活动安排和会议组织等方面可能产生一定的影响。

2. 我们将采取措施，合理调整工作计划，确保项目、活动和会议的顺利进行。

3. 我们将加强与相关方面的沟通和协调，确保延期申请的顺利实施。

四、申请延期的依据和规定1. 根据《XX规定》、《XX办法》等相关法律法规和规章制度，我们有权提出延期申请。

2. 延期申请符合实际情况和合理性原则，符合单位的利益和需求。

五、申请延期的诚意和责任1. 我们对延期申请给贵单位带来的不便表示诚挚的歉意。

2. 我们将承担因延期申请而产生的相关责任和后果。

六、申请延期的具体要求1. 希望贵单位能够核准我们的延期申请，并给予必要的支持和帮助。

2. 希望贵单位能够对延期申请给予合理的考虑和决策，以便我们做好相应的准备工作。

七、申请延期的联系方式1. 联系人姓名：XXX2. 联系电话：XXX3. 电子邮箱：XXX特此申请，敬请核准。

申请人（单位）：XXX申请日期：XX年XX月XX日附件：相关证明材料（如有）此致敬礼！XX单位：根据上述申请延期的事项、理由、影响、依据、诚意、要求和联系方式等，我们特此向贵单位提出核准延期申请。

希望能够得到贵单位的理解和支持，并给予核准。

我们将认真履行延期申请的相关责任和义务，确保项目、活动和会议的顺利进行。