项目分包协议书 2017

项目分包合同模板甲方：（委托方名称及地址）乙方：（承包方名称及地址）丙方：（分包方名称及地址）鉴于甲方有一项工程项目（以下简称“项目”）需要进行分包施工，甲方与乙方就项目分包的相关事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：_______1.2 工程范围：_______1.3 工程地点：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程周期：从_______年__月__日开始，至_______年__月__日结束。

1.6 分包工程名称：_______1.7 分包工程内容：_______1.8 分包工程地点：_______第二条分包施工2.1 乙方应承担分包工程的施工任务，并按照约定的工程内容和质量标准进行施工。

2.2 乙方可以选择将部分分包工程再分包给丙方进行施工，但应事先获得甲方的书面同意。

2.3 乙方应按照约定的工程周期完成分包工程，并确保工程质量。

2.4 乙方应配合甲方的项目管理要求，接受甲方的监督和检验。

第三条价格及支付方式3.1 乙方承包分包工程的价格为_______（大写）_______元。

3.2 乙方应按照约定的付款方式收取工程款，具体如下：（1）工程开工前，甲方应支付_______%的工程款；（2）工程进行到一定进度，甲方应支付_______%的工程款；（3）工程完工验收合格后，甲方应支付_______%的工程款。

3.3 分包工程的价格已包含所有施工人工、材料、设备、管理费用等相关成本，不再另外计算。

3.4 如因不可抗力因素导致工程无法按时启动或完成，乙方应及时向甲方通报，并协商解决方案。

第四条保证和赔偿4.1 乙方承诺分包工程的质量符合相关标准和要求，并在工程保修期内保持工程的正常运行和维护。

4.2 如因乙方施工质量不合格或工程延期等原因导致工程损失或赔偿，乙方应承担相应的责任。

4.3 乙方在分包工程施工过程中，如发生安全事故或人身伤亡等情况，应立即报告甲方并采取措施消除隐患。

项目施工分包协议书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将__________项目（以下简称“项目”）的施工分包给乙方，经双方协商一致，签订本协议书。

一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、分包范围及内容2.1 乙方负责完成本项目施工图设计范围内的全部施工内容，包括但不限于：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰装修工程；（4）园林绿化工程；（5）其他施工内容。

2.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工过程中所需的人力、物力、设备等资源，并保证工程进度、质量、安全符合相关法律法规及甲方要求。

三、合同价款及支付3.1 本协议书的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2 甲方支付乙方的进度款按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行商定。

3.3 乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方一次性支付剩余合同价款。

四、工期4.1 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成，工程竣工交付使用的时间为：__________年__________月__________日。

4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

五、质量及验收5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范及甲方要求进行施工，保证工程质量。

5.2 工程验收不合格的，乙方应按甲方要求及时整改，直到达到验收标准。

六、安全及环保6.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，确保工程安全。

6.2 乙方应严格执行国家环保法规，确保施工过程中对环境的影响降到最低。

七、违约责任7.1 乙方如违反本协议书的约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

施工分包协议书甲方：（具体甲方名称、地址、联系方式）乙方：（具体乙方名称、地址、联系方式）经甲方与乙方双方友好协商，就下述项目进行施工分包事宜，达成如下协议：一、项目名称及工程内容（根据实际情况填写项目名称和工程内容）二、分包工程范围（具体描述分包工程的范围，包括但不限于以下内容）1. 工程名称及编号；2. 工程的具体施工任务；3. 施工地点；4. 施工工期；5. 人力、材料、设备等资源的提供；6. 施工标准和质量要求；7. 相关文件及技术资料的提供。

三、分包价款和支付方式1. 分包价款：甲方将按照乙方完成的工程量及质量支付相应的分包价款。

2. 支付方式：甲方将于工程验收合格后的xxx个工作日内，将分包价款支付至乙方指定账户。

四、质量保证与验收标准1. 乙方在分包工程施工过程中，应按照相关法律法规和工程质量标准进行操作，保证施工质量符合相关要求。

2. 施工结束后，甲方有权委派专业机构对分包工程进行验收。

如分包工程在验收过程中出现不符合规定的情况，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用和责任。

3. 分包工程的竣工验收应符合相关法律法规要求及双方约定的验收标准。

五、工期保证1. 乙方应按照双方约定的工期完成分包工程的施工任务。

如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的违约责任和相应的赔偿。

2. 如分包工程由于甲方原因导致工期延误，双方应友好协商确定相应的延期工期以及补偿方式。

六、保密义务1. 双方在合作过程中可能涉及商业秘密和机密信息，乙方应严格遵守保密协议，不得将相关信息泄露给第三方。

2. 乙方应合理保管甲方提供的技术文件以及工程设计图纸等资料，未经甲方许可，不得擅自使用或外传。

七、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如遇不可抗力因素，致使无法履行本协议约定的，双方应友好协商解决，互相理解与支持。

八、争议解决本协议的解释与履行均适用中华人民共和国法律。

工程项目分包协议书1. 协议概述本协议书由[发包方名称]（以下简称“发包方”）与[分包方名称]（以下简称“分包方”）签订，并共同遵守。

协议旨在就[项目名称]工程项目的分包工作进行明确分工、权益保障及相关责任界定。

2. 协议主体2.1 发包方- 名称：[发包方名称]- 地址：[发包方地址]- 联系人：[发包方联系人姓名]- 联系[发包方联系电话]2.2 分包方- 名称：[分包方名称]- 地址：[分包方地址]- 联系人：[分包方联系人姓名]- 联系[分包方联系电话]3. 分包工程内容及范围3.1 分包内容分包方同意按照本协议约定的范围和发包方的要求，承担[项目名称]工程项目的[分包工作内容]分包工作。

3.2 分包范围分包工作应包括但不限于：[具体分包工作范围]4. 分包价款及支付4.1 分包价款分包价款为人民币[分包价款金额]元整（大写：[分包价款金额大写]）。

4.2 支付方式- 分包价款的支付将按照[支付方式]进行，如进度付款、验收合格后付款等。

- 每笔支付的具体金额、条件和时间由双方另行商定，并以补充协议形式确定。

5. 工期及质量保证5.1 工期分包方应按照发包方的要求，确保分包工程的[具体工程]在[预定完成日期]前完成。

5.2 质量保证分包方保证分包工程的质量应符合：[质量标准和要求]，如因分包方原因导致工程质量不符合约定，分包方应承担相应的返工、维修或赔偿责任。

6. 责任与义务6.1 分包方责任分包方应承担以下责任：[分包方的责任列表]，并确保分包工程的顺利进行。

6.2 发包方责任发包方应承担以下责任：[发包方的责任列表]，并保障分包工程的合理需求。

7. 违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

8. 争议解决双方因履行本协议发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9. 附则9.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

分包工程合约书一、合同双方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、合同背景根据双方的协商一致，甲方拟委托乙方进行分包工程，双方达成以下协议。

三、工程内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：乙方按照甲方提供的设计图纸和施工要求，负责完成工程的以下内容：- [工程内容1]- [工程内容2]- [工程内容3]（根据实际情况添加或修改工程内容）四、工期1. 工期约定：乙方应按照甲方要求，合理安排工程进度，并在约定的工期内完成工程。

2. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、合同价款1. 合同价款：甲方向乙方支付的总价款为人民币[合同价款]元。

2. 付款方式：合同价款分期支付，具体支付方式及时间如下：- 预付款：人民币[预付款金额]元，于合同签订后[预付款时间]日内支付；- 进度款：工程进展达到[进度款比例]%时，甲方向乙方支付人民币[进度款金额]元；- 竣工款：工程达到竣工验收标准后，甲方向乙方支付人民币[竣工款金额]元。

六、质量保证1. 质量标准：乙方应按照国家有关法律法规和工程施工规范，确保工程质量符合约定要求。

2. 质量保证期：工程竣工验收合格后，乙方应提供[质量保证期]个月的质量保修服务。

七、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付相应款项或提供必要协助，甲方应承担相应的违约责任。

2. 乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。

八、争议解决本合同如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项（根据实际情况添加或修改其他事项）十、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。

甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________日期：____________________。

施工分包项目协议书甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】统一社会信用代码：【甲方统一社会信用代码】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】统一社会信用代码：【乙方统一社会信用代码】鉴于：1. 甲方拥有【施工工程项目名称】（以下简称“项目”）的施工权；2. 乙方具备从事相关施工工作的资质、技术和经验；3. 双方就项目施工分包达成一致意见。

经甲、乙双方友好协商，特达成以下协议：一、协议内容1. 乙方将按照甲方的要求，对项目进行施工分包，并具体包括以下工作（具体工作内容详见附件一）：【工作内容1】【工作内容2】...【工作内容n】2. 甲方对乙方进行如下协助：【协助方式1】【协助方式2】...【协助方式n】3. 甲方向乙方支付相应的工程款项，具体支付方式如下：【支付方式1】【支付方式2】...【支付方式n】二、工期及验收1. 项目的施工分包工作应在【开始日期】至【结束日期】之间完成。

2. 乙方应按照甲方的要求和标准，保证施工质量，并按照约定时间节点提交相关工作成果。

3. 甲方将对乙方提交的工作成果进行验收，验收合格后方可进行下一阶段的工作。

三、协议变更1. 未经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更本协议的内容。

2. 如因不可抗力等因素导致项目工程发生变化，双方应及时进行协商，确定相应的调整方案。

四、违约责任1. 若甲、乙任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。

2. 任何一方应在知悉对方违约行为后立即书面通知对方，违约方应在收到通知后【指定时间】内进行改正。

五、保密条款1. 双方应对协议内容及相关商业秘密严格保守，不得向第三方透露或泄露。

2. 甲方和乙方的工作人员，对于因履行本协议而获悉的对方商业机密，应承担保密责任。

六、协议解除1. 任何一方有权在以下情况下解除本协议：（1）对方明确表示不履行本协议的；（2）对方严重违反本协议的；（3）双方协商一致解除本协议的。

2. 协议解除后，双方应按照约定进行结算，并返还对方履约保证金。

修路工程分包协议书1. 项目背景为了改善道路交通状况和提高城市基础设施水平，我方委托甲方对某条道路进行修路工程。

为了更好地推进该项目，甲方与乙方达成以下分包协议。

2. 乙方职责乙方将负责修路工程中以下具体任务： -设计道路工程方案 - 采购所需材料和设备 -组织施工队伍，按计划进行施工 - 负责质量检测和验收工作 - 提供施工期间的安全保障措施- 完成修路工程的交付3. 甲方职责甲方将为乙方提供以下支持： - 提供修路工程的相关资料和技术指导 - 审批工程方案和施工计划 - 协助乙方办理相关审批手续 - 在施工期间提供必要的配合和协调4. 实施计划修路工程实施计划如下： - 设计和方案确认：XX年XX月XX日前完成 - 材料和设备采购：XX年XX月XX日前完成 - 施工开始日期：XX年XX月XX日 - 施工完工日期：XX年XX月XX日 - 整体工程竣工验收：XX年XX月XX日5. 费用与支付乙方将按照以下方式收取费用： - 设计费用：XX元 - 施工人工费用：按照工程量和工程难易程度进行计算，具体费用详见附件1。

- 材料和设备费用：按照市场价格进行结算，具体费用详见附件2。

支付方式如下： - 乙方可向甲方提出预付款申请，甲方审批通过后支付预付款的50%。

- 乙方提交工程完工报告和竣工验收材料后，甲方支付剩余费用。

6. 变更和解除协议任何一方有变更协议的要求，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致。

未经双方同意，任何一方不得单方面解除本协议。

7. 保密条款双方应对在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密和技术信息予以保密，未经对方书面许可，不得泄露给第三方。

8. 违约责任任何一方违反本协议的约定，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

9. 争议解决双方因本协议履行发生的争议，应协商解决。

如协商不成，可通过友好协商、调解、仲裁等方式解决。

10. 其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为修路工程竣工验收之日止。

分包工程合约书1. 引言本合约书旨在明确委托方（以下简称“甲方”）与承包方（以下简称“乙方”）之间关于分包工程的合作事宜。

甲方与乙方同意按照以下条款和条件达成协议。

2. 工程描述2.1 甲方将委托乙方承担分包工程的相关任务，具体工程内容包括（但不限于）：- 工程名称：- 工程地点：- 工程规模：- 工程起止时间：- 工程预算：2.2 乙方同意按照甲方的要求，提供相应的人力、物力和技术支持，完成分包工程的施工任务。

3. 合同条款3.1 合同金额甲方将向乙方支付分包工程的合同金额，具体金额为双方协商确定的数额。

乙方应按照合同金额的支付方式和时间节点进行工作，并提供相应的和付款凭证。

3.2 工程质量乙方应确保分包工程的质量符合相关法律法规和行业标准，且达到甲方的要求。

如发生质量问题，乙方应及时采取补救措施，承担相应的责任和费用。

3.3 工期要求乙方应按照约定的工期完成分包工程的施工任务。

如乙方无法按时完成工程，应提前向甲方提出申请，并经双方协商确定延期期限和相应的补偿方式。

3.4 变更和解除任何一方在执行合同过程中，如需变更合同内容或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致意见。

变更或解除合同应符合相关法律法规的规定。

4. 保密条款双方同意对涉及到本合同的商业秘密和机密信息予以保密，并承诺不将相关信息泄露给任何第三方。

保密期限为合同终止后的五年。

5. 争议解决双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交至有管辖权的法院进行诉讼解决。

6. 合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程完成且双方履行完毕各自的义务。

7. 其他条款本合同未尽事宜，双方可通过书面形式进行补充协商，并经双方签字盖章后生效。

甲方（委托方）：签字：____________________日期：____________________乙方（承包方）：签字：____________________日期：____________________。

完整的分包工程协议书1. 协议目的本协议旨在明确分包工程双方的权利和义务，确保分包工程顺利进行，并保证双方的合法权益。

2. 协议双方甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]3. 工程内容详细描述需要分包的工程内容，包括但不限于工程范围、工程进度、工程质量要求等。

4. 工程价款及支付方式4.1 工程价款：工程价款为[具体金额]。

4.2 支付方式：工程价款按照以下方式支付：- 首付款：[具体金额]，应在协议签订后[具体天数]内支付；- 进度款：根据工程进度完成情况支付，每次支付比例为[具体比例]，具体支付时间及金额在协议签订后双方商议确定；- 竣工款：工程竣工验收后，支付剩余款项，金额为[具体金额]。

5. 工期及延期5.1 工期：工程工期为[具体天数]，自协议生效之日起计算。

5.2 延期：若因不可抗力或其他原因导致工程无法按时完成，双方应及时协商并签署书面延期协议。

6. 质量保证6.1 乙方保证分包工程符合国家有关法律法规和技术标准的要求。

6.2 甲方有权对分包工程进行检查和验收，乙方应积极配合，并对发现的质量问题及时进行整改。

7. 保密条款双方在履行本协议过程中可能接触到的商业秘密和机密信息应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或使用。

8. 违约责任8.1 任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

8.2 如因一方违约导致另一方无法履行本协议，受损害方有权解除本协议并要求违约方赔偿相应损失。

9. 争议解决本协议的解释、履行和争议解决适用中华人民共和国法律。

双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10. 协议生效与终止10.1 本协议自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。

10.2 终止：本协议在下列情况下终止：- 工程竣工验收后；- 双方协商一致解除协议；- 发生不可抗力事件导致工程无法完成。

2017建设工程承包合同(4篇)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：一、工程概况：本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。

(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料)。

二、双方责任：1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。

2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方，听从甲方人员安排。

3、乙方应本着安全第一的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。

4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。

三、工程质量和施工期限：1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。

因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。

2、乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。

共计25天，将该工程交给甲方验收。

四、工程款支付方式：在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签)：_________ 法定代表人(签)：__________________年____月____日 _________年____月____日建设工程承包合同范文2建设方： (以下简称甲方) 施工方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设市场管理条例》，结合本地实际情况和本工程结构特点，经甲乙双方协商，本着公平、公正、合理、自愿的原则，双方签订工程建设合同如下：一、工程地点：山阳县西关村。

项目分包协议书本协议书由以下各方根据自愿，按照平等、自愿、互利的原则，就指定项目的分包事宜达成如下协议：第一条分包工作内容及范围1.1 甲方将项目中的部分工作交由乙方进行分包承接。

具体工作内容和范围包括但不限于：【具体工作内容和范围】。

第二条分包工作期限及完成要求2.1 分包工作的期限为【具体工作期限】。

2.2 乙方应按照甲方的要求，高质量、高效率地完成分包工作，并确保在工期内按时交付。

2.3 乙方在分包工作完成后，应向甲方提交相关的成果物和报告，以确保工作的完整性和可验收性。

第三条分包费用及付款方式3.1 甲方将根据分包工作的性质、复杂度、范围等因素，与乙方商议明确分包费用。

3.2 分包费用将按照【具体付款方式】的方式支付给乙方。

第四条保密义务4.1 双方同意在履行本协议过程中或协议解除后，对双方在业务或技术上获得的对方的商业秘密、专有技术等信息予以保密，并不得泄露或用于其他未经授权的用途。

第五条违约责任5.1 如果乙方未能按时按质完成分包工作，则应向甲方支付违约金，并承担由此引起的一切法律责任。

5.2 如果甲方未按时支付乙方的分包费用，则应按照约定支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

第六条争议解决6.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，应由双方友好协商解决。

若协商不成，可提交至有管辖权的法院进行解决。

第七条协议生效与终止7.1 本协议在双方签字盖章后生效，并持续有效直至分包工作完成。

7.2 本协议解除条件包括但不限于：工作完成、终止协议、双方一致解除等。

本协议书正本各持一份，自签署之日起生效。

甲方：（签字/盖章）日期：乙方：（签字/盖章）日期：。

分包工程协议书双方经友好协商，就下列工程项目的分包事宜达成如下协议：一、工程项目概述1. 工程项目名称：（项目名称）2. 工程项目地点：（工程地点）3. 分包工程项目名称：（分包工程项目名称）4. 分包工程项目地点：（分包工程地点）5. 工程项目的性质和范围：（工程项目的性质和范围）二、分包工程的承包价格1. 分包工程的总承包价格为人民币（金额）元，包括合同价款、税费等其他费用。

2. 分包工程的付款方式：（付款方式描述）三、工程进度和时间计划1. 工程项目的总工期为（总工期），其中分包工程的工期为（分包工程工期）。

2. 双方同意按照工期计划进行工程施工，确保工程项目按时完成。

四、分包工程的质量要求1. 分包工程的质量应符合相关标准和规范，且满足工程项目的质量要求。

2. 如发现分包工程存在质量问题，承包方应及时进行整改或修补。

五、分包工程的责任和风险1. 分包工程的责任和风险由承包方承担，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。

2. 如因分包工程导致对方承担额外的责任和风险，承包方应承担相应的赔偿责任。

六、合同的履行和解除1. 双方应按照合同约定履行各自的义务，如有违约行为，应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力等不可抗拒的因素致使合同无法履行，双方可根据法律规定解除合同。

七、争议的处理本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本协议一式两份，每方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并终止于工程项目竣工验收之日。

承包方：（承包方名称）日期：（签署日期）分包方：（分包方名称）日期：（签署日期）。

合同编号：建设工程施工劳务分包合同工程名称：承包人：劳务分包人：签订地点：签订日期：年月日建设工程施工劳务分包合同承包人：劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1. 劳务分包作业概况总包（或专业分包）工程名称：劳务作业地点：劳务分包作业范围及内容：。

2. 劳务分包作业期限计划开始日期：年月日计划完工日期：年月日作业总日历天数为：天。

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总(分)包合同有关质量的约定。

4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元（RBM：）。

4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。

前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。

除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。

5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同及其附件；（2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工作量清单或预算书（如果有）；（8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）；（9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

6．标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。

分包项目分包协议书鉴于甲方与乙方就分包项目达成一致，并同意按照以下条款和条件进行合作，特此订立本分包协议书。

一、项目背景1.1 甲方为某公司（以下简称“甲方”），具有法人资格，专业从事建筑工程及相关业务；1.2 乙方为某企业（以下简称“乙方”），具有法人资格，专业从事工程分包服务。

二、合作内容2.1 乙方同意根据甲方的委托，对项目进行分包，分别承担以下具体工作：（具体工作描述）2.2 甲方负责提供分包项目所需的材料、设备及技术支持，并负责项目的总体管理。

三、工作进度和质量3.1 双方共同商定项目的开始和结束日期，并按照预定工期完成工作。

3.2 乙方承诺按照国家相关标准和甲方的要求提供优质的分包服务，确保工程质量符合甲方及监管部门的监督检查要求。

四、价格与支付方式4.1 乙方按照甲方提供的工程量、材料清单和标准进行全面核算，并报价给甲方。

4.2 双方商定的总金额为（具体金额）。

4.3 甲方在乙方完成工程阶段验收合格后，如无争议，将在（具体时间）内支付全部费用给乙方。

五、保密条款5.1 双方同意在合作期间及合作终止后不得向任何第三方透露与本合作相关的商业秘密、技术资料和其他机密信息。

5.2 甲、乙双方同意终止合作后归还对方提供的机密信息或文件，并删除电子存档。

六、违约责任6.1 如一方未按照本协议约定履行或违反协议约定，给对方造成经济或商誉损失，应承担相应的违约责任。

6.2 如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、协议生效和终止7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自（具体日期）至（具体日期）。

7.2 在合作期满前，如需终止合同，应提前（具体天数）书面通知对方。

7.3 终止合作后，双方应进行结算，并归还对方双方的借用物资和技术资料。

八、其他事项8.1 本协议经双方确认后，生效并成为双方的共同约束力文件，任何修改或补充应以书面形式进行。

项目分包免责合同模板甲方（委托方）：____________（以下简称甲方）乙方（分包方）：____________（以下简称乙方）鉴于：1.甲方为____________（项目名称），现委托乙方参与项目分包工作；2.乙方具备进行项目分包工作的资质和能力；3.甲方委托乙方进行分包工作，双方就此达成一致意见。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目内容及范围1.1 甲方委托乙方进行项目分包工作，具体项目内容为____________（项目内容），范围包括但不限于____________（具体工作内容），双方共同商定。

1.2 乙方应按照甲方的要求，以优质、高效、安全的方式完成项目分包工作，保证工程质量。

第二条价格及支付方式2.1 甲方将按照约定的价格支付给乙方，具体金额为____________（人民币）。

2.2 支付方式：__________（一次或分期支付），具体时间及方式双方另行商定。

第三条完工时间及验收标准3.1 乙方应按照约定的工期及进度，及时完工项目分包工作，确保工程质量。

3.2 甲方有权对乙方完成的项目进行验收，如发现质量不符合标准的地方，乙方应按照要求进行整改。

第四条免责条款4.1 乙方在项目分包过程中如因不可抗力事件造成工程延期或无法完成，可减少或免除相应责任。

4.2 乙方在工程中如因本人及工作人员自身原因造成工程质量问题，应承担相应责任。

第五条法律适用及争议解决5.1 本合同的履行适用中华人民共和国法律。

5.2 本合同在履行过程中如有争议，甲乙双方应友好协商解决，如无法协商解决，则提交____________（仲裁/法院）解决。

第六条其他事项6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

6.2 未尽事宜，双方可另行协商确定，并作为本合同的补充条款。

甲方（委托方）：签字____________ 日期____________乙方（分包方）：签字____________ 日期____________以上为甲方委托乙方项目分包免责合同，经甲乙双方确认无误后生效。

工程施工分包协定书1. 总则1.1 协议背景（甲方名称）在此与（乙方名称）达成工程施工分包协定，双方同意按照本协议的约定，由乙方负责施工项目的具体实施，甲方则负责对乙方的工程进度、质量、安全等方面进行监督和管理。

1.2 协议目的本协议的目的是为了确保工程施工的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，共同实现工程质量、进度和安全的目标。

2. 定义与解释2.1 甲方指具有工程发包资格的企事业单位、个体工商户或其他组织，负责对工程项目的资金投入、组织协调、验收交付等工作。

2.2 乙方指具有工程施工资质的企业或个人，负责按照甲方的要求，完成工程施工任务。

2.3 工程指本协议约定的施工项目，包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工作。

3. 工程范围与内容3.1 乙方应按照甲方的要求，完成包括但不限于以下工程内容：（此处列出具体工程内容，如土建、安装、装修等）3.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成工程项目的施工。

4. 工程进度与质量4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。

4.2 乙方应确保工程质量，符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

4.3 乙方应接受甲方对工程进度、质量、安全等方面的监督和管理。

5. 安全生产5.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。

5.2 乙方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任。

6. 费用与支付6.1 乙方应按照本协议约定的价格，完成工程施工。

6.2 甲方应按照乙方的实际完成工程量，按时支付相应的工程款项。

7. 违约责任7.1 乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。

7.2 甲方未按照约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。

8. 争议解决双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

9. 其他约定（此处可列出其他甲乙双方约定的内容，如保密条款、知识产权保护等）10. 合同的生效、变更与解除本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。