业主单方终止合同
- 格式:doc
- 大小:48.50 KB
- 文档页数:8
单方单方面终止合同范本7篇篇1甲方(全称):__________乙方(全称):__________鉴于甲乙双方于______年____月___日签订了合同编号为______的合同(以下简称“原合同”),现因甲方需要单方单方面终止该合同,经双方友好协商,达成如下终止协议:一、协议目的双方同意通过本终止协议,确定甲方单方单方面终止原合同的程序和后果,明确双方的权利和义务。
二、合同终止的声明甲方声明,由于某些原因,需要单方单方面终止原合同。
乙方同意甲方单方单方面终止原合同,并确认本合同自双方签署之日起生效。
三、终止合同的法律依据双方确认,甲方单方单方面终止合同的法律依据为《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。
双方均应按照相关法律法规的规定执行本终止协议。
四、双方权利和义务的处置1. 甲方应当采取必要措施,尽可能减少因终止合同给乙方造成的损失。
2. 乙方应当积极配合甲方处理因终止合同而产生的相关事宜,包括但不限于交接工作、处理相关文件和物品等。
3. 双方应就原合同中涉及的未履行部分进行结算,并按照约定处理好相关款项的支付问题。
4. 双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料,不得泄露给第三方。
五、违约责任及赔偿1. 若因甲方单方单方面终止合同导致乙方产生损失,甲方应当承担相应的赔偿责任。
具体赔偿数额应根据实际情况进行协商确定。
2. 若乙方在合同终止后违反约定,未履行相关义务,乙方应当承担相应的违约责任。
六、保密条款双方应严格遵守保密条款,不得将本终止协议的内容向第三方泄露。
本终止协议涉及的商业秘密、技术秘密等信息,未经对方同意,不得向任何第三方披露或泄露。
七、争议解决方式本终止协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在履行本终止协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本终止协议自双方签字盖章之日起生效。
单方终止合同范本6篇篇1甲方(全称):[甲方公司全称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(全称):[乙方公司全称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲方和乙方于[合同签订日期]签订了关于[合同涉及业务领域]的[合同名称],现因某种原因,甲方需要单方终止该合同。
为明确双方权益,特制订此单方终止合同范本。
一、声明与原则1. 甲乙双方经友好协商,甲方决定单方终止本合同的执行。
2. 双方同意,在遵循诚信、公平的原则下,就合同终止事宜达成如下协议。
二、终止原因甲方单方终止本合同的原因如下:[具体终止原因,例如因不可抗力因素、乙方违约等]。
三、合同终止的条款与细则1. 合同终止时间:本合同自[具体日期]起终止。
2. 结算事宜:双方应在合同终止前对未结算事项进行结算,包括但不限于款项支付、物资返还等。
3. 违约责任:乙方同意在合同终止后履行已签署合同中的所有义务,包括但不限于保密义务、退款义务等。
如乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
4. 保密条款:双方同意在合同终止后继续履行保密义务,未经对方书面同意,不得泄露与本合同有关的商业秘密。
5. 争议解决:对于因本合同产生的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
四、其他条款1. 本合同经甲乙双方协商一致,自愿达成。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商决定。
五、合同的法律效力与效力期限1. 本合同的修改、补充须经甲乙双方协商一致,并作为本合同的组成部分。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至约定的终止日期终止。
合同终止后,本合同中的各项条款,尤其是关于保密和违约责任的条款,仍具有法律约束力。
3. 本合同的法律效力适用于中华人民共和国法律。
单方终止合同通知书单方终止合同通知书甲方:(以下简称“甲方”)地址:_______________联系电话:_______________乙方:(以下简称“乙方”)地址:_______________联系电话:_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲方向乙方发出本单方面终止合同通知书。
现将有关事项通知如下:一、合同基本信息双方约定签订的合同名称为:_______________。
合同签订日期为:_______________。
合同金额为:_______________。
二、双方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任1.甲方身份为_______________,乙方身份为_______________。
2.甲方有权_______________,乙方有权_______________。
3.甲方义务_______________,乙方义务_______________。
4.甲方履行方式为_______________,乙方履行方式为_______________。
5.合同期限为_______________,合同履行地点为_______________。
6.违约责任:(1)合同履行过程中,若甲方未按约定履行义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,包括但不限于赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。
(2)合同履行过程中,若乙方未按约定履行义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的直接经济损失,并有权单方面解除合同,并要求乙方赔偿因此所造成的全部损失。
三、需遵守中国的相关法律法规合同双方在履行合同过程中,应严格遵守中华人民共和国的法律法规和有关部门的规章制度,不得有任何违法违规行为。
四、明确各方的权力和义务甲方和乙方在签订合同时应当清楚明确各自的权利和义务,认真履行各自的责任和义务,确保合同的良好执行。
五、明确法律效力和可执行性本单方面终止合同通知书具有法律效力和可执行性,甲乙双方应当按照本通知书的规定进行履行。
单方终止合同通知书范文
[对方公司/个人名称]:
嗨,朋友!咱们之前签的那个[合同名称]合同啊,现在我得跟你说个事儿。
我呢,决定要单方终止这个合同啦。
这就好比本来一起搭伙走的路,我现在发现有点走不下去了,得换条道儿了。
其实呢,也不是突然就这么决定的。
你看啊,在合同执行的过程中,[阐述主要原因,比如:有一部分工作一直达不到我们预期的效果,就像我们想要盖一座漂亮的房子,结果老是在打地基的时候出问题,地基都不牢,这房子还咋往上盖呢?或者说,时间上老是拖拖拉拉的,本来计划春天播种秋天收获,结果到了冬天还没把种子播下去,这可不行啊]。
我知道这可能有点突然,对你们也会有一些影响,但是我也实在是没办法。
按照合同里的相关规定,我现在正式通知你,这个合同从[具体日期]开始就终止啦。
在这之前咱们该算清楚的账还是要算清楚的。
比如说已经完成的工作对应的报酬啊,或者是一些已经产生的费用怎么分担之类的,咱们都得好好捋一捋,做到明明白白的,可不能稀里糊涂的。
希望咱们能好聚好散,虽然这个合同终止了,但也别伤了和气。
以后要是有合适的机会,咱们再合作也不是不可能的事儿。
[你的姓名/公司名称]
[通知日期]。
单方单方面终止合同范本6篇篇1甲方(全称):___________________________乙方(全称):___________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了____________合同(以下简称“原合同”),现因甲方决定单方单方面终止原合同,经双方友好协商,达成如下终止协议:一、声明和原则1. 甲方明确表示,由于__________原因,需要单方单方面终止原合同的履行。
2. 双方同意,本终止协议的签订并不代表任何一方存在违约行为,仅为友好解决合同终止事宜。
3. 本终止协议的签订,不影响甲方对已经履行的义务和责任的承担,以及乙方因此产生的合法权益的保护。
二、合同终止的具体事项1. 双方一致同意自本协议生效之日起,原合同即行终止。
2. 甲方应向乙方支付的款项(包括但不限于已完成的业务款项、违约金等)共计人民币______元(大写:______元整),该款项应在本协议签署后______日内支付至乙方指定账户。
3. 乙方应在收到上述款项后的合理期限内完成相关工作的交接,并确保不再涉及原合同约定的任何业务活动。
三、资产、资料的处理和交接1. 甲方应确保在合同终止后,及时将属于乙方的资产(包括但不限于设备、文件、资料等)归还给乙方。
2. 双方应共同确认并完成相关资产、资料的交接工作,并签署交接清单。
交接清单应详细列明交接物品的名称、数量、质量等信息。
3. 甲方应确保交接的资产、资料完好无损,如有损坏或遗失,应负责修复或赔偿。
四、保密义务和竞业限制1. 合同终止后,双方仍应遵守原合同中约定的保密义务,不得泄露对方的商业秘密和机密信息。
2. 乙方在合同终止后的一定期限内(具体期限根据原合同内容确定),不得从事与甲方业务相竞争的活动。
五、争议解决和法律适用1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方因本协议产生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
单方终止合同通知书
尊敬的合作伙伴:
经过双方慎重考虑和深入沟通,我们不得不对我们之间签订的合同进行单方终止。
基于以下原因,我们决定终止合同:
1. 市场变化:我们经过市场研究和分析,发现市场环境发生了重大变化,对我们的合作项目产生了实质影响。
考虑到这些变化,我们认为继续维持合同将对我们双方造成更大的风险和不确定性。
2. 经济压力:我们当前面临经济压力,需要采取一些调整措施以应对这种情况。
继续执行合同将在财务和经营层面上对我们造成负担。
3. 业务调整:我们最近对我们的业务模式进行了调整,这使得我们需要重新评估我们的合作策略和合作伙伴关系。
在此过程中,我们认为终止合同是最合适的决定。
基于以上原因,我们正式通知您,我们将终止合同,自本通知书送达之日起,合同将不再有效。
,我们希望保持我们之间的合作关系,并继续探索其他形式的合作机会。
如果您对此感兴趣,请及时与我们联系,我们非常愿意就的合作进行进一步的讨论。
请注意,根据合同的终止条款,我们将按照约定的方式处理任何未完成的事项,并支付应支付的费用。
我们将尽最大努力确保在合同终止后的过渡期内,双方都能获得良好的交流和合作。
感谢您过去对我们的支持和合作。
我们希望您能理解并接受这一决定,并期待与您的合作。
如果您对合同终止有任何疑问或需要进一步讨论,请随时与我们联系。
祝好!
此致
敬礼
[您的名字]
[您的职位]
[日期]。
甲方有权单方终止合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!《甲方有权单方终止合同协议书》甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《____合同》(以下简称“本合同”),为了保障双方的合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立本《甲方有权单方终止合同协议书》(以下简称“本协议”)。
第一条 终止权1.1 甲方在本合同履行期间享有单方终止本合同的权利。
1.2 甲方行使终止权应当符合本合同约定的终止条件,包括但不限于乙方严重违反本合同的约定、乙方丧失履行合同的能力等。
1.3 甲方行使终止权时,应当提前____天通知乙方。
第二条 终止后的处理2.1 本合同终止后,乙方应立即停止本合同约定的各项义务,包括但不限于交付货物、提供服务等。
2.2 本合同终止后,乙方应按照本合同的约定,向甲方支付违约金或者其他赔偿。
2.3 本合同终止后,甲乙双方应按照本合同的约定,妥善处理与本合同有关的财务、文件等事项。
第三条 保密条款3.1 甲乙双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等机密信息,应予以严格保密。
3.2 本协议的终止不影响甲乙双方在保密条款项下的义务。
第四条 法律适用和争议解决4.1 本协议的签订、履行、终止、解除及争议解决等事项,适用中华人民共和国法律。
4.2 对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第五条 其他约定5.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,本合同终止时自动失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日请您根据自己的需求,在本协议的基础上进行修改和完善,以确保其符合您的实际需求。
单方终止合同范本5篇篇1甲方(全称):____________________乙方(全称):____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了合同编号为______的合同(以下简称“原合同”),现因甲方(或乙方)某些原因,需单方终止原合同。
为明确双方权益,特制订此单方终止合同范本。
一、声明与宗旨1. 双方经过友好协商,甲方(或乙方)决定单方终止原合同的履行。
2. 本合同旨在明确双方终止原合同的相关事宜,保障双方权益,避免后续纠纷。
二、终止原因1. (选择适用)甲方(或乙方)由于____________原因,无法继续履行原合同。
2. 双方确认,终止原合同不涉及法律责任及违约金的承担问题。
三、终止程序1. 甲方(或乙方)应提前____日书面通知乙方(或甲方)关于终止原合同的决定。
2. 双方应共同对原合同项下的履行情况进行清算,包括但不限于已完成的义务、未完成的义务及相应款项的结算。
3. 甲方(或乙方)应按照原合同约定完成相关事宜的交接工作。
4. 双方应确保在终止原合同后,不再涉及对方的商业秘密及其他秘密信息的泄露。
四、财产与权益处理1. 双方确认,终止原合同后,除已履行的部分外,对于未履行的部分双方不再互相追究责任。
2. 关于已投入的财产和权益,双方应协商处理。
处理方式包括但不限于转让、退还或补偿等。
具体处理办法详见附件《财产与权益处理协议》。
五、保密条款1. 双方应严格履行保密义务,对在原合同履行过程中得知的对方商业秘密及其他秘密信息,不得向任何第三方泄露。
2. 本保密条款自本合同签订之日起生效,且长期有效。
六、争议解决与法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
单方终止合同范本8篇篇1甲方(全称):____________________乙方(全称):____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了合同编号为____________的合同(以下简称“原合同”),现因甲方(或乙方)原因,需要单方终止原合同。
为明确双方权益,特订立本单方终止合同范本。
一、合同终止声明1. 甲方(或乙方)决定单方面终止原合同。
2. 双方在此确认,本单方终止合同的决定是合法且合理的,任何一方不得以此为由向对方主张违约责任。
二、终止原因及责任承担1. 终止原因:______________________________________________________(根据实际情况填写)。
2. 责任承担:因甲方(或乙方)原因导致合同终止的,所有因此产生的后果及责任均由甲方(或乙方)承担。
三、合同终止后的处理事项1. 双方应本着诚实信用原则,共同清理原合同项下的债权债务关系。
包括但不限于已履行的部分、未履行的部分、违约责任等。
2. 对于已履行的部分,双方应提供必要的证明材料,以便进行结算和处理退款(如有退款)。
3. 对于未履行的部分,双方应协商确定处理方式,例如是否继续履行、延期履行或解除未履行部分。
4. 涉及违约责任的部分,按照原合同约定处理。
如原合同未明确约定,双方应友好协商解决。
四、保密条款双方对原合同的履行及本合同的内容负有保密义务,不得向任何第三方透露,除非得到对方的书面同意或法律另有规定。
五、争议解决方式如因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同的任何修改和补充应以书面形式作出,并经双方签字(或盖章)后生效。
3. 本合同未尽事宜,由双方另行协商确定。
4. 本合同是原合同的补充协议,与原合同具有同等法律效力。
单方终止合同范本《单方终止合同》合同编号:[具体编号]甲方(终止方):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(被终止方):名称:____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系电话:____________________一、终止合同的原因甲方基于[具体终止合同的原因,如乙方严重违约、不可抗力等],决定单方终止原合同。
二、终止合同的生效日期本单方终止合同自[具体生效日期]起生效。
三、合同终止后的相关事宜1. 双方应立即停止原合同项下的一切履行行为,包括但不限于工作交付、款项支付等。
2. 乙方应在[规定的时间内]将甲方提供的相关物品、资料等返还给甲方,如有损坏或遗失,应承担相应的赔偿责任。
3. 双方应按照原合同的约定,对已完成的工作进行结算和清算,确定各自的权利和义务。
4. 本合同终止不影响双方在原合同履行过程中产生的其他权利和义务,如违约责任、争议解决等。
四、违约责任1. 若乙方违反本合同的约定,未按照要求返还物品、资料或进行结算清算,甲方有权采取法律措施追究乙方的违约责任。
2. 若甲方违反本合同的约定,给乙方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
双方如在本合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________日期:______年____月____日乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________日期:______年____月____日。
单方终止合同范本7篇篇1甲方(全称):______________________乙方(全称):______________________鉴于甲乙双方已经就某一事项或服务签署合同,经甲方单方考虑并依约定条件,现决定提前终止该合同。
为明确双方权益,特制定此单方终止合同范本。
一、合同基本信息合同编号:______________________签订日期:______________________合同总金额:______________________二、合同终止原因及条款1. 甲方基于自身经营策略调整及市场变化,决定提前终止本合同。
此决定不涉及违约行为,双方对此均无异议。
2. 乙方应在本合同终止前完成所有约定的工作或服务内容,确保质量并遵守相关保密义务。
3. 合同终止后,乙方需立即停止执行与本合同相关的所有工作,并妥善保管所有与本合同有关的资料。
未经甲方书面同意,乙方不得泄露或使用任何与本合同相关的商业秘密或信息。
4. 对于在合同执行过程中已经产生的成果或作品,其所有权归属应依照本合同约定处理。
如本合同约定不明确,应按照行业惯例或相关法律法规处理。
5. 甲方对于已经支付的款项无需承担任何形式的退款或补偿责任,但对于尚未履行的部分,双方应协商处理。
6. 合同终止后,乙方应按照甲方的要求办理相关交接手续,包括但不限于物品移交、款项结算等。
乙方未按照要求办理交接的,应承担由此产生的全部责任。
三、保密义务双方确认本合同涉及的商业秘密和机密信息包括但不限于以下内容:技术资料、客户信息等。
合同终止后,双方仍应严格履行保密义务,未经对方书面同意,不得泄露或使用任何商业秘密或机密信息。
违反保密义务的,应承担相应的法律责任。
四、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。
本合同内容与之前双方的任何口头或书面协议有冲突的,以本合同为准。
单方单方面终止合同范本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1单方单方面终止合同范本【合同编号】:__________【甲方】:__________(以下简称“甲方”)【乙方】:__________(以下简称“乙方”)鉴于:1. 双方于__________年__________月__________日签订了《__________合同》,就__________事宜达成了一致。
2. 根据合同第__________条款约定,任何一方可以单方面通知对方终止合同,并在__________天前书面通知对方。
3. 由于__________原因,甲方决定单方面终止合同,特制作本文书。
据此,甲、乙双方经友好协商一致,特制定本合同,以资记录。
一、甲方未经乙方同意,单方面提前__________天书面通知乙方,终止合同。
二、甲方终止合同的理由是____。
三、甲方应按合同第__________条款约定,向乙方支付违约金、赔偿金或其他应支付的款项。
四、甲乙双方同意合同自终止之日起生效,合同约定的其他权利义务终止。
五、本文书一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
本文书经甲乙双方签字盖章后生效。
【甲方】:____________(签字)日期:____年____月____日【乙方】:____________(签字)日期:____年____月____日备注:此文书一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
以上为单方单方面终止合同范本,仅供参考。
具体情况还请根据实际需要进行修改。
篇2单方单方面终止合同范本甲方:(公司名称)法定代表人:地址:电话:乙方:(公司名称)法定代表人:地址:电话:根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方就《合同名称》签订的合同存在以下违约情况,甲方依法单方面终止该合同,并特向乙方提出以下事宜:一、违约情况(详细描述违约情况,包括时间、地点、具体事实等)二、终止合同鉴于乙方上述违约行为,严重违背合同约定,损害了甲方的合法权益。
单方终止合同协议书5篇篇1甲方(原合同对方):_____________注册地:_____________法定代表人:_____________乙方(合同终止方):_____________注册地:_____________法定代表人:_____________鉴于甲乙双方已经签署了合同,合同编号为__________,约定双方进行合作事项的具体内容。
现因特定原因,乙方需要单方终止该合同,经甲乙双方友好协商,达成以下协议:一、协议目的明确双方终止合作事项的具体事宜,明确双方的权利和义务,保护双方的合法权益。
二、协议内容1. 合同编号及合同名称合同编号为____________,合同名称为____________。
本协议书对该合同的终止做出具体规定。
2. 终止原因及生效时间因乙方公司决策调整,无法继续履行本合同规定的义务和责任,故需单方终止本合同。
双方同意自本协议签署之日起,该合同即行终止。
3. 未履行部分的处理对于本合同终止后尚未履行的部分,双方同意放弃并停止执行。
对于已经履行的部分,双方应按照合同约定进行结算和支付。
4. 双方权益的保障乙方同意向甲方支付因合同终止可能产生的所有损失赔偿,包括但不限于甲方已经投入的成本、利润损失等。
同时,甲方应保证在合同终止后不再使用乙方的任何知识产权,包括但不限于商标、专利等。
如有违反,应承担相应的法律责任。
5. 保密条款双方同意在合同终止后继续履行本合同中的保密条款,对于合作期间了解到的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,不得向第三方泄露。
否则应承担相应的法律责任。
6. 争议解决方式如因本合同产生的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。
7. 其他条款双方同意在合同终止后履行所有合同中约定的其他未尽事宜。
若本合同未涉及部分,按照国家法律法规及相关政策执行。
三、声明和保证乙方声明已经充分了解并清楚本合同的全部内容,自愿签订本合同并遵守其约定。
甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于____年____月____日签订了《____合同》(以下简称“合同”),合同编号为____。
根据合同约定,甲乙双方应按照合同条款履行各自的权利和义务。
然而,鉴于以下原因,甲方决定单方提出终止合同,现将相关事宜以书面形式通知乙方。
一、终止合同的原因1. 合同目的无法实现:自合同签订以来,甲方多次与乙方沟通,希望乙方能够按照合同约定履行相关义务,但乙方未能积极配合,导致合同目的无法实现。
2. 乙方违约行为:乙方在合同履行过程中存在以下违约行为:- 未按照合同约定的时间和质量标准完成工作;- 未按照合同约定支付相关费用;- 未按照合同约定提供必要的配合和支持。
3. 市场环境变化:由于市场环境的变化,甲方原定的项目需求发生变化,继续履行合同已不符合甲方当前的经营策略。
4. 法律法规变化:近期国家出台了一系列法律法规,对甲乙双方履行合同产生了重大影响,继续履行合同将可能违反相关法律法规。
二、终止合同的程序1. 甲方在发出本协议书之日起____日内,向乙方书面通知终止合同。
2. 乙方在收到本协议书之日起____日内,确认收到甲方终止合同的通知。
3. 自乙方确认收到终止合同通知之日起,双方应立即停止合同项下的所有活动。
4. 双方应在终止合同之日起____日内,对合同履行过程中产生的债权债务进行清算。
三、终止合同后的处理1. 财产返还:乙方应将甲方提供的所有物品、资料等返还给甲方。
2. 费用结算:双方应按照合同约定和实际发生的情况,对合同履行过程中产生的费用进行结算。
3. 保密协议:双方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
四、其他事项1. 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议书未尽事宜,双方可另行协商解决。
3. 如因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
单方终止合同赔偿协议书
尊敬的合同方,
甲方与乙方根据《合同名称》签署的合同达成以下协议:在互相尊
重合同权益的基础上,双方一致同意以协商一致的方式单方终止合同,具体事项如下:
一、合同终止的原因
因以下原因,甲方与乙方协商一致决定终止《合同名称》合同:
(此处详细描述合同终止的原因,包括但不限于业务调整、协议无
法履行等)
二、终止生效日期
本协议于(终止合同的具体日期)生效。
三、终止协议的权益保障
1.甲方同意按照以下方式向乙方进行赔偿:
(此处具体描述甲方向乙方进行赔偿的方式、金额或其他资产形式)。
2.甲方与乙方均同意此赔偿为双方的完全赔偿,并且不再需要另行
进行任何形式的赔偿。
四、其他约定
1.甲方与乙方保证本协议的签署和履行不违反任何现行法律法规以及其他法律文件的规定。
2.本协议自双方签署之日起生效,并取代合同中与本协议内容冲突的任何相关条款。
3.双方同意就本协议的解释及争议解决采取友好协商的方式,协商不成的,提交有管辖权的人民法院进行解决。
甲方(签字):________________
日期:__________________
乙方(签字):________________
日期:__________________
本协议一式两份,甲方和乙方各自持有一份,具有同等法律效力。
备注:该《单方终止合同赔偿协议书》仅供参考,具体内容请根据实际情况进行修改和补充,以确保协议的准确性与合法性。
单方终止协议书范本甲方(终止方):_____________________乙方(被终止方):_____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了编号为________的《________合同》(以下简称“原合同”),现甲方根据原合同约定及/或相关法律规定,决定单方面终止该原合同。
经双方协商一致,达成如下协议:第一条协议终止1.1 本协议自甲方书面通知乙方之日起生效,双方同意原合同自本协议生效之日起终止。
1.2 甲方单方面终止原合同,不构成违约行为,乙方不得以任何理由向甲方提出赔偿或追究责任。
第二条权利义务的清算2.1 双方应根据原合同的约定,对已履行的权利义务进行清算。
2.2 乙方应于本协议生效后____天内,向甲方交付所有应交付的文件、资料、物品等。
2.3 甲方应于乙方履行完毕上述义务后____天内,向乙方支付应支付的款项。
第三条保密条款3.1 双方应对原合同及本协议的内容保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
第四条违约责任4.1 如一方违反本协议的任何条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的所有损失。
第五条争议解决5.1 双方因履行本协议所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
5.2 如果协商不成,任何一方可将争议提交至甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第六条其他6.1 本协议的修改和补充应以书面形式进行,并经双方授权代表签字盖章后生效。
6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
单方提前终止合同协议书尊敬的合同对方:根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,合同当事人有权在合同履行过程中,经协商一致,提前终止合同。
现因以下原因,我方决定单方提前终止双方于____年__月__日签订的《____合同》(以下简称“本合同”),特此通知贵方,并与贵方达成如下终止协议:一、终止合同1. 我方决定自____年__月__日起,单方提前终止本合同。
2. 终止本合同后,双方不再享有本合同项下的权利和义务。
二、价款结算及支付方式1. 我方应于本合同终止之日起__个工作日内,一次性向贵方支付因提前终止本合同而产生的违约金(如有)、赔偿金等费用,具体金额按照本合同约定或双方协商确定。
2. 贵方在收到上述款项后,双方因本合同履行期间及提前终止本合同所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、违约金、赔偿金等其他债权债务)已全部结清。
三、保密条款1. 双方同意,本合同终止后,仍应严格遵照执行本合同项下的保密条款,对双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。
2. 双方承诺,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露本合同终止协议及本合同项下的任何保密信息。
四、违约责任1. 我方违反本终止协议的约定,应承担相应的违约责任。
2. 若我方未按照本终止协议约定的期限支付相关款项,每逾期一日,应支付逾期付款金额__%的违约金。
五、其他约定1. 本终止协议一式两份,双方各执一份。
2. 本终止协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
3. 本终止协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(提前终止方):(盖章)乙方(被提前终止方):(盖章)签订日期:____年__月__日请注意,本终止协议仅供参考,具体条款请根据实际情况和双方需求进行修改和完善。
在签订终止协议前,建议双方咨询专业律师意见,以确保协议的合法性和有效性。
甲方有权单方终止合同范本甲方:____________________乙方:____________________鉴于甲方与乙方于___年___月___日签订了编号为____________的《____________合同》(以下简称“原合同”),双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就甲方单方终止原合同的相关事宜,达成如下协议,以资共同遵守:第一条合同终止1.1 甲方有权在满足本合同第二条所列条件下,单方终止原合同,且无需承担任何违约责任。
1.2 甲方单方终止原合同后,乙方应按照甲方的通知要求,及时完成合同终止的相关手续。
第二条终止条件2.1 乙方违反原合同约定的任何条款,且在甲方书面通知后___天内未纠正的。
2.2 乙方在履行原合同过程中,存在严重违约行为,导致合同目的无法实现的。
2.3 乙方因不可抗力事件导致无法继续履行合同,且该不可抗力事件持续超过___天的。
2.4 甲方基于业务调整或其他合理理由,决定终止合同的。
第三条终止通知3.1 甲方在行使单方终止权时,应以书面形式向乙方发出终止通知。
3.2 终止通知应包含终止原因、终止时间以及乙方应履行的后续义务等相关内容。
3.3 乙方应在收到终止通知之日起___天内,向甲方书面确认收到通知,并按照甲方的要求办理合同终止手续。
第四条终止后的义务4.1 合同终止后,乙方应按照原合同约定,完成合同终止前未完成的工作或义务。
4.2 乙方应按照甲方的要求,及时返还甲方提供的所有物品、资料等,并保证其完好无损。
4.3 双方应根据原合同的约定,对已履行部分进行结算,并在___天内完成结算工作。
第五条违约责任5.1 如乙方未按照本合同第三条的规定,及时确认收到终止通知或未按照甲方要求办理合同终止手续,应向甲方支付违约金,违约金的数额为原合同总金额的___%。
5.2 如乙方违反本合同第四条规定的义务,应承担由此给甲方造成的一切损失。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。
单方终止合同通知书范文
[对方公司/个人名称]:
嗨,朋友!咱们之间有个事儿得好好唠唠了,就是咱们签的那个[合同名称]合同。
你也知道,咱们签合同的时候那都是怀揣着美好的期待的,想着大家合作愉快,互利共赢。
可现在呢,这事儿有点变味了。
就好比咱们本来计划一起盖一座漂亮的小房子,结果你老是给我拿错砖头,要么就是不按时把材料送来,这房子盖得磕磕绊绊的,可愁死我了。
按照合同里的约定,[列举对方违反合同的主要事项,如未按时交货、未达到质量标准、未履行特定服务等],这些问题就像一个个小怪兽,把咱们的合作计划搅得乱七八糟的。
我也不是没给过你机会呀,就像我一直等着看你能不能把那些错拿的砖头换回来,把材料按时送到一样,我给了你[具体时长]的时间来纠正这些问题,可结果呢,还是不尽人意啊。
所以呢,我很无奈地要跟你说,我打算单方终止咱们这个合同了。
这个决定我也是思前想后,愁得头发都掉了好几把才做出来的。
我知道这可能会给你带来一些不便,但我也是实在没有办法了。
按照合同规定,[说明终止合同后的相关善后事宜,如已经履行部分的结算、未履行部分的处理、保密条款等]。
咱们还是好聚好散,把这些事儿都处理得干干净净、利利索索的,就像咱们刚认识的时候一样清爽。
我希望咱们能够友好地处理这件事情,如果有什么疑问或者不同意见,你可以在收到这个通知后的[具体时长]内跟我联系,咱们可以好好商量商量。
我的联系方式是[电话号码/电子邮箱]。
最后呢,还是希望你以后不管做什么都顺顺利利的,虽然这次合作不太愉快,但也算是一段经历啦。
[你的名字/公司名称] [通知日期]。
业主单方终止合同,索赔理由与计算资料乌拉特中旗国门学校工程发包人-----乌中旗教育局《以下简称业主》,内蒙古地建集团法人委托周建为全权代理人的承包方,组成的乌中旗项目部(以下简称我方)。
根据《中华人民共和国合同法》第一章第三、四、五、六条的规定,2006年12月9日业主与我方签订的《建设工程施工合同》以下简称合同。
符合平等、自愿、公平、诚信的原则,是合法有效,双方必须遵守的法律文件。
业主2007年违返了“合同”第三部分第24条、26条、35条的约定,给我方造成了严重的经济损失。
根据“合同”第三部分第3条第13款约定,“由于发包方的原因,工期延误,除顺延工期外,甲方应赔偿乙方的一切经济损失”根据此条约定,我方于2007年7月24日向业主写出了由于违约给我方造成的部分经济损失的赔偿报告。
2007年11月7日旗委办徐主任、教育局唐局长主持召开关于国门学校工程进行中途进行审计的会议要求,我方于2007年11月12日编制了已完工程报表和部分索赔事项,报送业主在案。
2007年12月3日我方再次按照11月7日会议的要求,编制了2006--2007年完整的已完工程与业主违约索赔的结算书,报送业主在案。
根据“合同”第二部分和第三部分第25.1款规定,我方向业主提交的已完工程量报告和索赔项目金额的时间已超过规定的时限,至今业主没有将核实的工程量通知我方,更不要说我方派人参加确认计量的结果了。
第25.2款规定:“工程师(业主)收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。
工程师(业主)不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。
”“最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”第二十条规定:“当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。
承包人请求按照竣工结算工程价款的,应予支持。
”业主与我方签订的“合同”第三部分专用条款第25条25.1款约定:“承包人向业主(工程师)提交已完工程量报告的时间:每月25日。
”第26条约定:“双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:每月30日以前,以支票方式支付当月工程进度款。
”由此可见,发包人收到竣工结算文件后,只有5天的时间,应给予拨款或给予答复。
现在发包人收到我方竣工结算文件的时间已达月余,不同意见未通知我方。
根据上述规定,业主对我方结算文件视为认可,(我方再没有闲暇时间等待业主对结算文件的通知了,也不可能再与业主对结算文件进行确认)。
“合同”第二部分第36条第2款规定:“发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔……”我方按此条规定,已于2007年4月6日、6月3日、7月20日向业主送交了索赔报告和有关资料,2007年12月3日又将此前的几次索赔报告和有关资料,综合在一起,补充完善后,随同已完工程结算书一同报告业主在案。
至今未见答复,我方视为索赔报告及有关资料已被业主认可,依法保留对索赔报告不变动的权力。
《合同法》第一章第八条规定: “依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。
当事人应但按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同,依法成立的合同,受法律保护。
”2007年业主违约索赔尚未兑现,现在又单方提出终止合同,我方将按照《合同法》第六章第93条规定:“当事人协商一致可以解除合同。
当事人可以约定一方解除合同的条件,解除合同的条件成就时,解除权人可以解除合同。
”我方向业主提出的解除合同的条件是:1.根据《合同法》第七章第107条:“当事人一方履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定,我方要求业主继续履行合同,同时采取其他补救措施、停止违约行为、赔偿2007年的违约损失、支付违约金。
2.《合同法》第108条规定:“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前,要求其承担违约责任”的规定,应赔偿我方在合同工期内可预料的一切经济损失据实计算。
“合同”第一部分第三条约定:“2006年12月15日开工,总工期375天。
”2007年业主违约索赔落实后,实现工期225天,合同工期届满尚有150天。
业主终止合同后的一切经济损失计算时间均按150天计算。
一切经济损失均按实际发生计算,包括项目及计算方法如下:一、施工机械停滞费1.塔式自升起重机:2台×716元/台×1.5台班×150天=322200元2.砼搅拌站:1台×733元/台×1.5台班×150天=164925元3.砼搅拌机:2台×105元/台×1.5台班×150天=47250元4.砂浆搅拌机:2台×30元/台×1.5台班×150天=13500元5.插入式振捣器:6台×8.39元/台×1.5台班×150天=11327元6.装载机:1台×860元/台×1.5台班×150天=193500元7.卷扬机:1台83元/台×1.5台班×150天=18675元8.汽车:1台×1200元/台×1.5台班×150天=27000元9.钢筋调直机:1台×21元/台×1.5台班×150天=4725元10.钢筋切断机:1台×24元/台×1.5台班×150天=5400元11.钢筋弯曲机:1台×15元/台×1.5台班×150天=3375元12.钢筋直螺纹机:1台×30元/台×1.5台班×150天=6750元13.木工园锯机2台×20元/台×1.5台班×150天=9000元14.木工平刨机; 1台×32元/台×1.5台班×150天=7200元15.木工裁口机:1台×22元/台×1.5台班×150天=4950元16.立式钻床:1台×52元/台×1.5台班×150天=11700元17.台式钻床:1台×49元/台×1.5台班×150天=11025元18.离心水泵:4台×12元/台×1.5台班×150天=10800元19.震动夯实机:4台×18元/台×1.5台班×150天=16200元20.角磨机:2台×12元/台×1.5台班×150天=5400元21.砂轮机:1台×26元/台×1.5台班×150天=5850元22切割机:2台×20元/台×1.5台班×150天=9000元23.电焊机:2台×89元/台×1.5台班×150天=40050元小计:949802元二. 施工机械往返运输、装卸费(900㎞)1.塔式自升起重机: 2台×(12855+1200)×2=56220元2.砼搅拌站:1台×(4761+1200)×2=11922元3.砼搅拌机:2台×(4761+800)×2 =11122元4.钢筋机械:4台×(4761+400)×2=20644元5.卷扬机、提升架:1套×(3000+400)×2=6800元6.其他机械:一个拖板车(29台)×(4761+800)×2=11122元7.装载机:1台×(4761+800)=5471元小计:123301元三.施工机械安装、拆卸费1.塔式自升起重机:2台×4218=8436元2.砼搅拌站:1台×4218=4218元3.砼搅拌机: 2台×600 = 1200元4.钢筋机械:4台×300 = 1200元小计: 18693元四.大型机械基础施工费1.塔式自升起重机:2台×4218=8436元2.砼搅拌站:1台×4218=4218元小计: 18693元五.剩余材料、半成品小型工具保管、装卸、运输费1.钢筋:一个拖板车(18t)×(4000+1200)=5200元2.库存小型材料:(15t)×5000=5200元3.双轮手推车:(40辆)×4000=4000元小计: 14200元六.脚手架、扣件拆卸、运输费1.拆卸费:2384㎡×5.1元/㎡=12158元2.装卸费:(1)架杆:6m×6484根×3.84㎏/m=149t×50元/ t=7450元(2)扣件:2384㎡×30个/㎡×1.5㎏/个=107t×50元/ t=5350元3.运输费:40吨拖板车4趟,每趟450㎞运费:4000元×4=16000元小计:28800元七.活动板房拆、装、运、卸费1.彩钢保温活动板房:拆卸:500㎡×30元/㎡=15000元装车:500㎡×5元/㎡=2500元运输:500㎡ 2台汽车运回呼市往返900公里,每车3000元×2=6000元卸车:500㎡×5元/㎡=2500元小计: 26000元2.活动保温板房宿舍拆卸:600㎡×30元/㎡=18000元装车:600㎡×5元/㎡=3000元运输:500㎡ 2台汽车运回呼市往返900公里,每车3000元×3=9000元卸车:600㎡×5元/㎡=3000元小计: 33000元合计: 59000元八. 配电设施、给水管拆除、装、运、卸费1.动力配电箱拆除:24个×30元/个=720元2.动力配电箱装、运、卸:24个×60元/个=1440元3.动力电缆拆除:600 m×5元/ m =720元4.¢50upvc给水管:800 m×10元/ m =8000元5.安全文明施工设施拆除、装、运、卸费1000元小计:14120元九. 项目部管理人员工资1.工程技术人员年平均工资:80000元月平均工资6667元17人×6667元/人×5个月=566695元 2.行政管理人员年平均工资:70000元月平均工资5833元12人×5833元/人×5个月=349980元3. 直属技术工人年平均工资:60000元月平均工资5000元8人×5000元/人×5个月=200000元小计 1116675元4.管理费: 20%×1116675元=223335元合计: 1340010元十.2007年索赔以外,未实施施工的工程利税补偿《施工合同》第二部分第五条约定:“合同价款,估.五千万元,以竣工结算为准。