土建预算师考试试卷

建筑预算试题及答案一、选择题1. 建筑预算是指对建筑项目各项费用进行预先估算、计算和控制的工作。

下列哪个选项是建筑预算的基本内容？A. 招标控制B. 工程管理C. 工程质量D. 费用计划答案：D2. 下列哪个因素在建筑预算中并不常考虑？A. 人工费用B. 材料费用C. 机械设备费用D. 建筑设计费用答案：D3. 在建筑预算编制中，对于不同工程类型和规模的项目，采用不同的计算方法和比例系数。

下列哪个选项是建筑预算常用的计算方法？A. 概算法C. 比例法D. 统计法答案：B4. 建筑预算编制是一个复杂的过程，需要考虑诸多因素。

以下哪个选项不是影响建筑预算的主要因素？A. 地理位置B. 工程设计方案C. 施工方法D. 建筑业态答案：D5. 在建筑预算编制中，采用总价合同的项目一般采用下列哪种计价方式？A. 固定总价B. 成本加酬金C. 明码标价D. 工程量清单答案：A1. 建筑预算中的“三控制”是指控制建筑工程投资的三个方面，分别是质量控制、进度控制和______控制。

答案：费用2. 建筑预算编制中常用的构成方式有两种，分别是“______”和“工程量清单”。

答案：概算法3. 建筑预算编制中，将建筑项目按照一定的工程规模划分为若干个组成部分的方法称为______划分法。

答案：专项4. 定额法是建筑预算编制中常用的计算方法之一，它通过使用一种称为______的标准数据来计算费用。

答案：工程造价定额5. 建筑预算编制中，对于费用的计算和控制需要考虑到很多因素，其中包括人工费用、材料费用、机械设备费用、______费用等。

答案：管理三、问答题1. 什么是建筑预算？建筑预算的作用是什么？答：建筑预算是指对建筑项目各项费用进行预先估算、计算和控制的工作。

建筑预算的作用是根据项目的规模、性质和要求，对项目的费用进行科学合理的估算和控制，为项目的顺利进行提供经济保障。

2. 建筑预算编制中常用的计算方法有哪些？答：建筑预算编制中常用的计算方法包括概算法、定额法、比例法和统计法等。

建筑预算试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 建筑预算中，下列哪项不是直接费用？A. 材料费B. 人工费C. 管理费D. 利润答案：C2. 建筑预算的编制依据不包括以下哪项？A. 施工图纸B. 施工方案C. 施工进度D. 施工单位的资质等级答案：D3. 以下哪项不是建筑预算编制过程中的步骤？A. 收集资料B. 计算工程量C. 确定施工方法D. 编制施工组织设计答案：D4. 建筑预算中，下列哪项费用属于间接费用？A. 材料费B. 人工费C. 机械使用费D. 临时设施费答案：D5. 以下哪项不是建筑预算中常用的计量单位？A. 平方米B. 立方米C. 吨D. 千瓦时答案：D6. 建筑预算中，下列哪项不是工程量计算的依据？A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 施工方案D. 施工合同答案：D7. 以下哪项不是建筑预算中常用的计价方法？A. 综合单价法B. 分项工程单价法C. 工程量清单计价法D. 人工费单价法答案：D8. 建筑预算中，下列哪项费用属于企业管理费？A. 管理人员工资B. 施工机械折旧费C. 施工人员保险费D. 施工机械维修费答案：A9. 建筑预算编制过程中，下列哪项不是必须考虑的因素？A. 市场价格波动B. 施工技术难度C. 施工单位信誉D. 施工单位资质等级答案：C10. 建筑预算中，下列哪项不是工程量计算的基本原则？A. 按图计算B. 按实计算C. 按需计算D. 按量计算答案：C二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 建筑预算中，直接费用包括以下哪些？A. 材料费B. 人工费C. 施工机械使用费D. 安全文明施工费答案：ABC2. 建筑预算编制过程中，需要收集的资料包括以下哪些？A. 施工图纸B. 施工方案C. 市场价格信息D. 施工单位的资质等级答案：ABC3. 建筑预算中，间接费用包括以下哪些？A. 企业管理费B. 财务费用C. 规费D. 利润答案：ABC4. 建筑预算中，下列哪些费用属于企业管理费？A. 管理人员工资B. 办公费C. 施工机械折旧费D. 施工人员保险费答案：ABD5. 建筑预算中，下列哪些因素会影响工程量计算？A. 施工图纸B. 施工方案C. 施工技术难度D. 施工单位的资质等级答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）1. 建筑预算编制过程中，施工单位的资质等级是必须考虑的因素。

2024年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价实务能力测试试卷B卷附答案单选题（共45题）1、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），下列楼地面装饰项目的工程量计算中，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积的是（）。

A.防静电活动地板B.块料楼地面C.橡胶板楼地面D.水泥砂浆楼地面【答案】 D2、保护近地外墙墙身免受雨水侵蚀或人为碰撞的构造是（）A.散水B.过梁C.防撞墙D.勒脚【答案】 D3、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353—2013），有顶盖无围护结构的场馆看台部分（）。

A.不予计算B.按其结构底板水平投影面积计算C.按其顶盖的水平投影面积1/2计算D.按其顶盖的水平投影面积计算【答案】 C4、根据“13消耗量定额”，定额规定满堂脚手架基本层实高按3.6m计算，增加层实高按1.2m计算，基本层操作高度按5.2m计算。

某建筑物天棚室内净高为9.2m，则按（）个增加层计算。

A.1B.2C.3D.4【答案】 C5、关于最高投标限价的说法，下列表述正确的是（）。

A.最高投标限价只能上调不能下浮B.最高投标限价可以据实适当上调或下浮C.最高投标限价只能下浮不能上调D.最高投标限价不能上调或下浮【答案】 C6、根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】 D7、关于层建筑的定义，下列表述错误的是（）。

A.总高度超过24m的公共建筑B.总高度超过24m的单层公共建筑C.总高度超过24m的综合性建筑D.住宅建筑10层以上【答案】 B8、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）规定，关于土方的项目列项或工程量计算正确的为（）。

土建预算员模拟试题及答案1.建设项目总概算包括工程费用、工程建设其他费用和预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等。

2.材料二次搬运费属于建安工程造价中的其他直接费。

3.预算定额基价是指分部分项工程的人工、材料、施工机械使用费之和。

4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括现场管理费。

5.对分部、分项工程采用相应的定额单价、费用标准进行施工图预算编制的方法称为单价法。

6.仲裁作出裁决后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7.费用表的建表计算应键入Alt+1.8.水泥砂浆体与净干砂体积比。

9.材料预算价格是指材料自采购地运至施工现场或工地仓库的全部费用。

10.一般土建工程费用定额中的费率是由工程类别而定的。

11.若定额内说明该项目另行计算，则应由甲乙双方商定在独立费中处理。

12.一般住宅层高3米，某住宅只有一层，但高达9米，其建筑面积应按1层计算。

13.人工挖地槽、地坑定额深度为1.5米，超过时可另作补充定额。

2.机械挖土方工程量按照机械挖土方占总量的百分比(c%)和人工挖土方占总量的百分比(d%)来计算。

3.该砖基础施工需要的工作面宽度为每边200mm。

4.当人工挖土方的挖掘深度超过1.5米时，需要增加工作日。

5.挖沟槽的长度，外墙按照图示中的外边线长度计算，内墙按照图示中基础底面之间的净长线长度计算。

6.在某工程中，采用机械化施工进行大型土方工程，总量为m3，挖土深度为1.5米，人工施工占10%。

人工挖土方的定额单价为7.13元/m3，那么人工挖土方的定额直接费为元。

7.泥浆运输工程量按照产生的泥浆量以立方米计算。

8.某预制钢筋混凝土桩截面为300×300mm，长8.3米，含有0.3米的桩尖。

其制作工程量为0.747m3.9.在一座高度为52米的建筑物施工中，使用竹制脚手架。

在结算时，施工单位却使用了钢管脚手架的定额。

建设单位不同意，双方产生了争议。

我认为应该使用竹制脚手架的定额。

土建预算员模拟试题一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。

A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。

Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。

Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。

A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。

A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。

A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9．材料预算价格是指材料(d)费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额a.2,b.3,c.4,d.5,e.614．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算a.80b.20c.90d.1015．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mma.150b.200c.250d.30016．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。

土建预算员单选题（共50题）1. 中标人确定后，招标人应将中标结果通知（）。

A、招标监管机构B、中标人C、所有人D、未中标的投标人【正确答案：D】2. 砖（石）基础，清单计算规则是按设计图示尺寸（）。

A、以面积计算B、以体积计算C、以长度积计算D、以个计算【正确答案：C】3. 计算外墙、地面、天棚等分部分项工程，计算顺序可以采用（）。

A、按照顺时针方向计算法B、按图纸分项编号顺序计算法C、按轴线编号计算的方法D、按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法【正确答案：A】4. 在施工图预算的编制程序中，按分项工程项目，依据定额，计算人工和各种材料的实物耗量，并将主要材料汇总成表，这是进行（）。

A、计算主材费B、工料分析C、计算工程量D、汇总计算工程造价【正确答案：B】5. 某工程采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)计价，招标人提供的工程量清单中甲分部分项工程工程量为2600m3,投标人根据施工方案计算出的甲分部分项工程作业量为4300m3,完成该分项工程人材机费为75000元，管理费20000元，利润5000元，不可预见费1000元，其他因素不考虑，根据以上条件，投标人所报综合单价应为（）元/m3。

A、23.49B、29.28C、36.92D、38.85【正确答案：D】6. 有保温层的内墙面抹灰定额工程量按（）计算。

A、设计结构尺寸面积B、设计结构尺寸面积和保温层厚度乘积C、外表面尺寸面积和保温层厚度乘积D、外表面尺寸面积【正确答案：D】7. 对投标报价校核，审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性等评标工作属于（）。

A、技术性评审B、商务性评审C、符合性评审D、详细评审【正确答案：B】8. 工程变更指示发出人是（）。

A、发包人B、监理人C、承包人D、设计单位【正确答案：B】9. 在编制工程概预算时，计算对象划分的根据是（）。

A、工程定额B、施工定额C、工程量计算规范规定的清单项目D、惯例【正确答案：A】10. 不能充分利用数据间的内在联系，计算费时间和精力，易出现计算差错的工程量计算顺序的方法是（）。

土建预算员考试模拟真题一、判断题1。

降水工程和打桩工程综合了工程水电费。

2。

基础与墙体的划分界限为室外地坪。

3。

室外楼梯的建筑面积按其水平投影的1/2计算。

4。

建筑工程脚手架子目，综合了工程结构施工期及外装修脚手架的搭拆及租赁费用。

）5。

定额中的砂浆和混凝土强度等级，设计与定额不同时，可以换算。

6。

建筑工程的成品保护增加费包括在定额的相应项目中，不能另行计算。

7。

建筑物的檐高以标高为计算起点，平屋顶带女儿墙时，檐高终点算至女儿墙压顶上皮。

8。

室外设计地坪与自然地坪标高之差为0，不计算平整场地。

9。

构造柱与砖墙嵌入部分的体积并入柱身体积内计算。

10。

层高低于2。

2米的设备层不计算建筑面积。

11。

2002年4月1日起，取消建筑行业劳保统筹基金的计取。

12。

预算定额中“企业管理费”、“现场管理费”项目中的内容不允许作补充。

13。

穿过建筑物的通道，不计算建筑面积。

14。

现场预制砼构件综合了制作、安装及座浆费用，执行中不得另行计算。

15。

分包工程管理费中包括了分包单位的现场经费和临时设施费。

16。

凡在本市的工程设计单位编制设计概算，仍然执行96概算定额，不执行预算定额。

17。

阶梯式建筑物的檐高按平均高度计算。

18。

坡屋面的防水层按水平投影面积计算工程量。

19。

发包方采购供应的材料、设备并运至承包方指定地点，承包方按实际发生的材料预算价格的99%退还发包方材料、设备款。

20。

檐高超过25米的建筑物要计取超高费。

21。

水泥砂浆、砼楼地面，定额中包括了一次抹光的费用。

22。

电梯井、提物井、垃圾道均按建筑物自然层计算建筑面积。

23。

室外楼梯按其水平投影面积的一半计算建筑面积。

24。

建筑工程的特殊成品保护费按实际发生的费用另列项目计算。

25。

整体裱糊锦缎子目包括了防潮底漆。

26。

别墅执行公共建筑相应取费标准。

27。

踢脚均按周长以延长米计算。

28。

天棚吊顶综合了层高3。

6米以内的脚手架。

29。

税金是指计入建设工程的营业税、城市建设维护税、教育费附加。

《土木工程概预算考试题》《土木工程概预算》复习题参考答案一、单项选择题：1。

初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（）。

DA、初步设计概算B、修正概算C、施工预算D、施工图预算2。

具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（）。

BA、建设项目B、单项工程C、单位工程D、分部分项工程3。

在社会主义市场经济条件下，建筑产品的价格由( ）决定。

AA、市场B、预算定额C、招标文件D、清单计价规范4.（)与国际上通用的工程估价方法接近。

CA、单位估价法B、实物金额法C、分项工程完全造价计算法D、电算估价法5。

劳动定额时间不包括（）.CA、基本工作时间B、不可避免的中断时间C、不是故意的失误时间D、准备结束时间6.预算定额手册中的（），主要用于对预算定额的分析、换算.DA、总说明B、分部说明C、分布说明D、附录7。

材料预算价格指材料的（）。

AA、出库价格B、材料原价C、材料运杂费 D 、材料包装费8。

建筑工程一般以定额（)为基础计算各项费用。

AA、直接费B、材料费C、机械台班使用费D、人工费9.在计算实砌墙身时，应扣除单个面积在( ）以上的孔洞所占的体积.BA、0。

1m2B、0.3m2C、0.5m2D、1.0m210.现浇构件钢筋的综合损耗率一般规定为（）。

BA 、2％B、3％C、6% D、9%11.安装工程预算定额中，一般不包括（），因而安装工程定额基价是不完全工程单价.AA、主材费B、辅材费C、人工费D、机械费12.整体楼梯的工程量分层按水平投影面积以平方米计算。

不扣除宽度小于（）的楼梯井空隙.BA、20cmB、50cmC、70cmD、90cm13。

类似工程预算是指已经编好并用于某工程的（）。

DA、设计概算B、修正概算C、施工预算D、施工图预算14.( ）主要用于工程规模较小或审查精度要求高的工程项目。

DA、难点项目抽查法B、重点项目抽查法C、指标分析法D、全面审查法15。

广西建筑施工企业中级岗位培训统考《预算员实务知识》试卷（考试时间：150分钟）一、填空题（每空1分，共10分）1．05定额是按照广西建筑施工企业正常施工条件、现有的施工机械装备水平、合理的施工工期、施工工艺和劳动组织为基础进行编制的，反映了。

2．建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。

门厅、大厅内设有回廊时,应按其_ _计算。

层高在 2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。

3．有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的_________计算。

4．以幕墙作为围护结构的建筑物，应按______________计算建筑面积。

5．平整场地工程量按____________ _____________，以平方米计算。

6．挖沟槽、基坑需支挡土板时，其宽度按图示沟槽、基坑底宽，单面_____________ 计算。

7．计算墙体工程量时，墙身长度：外墙按_______ _____长度计算。

8．计算梁工程量时，梁长按下列规定确定：梁与柱连接时，__________________ 。

9．现浇混凝土模板工程量，除另有规定外，应区分不同材质，按__ ________________________________ 计算。

10．建筑物地上超过六层或设计室外标高至檐口高度超过___ ___以上的工程，构筑物除外，均应计算建筑物超高增加费。

二、单项选择题（每小题1分，共30分）1、在生产某产品时，所消耗的劳动量越大，则产品的成本（）。

A、越低B、越高C、不变D、视情况而定2、建设部在2003年7月1日颁发了（）。

A、《全国统一建筑工程基础定额》B、《建筑工程预算定额》C、《全国统一安装工程预算定额》D、《建设工程工程量清单计价规范》3、直接构成建筑安装工程的材料用量称为材料的（）。

A 、消耗量B 、净用量C、损耗量D、规定用量4、周转材料在重复使用的条件下，分摊到每一计量单位结构构件的材料消耗量称为（）。

土建预算员试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 土建预算员在编制预算时，不需要考虑的因素是（）。

A. 材料价格B. 人工费用C. 施工方法D. 施工单位的资质等级答案：D2. 下列哪项不是土建工程预算的组成部分？（）A. 直接工程费B. 间接工程费C. 设备购置费D. 利润答案：C3. 土建预算员在计算工程量时，应使用（）。

A. 施工图纸B. 施工方案C. 施工日志D. 施工合同答案：A4. 土建工程预算中，下列哪项费用不计入工程总造价？（）A. 材料费B. 人工费C. 管理费D. 施工单位的投标保证金答案：D5. 土建预算员在编制预算时，应遵循的原则是（）。

A. 公平、公正、公开B. 合理、合规、合法C. 真实、准确、完整D. 以上都是答案：D6. 在土建工程预算中，下列哪项费用属于直接工程费？（）A. 施工机械使用费B. 施工人员工资C. 施工单位的管理费D. 施工单位的办公费答案：B7. 土建预算员在编制预算时，下列哪项费用属于间接工程费？（）A. 施工机械使用费B. 施工人员工资C. 施工单位的管理费D. 施工单位的办公费答案：C8. 土建预算员在计算工程量时，应遵循的原则是（）。

A. 按图施工B. 按实结算C. 按需计算D. 按计划计算答案：B9. 土建工程预算中，下列哪项费用属于利润？（）A. 施工单位的管理费B. 施工单位的办公费C. 施工单位的税费D. 施工单位的净利润答案：D10. 土建预算员在编制预算时，下列哪项因素会影响工程总造价？（）A. 施工单位的资质等级B. 施工单位的施工方法C. 施工单位的施工进度D. 施工单位的施工质量答案：B二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 土建预算员在编制预算时，需要考虑的因素包括（）。

A. 材料价格B. 人工费用C. 施工方法D. 施工单位的资质等级答案：ABC2. 土建工程预算的组成部分包括（）。

A. 直接工程费B. 间接工程费C. 设备购置费D. 利润答案：ABD3. 土建预算员在计算工程量时，应参考的资料包括（）。

一级造价师之建设工程技术与计量（土建）试卷包含答案单选题（共20题）1. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，有顶盖无围护结构的场馆看台，其建筑面积计算正确的是（）。

根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，有顶盖无围护结构的场馆看台，其建筑面积计算正确的是（）。

A.按看台底板结构外围水平面积计算B.按顶盖水平投影面积计算C.按看台底板结构外围水平面积的1/2计算D.按顶盖水平投影面积的1/2计算【答案】 D2. （2015年真题）塑料的主要组成材料是（）。

（2015年真题）塑料的主要组成材料是（）。

A.玻璃纤维B.乙二胺C.DBP和DOPD.合成树脂【答案】 D3. 市政管线工程的布置，正确的做法是（）。

市政管线工程的布置，正确的做法是（）。

A.建筑线与红线之间的地带，用于敷设电缆B.分车带可用于敷设热力管网C.街道宽度超过60m时，自来水管应设在街道中央D.人行道用于敷设自来水管【答案】 A4. 根据《民用建筑设计统一标准》GB?50352-2019，为高层民用建筑的是（）。

根据《民用建筑设计统一标准》GB?50352-2019，为高层民用建筑的是（）。

A.建筑高度不大于27.0m的住宅建筑B.建筑高度不大于24.0m的公共建筑C.建筑高度大于100.0m的住宅建筑D.建筑高度30.0m的住宅建筑【答案】 D5. 地下危险品仓库及冷库一般应布置在（）。

地下危险品仓库及冷库一般应布置在（）。

A.距地表-10米的深度空间B.–10～-30米的深度空间C.-30米以下的深度空间D.-50米以下的深度空间【答案】 C6. 岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后衬砌多用（）。

岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖后衬砌多用（）。

A.钢板B.型钢拱架C.钢筋混凝土D.挂网喷混凝土【答案】 C7. 地面纵坡大于12%的深谷陡坡地段，建筑路堤的方法通常采用（）。

2022-2023年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价实务真题练习试卷A卷附答案单选题（共60题）1、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的是（）。

A.垂直运输B.安全文明施工C.二次搬运D.冬雨季施工【答案】 A2、下列选项中，不属于竣工决算的编制程序中前期准备工作阶段的主要工作内容的是（）。

A.收集和整理基本的编制资料B.制定切实可行、符合建设项目情况的编制计划C.由项目负责人对成员进行培训D.编制完成规范的工作底稿【答案】 D3、混凝土拌合物的和易性不包括（）。

A.可塑性B.流动性C.黏聚性D.保水性【答案】 A4、下列关于装配整体式结构中混凝土强度等级描述不正确的是（）。

A.预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30B.预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不应低于C40C.预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40D.现浇混凝土的强度等级不应低于C25【答案】 B5、不属于国家融资资金投资的工程建设项目的是（）。

A.国家特许的融资项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用国家发行债券所筹资金的项目D.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目【答案】 B6、以下各项中，应计入砌筑墙体工程量的是（）。

A.突出墙面的窗台虎头砖B.腰线的突出部分C.混凝土圈梁D.附墙柱垛【答案】 D7、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，安全文明施工费应计列于（）之中。

A.分部分项工程量清单计价表B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C.其他项目清单与计价汇总表D.规费、税金项目清单与计价表【答案】 B8、内墙面抹灰工程量计算时，以下说法不正确的是（）。

A.不扣除各种踢脚线所占面积B.墙上梁凸出墙面时，凸出部分按梁抹灰以展开面积计算C.附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算D.应扣除门窗洞口，但洞口侧壁不加【答案】 B9、单位工程施工组织设计的核心内容是（）。

A.施工方案B.进度计划C.资源需要量计划D.成本计划【答案】 A10、某工程采用铝合金推拉门，其洞口尺寸为1200mm x2100mm （宽X高），根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），该铝合金推拉门的清单工程量为（）m2。

一、选择题
1.建筑工程预算中，直接费用包括人工费、材料费和哪一项？
A.机械使用费（正确答案）
B.管理费
C.利润
D.税金
2.在进行建筑工程预算编制时，下列哪项不属于必须考虑的因素？
A.工程设计图纸
B.施工现场条件
C.当前市场价格（正确答案）
D.工程合同条款
3.建筑工程预算定额是指在一定生产条件下，规定完成单位合格产品所需消耗的什么量？
A.人工、材料、机械台班（正确答案）
B.人工、时间、机械台班
C.材料、时间、管理费
D.人工、材料、利润
4.下列哪项不是建筑工程预算的作用？
A.确定工程造价
B.签订工程合同
C.控制工程成本（正确答案）
D.考核企业经营成果
5.建筑工程预算员在编制预算时，应依据的主要文件是什么？
A.施工组织设计（正确答案）
B.工程质量评估报告
C.工程进度计划
D.工程竣工验收报告
6.下列哪项费用不属于建筑工程预算中的间接费用？
A.企业管理费
B.规费
C.利润
D.人工费（正确答案）
7.在建筑工程预算中，材料预算价格是指材料从其来源地到达什么地点所发生的全部费
用？
A.施工现场仓库后的出库价格（正确答案）
B.施工单位仓库的入库价格
C.材料供应商仓库的出库价格
D.材料生产厂家的出厂价格
8.建筑工程预算审查的主要目的是什么？
A.提高工程造价
B.降低工程质量
C.合理确定工程造价（正确答案）
D.延长工期。

预算员考试练习题一﹑单项选择题[每小题4分,共10道。

总计40分]1﹑单层或多层工业厂房相连的附属用房按[A]类别执行A民用建筑B构筑物C工业建筑市政工程2﹑以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线[A]计算A1B1/2C1/4D不计算面积3﹑有永久性顶盖,无围护结构的车棚﹑货棚﹑站台,应按其顶盖的水平投影面积[B]计算A1B1/2C1/4D不计算面积4﹑工程量清单中伸入墙内的拖梁按[B]列项A圈梁B单梁C并入墙面D单独列项5﹑清单计价中柜台﹑货架的计量单位为[个]A米B平方米C个D只6﹑按照现行规定,建筑安装工程造价中的模板费应列入[A]A直接费中的对策费B间接费中的规费C直接工程费中的材料费D间接费中的工具用具使用费7﹑按照现行规定,下面哪项费用不属于材料费的组成内容[C]A运输损耗费B检验试验费C材料二次搬运费D采购及保管费8﹑楼地面工程中踢脚线高度超过[D]者,按墙柱面相应定额执行A12cmB15cmC20cmD30cm9﹑自升式塔式起重机安装﹑拆卸定额是按塔高[B]确定A40mB60mC80mD100m10﹑特大型机械在同一施工点内,不同单位工程之间的转移定额按[A]内综合考虑A100mB150mC250mD.500m二﹑多项选择题[每小题5分,全选对得5分,部分选对得2分,有选错误答案记0分。

总计20分]11﹑预算定额中日工资单价按Ⅱ类工资单价计算的是[BC]A土石方工程B混凝土及钢筋混凝土工程C厂房大门及木结构工程D屋面及防水工程12﹑下面属于施工技术对策费内容的有[ABD]A大型机械设备进出场及安拆费B脚手架费C临时设施费D施工排水﹑降水费13﹑综合单价是指完成工程量清单中一个规定计算单位项目所需的[BC]A人﹑材﹑机费B企业管理费C税金D风险因素14﹑屋架中的钢拉杆包含在砼构件中的内容为[ABD]A制作B安装C运输D拆卸三,简答题[每小题10分,共4道,总计40分]15外墙工程量怎样计算?应扣除哪些?不应扣除哪些?答:外墙工程量依据外墙中心线长度乘墙高计算,应扣除门窗洞口﹑过人洞﹑空圈﹑嵌入墙身的钢筋砼柱﹑梁﹑过梁﹑圈梁﹑板头﹑砖过梁等；不应扣除每个面积小于0.3m2以内的孔洞﹑梁头﹑梁垫等所占体积；突出墙面的虎头砖﹑压顶线﹑门窗套﹑三皮以下腰线﹑挑檐等体积也不增加。