国际建筑工程承包合同新
- 格式:docx
- 大小:29.46 KB
- 文档页数:30
国际工程承包合同合同编号,__________。
甲方,(委托方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:乙方,(承包方名称)。
地址:联系人:电话:传真:电子邮箱:鉴于甲方拟开展国际工程承包业务,为确保项目顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目描述。
甲方委托乙方承担__________工程项目,具体包括但不限于__________。
第二条合同金额。
本合同总金额为__________(大写,__________),具体支付方式和进度按照双方协商确定的付款计划执行。
第三条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期和进度,按时按质完成工程项目,确保项目的顺利进行。
第四条材料和设备。
乙方应按照项目要求,提供符合标准的材料和设备,并承担因材料和设备质量问题引起的责任。
第五条变更和索赔。
任何项目变更都需要经过双方书面确认,双方应友好协商解决变更引起的费用和工期问题。
第六条质量保证。
乙方承诺所提供的工程项目符合国际标准和甲方要求,对工程质量承担相应的保证责任。
第七条违约责任。
任何一方未能履行合同义务的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
第八条法律适用和争议解决。
本合同适用__________法律,对于因合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。
第九条其他条款。
(其他双方协商一致的条款)。
第十条合同生效。
本合同自双方盖章之日起生效,至工程项目竣工验收之日终止。
甲方(盖章),__________ 日期,__________。
乙方(盖章),__________ 日期,__________。
以上为国际工程承包合同范本,双方如对合同内容有任何疑问或争议,可随时联系合同范本专家进行咨询和解答。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年版国际建筑工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 设计方1.4 施工方1.5 工程地点1.6 工程内容第二条合同签订与生效2.1 合同签订2.2 合同生效2.3 合同期限第三条工程设计与施工要求3.1 设计要求3.2 施工要求3.3 工程质量标准3.4 工程进度要求第四条合同价格与支付4.1 合同价格4.2 预付款4.3 进度付款4.4 竣工结算4.5 支付方式第五条合同变更与解除5.1 合同变更5.2 合同解除第六条违约责任与赔偿6.1 违约行为6.2 违约责任6.3 赔偿金额第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁地点7.3 仲裁费用第八条保险与安全保障8.1 保险责任8.2 保险办理8.3 安全保障第九条合同的转让与分包9.1 合同转让9.2 分包管理第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果第十一条税务与财务11.1 税务责任11.2 财务管理第十二条环境影响与保护12.1 环境影响评估12.2 环境保护措施第十三条项目验收与保修13.1 项目验收13.2 保修期限13.3 保修责任第十四条合同的终止与解除14.1 合同终止14.2 合同解除14.3 解除后的权益处理第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同约定,委托承包方进行工程设计与施工的法人或其他组织,具有合同约定的权利和义务。
1.2 承包方承包方是指根据本合同约定,承担工程设计与施工的法人或其他组织,具有合同约定的权利和义务。
1.3 设计方设计方是指承包方中负责工程设计的部分,按照合同约定进行工程设计工作。
1.4 施工方施工方是指承包方中负责工程施工的部分,按照合同约定进行工程施工工作。
1.5 工程地点工程地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
国际工程合同标准文本
【】
引言部分:
甲方(业主):[甲方全称]
乙方(承包商):[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则,就[项目名称]工程项目(以下简称“本工程”)达成如下协议:
一、工程描述
1.1 工程地点:[具体地点]
1.2 工程内容:[详细描述]
1.3 工程规模及要求:[详细说明]
1.4 工期要求:[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价:[金额]
2.2 价格构成:[详细分项]
2.3 支付方式及时间:[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务:
- 提供必要的工程条件和资料;
- 按时支付合同约定的款项;
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务:
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设;
- 负责工程的安全管理;
- 遵守相关法律法规,确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项,应向乙方支付违约金;
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议;
5.2 协商不成时,可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
6.2 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
甲方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
乙方代表(签字):_____________ 日期:____年__月__日
结束语:。
国外建筑工程合同6篇篇1国外建筑工程合同随着全球化的加剧,国际间的建筑工程合作日益频繁,国外建筑工程合同的签订也变得愈发重要。
国外建筑工程合同是承包商与客户之间关于建筑工程的一种规范化协议,其内容涉及到工程的范围、造价、进度、质量、安全等方面,对于确保工程的顺利进行、达到客户期望的标准至关重要。
1. 国外建筑工程合同的重要性国外建筑工程合同的签订是建筑工程项目正常进行的基础,它是承包商和客户之间约定的法律文书,规范了双方的权利和义务。
通过签订合同,可以明确工程的范围、工期、质量标准、支付方式等关键要素,避免双方发生误解和争议,确保工程按时按质完成。
此外,国外建筑工程合同还可以规定双方在工程过程中的责任和义务,明确风险分担机制,保障双方的权益。
在合同中,可以设定一些条款,如签订履约保证金、规定变更工程的程序、约束双方的违约责任等,以提高工程的顺利进行和降低风险。
2. 国外建筑工程合同的内容国外建筑工程合同通常包括以下内容:(1)工程范围:明确工程的类型、规模、所包括的工程项目等。
(2)工程进度:规定工程的开始和结束时间,以及各阶段的完成时间。
(3)工程造价:约定工程的总造价和支付方式,包括工程款的支付进度。
(4)工程质量:规定工程的质量标准和验收标准。
(5)安全保障:明确工程安全管理的责任和义务,保障工程的安全进行。
(6)风险分担:规定双方在工程过程中遇到的风险分担机制。
(7)变更和索赔:规定变更工程和索赔的程序和方式。
(8)违约责任:约束双方的违约责任和赔偿方式。
此外,国外建筑工程合同还可以根据具体的项目需求和双方协商的情况,添加其他条款,以规范工程过程中的各种事项。
3. 国外建筑工程合同的签订流程国外建筑工程合同的签订通常包括以下步骤:(1)招标发布:承包商发布招标公告,吸引潜在的客户竞标。
(2)投标:客户根据招标文件编制投标书,并提交给承包商。
(3)评标:承包商对各家投标单位进行评标,选定中标单位。
国际工程三种合同类型第一类,总承包合同(Sum of the Work Contract)。
这是最为传统且普遍采用的一种合同形式,也被称为固定价格合同。
在这种模式下,承包商负责整个项目的设计、采购、施工直至交付,业主支付固定的费用。
这种合同的优势在于,业主可以较为明确地控制项目成本,因为总价在合同签订时就已确定。
同时,由于责任明确,项目的进度和质量控制相对容易管理。
总承包合同也存在风险,一旦遇到不可预见的情况,如设计变更或市场价格波动,可能会对承包方造成较大的经济压力。
第二类,管理合同(Management Contract)。
这种类型的合同适用于那些要求高度专业和技术性的工程项目。
管理承包商会负责整个项目的日常运作和管理,包括协调各分包商的工作,而实际的建设活动则由各个专业分包商完成。
这样的合同模式使得业主能够利用管理承包商的专业能力来确保项目的顺利执行,同时还能保持对各个分包商的直接控制。
不过,这种合同形式要求业主有较强的项目管理能力,以监督和协调多方参与者的工作。
第三类,建设-运营-移交合同(uild-Oerate-Transfer, OT)。
这是一种相对较新的合同形式,特别适用于基础设施项目,如公路、桥梁、电厂等。
在这种模式下,私营企业负责融资、建设和运营设施一定期限后,将其移交给政府或指定的机构。
OT合同的一个显著优点是可以将公共部门的财务风险转移给私营部门,同时通过企业的运营效率来提高服务质量。
这种模式通常涉及长期合同,且对于政策变动和市场需求的变化具有较高的敏感性。
每种合同类型都有其独特的优势和潜在的风险。
在选择适合的合同类型时,必须综合考虑项目的性质、规模、所在地区的法律环境以及参与方的能力和偏好。
无论是采用传统的总承包合同、灵活的管理合同,还是新兴的OT模式,关键在于平衡风险与机遇,确保所有参与方的利益得到妥善保护。
国际工程承包合同种类国际工程承包合同是指两个或两个以上不同国家的法人或其他组织之间,就某项工程建设项目的实施与完成达成的法律协议。
它规定了工程项目的范围、标准、工期、价格以及双方的权利义务等重要内容。
根据不同的承包方式和合作模式,国际工程承包合同主要分为以下几种类型:1. 总承包合同(EC/Turnkey Contracts)总承包合同,也称为交钥匙合同,是一种常见的国际工程承包模式。
承包商负责项目的设计、采购、施工直至竣工验收,最终将一个可以立即运营的工程交付给业主。
这种合同适用于业主希望将项目风险最大程度转移给承包商的情况。
2. 设计-施工合同(Design-uild Contracts)设计-施工合同模式下,承包商同时负责设计和施工工作,但不同于总承包合同的是,业主通常会更多地参与到项目的设计和施工过程中。
这种合同适用于那些希望更直接控制项目设计的业主。
3. 管理承包合同(Management Contracts)管理承包合同中,承包商主要负责项目管理,而实际的施工工作则由其他分包商完成。
这种模式下,业主可以选择与多个专业分包商合作,而承包商则负责协调这些分包商的工作。
4. 施工管理合同(Construction Management Contracts)施工管理合同类似于管理承包合同,但承包商的角色更偏向于顾问,提供专业的施工管理服务,而不直接参与施工。
业主在这种模式下拥有更高的自主权。
5. OT合同OT(uild-Oerate-Transfer)和(ulic-rivate artnershi)合同是一种特殊的承包模式,承包商不仅负责建设,还要负责一定期限内的运营,最后将项目移交给业主或政府。
这种模式通常用于基础设施项目,如道路、桥梁、电厂等。
在撰写国际工程承包合同时,需要注意以下几个关键点:- 明确双方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等。
- 详细描述工程项目的范围、规格、质量要求和工期限制。
国际工程合同范本1.国际工程项目所使用的合同范本主要有哪些国际工程项目参与方来自多个国家,因此既要考虑项目所在国的管理环境和管理惯例,又须采用国际上多年来业已形成惯例的、行之有效的一整套合同管理方法。
国际工程项目所使用的合同范本主要包括:1)FIDIC、AIA(美国建筑师学会)、ICE(英国土木工程师学会)等有国际影响力的组织出版的标准工程合同条件。
ICE出版的新合同文本称为“新工程合同(NEC)”,由多个标准合同文本构成。
2)世界银行、亚洲开发银行等机构根据FIDIC合同条件制定的标准合同文本,如世界银行协调版施工通用合同条件等。
3)适用于某一地区的其他各专业学会颁发的标准合同文本,如香港测量师学会(HKIS)颁发的有关建筑合同等。
2、合同分类国际工程中涉及到的合同形式和类别非常多,可按照不同准则进行分类。
依据承包商的工作范围可分为施工承包合同、设计-建造合同、EPC/交钥匙合同、项目承包管理ProjectManagementContractPMC合同等。
按照合同的计价方式则主要划分为总价合同、单价合同、成本补偿合同三大类,每类合同下又会产生一些衍生形式的合同类型。
各种合同类型下业主和承包商承担的风险有明显差异。
总价合同下业主的风险最小,承包商的风险最大,而在成本补偿合同下,业主的风险最大,承包商的风险最小。
查资料的话建议你去看惠生集团办的一本杂志,名叫项目管理。
这本杂志上有较多的这方面的文章,讲的也较专业,应该对你有用。
希望能帮到你哦~2.国际工程承包的合同内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式,而是采取另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的,通常称为合同文件(contractdocuments)。
合同文件包括:招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中标通知书和协议书等。
按照国际上通用的合同条件,一般包括以下内容:1.监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定,发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包人,监理工程师是发包人的代理人,在监理工程师中选定监理工程师代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。
国际建设工程合同范本一、合同双方甲方:中国建筑工程集团公司(以下简称“甲方”)地址:中国北京市朝阳区法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX乙方:国际建筑工程有限公司(以下简称“乙方”)地址:XXX法定代表人:XXX电话:XXX传真:XXX邮箱:XXX二、合同目的本合同旨在明确双方在国际建设工程项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行,并规定各项合同条款。
三、项目内容1. 项目名称:XXX国际建设工程项目2. 项目地点:XXX国家/地区3. 工程范围:项目包括但不限于XXX(具体描述工程内容)4. 工程期限:工程计划工期为XX个月,具体工期以书面协议确认为准。
四、合同条款1. 合同价格:本合同总价为XXX美元,双方同意根据实际工程量的增减进行调整。
2. 付款方式:甲方应按照工程进度支付工程款,付款比例和时间由双方协商确定。
3. 保证金:乙方应支付给甲方XXX美元作为履约保证金,保证金将在工程验收合格后无息退还给乙方。
4. 工期延误:若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照延误天数支付违约金给甲方。
5. 变更和索赔:任何关于工程变更或索赔的要求应在书面形式下提出,并经双方协商一致后方能生效。
6. 质量保证:乙方应确保工程质量符合相关标准和规定,如发现质量问题,应及时整改。
7. 税务问题:乙方应自行承担工程过程中的税务问题,甲方不承担任何税务风险。
8. 其他条款:其他未尽事项,双方可根据实际情况协商解决。
五、合同生效及解决争议1. 本合同自双方代表签字生效,在工程竣工并验收合格后终止。
2. 合同解决争议应以友好协商为主,协商不成的,应提交有管辖权的仲裁机构解决。
六、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本合同所列条款为合同正文,附件与合同正文具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
国际工程合同范本法律规定国际工程合同是指在国际间进行的工程承包活动中,为了明确双方的权利、义务和责任,双方当事人依据国际通行的合同法原则和相关的国际惯例,通过协商一致而签订的具有法律效力的文件。
在国际工程承包中,合同范本是一个非常重要的工具,它为双方提供了一个统一的合同框架,有助于减少合同争议和诉讼风险。
本文将简要介绍国际工程合同范本的法律规定。
一、国际工程合同范本的法律适用国际工程合同范本的法律适用通常取决于双方当事人的约定。
一般来说,双方可以选择适用国际通行的合同法原则和相关的国际惯例,也可以选择适用某一国家的法律。
在国际工程承包中,常用的法律有联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)制定的《国际货物销售合同公约》(CISG)、国际商会(ICC)制定的《国际商会仲裁规则》等。
二、国际工程合同范本的主要内容国际工程合同范本的主要内容包括:定义和解释、合同双方的义务、合同价格和支付方式、工期和质量要求、违约责任、争议解决等。
以下是一些常见的合同条款:1.定义和解释:明确合同中使用的术语和定义,如“业主”、“承包商”、“工程”等。
2.合同双方的义务:包括承包商的责任、权利和义务,如按照设计和规范要求完成工程、承担施工风险等;业主的责任、权利和义务,如按时支付合同价款、提供施工场地等。
3.合同价格和支付方式:包括合同总价、价格调整、支付方式等。
4.工期和质量要求:包括工程进度、施工质量标准、验收标准等。
5.违约责任:包括违约行为的界定、违约责任的具体承担方式等。
6.争议解决:包括双方解决争议的方式、仲裁或诉讼的地点和适用法律等。
三、国际工程合同范本的法律风险管理在国际工程承包中,合同范本的法律风险管理非常重要。
双方当事人应当充分了解和评估合同范本中的法律风险,并通过协商和谈判来解决。
以下是一些建议:1.仔细研究和评估合同范本:双方当事人应当仔细研究和评估合同范本中的条款,确保合同内容符合自己的利益和需求。
国际建筑工程合同合同编号:【编号】甲方:【甲方名称、注册地址、法定代表人】乙方:【乙方名称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方为一家具备施工能力和资质的建筑公司,乙方为一家拥有建设项目并提供资金支持的合作方,双方本着合作共赢的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目描述甲方承诺为乙方提供【项目名称】建设工程的设计、施工和管理服务,并保证按时按质完成工程。
第二条合同金额1. 乙方承诺支付甲方【合同金额】作为本次建设工程的总承包价款,支付方式及进度按照双方另行协商确定的付款计划执行。
2. 若因工程变更、追加工程或其他原因需要进行合同金额的调整,应双方经协商一致后签订书面变更协议。
第三条工程质量与安全1. 甲方承诺按照国家标准和规定进行设计和施工,并配备专业技术人员负责工程质量与安全管理。
2. 乙方有权对工程进度、质量及安全进行监督检查,甲方应积极配合并及时整改发现的问题。
第四条合同履行期限1. 本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工验收合格后结束。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期,双方应协商确定合同履行期限的调整方案。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同义务或违反合同约定,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因一方违约导致工程无法正常进行,对方有权单方解除合同,并要求违约方承担法律责任。
第六条争议解决双方因本合同履行产生的争议,应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
第七条其他条款1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
国际建筑安装工程承包合同合同编号:_______________发包方:__________________地址:____________________邮码:____________________电话:____________________法定代表人:______________职务:____________________承包方:__________________地址:____________________邮码:____________________电话:____________________法定代表人:______________职务:____________________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目1.工程名称:_____________________2.工程地点:_____________________3.工程项目批准单位:___________批准文号__________(指对此工程立项有权批准机关的文号)4.项目主管单位:___________________________5.承包范围和内容(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其他___________________________________6.工程造价__________(万元),其中土建:___________(万元),安装:_________(万元)第二条施工准备1.(发包方)(1)_______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路维修。
(2)_______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满足施工用水、用电量的需要。
做好红线以内场地平整,拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。
2024最新建筑工程承包合同范本7篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、公正、诚实守信的原则,就本建筑工程的承包事宜达成以下协议。
一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________承包范围:__________(具体范围详见附件一)承包方式:包工包料(具体细节详见附件二)质量要求:符合国家现行相关标准及规范,满足设计要求。
开工日期:_______年____月___日(具体开工时间以甲方书面通知为准)竣工日期:_______年____月___日合同总价:人民币________元整(大写_________元整)付款方式:(详见附件三)其它条款:(详见附件四)二、合同条款说明及细节规定一、甲方责任条款:甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款,并提供施工所需的相关手续和条件。
甲方应负责协调施工现场周边关系,确保施工顺利进行。
若因甲方原因导致工程延期或损失,甲方应承担相应责任。
二、乙方责任条款:乙方应按时开工并保质保量完成工程施工任务。
乙方在施工过程中应严格遵守国家相关安全法规,确保施工安全。
乙方应按照合同约定向甲方提供完整的工程技术资料和竣工验收资料。
若因乙方原因导致工程延期或损失,乙方应承担相应责任。
三、工程变更条款:如因设计变更或其他原因需要调整工程范围和内容,双方应签订书面变更协议,明确变更的内容、范围及价格等事项。
变更协议作为本合同的补充,具有同等法律效力。
四、质量与验收条款:甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上,就乙方向甲方承包建筑工程事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________承包范围:详见附件一《工程承包范围及内容》承包方式:包工包料质量要求:符合国家现行相关标准及规范,满足设计要求。
国际建筑合同范本fidik国际建筑合同范本 FIDIC第一部分:通用条件1. 定义与解释定义:本合同中使用的特定词语应具有下文赋予它们的含义。
解释:仅供参考,不影响本合同的解释。
2. 遵守法律承包商的责任:承包商应在整个合同履行期间遵守所有适用的法律、法规和命令。
雇主的责任:雇主应确保承包商不受因遵守任何法律、法规或命令而产生的额外费用的影响。
3. 语言与法律语言:本合同文件使用的语言应为英语。
法律:本合同受[适用法律名称]法律管辖。
4. 文件优先顺序构成合同的文件:本合同文件包括合同协议书、中标函、投标书、专用条件、通用条件、规范、图纸、资料表以及构成合同的其他文件。
1. 合同协议书2. 中标函3. 投标书4. 专用条件5. 通用条件6. 规范7. 图纸8. 资料表9. 构成合同的其他文件5. 通讯联络通讯方式:承包商和雇主应通过合同中指定的通讯方式进行通讯。
通讯地址:通讯地址应为合同中指定的地址或双方书面同意的其他地址。
通知生效:通讯在收到时生效,除非另有规定。
6. 雇主的资金安排雇主应按照合同规定的时间和金额,向承包商提供资金安排。
如果雇主未能按照资金安排提供资金,承包商应有权获得相应的利息和补偿。
7. 雇主的索赔雇主应在知道或应当知道索赔事件发生后的[索赔期限]内,向承包商提出索赔通知。
承包商应在收到索赔通知后的[答复期限]内,向雇主提交答复。
8. 承包商的索赔承包商应在知道或应当知道索赔事件发生后的[索赔期限]内,向雇主提出索赔通知。
雇主应在收到索赔通知后的[答复期限]内,向承包商提交答复。
9. 争端的解决争端裁决委员会的任命:如果双方在[争端解决期限]内未能解决争端,任何一方均可向争端裁决委员会提出申请。
争端裁决委员会的程序:争端裁决委员会应按照合同规定的程序进行裁决。
争端裁决委员会的决定:争端裁决委员会的决定应为终局决定,对双方具有约束力。
10. 合同的生效、终止生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。
国际工程承包合同案例话说有这么一家来自A国的建筑公司,叫“超牛建筑队”。
他们那可是在国内建了不少厉害的大楼,名声在外。
有一天,他们瞅见了一个来自B国的大工程招标公告,这个工程是要盖一个超级酷炫的大型商业综合体,就像那种集购物、娱乐、办公于一身的超级大盒子。
超牛建筑队心动得不行,赶紧准备各种材料去投标。
经过一番激烈的竞争,他们还真就中标了。
于是,双方就开始签国际工程承包合同。
这合同啊,厚得像一本大字典,密密麻麻全是各种条款。
不过当时大家都喜气洋洋的,觉得这是个双赢的买卖。
按照合同规定,B国那边负责把工程场地清理好,水电啥的基础设施给弄到位,超牛建筑队呢,就负责工程的设计和施工。
刚开始的时候,那真是一帆风顺,超牛建筑队的设计师们画的设计图,又新颖又实用,B国这边看了也直点头。
可没成想,工程进行到一半的时候,出岔子了。
B国那边的场地清理出了问题,有一块地啊,原来有一些历史遗留的地下管道没处理好,这就导致超牛建筑队的施工设备进不去,工程进度一下子就被拖慢了。
超牛建筑队的项目经理急得像热锅上的蚂蚁,跑去找B国负责这块的人理论。
B国这边呢,就开始翻合同,指着其中一条说:“你看啊,我们负责的是场地基本清理,这些没标记的地下管道不在我们责任范围内。
”超牛建筑队的项目经理也不示弱,他说:“这合同里也写了,你们得保证场地适合施工设备进入,现在设备进不去,你们就得想办法。
”就这么着,两边开始扯皮。
这一扯皮啊,工程就停在那儿了,每天都在烧钱。
超牛建筑队的工人都在那儿闲着没事干,可工资还得照发。
这时候,超牛建筑队想起来合同里有个仲裁条款。
于是,他们就按照规定,向国际仲裁机构提起了仲裁。
仲裁机构开始介入调查,他们请了一堆专家来评估这个事情。
专家们在那块地又是挖又是测的,最后得出结论:虽然合同里没明确提到这些地下管道的处理,但按照国际工程惯例,B国作为场地提供方,应该确保场地没有这种会阻碍施工的隐藏问题。
仲裁结果出来了,判定B国要负责尽快解决地下管道问题,并且要赔偿超牛建筑队因为工程延误所遭受的一部分损失。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024最新建筑工程承包合同条例本合同目录一览第一条:合同主体及定义1.1 发包方定义及责任1.2 承包方定义及责任1.3 工程定义及范围第二条:合同标的2.1 工程内容概述2.2 工程量及质量标准2.3 工程进度及时间表第三条:合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 预付款及进度付款3.4 尾款支付条件第四条:合同履行4.1 承包方义务4.2 发包方义务4.3 工程变更处理4.4 工程暂停与复工第五条:工程质量5.1 质量标准5.2 质量验收程序5.3 质量问题处理第六条:安全生产6.1 安全生产责任6.2 安全生产措施6.3 安全事故处理第七条:违约责任7.1 发包方违约责任7.2 承包方违约责任7.3 违约赔偿方式第八条:争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁或诉讼地点8.3 适用法律第九条:合同的生效、变更与解除9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十条:保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密条款第十一条:知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 侵权责任11.3 知识产权保护措施第十二条:不可抗力12.1 不可抗力定义12.2 不可抗力后果处理12.3 不可抗力责任免除第十三条:税法规定13.1 税收承担13.2 税务申报13.3 税收优惠政策第十四条:其他条款14.1 合同的份数及保管14.2 合同的补充与附件14.3 合同的解除与终止第一部分:合同如下:第一条:合同主体及定义1.1 发包方定义及责任发包方是指按照本合同约定,承担工程发包义务的一方,即甲方。
甲方负责提供工程的设计文件、施工图纸、施工场地、资金等,并按照合同约定履行其他相关义务。
1.2 承包方定义及责任承包方是指按照本合同约定,承担工程承包义务的一方,即乙方。
乙方负责根据甲方的设计文件和施工图纸进行工程的设计和施工,并按照合同约定履行其他相关义务。
编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
国际建筑工程承包合同新
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
定义第一条一在合同中,除合同内容另有要求外,下列词定义如下1业主,名称将在第二部分中具体标明,指雇用承包人的一方,或业主的法定继承人,未经承包人同意,不包括业主的受让人。
2承包人指标书被业主接受的投标人或投标公司,包括承包人的私人代表,继承人和经业主同意的受让人。
3工程师指第二部分中确定的工程师人选,或经书面通知承包人,由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。
4工程师代表指任何常驻工程师、工程师助手,或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。
对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。
5工程包括永久性工程和临时性工程。
6合同包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议如已完成。
7合同价格指在接受证书中确定的数额,可按合同条款的规定增减。
8建筑设备包括施工和维修所需的全部设备,但不包括构造永久性工程的材料。
9临时性工程指施工和维修所需的各种临时工程。
10永久性工程指按合同将施工和维修的永久工程。
11技术规范指在标书或标书修正中确定的规范,也包括由工程师提供或书面同意增加的部分。
12图纸包括技术规范中包含的图纸,经工程师书面同意的对图纸的修正,以及由工程师提供或书面同意的其他图纸。
13现场指建筑工程师设计的永久性或临时性工程所需的土地及其他场地,以及业主提供的施工所需土地或场所、或其他合同中规定构成现场的部分。
14同意指书面同意,包括随后对口头同意的书面确认。
二合同内容需要时,单数表示的词也包括复数的含义,反过来也是这样。
三合同条款中的标题和边注不被视作合同的一部分,在解释合同不予考虑。
四费用一词包括现场内外发生的通常费用开支。
工程师及工程师代表第二条
工程师应负责履行发出指令、颁发证书等合同规定的义务。
如果在业主对工程师的任命中要求工程师在履行其部分职责时需经业主特殊同意,应在第二部分中予以规定。
工程师可随时书面授权其代表代行其职权,但应向承包人和业主提交书面授权文件。
在授权期间,工程师代表的决定对承包人和业主来说等同于工程师本人的决定。
以下情况如此办理1工程师代表未否定的工程、材料,工程师仍有权否定,并决定拆除相应的建筑。
2若承包人对工程师代表的决定不满意,有权提请工程师亲自判定。
转让和分包第三条
未经业主书面同意,承包人不得将全部或部分合同,或合同收益除了向承包人的开户银行支付到期款项外转让。
第四条
承包人不得分包整个工程。
除非合同另有规定,承包人未经工程师的书面同意,不得将工程的任何部分分包出去。
即使工程师同意分包,承包人仍将承担合同义务。
分包人及其代理人、工人的行为、失误、失职将象承包人及其代理人、工人的行为、失误、失职一样,由承包人承担责任。
为某部分工程提供劳力将不被视作分包。
合同文件第五条一在第二部分将写明下列条件合同文件使用的语言。
合同适用哪国的法律,按哪国法律解释。
如果文件用同一种以上语言书就,文件按哪种语言解释,就在第二部分中将其定为以这种语言为准。
二除非合同另有规定,合同第一、二部分的条款比其他条款更具约束力。
构成合同的几个文件可互相解释,在发生歧义和不一致时,将由工程师向承包人作出解释。
如果工程师对歧义进行解释时,导致承包人增加未预见的开支,经工程师证明,业主应支付相应的款额。
第六条一工程图纸将由工程师保管,但需免费向承包商提供两份副本。
如果承包人需要更多副本,则自己承担费用。
完成合同工程后,承包人将图纸全部归还工程师。
二承包人所在工程现场保留一份图纸副本,以便工程师及其代表,或工程师书面授权的人士随时审查。
三如果工程师不在合理的时间内提供图纸或命令,导致工程延误或中断,在此情况下承包人要书面通知工程师。
通知中应详细描述所需图纸、命令,为什么需要,何时需要,以及否则可能造成的延误和停工。
四如果因工程师没有或不能在合理时间内提供上述图纸和命令,而导致承包人误工和/或增加开支,工程师将决定延长承包人的规定工期。
且只要开支合理,承包人将得到补偿。
第七条
在工程进行中,工程师有权随时向承包人提供正确施工所需的图纸和指示。
承包人应执行且受其约束。
一般义务第八条一根据合同条款,承包人要认真进行工程建设维护工程。