6、轨道交通工程造价与财务评价试卷

1.单选题【本题型共2道题】
1.国家发展改革委“关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知”（发改基础[2015]49号）文件中明确“对于因城市规划、工程条件等因素影响，基本走向、敷设方式发生重大变化，线路长度、车站数量、直接工程投资（扣除物价上涨因素）超过建设规划批准规模的（），或提前开工规划项目，以及投资模式发生重大变化，需将规划调整方案报我委审批”。

A．25%
B．30%
C．20%
D．15%
2.建设投资由（）、工程建设其他费用、预备费用构成。

A．安装工程费
B．设备购置费
C．工程费用
D．建筑工程费
2.多选题【本题型共2道题】
1.项目总成本费用包括（）、管理费、其他费、固定资产折旧费、无形资产及其他资产摊销费和财务费用（利息支付）等。

A．人员工资及相关费用
B．能耗费用
C．日常维修费用
D．运营间接费
E．设计费
2.建设项目总投资由哪些项目组成（）。

A．建设投资
B．建设期利息
C．固定资产投资方向调节税
D．铺底流动资金
E．流动资金
3.判断题【本题型共2道题】
1.轨道交通线路研究车辆制式和编组的不同对工程规模的影响不大，仅体现了车辆购置费用不同而已。

Y．对
N．错
2.财务分析是依据国家现行财税制度和价格体系，分析考察项目的盈利能力、清偿能力、生存能力等对企业而言至关重要的财务运营状况；评价遵循费用和效益计算口径对应一致原则。

Y．对
N．错。

2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）练习题(一)及答案大题（共5题）一、拟建项目有关数据资料如下：1.项目建设期为1年，运营期为6年，项目建设投资为7480万元，包含500万可抵扣进项税，全部为自有资金，均形成固定资产。

残值率为4%，折旧年限10年，固定资产余值在项目运营期末收回。

2.运营期第1年投入流动资金500万元，全部为自有资金，流动资金在计算期末全部收回。

3.产品不含税价格60元/吨，增值税率17%。

在运营期间，正常年份每年的经营成本（不含进项税额）为800万元，单位产品进项税额为4元/吨，增值税附加税率为10%，所得税率为25%。

4.投产第1年生产能力达到设计生产能力的60%，经营成本为正常年份的75%，以后各年均达到设计生产能力。

<1>、列式计算每年固定资产折旧费、回收固定资产余值。

<2>、列式计算每年应交纳的增值税和增值税附加。

<3>、列式计算计算期第2年的调整所得税。

<4>、列式计算运营期最后1年的净现金流量。

计算结果保留两位小数。

【答案】1.每年固定资产折旧费=（7480-500）×（1-4%）÷10=670.08（万元）回收固定资产余值=（7480-500）×4%+670.08×（10-6）=2959.52（万元）2.第2年：增值税=50×60×60%×17%-50×60%×4-500=-314（万元）＜0，不纳增值税增值税附加=0第3年：增值税=50×60×17%-50×4-314=-4＜0，不纳增值税增值税附加=0第4年：增值税=50×60×17%-50×4-4=306（万元）增值税附加=306×10%=30.6（万元）第5－7年：增值税=50×60×17%-50×4=310（万元）增值税附加=310×10%=31（万元）二、某公路桥梁工程招标采用资格后审，某投标人收到投标邀请书并购买了招标文件，招标文件允许备选投标方案。

轨道交通工程造价与财务分析评价试卷及答案（80分）
1.单选题【本题型共2道题】
1.建设投资由（）、工程建设其他费用、预备费用构成。

A．安装工程费
B．设备购置费
C．工程费用
D．建筑工程费
2.国家发展改革委“关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知”（发改基础[2015]49号）文件中明确“对于因城市规划、工程条件等因素影响，基本走向、敷设方式发生重大变化，线路长度、车站数量、直接工程投资（扣除物价上涨因素）超过建设规划批准规模的（），或提前开工规划项目，以及投资模式发生重大变化，需将规划调整方案报我委审批”。

A．25%
B．30%
C．20%
D．15%
2.多选题【本题型共2道题】
1.城市轨道交通车辆检修制度常采用A检、B检、架修和大修四级修程模式，检修规程为大修（），架修（），B检和A检分别为1.5万公里和0.5万公里。

在测算总成本时常将B检和A检计列入车辆的日常维修成本，将大修和架修进行单独测算。

A．120万公里
B．160万公里
C．30万公里
D．40万公里
2.建设项目总投资由哪些项目组成（）。

A．建设投资
B．建设期利息
C．固定资产投资方向调节税
D．铺底流动资金
E．流动资金
3.判断题【本题型共2道题】
1.为解决城市交通拥挤问题，轨道交通线路上设站数量越密越好。

Y．对
N．错
2.造价是工程投资的被动反映，前期规划、设计不会影响工程造价。

Y．对
N．错。

2024年造价工程师考试《造价管理》真题及答案一、单项选择题(共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。

)1.建设项目的造价是指项目总投资中的O o P3A.固定资产与流淌资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费与设备费之和D.固定资产投资总额答案：D解析：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。

从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。

2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及询问机构通过协调工作，共同完成工程造价限制任务，属于建设工程全面造价管理中的()P4A.全过程造价管理B.全方位造价管理C.全寿命期造价管理D.全要素造价管理答案：B解析：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。

3.依据《注册造价师管理方法》，以欺瞒收段取得造价工程师注册被撤销的，()年内不得再次申请注册。

P12A.1B.2C.3D.4答案：C解析：考查法律责任，常规考点。

隐瞒的1年内；欺瞒的3年内。

4.依据《工程造价询问企业管理方法》，工程造价询问企业应办理而未刚好办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以()以下的罚款。

P17A.5000元B.1万元C.2万元D.3万元答案：B解析：考查法律责任中经营违规责任。

5.美国建立师学会(AIA)的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是()o P23A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列答案：C解析：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，常规考点。

6.依据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起()个月内，向发证机关报告。

P25A.1B.2C.3D.6答案：A解析：考查建筑工程施工许可，常规考点。

7.依据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自()之日起计算。

P31A.工程交付运用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格答案：D解析：考查工程质量保修，常规考点。

一、单选题【本题型共2道题】1.国家发展改革委“关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知”（发改基础[2015]49号）文件中明确“对于因城市规划、工程条件等因素影响，基本走向、敷设方式发生重大变化，线路长度、车站数量、直接工程投资（扣除物价上涨因素）超过建设规划批准规模的（），或提前开工规划项目，以及投资模式发生重大变化，需将规划调整方案报我委审批”。

A．25%B．30%C．20%D．15%用户答案：[D] 得分：10.002.根据全国各城市轨道交通线路配车情况统计，初期配车数量平均每公里约需（）。

A．1.075列B．1.3列C．2列D．1.5列用户答案：[A] 得分：10.00二、多选题【本题型共2道题】1.测算运管企业人力成本与设计定员相关，根据设计组织机构及定员配置数量，年人均人工成本根据项目所在地薪酬水平计算；员工年人均成本中应包括（）。

A．建设单位管理费B．职工工资中企业应支付部分C．福利费D．工会经费E．教育经费等用户答案：[BCDE] 得分：20.002.建设项目总投资由哪些项目组成（）。

A．建设投资B．建设期利息C．固定资产投资方向调节税D．铺底流动资金E．流动资金用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共2道题】1.城市轨道交通运管企业的运营成本要素包括工资及相关费用、能耗费用、生产维修费、运营间接费、管理费、其他费等6项。

Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：20.002.财务分析是依据国家现行财税制度和价格体系，分析考察项目的盈利能力、清偿能力、生存能力等对企业而言至关重要的财务运营状况；评价遵循费用和效益计算口径对应一致原则。

Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：20.00。

2016年咨询工程师继续教育
轨道交通工程造价与财务评价考题100分
一、单选题【本题型共2道题】
1.根据全国各城市轨道交通线路配车情况统计，初期配车数量平均每公里约需（）。

A．1.075列
B．1.3列
C．2列
D．1.5列
用户答案：[A] 得分：10.00
2.据轨道交通车辆行车里程，轨道交通牵引用电量可按（）每车公里能耗指标估算。

A．3度电/车公里
B．2度电/车公里
C．1度电/车公里
D．4度电/车公里
用户答案：[B] 得分：10.00
二、多选题【本题型共2道题】
1.项目总成本费用包括（）、管理费、其他费、固定资产折旧费、无形资产及其他资产摊销费和财务费用（利息支付）等。

A．人员工资及相关费用
B．能耗费用
C．日常维修费用
D．运营间接费
E．设计费
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
2.建设项目总投资由哪些项目组成（）。

A．建设投资
B．建设期利息
C．固定资产投资方向调节税
D．铺底流动资金
E．流动资金
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
三、判断题【本题型共2道题】
1.财务分析是依据国家现行财税制度和价格体系，分析考察项目的盈利能力、清偿能力、生存能力等对企业而言至关重要的财务运营状况；评价遵循费用和效益计算口径对应一致原则。

Y．对
N．错
用户答案：[Y] 得分：20.00
2.铺底流动资金一般占流动资金的30%，其余70%流动资金可申请短期贷款。

Y．对
N．错
用户答案：[Y] 得分：20.00。

一、单选题【本题型共2道题】
1.建设投资由（）、工程建设其他费用、预备费用构成。

A．安装工程费
B．设备购置费
C．工程费用
D．建筑工程费
用户答案：[C] 得分：10.00
2.根据全国各城市轨道交通线路配车情况统计，初期配车数量平均每公里约需（）。

A．1.075列
B．1.3列
C．2列
D．1.5列
用户答案：[A] 得分：10.00
二、多选题【本题型共2道题】
1.项目总成本费用包括（）、管理费、其他费、固定资产折旧费、无形资产及其他资产摊销费和财务费用（利息支付）等。

A．人员工资及相关费用
B．能耗费用
C．日常维修费用
D．运营间接费
E．设计费
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
2.测算运管企业人力成本与设计定员相关，根据设计组织机构及定员配置数量，年人均人工成本根据项目所在地薪酬水平计算；员工年人均成本中应包括（）。

A．建设单位管理费
B．职工工资中企业应支付部分
C．福利费
D．工会经费
E．教育经费等
用户答案：[BCDE] 得分：20.00
三、判断题【本题型共2道题】
1.国家发展改革委在“关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知”（发改基础[2015]49号）文件中强调要坚持“集中财力、大力发展”城市轨道交通的方针。

Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：20.00
2.造价是工程投资的被动反映，前期规划、设计不会影响工程造价。

Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：20.00。

1. 在工程造价中，直接费用包括哪些？A. 材料费、人工费、机械使用费B. 管理费、利润、税金C. 设计费、监理费、咨询费D. 保险费、财务费、风险费2. 工程量清单计价模式的核心是什么？A. 定额计价B. 市场计价C. 清单计价D. 成本计价3. 预算定额的编制依据不包括以下哪项？A. 工程设计图纸B. 施工组织设计C. 市场价格信息D. 历史成本数据4. 工程造价中的间接费用包括哪些？A. 材料费、人工费、机械使用费B. 管理费、利润、税金C. 设计费、监理费、咨询费D. 保险费、财务费、风险费5. 工程造价预算编制的基本步骤不包括以下哪项？A. 收集资料B. 编制预算书C. 审核预算D. 签订合同6. 工程造价管理的主要目标是什么？A. 控制成本B. 提高质量C. 缩短工期D. 增加利润7. 工程造价中的风险费用主要用于应对哪些风险？A. 市场风险B. 技术风险C. 管理风险D. 以上都是8. 工程造价预算中的预备费主要用于哪些方面？A. 不可预见工程和费用B. 材料价格上涨C. 人工费用增加D. 机械设备更新9. 工程造价预算中的利润是如何计算的？A. 直接费用的百分比B. 间接费用的百分比C. 总费用的百分比D. 净利润的百分比10. 工程造价预算中的税金包括哪些？A. 增值税、所得税B. 营业税、城市维护建设税C. 教育费附加、地方教育附加D. 以上都是11. 工程造价预算中的管理费用包括哪些？A. 管理人员工资B. 办公费用C. 差旅费用D. 以上都是12. 工程造价预算中的财务费用包括哪些？A. 利息支出B. 汇兑损失C. 手续费D. 以上都是13. 工程造价预算中的保险费用包括哪些？A. 工程一切险B. 第三者责任险C. 施工人员意外伤害险D. 以上都是14. 工程造价预算中的咨询费用包括哪些？A. 设计咨询费B. 监理咨询费C. 造价咨询费D. 以上都是15. 工程造价预算中的监理费用包括哪些？A. 监理人员工资B. 监理办公费用C. 监理差旅费用D. 以上都是16. 工程造价预算中的设计费用包括哪些？A. 设计人员工资B. 设计办公费用C. 设计差旅费用D. 以上都是17. 工程造价预算中的材料费用包括哪些？A. 主要材料费B. 辅助材料费C. 消耗材料费D. 以上都是18. 工程造价预算中的人工费用包括哪些？A. 基本工资B. 加班工资C. 福利费用D. 以上都是19. 工程造价预算中的机械使用费用包括哪些？A. 租赁费用B. 折旧费用C. 维修费用D. 以上都是20. 工程造价预算中的运输费用包括哪些？A. 材料运输费B. 机械运输费C. 人员运输费D. 以上都是21. 工程造价预算中的临时设施费用包括哪些？A. 临时建筑费B. 临时水电费C. 临时道路费D. 以上都是22. 工程造价预算中的环境保护费用包括哪些？A. 垃圾处理费B. 污水处理费C. 噪音控制费D. 以上都是23. 工程造价预算中的安全文明施工费用包括哪些？A. 安全设施费B. 文明施工费C. 安全教育费D. 以上都是24. 工程造价预算中的质量保证费用包括哪些？A. 质量检测费B. 质量整改费C. 质量奖励费D. 以上都是25. 工程造价预算中的工期延误费用包括哪些？A. 延期赔偿费B. 延期管理费C. 延期人工费D. 以上都是26. 工程造价预算中的合同变更费用包括哪些？A. 设计变更费B. 工程量变更费C. 价格变更费D. 以上都是27. 工程造价预算中的索赔费用包括哪些？A. 工期索赔费B. 费用索赔费C. 质量索赔费D. 以上都是28. 工程造价预算中的结算费用包括哪些？A. 工程结算费B. 材料结算费C. 人工结算费D. 以上都是29. 工程造价预算中的审计费用包括哪些？A. 内部审计费B. 外部审计费C. 专项审计费D. 以上都是30. 工程造价预算中的评估费用包括哪些？A. 项目评估费B. 风险评估费C. 效益评估费D. 以上都是31. 工程造价预算中的招标费用包括哪些？A. 招标文件费B. 招标代理费C. 招标保证金D. 以上都是32. 工程造价预算中的投标费用包括哪些？A. 投标文件费B. 投标保证金C. 投标代理费D. 以上都是33. 工程造价预算中的履约保证金包括哪些？A. 履约保证金B. 质量保证金C. 工期保证金D. 以上都是34. 工程造价预算中的预付款保证金包括哪些？A. 预付款保证金B. 进度款保证金C. 结算款保证金D. 以上都是35. 工程造价预算中的质保金包括哪些？A. 质保金B. 质量保证金C. 质量奖励金D. 以上都是36. 工程造价预算中的工期保证金包括哪些？A. 工期保证金B. 工期奖励金C. 工期罚款D. 以上都是37. 工程造价预算中的质量罚款包括哪些？A. 质量罚款B. 质量整改费C. 质量赔偿费D. 以上都是38. 工程造价预算中的工期罚款包括哪些？A. 工期罚款B. 工期整改费C. 工期赔偿费D. 以上都是39. 工程造价预算中的合同罚款包括哪些？A. 合同罚款B. 合同整改费C. 合同赔偿费D. 以上都是40. 工程造价预算中的索赔罚款包括哪些？A. 索赔罚款B. 索赔整改费C. 索赔赔偿费D. 以上都是41. 工程造价预算中的结算罚款包括哪些？A. 结算罚款B. 结算整改费C. 结算赔偿费D. 以上都是42. 工程造价预算中的审计罚款包括哪些？A. 审计罚款B. 审计整改费C. 审计赔偿费D. 以上都是43. 工程造价预算中的评估罚款包括哪些？A. 评估罚款B. 评估整改费C. 评估赔偿费D. 以上都是44. 工程造价预算中的招标罚款包括哪些？A. 招标罚款B. 招标整改费C. 招标赔偿费D. 以上都是45. 工程造价预算中的投标罚款包括哪些？A. 投标罚款B. 投标整改费C. 投标赔偿费D. 以上都是46. 工程造价预算中的履约罚款包括哪些？A. 履约罚款B. 履约整改费C. 履约赔偿费D. 以上都是47. 工程造价预算中的预付款罚款包括哪些？A. 预付款罚款B. 预付款整改费C. 预付款赔偿费D. 以上都是48. 工程造价预算中的质保罚款包括哪些？A. 质保罚款B. 质保整改费C. 质保赔偿费D. 以上都是49. 工程造价预算中的工期奖励包括哪些？A. 工期奖励B. 工期奖励金C. 工期奖励费D. 以上都是50. 工程造价预算中的质量奖励包括哪些？A. 质量奖励B. 质量奖励金C. 质量奖励费D. 以上都是51. 工程造价预算中的合同奖励包括哪些？A. 合同奖励B. 合同奖励金C. 合同奖励费D. 以上都是52. 工程造价预算中的索赔奖励包括哪些？A. 索赔奖励B. 索赔奖励金C. 索赔奖励费D. 以上都是53. 工程造价预算中的结算奖励包括哪些？A. 结算奖励B. 结算奖励金C. 结算奖励费D. 以上都是54. 工程造价预算中的审计奖励包括哪些？A. 审计奖励B. 审计奖励金C. 审计奖励费D. 以上都是55. 工程造价预算中的评估奖励包括哪些？A. 评估奖励B. 评估奖励金C. 评估奖励费D. 以上都是56. 工程造价预算中的招标奖励包括哪些？A. 招标奖励B. 招标奖励金C. 招标奖励费D. 以上都是答案：1. A2. C3. D4. B5. D6. A7. D8. A9. C10. D11. D12. D13. D14. D15. D16. D17. D18. D19. D20. D21. D22. D23. D24. D25. D26. D27. D28. D29. D30. D31. D32. D33. D34. D35. D36. D37. D38. D39. D40. D41. D42. D43. D44. D45. D46. D47. D48. D49. D50. D51. D52. D53. D54. D55. D56. D。

6、轨道交通工程造价与财务评价试卷一、单选题【本题型共2道题】1.据轨道交通车辆行车里程，轨道交通牵引用电量可按（）每车公里能耗指标估算。

A．3度电/车公里B．2度电/车公里C．1度电/车公里D．4度电/车公里用户答案：[B] 得分：10.002.根据全国各城市轨道交通线路配车情况统计，初期配车数量平均每公里约需（）。

A．1.075列B．1.3列C．2列D．1.5列用户答案：[A] 得分：10.00二、多选题【本题型共2道题】1.城市轨道交通车辆检修制度常采用A检、B检、架修和大修四级修程模式，检修规程为大修（），架修（），B检和A检分别为1.5万公里和0.5万公里。

在测算总成本时常将B检和A检计列入车辆的日常维修成本，将大修和架修进行单独测算。

A．120万公里B．160万公里C．30万公里D．40万公里用户答案：[BD] 得分：0.00 202.城市轨道交通供电系统投资估算常由主变电所电力进线（外部电源）、（）、跟随变电所、环网电缆工程、动力照明、电力监控系统及接地系统等内容构成。

A．主变电所B．牵引降压混合变电所C．降压变电所D．接触网（轨）E．杂散电流防护用户答案：[ABCDE] 得分：20.00三、判断题【本题型共2道题】1.财务分析是依据国家现行财税制度和价格体系，分析考察项目的盈利能力、清偿能力、生存能力等对企业而言至关重要的财务运营状况；评价遵循费用和效益计算口径对应一致原则。

Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：20.002.国家发展改革委在“关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知”（发改基础[2015]49号）文件中强调要坚持“集中财力、大力发展”城市轨道交通的方针。

Y．对N．错用户答案：[N] 得分：20.00。

2019年轨道交通工程造价与财务评价试卷及答案
1.单选题【本题型共2道题】
1.建设投资由（）、工程建设其他费用、预备费用构成。

A．安装工程费
B．设备购置费
C．工程费用
D．建筑工程费
答案：C
2.前期研究阶段，A、B型车的大、架修段车辆基地占地面积指标控制值为（）。

A．1000m2/车
B．900m2/车
C．750m2/车
D．600m2/车
答案：A
2.多选题【本题型共2道题】
1.城市轨道交通供电系统投资估算常由主变电所电力进线（外部电源）、（）、跟随变电所、环网电缆工程、动力照明、电力监控系统及接地系统等内容构成。

A．主变电所
B．牵引降压混合变电所
C．降压变电所
D．接触网（轨）
E．杂散电流防护
答案：ABCDE
2.测算运管企业人力成本与设计定员相关，根据设计组织机构及定员配置数量，年人均人工成本根据项目所在地薪酬水平计算；员工年人均成本中应包括（）。

A．建设单位管理费
B．职工工资中企业应支付部分
C．福利费
D．工会经费
E．教育经费等
答案：BCDE
3.判断题【本题型共2道题】
1.城市轨道交通运管企业的运营成本要素包括工资及相关费用、能耗费用、生产维修费、运营间接费、管理费、其他费等6项。

Y．对
N．错
答案：Y
2.国家发展改革委在“关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知”（发改基础[2015]49号）文件中强调要坚持“集中财力、大力发展”城市轨道交通的方针。

Y．对
N．错
答案：N。

2020年轨道交通工程造价与财务评价考试答案
一、单选题【本题型共2道题】
1.前期研究阶段，A、B型车的大、架修段车辆基地占地面积指标控制值为（）。

A．1000m2/车
B．900m2/车
C．750m2/车
D．600m2/车
用户答案：[A] 得分：10.00
2.建设投资由（）、工程建设其他费用、预备费用构成。

A．安装工程费
B．设备购置费
C．工程费用
D．建筑工程费
用户答案：[C] 得分：10.00
二、多选题【本题型共2道题】
1.测算运管企业人力成本与设计定员相关，根据设计组织机构及定员配置数量，年人均人工成本根据项目所在地薪酬水平计算；员工年人均成本中应包括（）。

A．建设单位管理费
B．职工工资中企业应支付部分
C．福利费
D．工会经费
E．教育经费等
用户答案：[BCDE] 得分：20.00
2.在工程投资估算中，勘察设计费归类于（），形成（）资产。

A．工程费用
B．其他基本建设费用
C．固定资产
D．无形资产
用户答案：[BC] 得分：20.00
三、判断题【本题型共2道题】
1.造价是工程投资的被动反映，前期规划、设计不会影响工程造价。

Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：20.00
2.为解决城市交通拥挤问题，轨道交通线路上设站数量越密越好。

Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：20.00。

2023年造价工程师(土建)讲解: 地下交通工程考试试题一、单项选择题（共25题, 每题2分, 每题旳备选项中, 只有1个事最符合题意）1.机械设备安装前, 对装配件进行最终清洗时, 宜采用__。

A. 擦洗和涮洗B. 浸、涮结合清洗C. 超声波清洗D. 浸—喷联合清洗2.施工项目管理实行规划应由（）在项目实行之前或在每个分阶段之前组织编制。

A. 监理工程师B. 造价工程师C. 项目经理D. 业主委托旳项目企业3.按国家有关规定, 核定新增固定资产价值时, 勘察设计费用旳分摊是按__。

A. 建筑工程、安装工程、需安装设备价值和土地征用费之和分摊B. 建筑工程、安装工程和需安装设备价值旳总额分摊C. 建筑工程和安装工程造价分摊D. 建筑工程造价分摊4.下列费用中只包括于设备运杂费中旳是__。

A．运费B. 采购及保管费C. 包装费D. 车辆购置附加费5.有关岩石孔隙性论述对旳旳是__。

A. 孔隙度是空隙总体积与岩石总体积之比B．岩石孔隙度大小取决于自身旳构造和构造, 与外力无关C. 火成岩中旳深成岩孔隙度大D. 沉积岩中旳砾岩、砂岩孔隙度小6.商品旳价值由商品生产过程中所消耗旳生产资料价值和活劳动所发明旳价值构成, 其中活劳动所发明旳价值在商品价格中体现为__。

A. 劳动酬劳货币支出B. 企业所获取旳利润C. 劳动酬劳货币支出和获利D. 劳动者发明旳剩余价值7、某建设项目进口一批设备, 其银行财务费为3.26万元, 外贸手续费16.9万元, 关税税率为20%, 增值税税率为17%, 抵岸价为1820万元。

该批设备旳CIF为__万元。

A. 1282B. 1260C. 12568、下面可实行分段结算旳工程是__。

A. 单项工程B. 单位工程C. 分部工程D. 当年动工、当年不能竣工旳单项工程或单位工程9、漏电保护器刀闸或瓷插中起短路或过载保护作用旳元件是（）。

A．线圈B．熔体C. 弹簧金属片D. 塑料片10、确定项目生产规模旳前提是项目旳__。

轨道交通工程造价与财务评价试卷一、单选题【本题型共5道题】1.生产准备费包含（）几部分内容。

A．生产职工培训费、铺底流动资金及办公和生活家具购置费B．铺底流动资金、办公和生活家具购置费、工器具及生产家具购置费C．铺底流动资金、生产职工培训费、工器具及生产家具购置费D．生产职工培训费、办公和生活家具购置费、工器具及生产家具购置费用户答案：[D] 得分：6.002.建设工程预算编制中的总预算由（）组成。

A．建安工程费、设备费、工程建设其他费和预备费B．预备费、建设期利息、机车车辆购置费及铺底流动资金C．建安工程费、设备费、其他费、预备费、机车车辆购置费和铺底流动资金D．建安工程费、设备费、其他费、预备费、建设期利息、机车车辆购置费及铺底流动资金用户答案：[D] 得分：6.003.关于批准的初步设计总概算，下列表述中正确的是（）。

A．是项目决策的依据B．是铁路项目立项的依据C．是确定建设规模和投资的主要依据D．是铁路工程编制招投标文件、组织招投标工作的依据用户答案：[C] 得分：6.004.税金是指按国家税法规定，应计入建筑安装工程造价内的（）几部分组成。

A．增值税、城市维护建设税及教育费附加B．增值税、营业税及教育费附加C．营业税、城市维护建设税及教育费附加D．增值税、营业税及城市维护建设税用户答案：[A] 得分：0.005.在铁路建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）。

A．投资估算B．设计概算C．施工图预算D．竣工结算用户答案：[B] 得分：0.00二、多选题【本题型共3道题】1.标准跨度箱梁常用施工方法一般包括以下哪几种方法？（）A．悬臂浇注法B．集中预制架设法C．移动模架现浇法D．造桥机节段拼装法E．支架现浇法用户答案：[ABCD] 得分：0.002.编制材料供应方案，拟定材料供应的料源点，针对铁路建设所需建设材料划分为哪几类？（）A．主要建筑材料B．甲供料C．铁路专用材料D．施工单位自行采购材料E．当地料用户答案：[ACE] 得分：10.003.位于关键线路上的（）等控制及重点工程应根据工程量采用单项指标计算工期。

2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）能力测试试卷B卷附答案大题（共10题）一、某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一条旅游专用公路。

该项目土建工程（路基、桥梁、涵洞）、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同，分别为乙方和丙方。

合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工，竣工期为2016年4月25日。

因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同，由两个承包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：为方便物料的进场，同时可以尽早解决当地村民出行需求，路线的第一个工区（15km）及连接线（3km）要提前6个月竣工，乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。

在工程施工4年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。

该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。

在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。

诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已投入使用。

在结算工程款时，甲方本应付工程总价款9000万元，但只付8200万。

特请求法庭判决被告支付剩余的800万元及拖期的利息。

在庭审中，被告答称：原告土建工程施工质量有问题，如：路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质量不合格。

因此，部分工程由丙单位进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付450万元。

此项费用应由原告承担。

另还有其他质量问题造成边坡滑塌共计损失350万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为8200万元。

原告辩称：被告称工程不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。

被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为企业晋级，在此情况下，我方代表才签的字。

此外，被告代理人又向法庭呈交业主被丙公司提出的索赔450万元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。

2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）考试题库大题（共10题）一、某建设项目拟进行投资估算的建筑安装工程费用为22500万元，设备及工器具购置费为45000万元，工程建设其他费用为5000万元。

预备费为4160万元，建设期为3年。

各年的投资比例为：第一年30%，第二年45%，第三年25%。

该项目固定资产投资主要来源为自有资金和贷款。

贷款本金为56000万元，分年度按投资比例发放，贷款年利率为8%（按季度计息）。

计算结果保留小数点后两位。

、估算建设期贷款利息。

、估算拟建项目的总投资。

【答案】1.（1）贷款有效利率=（1+8%/4）4-1=8.24%（2）第1年贷款：56000×30%=16800（万元）第2年贷款：56000×45%=25200（万元）第3年贷款：56000×25%=14000（万元）（3）第1年贷款利息：16800/2×8.24%=692.16（万元）第2年贷款利息：（16800+692.16+25200/2）×8.24%=2479.59（万元）第3年贷款利息：（16800+692.16+25200+2479.59+14000/2）×8.24%=4298.95（万元）建设期贷款利息合计：692.16+2479.59+4298.95=7470.70（万元）2.拟建项目总投资=22500+45000+5000+4160+7470.70=84130.70（万元）二、5家邀请招标的投标单位，技术标满分40分、商务标满分60分；技术标得分去掉一个最高分、一个最低分后加权平均（本题从略相关加减分指标），技术得分不满30分的，不再评审商务标。

五个单位技术标得分：A单位技术标得分33；B单位技术标得分34；C单位技术标得分35；D单位技术标得分32；E单位技术标得分27.7。

商务标评标基准价，去掉一个最高和最低报价后算术平均，报价每低于评标基准价1%扣1分，高1%扣2分，最多扣10分。

2023年一级造价师之工程造价案例分析（交通）能力检测试卷A卷附答案大题（共10题）一、人工挖台阶，土质确定，条件一定，测时资料表明，挖1m3需消耗基本工作时间85min。

辅助工作时间占基本工作时间2％，准备结束时间占工作班定额时间3％，不可避免中断时间测时为12min，休息时间占基本工作时间的25％。

问题：计算时间定额和产量定额。

【答案】二、某跨线桥工程基坑开挖后发现有城市供水管道横跨基坑，须将供水管道改线并对地基进行处理，为此业主以书面形式通知承包人停工10天，并同意合同期顺延10天。

为确保继续施工，要求工人、施工机械等不要撤离施工现场，但在通知中未涉及由此造成承包人停工损失如何处理。

承包人认为对其损失过大，意欲索赔。

【问题】1．索赔能否成立，索赔证据是什么？2．由此引起的损失费用项目有哪些？3．如果提出索赔要求，应向业主提供哪些索赔文件？【答案】1．索赔成立，索赔证据为业主提出的要求停工的通知书。

2．费用损失主要包括：10天的工人窝工、施工机械停置及管理费用。

3．应向业主提供的索赔文件主要有：（1）致业主的索赔信函，提出索赔要求。

（2）索赔报告：提出索赔事实和内容，引用文件说明索赔的合理与合法性，提出索赔费用的计算依据及要求的赔偿金额。

（3）索赔费用计算书及索赔证据复印件。

三、国内某工程参照FIDIC合同条件规定，承包人要求索赔成立的条件必须具备如下4个条件：（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失。

（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包人的过失。

（3）按合同规定不应由承包人承担的风险。

（4）承包人在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知。

由于该工程项目工程变更，使钢筋混凝土项目与原合同估算工程量由8300m3（单价150美元/rn3，超过25%以上才允许调整单位价格）增加到12500m3，因此承包人按上述条件要求在规定的时限内向业主提出了书面的索赔通知。

【问题】通过监理人的努力，最后业主与承包人达成一致意见，超出部分的钢筋混凝土单价为135美元/m3。