专升本自考建筑工程合同含FIDIC条款复习资料含答案-精

建筑工程合同（含FIDIC 条款）（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。

1.合同关系的主体是指 【 】A. 物B.债权人的权利和债务人的义务C ・行为D.债权人和债务人2. 不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示 B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定 D.要约必须具有缔约的日的3. 甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。

当合同的履行期限屈至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。

此时，乙行使 的权利是【】A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4. 一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】B. 可变更合同 D. 无效合同投料试车工作应在工稈竣工 【 】B. 验收前由发包人负责 D.验收前由工程师负责6. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。

处理rh 此发生的费川和延误的T 期的正确方 法是一、单项选择题（本大题共15小题，每小题 】分，共15分）A.可撤销合同 c.效力待定合同5.依据施T 合同示范文木规定,A.验收后由发包人负责 C.验收JrirtlT 程师负责A. 费用由发包人承担，工期给予顺延C. 费用由发包人承担，工期不予顺延7. 施B. 费用由承包人承担，丁期不予顺延 D. 费用由承包人承担，工期给予顺延A.协议书屮约定B.通用条款中约定8.c.附件屮约定 D.专用条款屮约定依据监理委托合同规定, 委托人侑权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【A. 工稈总投资超过预期金额B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返T 修复施丁缺陷使竣工时间延长 D.监理工程师没有进行合同内规定的检杏试验而出现质量事故9. 纽•成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。

四川省2016年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题1.下列合同属于无偿合同的是A.施工合同B.运输合同C.借用合同D.监理合同2.甲为乙的债权人，乙为了逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.债权人可行使撤销权B.债权人可行使不安抗辩权C.债权人可请求法院进行财产保全D.转让合同自签订之时起无效3.依据合同法的规定，下列文件中不属于要约邀请的是A.招标公告B.商品价目表C.拍卖公告D.投标文件4.对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应A.提前24h书面通知工程师来参加验收B.提前24h电话通知工程师来参加验收C.提前48h书面通知工程师来参加验收D.提前48h电话通知工程师来参加验收5.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权A.自行将该工程抵押B.申请人民法院将该工程依法拍卖C.将工程直接收归已有D.自行将该工程卖给他人6.由于总承包单位拖欠分包单位工程款，造成分包工程进度严重滞后，为此发包人从总包工程应付款中扣除了分包款项直接向分包单位支付，在下列说法中正确的是A.总承包人违约，发包人亦违约B.总承包人违约，发包人不违约C.总承包人不违约，发包人违约D.总承包人不违约，发包人亦不违约7.工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。

承包人收到通知后不参加计量，则计量结果A.由双方协商处理B.无效C.按合同约定处理D.有效8.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工A.验收前由发包人负责B.验收前由工程师负责C.验收后由发包人负责D.验收后由工程师负责9.FIDIC合同条件中，被称为“新红皮书”的是A.《施工合同条件》B.《土木工程合同文件格式》C.《EPC/交钥匙项目合同条件》D.《设备和设计——建造合同条件》10.FIDIC施工合同文本结构一般包括A.通用条件、专用条件和合同协议B.通用条件、专用条件和其他标准化文件格式C.合同协议、通用条件和投标文件D.协议书、专用条件和招标文件11.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师可以随时指示承包商暂停施工。

建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。

A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。

A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ）A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。

A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。

A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（ D ）A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（ B ）A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。

建设工程合同（含FIDIC ）条款（课程代码 04231）一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行 使期限是 【 A ．1 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D ．4 年内债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使 债权的权利？ A. 自己的B.他人的 C.第三人的 D.债务人的按照《建筑工程施工合同（示范文本） 》的规定，工程预付款的比例是 A. 安装工程一般不超过合同价的 30% R.建筑工程一般不超过单项工程工作量的 30%C. 建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D. 安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的 10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是A. 承包人明确表示不再履行合同义务的1．2．3．4． 根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为 A .有名合同与无名合同 B .要式合同与不要式合同 C.双务合同与单务合同 D .有偿合同与无偿合同要式合同必须采用A . 口头形式B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式D .书面形式甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金 出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依 然成立。

此时，该施工合同的主体为 A .丙与乙C.丙与甲 下列关于要约与承诺的表述中，错误的是A .要约可以撤回C.承诺可以撤回 B .甲与乙 D .丙或乙 R.要约可以撤销D .承诺可以撤销 5． 6．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于 A .要约 C.承诺 下列关于合同无效的表述中，正确的是 A . —方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 C.以合法形式掩盖非法目的B .要约邀请 D .合同B .因重大误解订立的合同 D .违反地方性法规的强制性规定7．8．9．30%B. 已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C. 承包人将承包的建设工程违法分包的D. 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11. FIDIC 合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是 【】B. 业主 D. 指定分包商发包人不解除合同情况下， 设计人应承担的违约责任 【】B. 返还设计合同规定的定金 D.双倍返还设计合同规定的定金13. 根据FIDIC 施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是 【】A. 发布指令B.发出邀请C.发备忘录 D.业主建议14. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】 A .发包人向供应商的 B.承包人向供应商的C. 发包人向承包人的D.承包人向发包人的 15.担保合同是一种 【 】A .实践合同 B.主合同 C.从合同 D.无偿合同16.作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【 】A .申请重新仲裁 B.向人民法院申请强制执行C. 向建设行政主管部门申请强制执行D. 向人民法院起诉17. FIDIC （1999年版）《施工合同条件》又称“新红皮书” ，主要适用于 【 】A .房屋和工程施工 B.电气和机械工程 c.设备和设计D.顾客和咨询18.根据我国《建设工程施工合同文本》 ，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告 的时闻限额为工程设计变更确定后 【】A. 7 天内B. 14 天内C. 21 天内D. 28 天内19.在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是 【】A .协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 20.合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】A .信息收集 B.信息存储 C.信息加工D.信息分解 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。

建设工程合同（含FIDIC）条款2021年10月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不复杂、风险不大的项目，最适用于（A）A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、总承包合同2、在建设工程质量控制中，对工程质量进行评定的依据是（B）A、项目协议书约定的质量标准B、国家或专业的质量检验评定标准C、发包人提供的质量标准D、监理工程师提供的质量标准3、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（A）A、向发包人索赔B、向乙施工单位索赔C、向监理单位索赔D、自行承担4、以下不属于索赔依据的时（B）A、法律法规B、部门规章C、合同文件D、工程惯例5、某大桥施工企业现场负责人下达错误施工指令，具体施工人员盲目施工给建设单位造成损失的，建设单位可进行索赔的对象是（C）A、施工企业的法定代表人B、施工企业的现场技术负责人C、施工企业D、具体的施工人员6、建设部107号文规定，建筑工程的工程预付款的预付额度一般不得超过当年建筑（包括水、电、暖、卫等）工程工作量的（D）A、10%B、15%C、20%D、30%7、《建设工程设计合同》示范文本分为两种，其中GF-2000-0210版本适用于（D）A、民用建设工程设计B、水文地质勘查C、岩土工程设计D、专业建设工程设计8、《合同法》规定，违约责任（D）A、全部实行过错责任原则B、总体上实行过错责任原则C、全部实行严格责任原则D、总体上实行严格责任原则9、中止履行是指行使不安抗辩权当事人一方，有权（D）A、撤销合同B、解除合同C、终止合同D、暂时停止合同的履行10、工程设计变更引起的新增工程量清单子目，其相应综合单价的第一提出方应为（B）A、发包人B、承包人C、监理人D、工程造价部门11、按英美法的传统，合同生效的时间为（A）A、承诺发出时B、要约到达受要约人时C、承诺到达要约人时D、要约人发出承诺通知时12、某桥梁工程施工中，如遇人工挖孔桩桩孔，开挖过程中出现地下流沙层或淤泥层，需要采用特殊支护措施，方可继续施工，施工方可考虑向监理工程师提出（C）A、设计变更B、条件变更C、施工措施变更D、计划变更13、在工程建设监理活动中，监理单位是（B）A、业主的代理人B、业主的委托人C、施工合同的当事人D、绝对独立的第三人14、双方当事人采用合同书形式订立合同时，合同成立的时间为（C）A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时15、按风险产生的后果分类，因设计、设备等问题导致项目建成后达不到设计生产能力，属于（B）A、质量风险B、生产风险C、费用风险D、市场风险16、FIDIC合同条件中，适用于建设项目规模大、复杂程度高、承包商提供设计、雇主愿意将部分风险转移给承包商的项目的是（C）A、银皮书B、新红皮书C、新黄皮书D、绿皮书17、合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同成为（A）A、单务合同B、诺成合同C、要式合同D、双务合同18、工程经竣工验收合格后，业主和承包人之间办理竣工结算的最主要依据是由监理工程师签发的（C）A、工程变更令B、公路工程竣工验收鉴定书C、最终支付证书D、工程质量鉴定书19、投标方对建设工程进行投标，在合同签订的程序过程中称为（B）20、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（A）A、附加工作B、正常工作C、意外工作D、额外工作二、多选题（每题1分共10分）21、合同的形式有（ABE）A、书面形式B、口头形式C、文本形式D、数字形式E、推定形式22、违约责任的构成要件是当事人应具备何种条件才应承担违约责任，违约责任的一般构成要件包括（AD）A、违约行为B、非不可抗力C、事实损害D、不存在法定和约定的免责事由E、要约失效23、工程管理实践中，通常可按照工程变更所包含但具体内容，将其分类为（ABCD）A、设计变更B、施工措施变更C、新增工程D、条件变更E、施工环境变更24、发包人承担违约责任的方式包括（ABD）A、支付违约金B、顺延延误的工期C、及时发出变更通知D、继续履行E、终止合同履行25、以下属于合同法规定的要约邀请范畴的时（ABDE）A、拍卖公告B、招标公告C、招标文件D、招股说明书E、寄送的价目表26、合同是发生在当事人之间的一种法律关系。

建设工程合同（含FIDIC）条款(课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号【】A．有名合同与无名合同B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。

此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙B．甲与乙C．丙与甲D．丙或乙4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A．要约可以撤回R．要约可以撤销C．承诺可以撤回D．承诺可以撤销5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其【】A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同6．下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年B．2年D．4年【】A．自己的B．他人的C．第三人的D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商B．业主C．工程师D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间【】A．发布指令B．发出邀请C．发备忘录D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】A．发包人向供应商的B．承包人向供应商的C．发包人向承包人的D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同B．主合同C．从合同D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工B．电气和机械工程c．设备和设计D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天B．14天D．28天【】A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集B．信息存储C．信息加工D．信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号】A．运输合同为无偿合同B．工程施工合同为双务合同C．寄存合同为实践合同D．勘蔡设计合同为要式合同E．赠与合同为有偿合同22．合同纠纷仲裁解决的特点是【】A．体现当事人的意思自治C．执行的强制性B．一裁终局性D．当事人可控制性E．独立仲裁性23．根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】A．因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B．因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C．对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D．隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时【】A．合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D．合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E．合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25．施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【】A．发生设计变更B．发包人延误移交施工现场C．承包人采购的材料供货商未能按时交货D．基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E．一周内工程所在地区累计停电12小时三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第4页（共8页）26．合同27．不安抗辩权28．基准日期29．抵押30．诉讼四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）建设工程合同(含FIDIC)条款试卷第5页（共8页）31．简述定金的法律特征。

四川省2017年4月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）第一部分选择题（共30分）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑，错涂、多涂或未涂均无分。

1.下列关于缔约过失责任的构成要件的叙述中，正确的是A.缔约过失发生在履约过程中B.一方违反了诚实信用的原则C.一方违反了平等自愿的原则D.造成双方的信赖利益损失2.下列关于要约与承诺的表述中，错误的是A要约可以撤回 B.要约可以撤销 C.承诺可以撤回 D.承诺可以撤销3.下列各项所发生的承诺情形中有效的是A.撤回承诺的通知与承诺同时到要约人B.承诺人对要约的主要内容作了实质性变更C.受要约人超过承诺期发出承诺D.承诺被延误，要约人未及时通知受要约人4.合同的书面形式不包括A.合同书B.鉴证C.电子邮件D.信件5合同保全发生在A.合同未生效时B.合同被撤消后C.合同生效期间D.合同被判定为无效后6.自债务人的行为发生之日起多长时间内没有行使撤销权，则该撤销权消灭?A.1年B.2年C.3年D.5年7.狭义的合同变更是指A.合同内容的变更B.合同主体的变更C.合同关系的变更D.债权人或债务人的变更8.下列关于隐蔽工程验收的说法中正确的是A.验收后48小时，工程师不在验收记录上签字也能继续施工B.承包人应在隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知工程师验收C.工程师不能按时参加验收，应在验收前48小时向承包人提出书面延期要求D.隐蔽工程验收合格了，必须工程师在验收记录上签字后才能继续施工9.承包人采购的材料，当承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款A.由发包人承担B.由承包人承担C.由双方以书面形式议定D.不予调整10.按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，预付工程款的时间应不迟于约定的开工日期前A.5天B.7天C.14天D.15天11.分包单位发生质量问题给发包人造成经济损失，应当A.由分包单位承担赔偿责任，总承包单位不承担任何责任B.由总承包单位承担赔偿责任，分包单位不承担任何责任C.由总承包单位和分包单位按比例承担赔偿责任D.由总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任12.成本加酬金合同中，工程项目风险的承担对象是A.发包人B.承包人C.监理人D.招标人13.在设计合同履行期间，发包人要求解除合同时，设计人未开始设计工作的，则A.不退还发包人已付的定金B.退还发包人已付的定金C.退还发包人已付定金的50%D.双倍退还发包人已付的定金14.按照FIDIC施工合同各文件的解释优先顺序，排在第一位的是A.合同协议书B.投标函C.中标函D.合同条件15.国内工程施工时，索赔通知书发出多少天内，应向工程师提交索赔报告和相关资料?A.7天B.14天C.28天D.42天16.在工程变更的各种类别中，发生频率最高的是A.计划变更B.设计变更C.条件变更D.施工措施变更17.某施工合同实施过程中，设计方变更设计，为此工程师发出变更通知，承包人对此A.拥有拒绝的权利B.没有拒绝的权利C.需与发包人协商是否接受D.不需与发包人协商是否接受18.在FIDIC合同条件下，在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间，承包人A.可以延误相应工作B.不应延误相应工作C.可以停止相应工作D.可以停止任何工作19.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过A.和解解决争议B.调解解决争议C.诉讼解决争议D.仲裁解决争议20.仲裁委员会的裁决作出后，一方当事人不履行裁决时A.仲裁委员会可以强制执行B.另一方当事人可以向仲裁委员会重新提请仲裁C.另一方当事人可以向法院提起诉讼D.另一方当事人可以向法院申请强制执行二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。

04231建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料（共16页，暂无填空题资料）一．选择题：1．下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（）DA、建设项目周期长B、工程价格高C、合同变更频繁D、合同实施风险小4．建设工程的（）是项目管理的核心。

CA、经济效益B、投资、进度、质量控制C、合同管理D、质量、安全5．法律关系是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的（）。

BA、利益关系B、权利和义务关系C、社会关系D、权利能力和行为能力关系8．属于合同法律关系主体的是（）。

AA、自然人B、行为C、权利和义务D、智力成果10．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，（）承担民事责任。

BA、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为11．在委托代理中，当（）时，代理权终止。

DA、被代理人死亡B、被代理人丧失民事行为能力C、代理人超越代理权D、代理人的法人终止13．根据我国法律规定，最长诉讼时效期间为（）。

CA、5年B、10年C、20年D、30年15．建筑工程开工前，（）应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。

AA、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位18．建筑工程监理是指监理单位受（）的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。

AA、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位20．保证合同是（）签订的合同。

BA、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人21．在下列财产中，不能作为抵押物的是（）。

DA、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、房屋D、债券24．定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。

AA、20%B、25%C、30%D、35%25．抵押与质押的区别主要在于（）。

CA、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权26．保留金一般为每次工程进度款的（），但总额一般应限制在合同总价款的（）。

《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。

2013年4月全国高等教育自学考试
38、按照不平衡报价策略，固定项目的报价宁低勿高。

（）理由：
39、合同中的所有内容都可以作为谈判内容。

（）理由：
五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）
40、要约
41、无效合同
42、合同变更
43、FIDIC
六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）
44、根据我国法律规定，公民的民事行为能力分为哪几类？各如何界定？
45、简述单价合同的优点。

46、简述合同漏洞的补充方式。

47、简述索赔成立的条件。

七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）
48、试述完善的工程合同履行管理流程。

49、试述单价重分配（或不平衡报价）的主要策略。

建设工程合同（含FIDIC）条款2019年10月历年真题及答案一、单选题（每题1分共20分）1、当事人之间互负的债务有先后履行的顺序，先履行的一方未履行的，后履行的一方有权拒绝其履行要求，这种权利为（D）A、同时履行抗辩权B、不安抗辩权C、先履行抗辩权D、后履行抗辩权2、下列属于《合同法》调整的关系的是（D）A、婚姻关系B、收养关系C、监护关系D、财产关系3、根据《合同法》的规定，以下属于实践合同的是（C）A、买卖合同B、赠与合同C、保管合同D、借贷合同4、下列施工项目的工程担保方式中，保证期限相对较短的是（A）A、投标担保B、履约担保C、预付款担保D、业主支付担保5、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。

在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A）A、已经成立B、完备形式后成立C、效力待定D、未成立6、依据FIDIC合同条款，下列属于承包商应承担的风险的是（D）A、现场地质条件与勘察资料说明不一致B、不利于施工的自然条件C、不利于施工的气候条件D、指定承包商的自行违约行为7、根据《合同法》规定，撤销权的有效期为（A）A、1年B、2年C、3年D、4年8、根据《施工合同示范文本》下列关于隐蔽工程检验的说法中，正确的是（B）A、工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验B、承包人进行自检，并提前48小时书面通知工程师C、工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D、验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后自行验收9、A公司应B公司之约赴京洽谈签约，后因双方合同价款无法达成一致而未能签订合同，则A公司赴京发生的差旅费应由（B）A、A公司和B公司各负担一半B、A公司自行承担C、B公司全部承担D、B公司负责比例必须高于A公司10、某商场设有自动售货机，消费者只要按要求投入货币，即可得到想要的商品，此种买卖合同的形式为（C）A、书面形式B、口头形式C、推定形式D、默示形式11、行使代位权的费用由（A）A、债务人承担B、代位权人承担C、债权人承担D、债务人和债权人共同承担12、下列关于工程分包的说法中，正确的是（A）A、施工总承包人不得将建设工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后，总承包人不再对分包的工程承担任何责任C、施工总承包人可以将承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位13、中标通知书、合同协议书和图纸是施工合同文件的组成部分，就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（B）A、中标通知书、合同协议书、图纸B、合同协议书、中标通知书、图纸C、合同协议书、图纸、中标通知书D、中标通知书、图纸、合同协议书14、下列属于《建设工程监理合同示范文本》的正文和核心的是（C）A、标准条件B、专用条件C、委托监理合同D、附录15、下列属于监理合同文件优先解释顺序的是（A）A、合同修正文件B、委托监理合同C、中标通知书D、监理投标书16、在FIDIC合同条件中，承包商可以要求复工，是在工程师暂停施工超过（B）A、90天B、84天C、30天D、28天17、索赔的材料费不包含（D）A、材料用量增加的费用B、材料价格上涨的费用C、材料库存时间延长而增加的保管费用D、材料不合理的损耗费用18、采用FIDIC施工合同条件，最终解决合同争议的方式的是（D）A、提交工程师决定B、提交争端裁决委员会决定C、双方协商D、仲裁19、下列属于工程合同保险按参保标的分类的是（B）A、第三方责任险B、建筑工程一切险C、雇主责任险D、承包商设备险20、由于业主或工程师指令承包商加快施工速度，缩短工期，而引起的索赔属于（C）A、工程延误索赔B、工程变更索赔C、工程加速索赔D、意外风险索赔二、填空题（每题2分共10分）21、合同成立一般要经过两个阶段，分别是要约阶段和承诺阶段。

建筑工程合同(含FIDIC)条款（一）一、单项选择题(本大题共20小题，每小题l分。

共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A．主体B．客体c．时间D．内容2．合同关系的内容是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人3．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是【】A．等价有偿原则B．诚实信用原则C．自愿原则D．合法原贝44．根据《合同法》，下列合同成立的是【】A．要约通知到达受要约人B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人D．承诺通知发出5．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地6．因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A．请求人民法院撤销B．请求人民法院确认无效c．解除合同D．变更合同7．乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A．债务权B．撤销权c．代位权D．抗辩权8．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A．发包人B．承包人0．工程师D．设备供应商9．下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的10．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A．社会公众B．建设行政主管部门c．建设单位D．工程质量监督站11．监理委托合同中，属于委托人权利有【】A．生产工艺设计认定权B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权D．工程建设有关协作单位协调主持权12．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位13．FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要，施工机械日常检修时间变更C．含同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更14．一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A，3个月B．6个月C．12个月D．24个月15．对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避B．风险控制C．风险保留D．风险转移16．仲裁裁决的作出应当依据【】A．全体仲裁员的意见B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见D．仲裁委员会主任的意见17．在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】A．由业主提出，工程师批准执行B．由工程师提出，业主批准执行C．由承包商提出，工程师批准执行D．由承包商提出，业主批准执行18．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【】A．工期B．费用c．工期和费用D．工期、费用和利润19．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A．承包人B．工程师与发包人共同C．工程师D．发包人20．在FIDIC合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】A．雇主B．承包商C．分包商D．设计单位二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分-共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。

机密★启用前练习题建设工程合同(含FIDIC)条款(课程代码04231)注意事项:1、本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。

2、应考者必须按试题顺序在答题卡指定位置上作答，答在试卷上无效。

3、涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.对某政府办公大楼项目进行施工招标，招标文件中不允许外省的投标人参与投标，此举违背了招投标活动的A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用源则2.如果业主对工程项目建设管理能力较差,对于中小型工程而言，适合采用的招标方式为A.全过程招标B.单项招标C.专项招标D.联合招标3.建设项目设计评标中,评审的内容-一般不包括A.完成初步设计时间的早晚B.投入产出和经济效益C.设计方案D.设计资历和社会信誉4.对于监理内容比较明确的小型或中等的工程项目，监理费用的计算方法-一般采用A.按时计算法B.工资加一定比例的其他费用计算法C.按工程建设成本的百分比计算法D.固定价格计算法5.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标截止日期止，最短不得少于A.10天.B.15天C. 20天D.30天6.招标项目评标结束后，对末中标的投标人的投标保证金应当退还的时间为A.发出中标通知书后B.完成评标后C.签署施工合同后5个工作日内D.合同履行完毕后7某施工项目采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下:甲报价1000万元，评标价950万元:乙报价980万元，评标价90万元，此时A.中标人为乙，合同价为980万元，B.中标人为乙，合同价为990万元C.中标人为甲，合同价为950元D.中标人为甲，合同价为1000万元8.现场考察时间一般安排在A.资格预审前B.购买标书前C. :投标截止前D.签订合同前9.对于机电设备采购的招标，制造厂商在国际上较少时-般采用的招标方式为A.国际竞争性招标B.有限竞争性国际招标C.国内竞争性招标D.国内议标10.依照民法理论，狭义的合同是指A.劳动合同B.物权合同C.债权合同D.身份合同11.下列有关中标通知书的说法正确的是A.中标通知书属于承诺B. .中标通知书属于要约邀请C.中标通知书属于要约D.中标通知书对招标人不具有法律效力12. (合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务13.根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，具有对违约方实行制裁双重性质的是A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金14.《建设工程勘察合同示范文本》有两种格式，按照委托勘察任务的不同分别透用的委托任务包括A.岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C.为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D.要求简单的勘察、要求复杂的勘察15．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是A.按工.程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬全总额D.应当双倍返还定金16.按照施.工合同示范文本规定,承包人的义务包括A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按.工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底17.依据施工合问示范文本、当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的..设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失的是A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人各一半18．执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当执行A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格19.依据FIDIC《施.工合同条件》:合网文件中具有优先解释和执行的文件为A.专用条件B.通用条件C.投标书D.合同协议书20.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。

题目：建设工程合同条款及FIDIC条款的应用与解析一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 合同无效的根本原因在于（）A. 未经合同当事人协商订立B. 合同当事人一方毁约C. 合同违反或不具备法定条件D. 合同超过其执行期限2. 根据《招标投标法》，不属于建筑工程必须招标的范围的是（）A. 小型工程项目B. 大、中型工程项目C. 市政公用工程项目D. 国外贷款建设的工程项目3. 建设工程施工招标中开标会议的组织方一般是（）A. 招标办B. 招标人C. 公证处D. 投标人代表4. 招标人对招标文件等资料所作的任何澄清或修改，应在投标截止期前发给任何获得招标文件的投标人。

澄清或修改的期限为（）A. 5日B. 7日C. 10日D. 15日5. 《施工合同示范文本》中，合同文件的优先顺序为（）A. 合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用合同条款B. 专用合同条款、合同协议书、中标通知书、投标书及其附件C. 投标书及其附件、中标通知书、合同协议书、专用合同条款D. 合同协议书、投标书及其附件、专用合同条款、中标通知书二、名词解释（每题5分，共20分）6. 合同要约：7. 合同承诺：8. 合同履行：9. 违约责任：三、简答题（每题10分，共30分）10. 请简述建设工程合同的主要条款及其作用。

11. 请简述FIDIC条款在我国建设工程合同中的应用及意义。

四、案例分析题（共40分）12. 某建设工程项目，在施工过程中，承包人由于设计原因导致工程进度延误，引发了合同纠纷。

请根据《建设工程合同》（示范文本）和FIDIC条款，分析该纠纷的主要责任方，并提出解决措施。

参考答案：一、单项选择题1. C2. A3. B4. A5. A二、名词解释6. 合同要约：是指一方向另一方提出订立合同的意思表示，包括要约的内容和要约人对其意思表示的确定。

7. 合同承诺：是指受要约人对要约人在要约中提出的合同条款表示同意的意思表示。

四川省2016年1月高等教育自学考试建设工程合同（含FIDIC）条款试卷（课程代码04231）一、单项选择题l.下列合同中属于单务合同的是A.施工承包合同B.勘察设计合同C.赠与合同D.监理委托合同2.建设单位甲就拟建办公楼与施工单位乙签订了一份工程施工合同,该合同关系的内容是指A.拟建办公楼B.甲与乙C.该工程施工合同D.甲的权利和乙的义务3.某工程施工合同签订时，建设单位隐瞒了本工程项目拆迁工作的障碍问题，致使施工单位进场后造成窝工损失。

则该施工合同的签订违反了合同法原则中的A.自愿原则B.诚信原则C.合法原则D.鼓励交易原则4.下列情形中，不属于要约失效的是A.要约人依法撤销要约B.拒绝要约的通知到达要约人C.受要约人对要约内容作非实质性变更D.承诺期限届满，受要约人未作出承诺5.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担A.缔约过失责任B.过错责任C.损害责任D.违约责任6.根据《合同法》的规定,下列关于合同生效的要件中，不正确的是A.合同必须具备书面形式B.当事人意思表达真实C.不违反法律和社会公共利益D.行为人具有相应的民事行为能力7.甲为乙的债权人，乙为逃避债务，以极低的价格向另一知情人转让了自己的财产，并签订了转让合同，此时A.甲可行使代位权B.甲可行使撤销权C.乙可行使代位权D.乙可行使撤销权8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，投料试车应当在工程竣工验收后由谁全部负责?A.发包人B.设计方C.承包人D.监理人9.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的相关条款，因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是A.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工B.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过6小时C.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件D.承包人的施工机械出现意外故障10.施工中发现影响施工的障碍物，承包人应A.在4h内以书面形式通知工程师B.在8h内以书面形式通知工程师C.在12h内以书面形式通知工程师D.在24h内以书面形式通知工程师11.监理合同履行中，监理人必须事先经委托人同意才能调换的人是A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师代表12.某工程施工合同履行中，因监理工程师的工作失误，给施工方造成2万元损失，则应当向施工方赔偿损失的是A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.施工项目经理13.新版FIDIC施工合同文本结构的编制格式通常为A.通用条件、专用条件和合同条件B.通用条件、专用条件和其他标准化文件C.合同协议、专用条件和投标文件D.通用条件、专用条件和投标文件14.下列关于工期索赔的说法中，不正确的是A.因承包商的施工组织不当造成工期延误，承包商不可索赔工期B.因发包商拖延支付工程款而造成工期延误，承包商可以索赔工期C.因工程师指令造成的工期延误，承包商可以索赔工期D.因第三方原因造成的工期延误，承包商不可索赔工期15.已知某施工合同总价为200万元，合同工期10个月，现因发包人原因造成额外增加工程量80万元，则承包人可索赔的工期为A.2月B.3月C.4月D.5月16.依据FIDIC施工合同条件的规定，暂列金应由谁来控制使用?A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商17.在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师初审，总监理工程师批准后实施的是A.计划变更B.重大变更C.重要变更D.一般变更18.下列关于工程变更的说法中，错误的是A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序B.承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担19.担保合同是一种A.实践合同B.主合同C.从合同D.无偿合同20.建设工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过A.和解解决争议B.调解解决争议C.诉讼解决争议D.仲裁解决争议二、名词解释题21.固定价格合同22.指定分包商23.交叉延误24.仲裁协议三、判断改错题25.实行施工总承包时，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。