基坑喷锚支护劳务合同样本(通用版)

基坑支护工程劳务分包合同经双方协商甲方将本基坑支护工程发包给乙方，为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作，紧密合作，分工负责的原则，根据国家合同法条例规定和本工程的具体情况，一致商定以下合同条款，以共同遵守。

第一条工程概况：工程名称：建设地点：第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：本工程包括（按照施工图纸计算）：1、锚索孔径为Φ150，工作内容：包括锚索加工、锚索钻孔、锚索设置、灌浆及张拉。

2、边坡斜坡喷浆。

3、锚杆。

第三条本合同所承包工程的工期定为个日历天，工期计算的起止时间是：年月日开工，年月日竣工。

在履约过程中，乙方按合同工期及甲方的总体进度，甲方有权根据总体计划调整乙方工期，乙方应服从甲方的调整，增加人员机械满足施工进度要求。

因不可抗力因素或甲方责任，经甲、乙双方签证认可后，可调整工期。

第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行：一）依照国家及省、市的有关规定执行。

二）按照国家《现建筑施工规范大全》有关标准执行。

第五条承包方式及单价：一、实行包工不包料：即机械、人工、包质量、包工期1、锚索：每米单价：元/m（不含税金）。

2、喷浆：每平米斜坡单价元。

3、每条保底6米。

4、锚杆元。

第六条1、乙方所有机械设备及人员进场费：无。

2、工程量计算方式：最终工程量以甲方和建设方、监理单位签认的工程量为准，工程总造价款按工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。

3、付款方式：工程进度款按月支付，乙方应于每个月日向甲方提交当月进度1款结算资料，甲方在收到乙方月进度结算材料后个工作日内进行审核，并在通过审核后个工作日内支付进度款。

付款金额为当月完成工作量对应合同款项的%。

4、工程结算方式：工程完工验收合格后，甲方于日内办理施工结算并支付余下工程款。

5、如有违约，超一天扣工程款10%给乙方。

第七条甲乙双方责任一、甲方责任：1、在开工前三天完成“三通一平“（包括进场道路），接通水、电源。

喷锚支护协议施工合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就喷锚支护工程的施工合作达成如下协议：一、合同目的本合同的目的是为了明确甲乙双方在喷锚支护工程施工过程中的权利义务，保证工程施工的顺利进行。

二、工程内容喷锚支护工程的主要内容包括但不限于：设计、施工图纸编制、工程材料采购、设备使用、现场施工、技术服务等。

具体工程内容详见附件一《喷锚支护工程施工方案》。

三、工期要求1. 工程的开始日期为_____年____月____日，结束日期为_____年____月____日。

2. 工程总工期为______天，具体分解如下：（注：可根据实际情况进行具体分解和细化）四、质量要求1. 甲方要求乙方按照国家法律法规和相关标准规范要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2. 乙方应按照合同约定的工期保质保量完成施工任务，确保工程的安全、完整。

五、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币_______元整（大写：_____________）。

2. 甲方按照以下支付方式支付合同价款给乙方：（例：首付款10%，进度款40%，尾款50%）（注：根据实际情况进行具体分解）六、违约责任1. 如果甲方未按时支付合同价款，应承担相应的违约责任，并向乙方支付逾期利息；2. 如果乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金；3. 如果因一方违约导致工程无法进行或造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。

七、保密条款甲乙双方在履行本合同过程中可能获得对方的商业秘密和技术信息，双方应互相尊重并保密对方的商业秘密和技术信息，未经对方书面同意不得泄露或使用。

八、争议解决1. 本合同的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国法律；2. 如双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

基坑支护合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!基坑支护合同基坑支护合同十篇基坑支护合同篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：工程名称：基坑支护工程工程地点：根据《中国民法·典》及《建筑安装工程合同条例》及其他有关规定，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方经友好协商，就本工程有关承包事项达成如下协议：第一条承包方式、承包范围及工程造价1.1承包方式：包工包料1.2承包范围及工程内容：基坑支护工程。

基坑支护分包合同（通用6篇）基坑支护分包合同篇1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就化粪池施工前采用钢管微桩+锚杆联合支护体系工程分包事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况：1、分包工程名称：2、分包工程地点3、分包工程承包范围：(1)项目化粪池施工设计图纸及变更单所涉及的所有钢管微桩施工;(2)项目化粪池施工基坑支护所涉及的锚管、锚索、钢筋网片护壁等所有项目的施工。

二、承包方式：包工包料、包机械、包安全、文明施工等。

三、分包合同价款与支付1、承包方式：本分包合同采用固定单价合同承包方式。

分项单价如下：网喷支护：180 元/㎡, 暂估量㎡锚管(土钉)： 90 元/m, 暂估量 m钢管桩： 240 元/m, 暂估量 m锚索：240 元/m, 暂估量 m槽钢：6500 元/吨，暂估量吨最终数量以甲乙双方现场实际所测实际工程量作为结算依据。

2、本分包工程已包括人工费、材料费(含主辅材、二次转运费)、机械费(含工具费)、机械进退场费、机械闲置费、泥浆外运费、管理费、安全文明及技术措施费、成品保护费、原材料及混凝土试块检测费、临时设施费、保险费、规费、利润、税金、风险费等一切费用。

3、付款方式合同签订，分包单位进场后个工作日内，甲方向分包方支付合同价款的%。

所有该分包工程完成，验收合格后个工作日内，向分包方支付至合同价款的 %。

整个化粪池施工回填后个工作日内，向分包方支付全部余款。

四、工期根据甲方进度计划的要求施工，如因乙方原因造成工期延误，则由乙方承担业主方对甲方的全部处罚，若造成工期延误，乙方必须送交业主方同意工期顺延的报告，且得到书面认可，否则，由于乙方工期延误，每延误一天，则按照分包工程总造价的千分之五进行处罚，业主方不对甲方处罚，则甲方也不对乙方进行处罚。

五、工程质量标准1、工程质量标准：合格。

基坑支护施工合同范文甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照招投标约定及双方有关承诺,经协商一致，签订本合同。

一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及详细部位（栋号）：四、承包方式以包工包料、包设计、包临设、包所有一切施工工序、包施工机械、包场内外运输、包施工用动力能源、包质量、包施工过程安全、包文明施工、包验收合格、包工期、包维修、包社会医疗、养老、劳保福利及施工过程中工伤保保险金和工伤事故处理的一切费用、包物价上涨、包承包风险的形式由乙方分别实行综合单价包干。

基坑支护包括：1、包括局部施工部位搭设作业平台和围护设施;2、包括施工过程中因乙方原因对地下管网损失所造成的一切经济损失及补救措施;3、包括因乙方原因造成基坑支护失效（如崩塌、边坡滑动）造成的一切经济损失及补救措施;4、包括考虑周围环境和水文、地质情况的影响所可能出现的不良影响而采取的技术措施费;5、包括乙方工人作业所需的安全所作保护用品、安全设施在内;6、包括各种工序前、工序后的场地清理;各工种交叉作业影响和材料;机具场内运输并综合考虑施工配合;7、包按规范进行的抗拔试验和对喷锚厚度的检测;8、含文明施工费;赶工费、抢险费。

9、甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;10、甲方增加机械设备，协助乙方施工，台班费在乙方工程款中扣除。

五、结算方式及工程造价1、按施工图纸、设计变更及甲方现场实际有效签证计算工程量套承包单价结算。

乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%，则甲乙双方需签订补充协议作为结算的依据，否则超出部分不予结算。

3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证：A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额¥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实;¥1000.00元以内增加预算主管参加签证;¥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。

喷锚工程劳务合同范本甲方（用工单位）：_______________乙方（劳务承包方）：_______________鉴于甲方需要进行喷锚工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就喷锚工程劳务合作事宜达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_______________2. 工程地点：_______________3. 工程内容：包括但不限于喷锚钻孔、锚杆安装、注浆、焊接网片、喷射混凝土等作业。

4. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量符合设计要求。

二、合同价款1. 合同总价：人民币____________元整。

2. 价格构成：包括材料费、人工费、机械使用费等。

3. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。

三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起。

2. 竣工日期：至____年____月____日止。

3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应及时协商解决。

四、质量要求乙方必须保证工程质量达到国家及行业规定的标准，确保工程安全稳固。

五、安全生产乙方负责现场施工的安全管理，遵守安全生产法律法规，保障工人安全。

六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

七、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

八、其他约定双方可根据工程具体情况，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。

十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________日期：____年____月____日。

基坑支护施工合同甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方）乙方：赵新平（以下简称乙方）基于乙方对本工程的有关状况及工程当地有关规定已经作了充足的认识，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、法例的规定，甲乙两方依据自发、公正和诚信原则，经仔细磋商订立本合同，两方严格执行。

一、工程概略及承包范围1、工程名称：东方今典境地二期9#、12#基坑支护工程2、承包范围：按本工程施工图纸、设计更改及有关施工规范要求进行基坑支护施工，包含：锚杆、锚索、喷锚、排水渠、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包含达成以上工作的协助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，详细做法以甲方供给的施工图纸及施工方案为准。

本工程招标图纸作为本合同附件，签署本合同时两方对招标图纸进行确认。

二、承包方式1、包工包料，包含水电费，甲方供给现场接驳点。

2、担保理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包查收、包与其余专业工种的配合。

三、合同价款本工程采纳施工图总价包干形式，合同总价为人民币30 万元（大写：叁拾万元），包含了达成该项工作的人工费、资料费、机械费、管理费、收益等所有花费，。

四、进度款支付1、地下室± 达成，按图纸计算工程量支付75%，回填土结束付至95%，节余工程招待完工查收合格后，一并付清。

2、乙方在收取甲方工程进度款时，需供给发票。

3、因供料不实时造成的误工，甲方不支付花费；未经甲方现场负责人允许，不得出现任何形式的其余用工，甲方不支付花费。

如项目部另行安排的计时工按大工100 元 / 工日、小工 70 元/ 工日计（每工日按 8 小时计，夜晚 12 点后至第二天 6 点，每小时按 1.5 个工时计）4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可依据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得所以而提出任何工期及花费的索赔。

五、工程质量1、乙方所肩负的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。

基坑边坡喷锚支护合同《基坑边坡喷锚支护合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑边坡喷锚支护工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：基坑边坡喷锚支护工程，包括喷锚混凝土、锚杆、土钉墙等支护措施。

1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

二、合同金额2.1 双方经协商一致，确认本合同的金额为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 乙方承诺按照合同约定的工程内容、工程量和工程质量要求完成工程。

三、合同工期3.1 合同约定的工期为：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天合同金额的1%。

四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

4.2 工程验收合格标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB 50300-2013）执行。

五、付款方式及进度5.1 本工程采用按工程进度分阶段付款的方式，具体付款比例和时间双方另行商定。

5.2 乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应按照约定及时支付合同尾款。

六、违约责任6.1 乙方如未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

6.2 甲方如未按照约定支付合同款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

基坑支护合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑支护工程的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：基坑支护工程的设计、施工及验收。

二、工程期限1. 本工程自_______年_______月_______日开始施工，至_______年_______月_______日竣工。

2. 如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，双方应协商确定延长工期。

三、工程质量1. 乙方应按照国家有关基坑支护工程的标准、规范和设计图纸进行施工。

2. 工程质量应达到国家规定的合格标准，如未达到合格标准，乙方应无条件返工直至合格。

四、工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

2. 付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______个工作日内支付乙方工程总费用的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程进度的_______%后，甲方支付工程总费用的_______%；（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付工程总费用的_______%；（4）质保金：工程验收合格满_______年后，甲方支付剩余的_______%作为质保金。

五、双方的权利和义务1. 甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施，并保证乙方顺利施工。

2. 乙方应严格按照施工方案和设计图纸进行施工，确保工程质量。

3. 乙方应自行承担施工过程中的安全责任，确保施工安全。

六、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应支付违约金人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。

基坑支护施工合同（集合3篇）基坑支护施工合同第1篇甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。

三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。

2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。

3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。

5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。

由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿101元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1010元，从工程款中扣除。

四、承包方式1、乙方包工不包料。

2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。

五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。

2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。

3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。

六、合同价款：1、承包单价：600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。

2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。