当前位置：文档之家› 2017年一级建造师《工程经济》章节练习：成本与费用

2017年一级建造师《工程经济》章节练习：成本与费用

2017年一建教材已经出来，同学们现在就要跟紧复习步伐，要快速高效的把教材复习一遍，复习教材相应知识点最好配合习题进行巩固加强，这样才能把基础打牢固。今天小编给大家整理了2017年一级建造师《工程经济》章节练习：成本与费用，快来做题吧。

1Z102000 工程财务

1Z102020 成本与费用

1[单选题] 某企业自行建造办公用房交付使用后，根据企业会计准则及相关规定，该项建造办公用房业务将导致该企业( )。

A.固定资产增加

B.长期投资增加

C.在建工程增加

D.施工产品增加

参考答案：A

参考解析：已完工交付使用的自行建造的办公楼会导致固定资产增加。

2[单选题] 某建筑企业购人一台塔吊，购置成本为12万元，该塔吊使用年限为10年，净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定，按直线法计提折旧时，该塔吊第三年计提的折旧额为( )。

A.6250元

B.11400元

C.12400元

D.22800元

点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/f113857699.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

参考答案：B

参考解析：按直线法计提折旧额，第三年折旧额=120000 9.5%=11400元。3[单选题] 某企业购入一项固定资产，预计使用年限为10年，预计净残值率为8%，根据企业会计准则及其相关规定，按平均年限法计提折旧，该固定资产第二年的折旧率是( )。

A.9.2%

B.10%

C.17.2%

D.18%

参考答案：A

参考解析：按平均年限法计提折旧，第二年折旧率=(1-净残值率)/使用年限

=(1-8%)/10 100%=9.2%。

4[单选题] 某企业购买一项商标权，支付价款100万元。根据会计准则及其相关规定，该商标权摊销金额应计入企业的( )。

A.制造费用

B.财务费用

C.管理费用

D.营业费用

参考答案：C

参考解析：无形资产摊销金额应计入管理费用。

5[单选题] 某建筑企业购人一台打桩机械，该机械原价20万元，预计使用年限

为5年。根据企业会计准则及其相关规定，按年数总和法计提折旧，该打桩机械第二年的折旧率为( )。

A.10%

B.20%

C.25%

D.26.67%

参考答案：D

参考解析：按年数总和法计提折旧，第二年折旧率=固定资产尚可使用年数/固定资产预计使用年限的年数总和=4/15 100%=26.67%。

6[单选题] 某市政工程公司购人一台设备，价款为20000元，增值税率17%，使用年限为5年，预计净残值率为5%。根据企业会计准则及其相关规定，在年数总和法下，该设备第三年的折旧额为( )。

A.7800元

B.7410元

C.4680元

D.4446元

参考答案：D

参考解析：在年数总和法下，第三年折旧率为=3/(1+2+3+4+5)=0.2

第三年折旧额=(23400-1170) 0.2=4446元。

7[单选题] 某施工企业的一台铲车按工作量法计提折旧。该铲车原价30000元，预计净残值5%，可工作500个台班时数。投入使用后，第一年工作台班为250

个小时，则该铲车第一年的折旧额为( )。

A.14250元

B.8550元

C.5700元

D.1140元

参考答案：A

参考解析：铲车单位台班小时折旧额=30000 (1-5%)/500=57元

第一年折旧额=57 250=14250元。

8[单选题]费用本质上是企业资源的流出，是资产的耗费，其目的是为了( )。

A.取得收人

B.降低成本

C.增加权益

D.减少负债

参考答案：A

9[单选题] 某企业购人一台设备，买价10万元，增值税率17%，运输费用2000元，安装费用1000元。根据企业会计准则及相关规定，该设备的购人成本为( )。

A.100000元

B.117000元

C.120000元

D.13000元

参考答案：C

参考解析：购入成本=价款+增值税款+运输费用+安装费用

=100000 (1+17%)+2000+1000=120000元。

10[单选题] 2017年9月，某企业自行建造一处办公设施，其中材料费300万元，人工费80万元，用于建造办公设施的借款利息为30万元。根据企业会计准则及相关规定，该办公设施的实际成本是( )。

A.300万元

B.330万元

C.380万元

D.410万元

参考答案：D

参考解析：办公楼实际成本=材料费+人工费+借款利息=300+80+30=410万元。

11[单选题] 某施工企业为签订W项目建造合同共发生差旅费2万元，该项目于2017年12月完工时共发生材料费80万元，人工费40万元，机械使用费5万元，水电费1万元，工程保险费0.5万元。根据企业会计准则及其相关规定，应计人间接费用的是( )。

A.1.5万元

B.3.5万元

C.40万元

D.42万元

参考答案：A

12[单选题] 某安装公司购入一台风管加工设备，该设备原价10万元，预计使用年限为5年，预计净残值率为5%，根据企业会计准则及其相关规定，按双倍余额递减法计提折旧，该设备第二年的折旧额为( )。

A.1.9万元

B.2万元

C.2.4万元

D.3.8万元

参考答案：C

参考解析：按双倍余额递减法计算，

第一年折旧额=100000 40%=40000元

第二年折旧额=(100000-40000) 40%=24000元。

13[单选题] 某企业2017年3月购入一台设备，根据企业会计准则及其相关规定，该企业应该开始计提折旧的时间是2017年( )。

A.2月

B.3月

C.4月

D.5月

参考答案：C

参考解析：当期购买的固定资产从下个月开始计提折旧。

14[单选题] 某企业购入一台运输设备，购置成本24万元，该运输设备使用年限为10年。根据企业会计准则及相关规定，按双倍余额递减法，该运输设备第

三年计提的折旧额为( )。

A.19530元

B.24200元

C.30720元

D.32820元

参考答案：C

参考解析：按双倍余额递减法，

固定资产折旧率=2 固定资产使用年限100%=2 10 100%=20%

第一年折旧额=240000 20%=48000元

第二年折旧额=(240000-48000) 20%=38400元。

第三年折旧额=(240000-48000-38400) 20%=30720元。

15[单选题] 某装饰公司购入一台抛光设备，原价16万元，预计使用年限为8年，预计净残值率为3%，根据企业会计准则及其相关规定，按双倍余额递减法计提折旧，该抛光设备第二年的折旧率为( )。

A.10%

B.12.5%

C.20%

D.25%

参考答案：D

参考解析：按双倍余额递减法计提折旧，第二年折旧率=2 固定资产预计使用年限100%=25%。

16[单选题] 费用按经济用途可分为( )。

A.生产费用和间接费用

B.生产费用和期间费用

C.直接费用和期间费用

D.直接费用和间接费用

参考答案：B

17[单选题] 某固定资产原价为400万元，使用寿命为10年，预计净残值50万元，则该固定资产的应计折旧额为( )。

A.40万元

B.90万元

C135万元

D.350万元

参考答案：D

18[单选题] 某固定资产原价1000万元，使用寿命20年，预计净残值率为5%，则该固定资产的应计折旧额为( )。

A.50万元

B.100万元

C.900万元

D.950万元

参考答案：D

◆◆19[单选题] 若购入不需要安装的设备一台，价款85470元，支付的增值税14350元，支付的包装费、运杂费1000元，价款及包装费、运杂费均以银行存款支付。该项固定资产的价值为( )。

A.85470元

B.99820元

C.100820元

D.14350元

参考答案：C

参考解析：固定资产的价值=设备价款+增值税款+运杂费

=85470+14350+1000=100820元。

20[单选题] 某钢结构公司有一台吊车，该吊车原价100000元，预计净残值10%，可工作1000个台班时数。投入使用后，第一年的工作台班数为100个小时，第二年的工作台班数为150个小时。若按工作量法计提折旧，则该吊车第二年的折旧额为( )。

A.14450元

B.13500元

C.8250元

D.3400元

参考答案：B

参考解析：吊车单位台班小时折旧额=100000 (1-10%)/1000=90元

第二年折旧额=90 150=13500元。

学尔森友情提示：本文为：2017年一级建造师《工程经济》章节练习：成本与费用，小编持续更新相关资讯，欢迎关注。如果这篇文章对您有所帮助，可以免费下载方便查阅。如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录学尔森频道及，随时与广大考生朋友们一起交流!

21[单选题] 某路桥公司的一台公路施工设备原价50000元，预计净残值10%，可工作1000个台班时数。投入使用后，前三年各年的实际工作台班数为：第一年200个小时，第二年150个小时，第三年150个小时。若按工作量法计提折旧，则该施工设备前三年的折旧额合计为( )。

A.14550元

B.18250元

C.22500元

D.25400元

参考答案：C

参考解析：公路施工设备单位台班小时折旧额=50000 (1-10%)/1000=45元前三年折旧额合计=45 (2004-1504-150)=22500元。

22[单选题] 某施工企业购人一台设备，价款10万元，该设备使用年限为10年，净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定，该设备的年折旧率为( )。

A.5%

B.9.5%

C.10%

D.15%

参考答案：B

参考解析：直线法年折旧率=(1-5%)/10 100%=9.5%。

23[单选题] 某企业购人一台设备，价款为20000元，增值税额为3400元，使用年限为8年。根据企业会计准则及其相关规定，该设备的实际成本为( )。

A.23400元

B.20000元

C.16600元

D.3400元

参考答案：A

参考解析：该设备实际成本=价款+增值税款=20000+3400=23400元。

24[单选题] 某施工企业购入一台施工机械，价款为100000元，增值税额为17000元，预计净残值率为8%。根据企业会计准则及其相关规定，该施工机械的净残值为( )。

A.9360元

B.8340元

C.6390元

D.3960元

参考答案：A

参考解析：该施工机械净残值=(100000+17000) 8%=9360元。

25[单选题] 某施工企业花费400万元自行建造一座办公楼，办公楼预计使用寿命40年，净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定，平均折旧法下，年

折旧额是( )。

A.9.5万元

B.10.25万元

C.19.48万元

D.20.5万元

参考答案：A

参考解析：年折旧率=(1-5%)/40/100%=2.375%

年折旧额=400万元2.375%=9.5万元。

26[单选题] 某装饰企业所属的A项目于2017年10月完工，工程完工时共发生材料费30万元，项目管理人员工资8万元，行政管理部门发生的水电费共2万元。根据企业会计准则及其相关规定，应计人工程成本的费用为( )。

A.2万元

B.30万元

C.32万元

D.38万元

参考答案：D

27[单选题] 某工程公司在C项目承接中共发生业务招待费3万元，该项目完工时共发生项目管理人员工资15万元，行政管理部门发生的水电费共2000元。根据企业会计准则及其相关规定，应计入期间费用的是( )。

A.3万元

B.3.2万元

C.15.2万元

D.18.2万元

参考答案：B

28[单选题] 某施工企业于2014年5月为中标M项目共发生技术咨询费4万元，该项目于2017年10月完成，工程完工时共发生人工费50万元，项目管理人员工资12万元。根据企业会计准则及其相关规定，应计人直接费用的是( )。

A.4万元

B.50万元

C.54万元

D.62万元

参考答案：B

29[单选题] 2017年10月，某施工公司购人一项固定资产价值20万元。根据企业会计准则及其相关规定，购入的固定资产属于( )。

A.资本性支出

B.生产成本

C.营业外支出

D.收益性支出

参考答案：A

30[单选题] 2017年11月，某设计公司发生罚款支出2万元。根据企业会计准则及其相关规定，发生的罚款支出属于( )。

A.资本性支出

C.营业外支出

D.交易费用

参考答案：C

31[单选题] 2017年12月，某机械施工企业发生低值易耗品摊销2万元。根据企业会计准则及其相关规定，低值易耗品摊销属于( )。

A.资本性支出

B.营业外支出

C.工程成本

D.利润分配支出

参考答案：C

32[单选题] 根据财务会计的有关规定，下列各项支出中，属于费用的是( )。

A.购置固定资产的支出

B.向股东分红的支出

C.支付营业税滞纳金的支出

D.购置原材料的支出

参考答案：D

33[单选题] 2017年10月，某施工企业采购一项专利技术10万元。根据企业会计准则及其相关规定，采购专利技术的支出属于( )。

A.生产成本

B.营业外支出

D.资本性支出

参考答案：D

34[单选题] 2017年9月，某安装施工企业处理固定资产净损失2万元。根据企业会计准则及其相关规定，处理固定资产净损失属于( )。

A.间接成本

B.营业外支出

C.期间费用

D.资本性支出

参考答案：B

35[单选题] 根据我国现行的《企业会计准则》，下列各项中不能列入工程成本支出的是( )。

A.处置固定资产的净损失

B.企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用

C.生产所耗用的人工费

D.生产所耗用的材料费

参考答案：A

一级建造师法规各章知识点汇总(精华)

●1Z301010 建设工程法律体系 ▲1Z301011 法律体系的基本框架 1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法招投标法土地管理法房地产管理法劳动法反垄断法建筑法 ▲1Z301012 法的形式和效力层次 1、形式：法律——全国人大及常委——————————《法》行政法规——国务院————————————《条例》地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力：宪法——法律——行政法规——部门规章地方法规地方规章 ▲1Z301021 法人应具备的条件 1、条件：依法成立有财产

有名称、组织机构、场所能独立承担民事责任 2、分类：企业法人———公司非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团 ▲1Z301023 企业法人和项目经理部的法律关系 1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人（违约责任、被告） 2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务 ▲1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1、代理特征：被代理人A 代理人B 对代理人行为负责以被代理人名义第三人C 在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义 2、代理分类：委托代理：法定代理：监护人指定代理：法院或有关机关指定 ▲1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1、不得委托代理的情形——禁止——全部转包禁止——肢解后以分包的名义转包主体结构——总承包人完成 ▲1Z301033 代理和被代理人的权利、义务、法律责任 1、责任承担：一般代理—————A承担转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理但紧急情况例外（为保护A利益而转代理）无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效，不追认无效表见代理—————∈无权代理，但有效——C有理由相信B有权代理（盖章的空白合同书）默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理，但不否认===同意===A承担后果 2、连带责任：授权不明——AB连带责任 BC串谋———连带责任 C故意————C知道B无权代理，但仍与B实施民事活动，给他人造成损失的——BC连带责任

2017年一级建造师考试政工程实务真题及答案

2017年一级建造师考试《市政工程实务》真题及答案一、单项选择题 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( )。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水答案：B 教材P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( )。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂答案：D P342 考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( )。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装答案：B 解析：P14 考查加筋挡土墙的结构和特点。( )湿陷性黄土路基的处理方法不包括4. A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( )。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量答案：D P60 考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应设置吊架或吊装扁担 A.45°

C.75° D.90° 答案：A P70 考查装配式施工技术：吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力弯矩B. C.剪力 D.扭矩答案：B P71 考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( )。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩答案：C P109 主要考查基坑围护结构的特点 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( )。 A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土答案：C P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是( )。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池答案：B 考查给排水构造物的结构形式与特点P161 除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行答案：A P167给水与污水处理厂试运行内容：单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 A.0.42

2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案

2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案一、单选选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（）。 A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B．目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标答案：A 2.某水库特征水位示意图如下，h是指（）。 A．正常蓄水位 B．设计洪水位 C．防洪高水位 D．校核洪水位答案：A 3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A．管涌 B．流土 C．接触冲刷 D．接触损失答案：B 4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。 A．水力冲填截流 B．定向爆破截流 C．浮运结构截流 D．立堵截流答案：D 5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（）。 A．旋喷桩 B．排水法 C．挤实法 D．灌浆法答案：D 6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。 A．6 B．8 C．10 D．12 答案：D 7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A．压实度 B．最优含水率 C．最大干密度 D．相对密度

答案：D 8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。 A．大（1）型 B．大（2）型 C．中型 D．小型答案：C 9、混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。 A．钻孔压水试验 B．釆用红外线检测弹模 C．钻孔灌桩试验 D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝答案：B 10、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。 A．3 B．5 C．7 D．10 答案：D 11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是（）。 A．可行性研究报告已批 B．环境影响评价文件已批准 C．办理施工报建 D．年度水利投资计划下达答案：C 12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制项目应在（）阶段前选定代建单位。 A．施工准备 B．开工建设 C．可行性研究报告 D．主体开工答案：A 13、根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于（）。 A．转包 B．违法分包 C．出借资质 D．借用资质答案：A 14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。 A．开工报告批准之日起10个工作日

2017年一级建造师法规真题

2017年一级建造师法规真题及答案一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）

2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 (1)

2017年一级建造师项目管理考试真题及答案一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商答案：D 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间

D.确定各节点的位置号答案： 5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天

2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案

2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商答案：D 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是()。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号答案：A

5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线答案A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天 C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利

2017年一级建造师建筑工程真题及答案

2017年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题及解析一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐【答案】C 【解析】海洋氯化物环境，氯盐引起钢筋锈蚀。 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M3 B.M5 C.M7.5 D.M10 【答案】A 【解析】砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级，即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点【答案】B 【解析】框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室【答案】D 【解析】第一类软木地板适用于家庭居室，第二、三类软木地扳适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面铺设。 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面【答案】C 【解析】强夯法处理地基土的有效加固深度是指：从最初起夯面（夯前地面整平标高）算起，不完全满足工程设计需要的地基土，经强夯法加固后，以某种方法测试的土的强度、变形等指标，均满足了设计要求的深度。 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是( )。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 【答案】D

2017一级建造师机电实务真题及答案

2017一级建造师机电真题及答案一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（）。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是（）。

A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是（）。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是（）。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块

D.管道上的安全阀处于自然状态【答案】:A 【解析】2017教才P105，考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行（）试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用（）方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选及答案0628-9

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选及答案0628-9 1、当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内提起上诉。【单选题】 A.7 日 B.10 日 C.30 日 D.15 日正确答案:D 答案解析:《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15 日内提起上诉。 2 、下列属于民商事仲裁制度特点的是（）。【多选题】 A.仲裁以不公开审理为原则 B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行 C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人干涉 D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉 E仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式

正确答案:A、C、D、E 答案解析:本题考查的是仲裁的特点。选项B 是诉讼程序性的体现。 3、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）。【单选题】 A.级别管辖 B.指定管辖 C地域管辖 D.移送管辖正确答案:C 答案解析:本题考查的是民事诉讼的法院管辖。地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关联关系来确定的。 4、下列情况能导致诉讼时效中断的有（）。【多选题】 A.债权人向仲裁机构申请仲裁 B.债权人向债务保证人提出要求 C.在诉讼时效期间内发生不可抗力 D.债务人同意分期履行债务 E.债务人保证年底付款正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效中断的条件有三种：当事人一方提出要求；起诉；债务人同意履行债务，均引起诉讼时效的中断，诉讼时效期间重新计算。 5、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。【多选题】 A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的，行政复议机关人认为其要求合理 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的正确答案:A、B、D 答案解析:《行政复议法》规定，行政复议期间具体行政行为可以停止执行的情形有：（1）被申请人认为需要停止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关人认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。

2017年一级建造师考试真题及答案

2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩

C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是【选项】澄清池 A. B.清水池生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.

202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6.doc

202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6 同学们，考试不要紧张，发挥你最好的水平！我整理了《202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6》，希望对您有帮助，祝考生们考试取得好成绩。更多相关资讯敬本网的更新! 202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6 一、单项选择题 1、根据我国《合同法》的规定，法律、行政法规规定采用书面合同的，( )。 A、应当采用口头形式 B、应当采用书面形式 C、可采用头口形式，也可采用书面形式 D、可采用书面形式，也可采用其他形式 2、下列不属于发包人义务的情形是( )。 A、提供必要施工条件 B、及时组织工程竣工验收 C、向有关部门移交建设项目档案 D、就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 3、《合同法》规定，当事人( )各类合同的示范文本订立合同。 A、可以参照 B、应当参照 C、必须参照 D、禁止参照 4、( )是当事人就解除合同进行协商，达成一致意见后解除的合同。

A、约定解除 B、法定解除 C、协商解除 D、行使约定解除权的解除 5、按照我国《合同法》规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成的重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以( )。 A、请求人民法院变更该合同 B、拒绝履行合同，宣布合同无效 C、请求行政主管部门撤销该合同 D、请求行政主管部门变更该合同 6、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是( )。 A、人民法院 B、建设行政主管部门 C、工商行政管理部门 D、监理单位 7、( )是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。 A、约定解除 B、法定解除 C、协商解除 D、行使约定解除权的解除 8、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由( )承担。

2017年一级建造师经济真题及答案解析

2017年一级建造师《工程经济》真题及答案一、单项选择题（共60小题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意。） 1.某工程项目所需设备原价400万元，运杂费率为5%，安装费率为10%，则该项目的设备及安装工程概算为( )万元。 A.400 B.440 C.460 D.462 2.某公司生产单一产品，设计年生产能力为3万件，单位产品的售价为380元/件，单位产品可变成本为120元/件，单位产品税金及附加为70元/件，年固定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为()。 A.20000 B.19000 C.15000 D.7500 3.编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用()。 A.不含备件的出厂价 B.设备制造厂的成本价 C.带有备件的出厂价 D.设备制造厂的出厂价加运杂费 4.企业净利润是()的余额。 A.当期营业利润扣除所得税费用 B.当期收入扣除增值税及附加 C.当期利润总额扣除增值税及附加 D.当期利润总额扣除所得税费用 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是()。

A.工程分类顺序码 B.清单项目顺序码 C.分部工程顺序码 D.分项工程顺序码 6.某施工企业按3/10,n/30的信用条件购入材料100万元。已知企业可以3%的年利率从银行取得流动资金借款。则关于这批材料款支付的合理做法是()。 A.企业向银行借款,在10天内付款 B.企业向银行借款,在11天到30天之间付款 C.企业不借款,在11天到30天之间付款 D.企业不借款,在30天后付款 7.某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率大于0,则该方案的财务净现值可能的范围是()。 A.等于1400万元 B.大于900万元,小于1400万元 C.等于900万元 D.小于900万 8.某设备在不同使用年限时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本数据见下表，则该设备的经济寿命为()年。 A.7 B.5 C.4 D.3 9.在建设项目敏感性分析中,确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数和()来判断。

2017年一级建造师项目管理真题及解析

2017年一级建造师项目管理真题及解析一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选（）方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商【答案】D 【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。参见教材P351。 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则（）。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立【答案】A

【解析】施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。参见教材P334。 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 【答案】D 【解析】建筑施工场界噪声排放限值［dB （A）] 表1Z205042参见教材P263。昼间夜间7055 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的第一步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号【答案】A 【解析】直接在时标计划表上绘制时标网络计划。绘制步骤如下：

1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上； 2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线； 3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处； 4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。参见教材P131。 5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。 A.红色 B.橙色 C.黄色 D.蓝色【答案】C 【解析】I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。 Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。 Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。 Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。参见教材P236。 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于（）。 A.较大事故

2020一级建造师法规知识章节习题：建设工程基本法律知识

2020一级建造师法规知识章节习题：建设工程基本法律知识【例题·单选】下列法规中，属于部门规章的是()。【2015】 A.《建设工程质量管理条例》 B.《北京市建筑市场管理条例》 C.《重庆市建设工程造价管理规定》 D.《招标公告发布暂行办法》【答案】D 【解析】部门规章的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。选项A是行政法规;选项B是地方性法规;C选项是地方政府规章;选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规章。【例题2=·单选】签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。【2014】 A.人大主席团 B.国家主席 C.国务院总理 D.最高人民法院院长【答案】B 【解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。

【提示】要求大家务必区分出不同的法的形式，其制定主体不同，表现形式也不一样。相比法律部门，法的形式不需要记忆具体法律规范名称，重点记忆规律性的表现形式。【例题·单选】根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。【2016】 A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件【答案】A 【解析】依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)的规定，下列事项只能制定法律：(1) 国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收、征用;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。故A正确。【例题1=·单选】关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是()。【2017】 A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》 B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》 C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

2017年一级建造师市政真题及答案详细解析(完整版)

2017年-级建造师考试《市政公用工程实务》真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分）答案及解析 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是()。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水答案：B P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是()。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂答案：D P342考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是()。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装答案：B P14考查加筋挡土墙的结构和特点 4.湿陷性黄土路基的处理方法不包括()。 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括()。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量答案：D P60考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目，外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为()时，应设置吊架或吊装扁担 A.45° B.60° C.75° D.90° 答案：A P70吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力 B.弯矩 C.剪力 D.扭矩答案：B P71考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是()。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩答案：C P109主要考查基坑围护结构的特点 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是()。 A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土答案：C P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是()。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池答案：B P161除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括()。 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行答案：A P167单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力()。 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 答案：D P167考查供热管道的严密性试验:试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6Mpa 13.下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是()。 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置答案：C P216考查燃气和热力管网的附件 14.生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是()。 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布答案：B P220考查生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层 15.关于施工测量的说法，错误的是()。 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体，先细部分后控制”的原则 D.综合性的市政基础设施工程中，使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测答案：C P233考查施工测量 16.关于假山施工顺序说法错误的是：()。 A.上下分层 B.由主及次 C.自下而上 D.自前向后答案：D P260假山施工要自下而上、自后向前、由主及次、分层进行

2019年一级建造师法规章节习题(含答案)

1Z301010 建设工程法律体系一、单项选择题 1、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是（）。 A、法律形式 B、法律体系 C、法律规范 D、法律部门 2、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。 A、《建设工程质量管理条例》 B、《建筑企业资质管理规定》 C、《安全生产法》 D、《工程建设项目施工招标办法》 3、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A、国务院主管部门 B、最高人民法院 C、国务院 D、全国人大常委会二、多项选择题 1、我国的法律体系通常包括宪法、民法、商法、经济法和（）。 A、合同法与招标投标法 B、刑法 C、劳动法 D、诉讼与非诉讼程序法 E、社会法答案部分一、单项选择题 1、【正确答案】 B 【答案解析】本题考查的是法律体系的基本框架。法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。参见教材P1。 2、【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是法的形式。国务院制定的是行政法规，名称上为XX条例。参见教材P3。 3、【正确答案】 C

【答案解析】本题考查的是法的效力层级。新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法。题干中表明是不同行政法规，行政法规的指定机关是国务院。同一机关制定的规定不一致时，由制定机关即国务院裁决。参见教材P5。二、多项选择题 1、【正确答案】 BDE 【答案解析】本题考查的是法律体系的基本框架。选项A、C不属于独立的法律部门。参见教材P1。 1Z301020 建设工程法人制度一、单项选择题 1、下列主体中属于法人的是（）。 A、某施工企业项目部 B、某施工企业分公司 C、某大学建筑学院 D、某乡人民政府 2、关于项目经理的说法，正确的是（）。 A、项目经理的权利来自于项目部的授权 B、施工项目可以没有项目经理 C、项目经理部不具有相对独立的法人资格 D、由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 3、下列不属于法人应当具备的条件的是（）。 A、依法成立 B、有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费 C、能够独立承担民事责任 D、有委托代理人 4、有独立经费的机关自（）之日起，具有法人资格。 A、成立 B、登记 C、成立并登记 D、登记并公告二、多项选择题 1、下列对于法人的表述中，正确的有（）。 A、法人可以分为营利法人和非营利法人 B、机关法人从成立之日起具有法人资格 C、营利法人依法登记后取得法人资格 D、非营利法人从成立之日起，具有法人资格 E、非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众性自治组织法人等答案部分一、单项选择题

2017年一级建造师法规答案(真题完整版)

一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。

A.不同类型的建设工程,质量保修围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日答案：A 解析：P325 6.关于保险索赔的说法,正确的是() A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后,应当及时通如保险人 D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额答案：C 解析：P42 7.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。 A.可随时解除合同 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同答案：A 解析：P169 8.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。 A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制答案：A 解析：P292 9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。 A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

文档之家

2017年一级建造师《工程经济》章节练习：成本与费用

一级建造师法规各章知识点汇总(精华)

2017年一级建造师考试政工程实务真题及答案

2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案

2017年一级建造师法规真题

2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 (1)

2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案

2017年一级建造师建筑工程真题及答案

2017一级建造师机电实务真题及答案

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选及答案0628-9

2017年一级建造师考试真题及答案

202X年一级建造师《工程法规》考试章节练习题及答案6.doc

最新整理一级建造师《法律法规》章节考点3

2017年一级建造师经济真题及答案解析

2017年一级建造师项目管理真题及解析

2020一级建造师法规知识章节习题：建设工程基本法律知识

2017年一级建造师市政真题及答案详细解析(完整版)

2019年一级建造师法规章节习题(含答案)

2017年一级建造师法规答案(真题完整版)