2014年监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案
一、单项选择题
第1 题某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：D,
第2 题当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案：B,
第3 题质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案：A,
第4 题中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案：B,
第5 题下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案：A,
第6 题合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
正确答案：A,
第7 题甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。
A. 4月1日
B. 5月1日
C. 5月20日
D. 6月30日
正确答案：A,
第8 题某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿
B.合同有效，但货款应由采购员承担
C.合同无效，A企业可能退货
D.合同有效，货款应由A企业支付
正确答案：D,
第9 题下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量
B.数量
C.标的
D.价款或者报酬
正确答案：C,
第10 题材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
正确答案：C,
第11 题建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改
正确答案：B,
第12 题设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.系统性
正确答案：D,
第13 题执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.新价格
B.市场价
C.原价格
D.双方协商的价格
正确答案：A,
第14 题某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
A.8
B. 16
C.20
D. 28
正确答案：C,
第15 题依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
C.负责合同的协调管理工作
D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案：D,
第16 题招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
A.由招标人承担
B.由投标人承担
C.由双方平均分配
D.由双方协商解决
正确答案：B,
第17 题公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
A.招标人
B.投标人
C.招标监督机构
D.监理工程师
正确答案：A,
第18 题在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
A.将其退还投标人进行密封
B.进入初评阶段后确定为无效投标文件
C.作为无效投标文件，不再进入评标
D.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案：C,
第19 题对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
A.归入无效投标书
B.不再进入详评
C.仍属于有效投标书
D.予以淘汰
正确答案：C,
第20 题全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程中( )。
A.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少
B.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少
C.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多
D.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案：A,
第21 题某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠18万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。
A. 818
B. 800
C. 782
D. 700
正确答案：C,
第22 题依据施工合同示范文本的规定，有关发包人供应材料设备的现场接收的表述有误的是( )。
A.大宗建筑材料应进行必要的抽样检验
B.发包人在其所供应的材料设备到货前48小时，应以书面形式通知承包人
C.清点的工作主要包括外观质量检查
D.发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责
正确答案：B,
第23 题根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费的( )。
A. 1‰
B. 5‰
C. 8‰
D. 10‰
正确答案：A,
第24 题某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。
A.不用归还委托人
B.归还委托人，并应支付折旧费
C.归还委托人即可
D.归还委托人，并应支付租赁
正确答案：C,
第25 题根据《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，关于设计费的支付管理原则的表述，错误的是( )。
A.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费
B.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，应留20%尾款
C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补
D.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用
正确答案：B,
第26 题按照材料采购合同的约定，不能作为供货方交付产品时双方验收依据的资料是( )。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.产品合格证、检验单
D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单
正确答案：B,
第27 题建设工程设计合同的履行中，设计的( )是工程发挥预期效益的基本保障，发包人不应严重背离合理设计周期的规律，强迫设计人不合理地缩短设计周期的时间。
A.进度
B.依据
C.质量
D.计划
正确答案：C,
第28 题依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经( )生效。
A.双方当事人抵押物登记后
B.双方当事人签字盖章后
C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后
D.双方当事人签字后
正确答案：C,
第29 题某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作20%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
正确答案：A,
第30 题施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
A. 7
B.14
C. 24
D. 48
正确答案：A,
第31 题某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。
A.发包人赔偿，延误的工期顺延
B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C.自己承担，延误的工期顺延
D.自己承担，延误的工斯不予顺延
正确答案：A,
第32 题按照施工合同范本通用条款的规定，( )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。
A.不可抗力
B.设计变更和工程量增加
C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
D. —周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时
正确答案：D,
第33 题施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由( )负责。
A.监理人
B.发包人
C.承包人
D.设计人
正确答案：B,
第34 题《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购的材料设备与约定不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用应( )。
A.由承包人承担，并顺延工期
B.由承包人承担，工期不予顺延
C.由发包人承担，工期不予顺延
D.由发包人承担，并顺延工期
正确答案：B,
第35 题依据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列选项中
属于承包人义务的是( )。
A.组织图纸会审和设计交底
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.提供工程进度计划及相应进度统计报表
D.办理施工许可证
正确答案：C,
第36 题设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，( )应按合同约定参加工程验收工作。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.承包人
正确答案：A,
第37 题建设工程设计合同应当采用( )担保。
A.抵押
B.预付款
C.定金
D.保证
正确答案：C,
第38 题按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师巳经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认，承包人应修改进度计划
D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示
正确答案：B,
第39 题依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由( )承担。
A.承包人
B.发包人
C.承包人和发包人共同
D.施工场地保管员
正确答案：B,
第40 题建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由( )负责。
A.采购方
B.供货方
C.运输部门
D.保管部门
正确答案：B,
第41 题在材料采购合同的交货检验中，现场交货的到货检验的方法不包括( )。
A.理论换算法
B.查点法
C.抽査法
D.衡量法
正确答案：C,
第42 题在材料采购合同的履行中，采购方逾期付款，应按照合同内约定的计算办法，支付逾期付款利息，按照中国人民银行有关延期付款的规定，延期付款利率一般按每天( )计算。
A.万分之一
B.万分之五
C.万分之八
D.万分之十
正确答案：B,
第43 题FIDIC《施工合同条件》中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
正确答案：C,
第44 题依据FIDIC《施工合同条件》，( )应担保承包商圆满完成施工和保修的义务。
A.工程接收证书
B.结清单
C.履约保函
D.合同协议书
正确答案：C,
第45 题FlDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在( )内确认。
A.投标书
B.招标文件
C.工程量清单
D.中标通知书
正确答案：A,
第46 题关于FIDIC《施工合同条件》中规定的“暂列金额”的表述，不正确的是( )。
A.暂列金额实际上是一笔业主方的备用金
B.暂列金额包含在合同价格之内
C.暂列金额用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额
D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途的开支
正确答案：D,
第47 题依据HDIC《施工合同条件》的规定，因工程师的原因导致实际进度与计划进度不符，则承包人( )。
A.有权对修改进度计划的工作要求额外支付
B.可以要求工期顺延
C.可以要求补偿费用
D.无权对修改进度计划的工作要求额外支付
正确答案：D,
第48 题《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步要求，则视为工程师( )。
A.认可该项索赔要求
B.否定该项索赔要求
C.无权处理该项索赔要求
D.对该项索赔要求有不同意见
正确答案：A,
第49 题《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人的( )要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据合同的某些条款的含义，推论出承包
人有索赔权。
A.明示索赔
B.工程变更索赔
C.工程延误索赔
D.默示索赔
正确答案：D,
第50 题根据《建设工程施工合同(示范文本)》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
A. 7
B.14
C.21
D. 28
正确答案：D,
二、多项选择题
第51 题法人应当具备的条件包括( )。
A.能够独立承担民事责任
B.依法成立
C.有3名以上高级管理人员
D.有必要的财产或经费
E.有自己的名称
正确答案：A,B,D,E,
第52 题根据规定，当事人以( )等财产抵押的，应当办理抵押物登记。
A.航空器
B.车辆
C. 土地使用权
D. 土地所有权
E.城市房地产
正确答案：A,B,C,E,
第53 题《担保法》规定，保证担保的范围包括( )。
A.定金
B.实现债权的费用
C.违约金
D.损害赔偿金
E.利息
正确答案：B,C,D,E,
第54 题下列选项中属于要约邀请的是( )。
A.中标通知书
B.商业广告
C.招标公告
D.招股说明书
E.价目表的寄送
正确答案：B,C,D,E,
第55 题有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。
A.承诺的通知送达给要约人时生效
B.世界上大部分国家采用了投邮主义
C.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义
D.只有投邮主义可以允许承诺撤回，而到达主义则不可能撤回
E.我国采用了到达主义
正确答案：A,C,E,
第56 题《合同法》规定，( )的合同均属无效合同。
A.因重大误解而订立
B.订立合同时显失公平
C.以合法形式掩盖非法目的
D.损害社会公共利益
E.恶意串通，损害集体利益
正确答案：C,D,E,
第57 题《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的是( )。
A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目
B.国家投资、融资的项目
C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
D.使用外国政府贷款、援助资金的项目
E.使用国际组织的项目
正确答案：B,C,D,E,
第58 题《合同法》规定的承担违约责任的方式有( )。
A.采取补救措施
B.继续履行
C.支付违约金
D.终止履行
E.赔偿损失
正确答案：A,B,C,E,
第59 题合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是( )。
A.有利于和解协议的执行
B.双方当事人均受和解协议的约束
C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷
D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
正确答案：A,C,E,
第60 题《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是( )。
A.有编制招标文件的能力
B.具有自己的场所
C.有组织开标、评标、定标的能力
D.有审查投标单位资质的能力
E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员
正确答案：A,C,D,E,
第61 题建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文件核查的主要内容包括( )。
A.不得强制投标人组成联合体投标
B.不得对潜在投标人实行歧视待遇
C.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人
D.不得使招标时间过长
E.不得使招标费用过高
正确答案：A,B,C,
第62 题根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，委托人对监理人履行合同的监督权利体现在( )等方面。
A.对合同质量的监督权
B.对监理合同转让和分包的监督
C.对监理人员的控制监督
D.对监理合同进度的监督权
E.对合同履行的监督权
正确答案：B,C,E,
第63 题鉴于建设工程监理招标标的的特殊性，其特点主要有( )。
A.邀请投标人较多
B.—般采用邀请招标
C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择
D.报价在选择中居主要地位
E.邀请数量以3?5家为宜
正确答案：B,C,E,
第64 题依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列属于正常监理酬金中间接成本的是( )。
A.经营业务费
B.业务培训费、图书资料购置费
C.固定资产及常用工器具、设备的使用费
D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案：A,B,C,D,
第65 题委托监理合同履行过程中，监理人协助委托人选择承包人的工作包括( )。
A.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录
B.帮助起草招标文件
C.组织现场考察
D.参与评标，以及接受委托代理招标
E.对工程规模的认定
正确答案：A,B,C,D,
第66 题设计合同履行过程中，关于设计人的责任，下列说法中正确的是( )。
A.外部协调工作
B.提供设计依据资料
C.保护发包人的知识产权
D.解决施工中出现的设计问题
E.保证设计质量
正确答案：C,D,E,
第67 题设计合同示范文本规定，关于发包人的违约责任描述正确的是( )。
A.发包人要求终止或解除合同，当设计工作巳经超过一半时应按该阶段设计费的全部支付
B.已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的全部支付
C.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金
D.发包人逾期支付设计费1天，应承担应支付金额的逾期违约金
E.发包人逾期30天未支付设计费，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人
正确答案：A,C,D,E,
第68 题依据《建设工程工合同(示范文本)》，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是( )。
A.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
B.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
C.承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预计清理和修复的费用
D.不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料
E.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失
正确答案：A,C,D,E,
第69 题对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
A.工程所需清理费
B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失
C.工程本身的损害
D.工程损害导致第三方人员伤亡
E.承包人施工机械的停工损失
正确答案：A,B,C,D,
第70 题施工合同示范文本规定，关于工期顺延的确认程序，下列说法中正确的是( )。
A.承包人在工期可以顺延的情况发生后28天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告
B.工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认
C.工程师确认工期是否应予顺延，应当首先考察事件实际造成的延误时间，然后依据合同、施工进度计划、工期定额等进行判定
D.经工程师确认顺延的工期应纳人合同工期，作为合同工期的一部分
E.如果承包人不同意工程师的确认结果，则按合同规定的争议解决方式处理
正确答案：B,C,D,E,
第71 题在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有( )。
A.手触
B.目测
C.常用的检测工具量测
D.拉伸试验
E.压缩试验
正确答案：A,B,C,
第72 题《建设工程质量管理条例》规定，( )的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
A.屋面防水工程
B.基础设施工程
C.房屋建筑的地基基础工程
D.房屋建筑的主体工程
E.设备安装和装修工程
正确答案：B,C,D,
第73 题在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更( )。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案：A,E,
第74 题材料采购合同的履行中，下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的是( )。
A.采购方逾期不予答复视为同意，供货方继续发货
B.发生逾期交货事件后，供货方应在发货前与采购方就发货事宜进行协商
C.供货方提前交货，采购方可以拒绝提前提货
D.采购方因供货方提前交货应提前付款
E.供货方逾期交货，应按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金
正确答案：A,B,C,E,
第75 题根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列有关争端裁决委员会的说法中，正确的是( )。
A.付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分
B.签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会
C.争端裁决委员会成员的报酬由业主和承包商平均负担
D.裁决委员会可选定为3名或5名成员，一般由3名成员组成
E.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会的成员
正确答案：A,B,C,E,
第76 题根据FlDIC《施工合同条件》，指定分包商与一般分包商的差异主要体现在( )。
A.分包合同的工作内容不同
B.选择分包单位的权利不同
C.职责权限范围不同
D.业主对分包商利益的保护不同
E.工程款的支付开支项目不同
正确答案：A,B,D,E,
第77 题FIDIC《施工合同条件》规定，承包商根据工程
施工的具体情况，可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商认为如果采纳其建议将可能( )。
A.加速完工
B.降低业主实施或维护工程的费用
C.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值
D.为业主带来其他利益
E.增加运行工程的费用
正确答案：A,B,C,D,
第78 题FIDIC《施工合同条件》规定，关于分包合同管理关系的表述，正确的是( )。
A.业主是分包合同的当事人
B.业主与分包商没有任何合同关系
C.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任
D.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理义务
E.分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施
正确答案：B,C,E,
第79 题工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的索赔证据不包括( )。
A.施工会议记录
B.汇率变化表
C.招标文件
D.合同文件中的条款约定
E.投标保函
正确答案：C,E,
第80 题FIDIC《施工合同条件》中，承包人可以索赔工期补偿、费用和利润的有( )。
A.后续法规的调整
B.异常不利的气候条件
C.延误发放图纸
D.对竣工检验的干扰
E.延误移交施工现场
正确答案：C,D,E,
2014年全国监理工程师考试真题 《建设工程监理概论》 一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的选项中，只有一个最符合题意。） 1．建设工程监理的性质可概括为（）。 A．服务性、科学性、独立性和公正性B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。 A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（）。 A．资金申请报告和概算B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计。 A．可行性研究报告B．项目建议书 C．使用功能D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（）。 A．组织工程建设B．策划工程项目 C．负责生产经营D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（）。 A．委托合同B．承揽合同C．技术合同D．建设工程合同 9．根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年。 A．1 B．2 C．3 D．5 10．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（）。 A．工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B．工程完工后，应组织竣工预验收 C．施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
监理工程师考试真题4 单项选择题 1. 关于净现值指标的说法，正确的是（）。（1.0） A、该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况 B、该指标未考虑资金的时间价值 C、该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率 D、该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果 2. 甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。（1.0） A、4月1日 B、5月1日 C、5月20日 D、6月30日 3. 项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。（1.0）
A、定期观测和必要的判断 B、分析和必要的论证 C、检查验收和必要的鉴定 D、征询设计单位意见 4. 施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为（）万元。（1.0） A、1.41 B、1.71 C、1.86 D、2.01 5. 工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。（1.0） A、项目可行性研究 B、项目决策 C、工程设计 D、工程施工
6. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。（1.0） A、基本原理和原则不同 B、基本理念和思维方式不同 C、关注点和目标不同 D、使用方法(工具)不同 7. FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是( )。（1.0） A、拖延支付工程款 B、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 C、施工图纸有错误 D、分包商执行承包商代表指令导致的索赔 8. 工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。（1.0） A、施工单位 B、建设单位 C、项目监理机构 D、设计单位
2016 年监理工程师考试真题及参考答案 《建设工程质量投资进度控制》 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。 A.项目可行性研究 B. 项目决策 C.工程设计 D.工程施工 2.工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。 A. 影响因素多 B. 质量波动大 C .检验特殊性 D .终检局限性 3.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。 A. 监理单位 B. 施工单位 C.设计单位 D.工程质量监督机构 4.根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注 明（）。 A. 生产厂 B. 规格和型号 C.供应商 D.使用年限 5.根据ISO 质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。
C. 过程评价 D. 管理的系统方法 6.根据ISO 质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。 A. 质量计划 B. 质量方针 C. 质量策划 D. 质量要求 7. 《卓越绩效评价准则》与ISO9000 质量管理体系的不同点是（）。 A. 基本原理和原则不同 B. 基本理念和思维方式不同 C. 关注点和目标不同 D.使用方法（工具）不同 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（） A. 极差 B. 中位数 C.算术平均数 D.极值 9.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（） A. 主要因素 B. 次要因素 C .一般因素 D. 基本因素 10.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（） A. 因果分析图法 B. 相关图法
精心整理 全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)? 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? A．推进项目法人责任制落实? B．提高工程进度控制水平? C D 2 A B C D 3 A B C D．监理事务所? 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? A．法定代理? B．委托代理?
C．指定代理? D．职务代理? 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? A．保证法律关系只有两方参加? B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C D 6 A B C D 7 A B C D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? A．投标文件没有按要求密封? B．投标人在投标有效期内撤销投标? C．中标人拒绝订立合同?
D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。? A．台风? B．暴雨引起地面下陷? C．雷电引起火灾? D 10 A B C D 11 A B C D 12．）。? A．资格预审公告? B．申请人须知? C．资格审查方法和办法? D．资格预审申请文件? 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。? A．2?
B．3? C．4? D．5? 14．根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。? A．视投标书不符合评审标准，否认其投标? B．对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认? C D 15 A． B． C． D． 16 A B C D 17．对于需增设技术设计阶段的工程项目，为保证设计指导思想贯穿各设计阶段，一般不单独招标发包的是（）。? A．初步设计? B．施工图设计? C．全过程设计? D．技术设计?
2009年全国注册监理工程师考试模拟试题（二） 21、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，-次大修理费9000元，则台班大修理费为（）。 A、10元 B、8元 C、6元 D、7元 22、人工挖土方，测验资料表明，挖1立方米需消耗基本工作时间1小时，准备和结束工作时间、辅助工作时间、不可避免中断时间、休息时间的相应比率分别为2%、2%、1%、20%，产量定额为（）立方米/工时。 A、0.7500 B、1.3252 C、1 D、0.7546 23、流动资金估算方法有两种，即（） A、比例估算法和扩大指标估算法 B、比例估算法和分项详细估算法 C、扩大指标估算法和分项详细估算法 D、资金周转率法和分项详细估算法 24、关于工程量清单的说法不正确的是（）。 A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据 B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据
C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体 D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分 25、在"其他项目清单"中，投标人可填列（）。 A、零星工作项目费 B、预付款 C、计日工单价 D、暂列金额 26、关于投标单位作标书阶段的操作做法不妥的是（）。 A、对招标文件进行认真透彻的分析研究 B、对工程量清单内所列工程量进行详细审核 C、对xx进行仔细的理解 D、认真对待招标单位答疑会 27、以下关于工程量清单说法不正确的是（）。 A、工程量清单应以表格形式表现 B、工程量清单是招标文件的组成部分 C、工程量清单可由招标人编制 D、工程量清单是由招标人提供的文件 28、研究造价总水平变动趋势和程度的指标，如建筑安装工程造价指数是属于（）。 A、综合造价指数 B、单项价格指数
监理工程师考试法规真 题及答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工程建设活动的文件属于（）。A．法律B．行政法规C．国家规范D．部门规章2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。A．项目建议书B．可行性研究报告C．资金申请报告D．初步设计和概算3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。A．建设准备B．施工安装C．生产准备D．竣工验收4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。A．业主B．监理单位C．设计单位D．总承包单位5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。A．工程监理单位应当定期回访B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A．7 B．15 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，下面可以转让的情形是（）。A．债务人主观意愿不同意转让B．按照当事人约定不得转让C．根据合同性质不得转让D．依照法律规定不得转让8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。A．1 B．2 C．3 D．5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。A．房屋建筑专业B．水利水电专业C．市政公用专业D．机电安装专业10、下列不属于工程监理企业事务所资质业务范围的是（）。A．建设工程的技术咨询B．建设工程的项目管理C．二级建设工程项目的工程监理业务D．三级建设工程项目的工程监理业务11、监理工程师每人最多可以申请（）个专业注册。A．1 B．2 C．3 D．4 12、下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容的是（）。A．建设单位的名称和地址B．招标项目的性质C．招标项目的实施地点D．投标邀请函13、建设工程风险识别是由于若干工作构成的过程，最主要成果是（）。A．风险清单B．识别建设工程风险因素C．建设工程风险分解D．识别建设工程风险事件及其后果14、建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，应根据（）确定的监理目标建立项目监理机构。A．监理实施细则B．建设工程监理合同C．监理大纲D．监理规划15、某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是（）。A．目标控制职能分工明确B．权力集中、隶属关系明确C．可减轻总监理工程师负担D．强化了各职能部门横向联系16、项目监理机构的内部协调不包括（）。A．建立信息沟通制度B．与政府建设行政主管机构的协调C．及时交流信息、处理
一、单项选择题(共50题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、由全国人民代表大会及其常务委员会通过，国家主席签署主席令予以公布的规范工 程建设活动的文件属于（）。 A．法律 B．行政法规 C．国家规范 D．部门规章 2、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批（）。 A．项目建议书B．可行性研究报告 C．资金申请报告 D．初步设计和概算 3、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期。 A．建设准备 B．施工安装 C．生产准备 D．竣工验收 4、实行施工总承包的，（）负责施工现场安全。 A．业主 B．监理单位 C．设计单位D．总承包单位
5、承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括（）。 A．工程监理单位应当定期回访 B．对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C．对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属 D．对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任 6、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A．7 B．1 5 C．20 D．30 7、合同转让是合同变更的一种特殊形式，债权人可以将合同的权利全部或部分转让给 第三人，下面可以转让的情形是（）。 A．债务人主观意愿不同意转让 B．按照当事人约定不得转让 C．根据合同性质不得转让 D．依照法律规定不得转让 8、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程最低保修期限为（）年。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 5 9、以下专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是（）。
全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。 A．推进项目法人责任制落实 B．提高工程进度控制水平 C．减少建筑领域的经济违法 D．降低不可抗力发生的频率 2．关于合同法律关系的说法，正确的是（）。 A．合同法律关系可以没有内容 B．技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C．只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 D．只有行为能够引起合同法律关系的消灭 3．下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。 A．自然人 B．项目经理部 C．设计事务所 D．监理事务所 4．施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。 A．法定代理 B．委托代理 C．指定代理 D．职务代理 5．根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。 A．保证法律关系只有两方参加 B．对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 C．如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D．债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 6．根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。A．建设用地使用权 B．土地承包经营权 C．正在建造的建筑物 D．机械、车辆
7．根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。 A．能够留置的财产仅限于动产 B．材料采购合同可以采用留置担保 C．施工合同可以采用留置担保 D．留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 8．在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。A．投标文件没有按要求密封 B．投标人在投标有效期内撤销投标 C．中标人拒绝订立合同 D．中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 9．建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。 A．台风 B．暴雨引起地面下陷 C．雷电引起火灾 D．自然磨损 10．根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。 A．依法成立的企业 B．地方政府成立的事业单位 C．依法成立的行业协会 D．行业主管部门设立的服务机构 11．中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。 A．按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保 B．按招标文件的规定向招标人提交履约担保 C．书面同意从工程款中扣留履约保证金 D．接招标文件规定提交工程款支付担保 12．《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。 A．资格预审公告 B．申请人须知 C．资格审查方法和办法 D．资格预审申请文件 13．根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。 A．2 B．3 C．4 D．5
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．工程勘察过程和设计过程中的服务不包括（） A、协助编制工程勘察设计任务书 B、工程勘察方案的审查 C、勘察现场及室内试验人员、设备及仪器的检查 D、工程设计进度计划的审查 2．《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经()审批。 A.总监理工程师 B.总监理工程师授权的专业监理工程师 C.监理单位技术负责人 D.建设单位负责人 3．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。 A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期 D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 4．下列风险分类中，属于按风险影晌范围分类的是()。 A.基本风险和特殊风险 B.基本风险和投机风险 C.责任风险和行业风险 D.地区风险和自然风险 5．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 A．1 B．2 C．8 D．24 6．“建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失”在风险损失中属于（）导致的损失。 A．投资风险 B．质量风险 C．进度风险 D．合同风险 7．下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是( )。 A、现场温湿度的微小变化
2017年监理工程师《三控》考试真题 一、单选题，每题1分，共80分 1.工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。 A.决策 B.勘察 C.施工 D.设计 2.建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府 建设刑侦主管部门备案。 A.15 B.20 C.25 D.30 3.设计建筑承重结构变动的装修工程设计方案，应经（）审批后方可实施。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.原施工图审查机构 4.根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（）。 A.材料生产厂家 B.保修期限 C.材料供应单位 D.合理使用年限 5.监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的（）。 A.科学性和价值 B.有效性和效率 C.创造性和价值 D.管理水平和效率 6.关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。 A.质量方针应由管理者代表制定 B.质量方针应由技术负责人制定 C.质量方针应由最高管理者发布 D.质量方针应由管理者代表发布 7.关于贯彻项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。 A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统 B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系 C. 工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系 D．工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失 8.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。 A.极差 B.标准偏差 C.均值 D.变异系数 9.工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进 行分组、整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是（）。 A.调查表法 B.分层法 C.排列图法 D.控制图法 10.采用直方图分析法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是（）。 A.组数或组距确定不当 B.不同设备生产的数据混合 C.原材料发生变化 D.人为去掉上限下限数据 11.采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右下的一条直线带，说明两条变量之 间的关系为（）。 A.负相关 B.不相关 C.正相关 D.弱正相关 12.工程开工前，施工图纸会审会议应由（）主持召开。 A.项目监理机构 B.施工单位 C.建设单位 D.设计单位 13.经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签字。 A.监理单位技术负责人 B.总监理工程师 C.建设单位项目负责人 D.总监理工程师代表 14.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。 A.5 B.7 C.10 D.14 15.分包单位资格报审表中的审查意见应由（）签署。 A.建设单位项目负责人 B.施工单位项目负责人 C.专业监理工程师 D.总监理工程师 16.工程中采用新工艺、新材料的，应由（）及有关质量数据。 A.施工单位组织的专家论证意见 B.权威性技术部门的技术鉴定书 C.设计单位组织的专家论证意见 D.建设单位组织的专家论证意见 17.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。
全国监理工程师职业资格考试大纲 基础科目1：建设工程监理基本理论和相关法规 考试目的 测查考生掌握建设工程监理基本理论和相关法规的程度，以及理论联系实际的能力。 考试内容 一、建设工程监理制度 1.建设工程监理的性质 2.建设工程监理的法律地位和责任 3.建设工程监理相关制度 二、工程建设程序及组织实施模式 1.工程建设程序 2.全过程工程咨询 3.工程总承包 三、建设工程监理相关法规政策及标准 1.《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国安全生产法》相关内容 2.《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》《监理工程师职业资格制度规定》《监理工程师职业资格考试实施办法》相关内容 3.《建设工程监理规范》主要内容
四、工程监理企业与监理工程师 1.工程监理企业组织形式和经营活动准则 2.监理工程师资格考试和注册 3.监理工程师执业和继续教育 4.监理工程师职业道德 五、建设工程监理招投标与合同管理 1.建设工程监理招标方式、程序和评标方法 2.建设工程监理投标工作内容和策略 3.建设工程监理费用计取方法 4.建设工程监理合同管理 六、建设工程监理组织 1.建设工程监理委托方式、实施程序和原则 2.项目监理机构及其人员职责 七、监理规划与监理实施细则 1.监理规划的编写、主要内容和报审 2.监理实施细则的编写、主要内容和报审 八、建设工程监理工作内容和主要方式 1.建设工程监理工作内容 2.建设工程监理主要方式 3.建设工程监理信息化 九、建设工程监理文件资料管理 1.建设工程监理基本表式及主要文件资料
监理工程师考试试题及答案 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 1. 从性质上分析影响工程质量的因 素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是( d )。 A.设计计算失误 B.操作未按规程进行 C.施工方法不当 D.机械设备正常磨损 2. 政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的( )。 A.自控主体 B.外控主体 C.间控主体 D.监控主体 3.工程开工前，应由( )到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.监理单位协助建设单位
4.建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的( )。 A.耐久性 B.安全性 C.可靠性 D.适用性 5.初步设计阶段，监理工程师对设计图纸的审核侧重于( )。 A.技术方案的比较、分析 B.使用功能及质量要求是否得到了满足 C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.我国建设工程质量保修制度规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限为其合理使用年限，合理使用年限应在( )中给出。 A.总体设计文件 B.初步设计文件 C.技术设计文件 D.施工图设计文件 7.设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由( )整理，与会各方会签。
A.施工单位 B.监理单位 C.设计单位 D.建设单位 8.为了便于过程控制和终端把关，按施工层次划分的质量控制系统过程，是指分别对( )所进行的控制过程。 A.检验批、分项、分部、单位工程 B.资源投入、生产过程、产出品 C.施工准备、施工过程、竣工验收 D.施工人员、检验人员、监理人员 9.工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由( )完成。 A.勘察单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 10.施工阶段监理工程师对分包单位审核合格后通知总包单位，总包单位应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议的副本报( )备案。 A.建设单位 B.项目监理机构 C.质量监督站 D.建设行政主管部门
案例一： 某工程，实施过程中发生如下事件： 事件1：监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划并 报法定代表人审批，在第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位。 事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表完成下列工作：①组织召开监理例会;②、组织审查施工组织设计;③、组织审核分包单位资格;④组织审查工程变更;⑤签发工程款支付证书;⑥调解建设单位与施工单位的合同争议。 事件3：总监理工程师在巡视中发现，施工现场有一台起重机械安装后 未经验收即投入使用，且存在严重安全事故隐患，总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改，并及时报告建设单位。 事件4：工程完工经自检合格后，施工单位向项目监理机构报送了工 程竣工验收报审表及竣工资料，申请工程竣工验收。申请工程竣工验收。总监理工程师组织各专业监理工程师审查了竣工资料，认为施工过程中已对所有分部分项工程进行验收且均合格，随即在工程竣工验收报审表中签署了预验收合格的意见。 问题： 1.指出事件1中的不妥之处,写出正确倣法。 2.逐条指出事件2中,总监理工程师可委托和不可委托总监理工程师代表完成的工作。 3.指出事件3中总监理工程师的做法不妥之处,说明理由。写出要求施工单位整改的内容。 4.根据《建设工程监理规范》,指出事件4中总监理工程师做法的不妥之处,写出总监理工程师在工程竣工预验收中还应组织完成的工作。 【参考答案】 问题1：
不妥1，监理合同签订后，监理单位技术负责人组织编制了监理规划; 正确做法：监理合同签订及收到图之后，总监理工程师组织编写监理规 划; 不妥2，监理规划报法定代表人审批; 正确做法：监理规划经总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。 不妥3，第一次工地会议后，项目监理机构将监理规划报送建设单位; 正确做法：项目监理机构应在召开第一次工地会议前七天报送建设单位。 问题2： ①、组织召开监理例会;可委托; ②、组织审查施工组织设计;不可委托; ③、组织审核分包单位资格;可委托; ④、组织审查工程变更;可委托; ⑤、签发工程款支付证书;不可委托; ⑥、调解建设单位与施工单位的合同争议。不可委托; 问题3： (1)总监理工程师随即向施工单位签发监理通知单要求整改。不妥 理由：因为存在严重安全事故隐患，总监理工程师应向施工单位签发《暂停令》，并及时通知建设单位。 (2)监理机构要求施工单位停止使用该起重机械。监理机构要求施工单位在使用施工起重机械前,组织有关单位进行验收;施工单位验收合格后，要求施 工单位整理相关验收资料报送给监理机构。监理机构验收合格后，施工单位提出复工申请表，总监理工程师审查，经建设单位同意，签发复工申请。施工单位可以启用该施工机械。 问题4：
监理工程师考试试题及 答案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
2014年监理工程师《合同管理》考试模拟试题及答案 一、单项选择题 第 1 题某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。 A.法定代理 B.表见代理 C.指定代理 D.委托代理 正确答案：D, 第 2 题当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。 A.签订之日 B.登记之日 C.担保之日 D.清偿之日 正确答案：B, 第 3 题质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。 A.转移占有 B.约定保证期间 C.债权人优先受偿 D.转让办理登记 正确答案：A, 第 4 题中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。 A.业主提交履约担保 B.投标有效期 C.撤销投标书 D.保证书退还 正确答案：B, 第 5 题下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 A.法定代理 B.表见代理 C.委托代理
D.指定代理 正确答案：A, 第 6 题合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。 A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达 C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算 D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外 正确答案：A, 第 7 题甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自( )无效。 A. 4月1日 B. 5月1日 C. 5月20日 D. 6月30日 正确答案：A, 第 8 题某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。 A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿 B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货 D.合同有效，货款应由A企业支付 正确答案：D, 第 9 题下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。 A.质量 B.数量 C.标的 D.价款或者报酬 正确答案：C, 第 10 题材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行使的( )。
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、
监理工程师监理概论考试模拟题 1.工程建设监理是针对（）所实施的监督管理。 A 工程 B 工程项目 C 工程项目建设 D 工程项目施工 2.工程建设监理的（）是监理单位。 A 行为主体 B 行为客体 C 对象 D 责任主体 3.工程建设监理的实施需要（）。 A 上级主管部门批准 B 项目法人委托和授权 C 建设单位委托和授权 D 建设主管部门批准 4.监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有（）。 A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性
5.工程建设监理是一种高智能的技术服务主要强调其（）。 A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性 6.工程建设监理的中心任务是（）。 A 三控制、二管理、一协调 B 质量控制 C 三控制、一管理、一协调 D 控制工程项目目标 7.（）是围绕工程项目投资、进度和质量目标进行研究确定、分解综合、安排计划、风险管理、制订措施等项工作的集合。 A 目标规划 B 动态控制 C 组织协调 D 合同管理 8.工程建设监理要达到的目的是（）实现项目目标。 A 保证 B 圆满 C 力求 D 积极 9.我国于（）宣布在我国实行建设监理制。
A 1978年12月29日 B 1984年10月26日 C 1988年7月25日 D 1989年7月28日 10.（）负责推进建设监理事业的发展。 A 国家计委 B 建设部 C 国务院 D 国家计委和建设部共同。 11.工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，（）。 A 代表项目法人对工程项目实施的监督管理 B 对工程建设实施的监督管理 C 对工程项目进行约束和协调 D 对工程项目进行“三控制、二管理、一协调” 12.工程建设监理要依据国家批准的（）、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展。 A 工程项目建设文件 B 项目计划文件 C 项目设计文件 D 项目可行性研究报告 13.工程建设监理要依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及（）合同开展。
监理进场考试试题 （设备专业监理工程师） 姓名：成绩： 一、填空题：（共25分，每空1分）。 1、质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、或。 2、如果监理工程师认为承包单位提交的有关产品合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产品的质量符合要求时，监理工程师可以再行 或，确认其质量。 3、质量记录资料包括的三个内容为：、、。 4、成品保护的一般措施：防护、、覆盖、、合理安排施工顺序。 5、对于现场用原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法。一般可分为、、试验法。其中试验法包括：理化试验、或检验。 6、质量检验程度的种类分为：全数检验、、免检。 7、现场监督检查的方式包括：旁站与。 8、设备基础验收时一般是检查基础的外形几何尺寸、、混凝土强度等项。对大型设备基础应审核土建部门提供的及沉降观测记录，如无沉降记录时，应进行，以免设备在安装后出现基础下沉和倾斜。 9、设备调平找正分为：设备找正、及三个步骤。 10、设备安装过程的质量控制主要包括：设备基础检验、、调平与找正、等不同工序的质量控制。 11、在有防腐、衬里的工业设备及管道上焊接绝热层的固定件时，焊后热处理必须在防腐、和前进行。 12、《石油化工静设备安装工程质量验收规范》规定：现场阻焊的压力容器必须按照 的要求制备产品焊接试板。 13、二次灌浆应在泵组的最终找正找平h内进行。 二、单项选择题（共30分，每题2分。） 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（）。 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 B.工程质量进行严格的检验与验收 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 D.施工过程进行监督与管理 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（）。 A.有关技术标准 B.设计文件 C.工程承包合同 D.委托监理合同 3.如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。
全国监理工程师执业资格考试试卷 、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）? 1 关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是（）。? ． A 推进项目法人责任制落实? ． B 提高工程进度控制水平? ． C 减少建筑领域的经济违法? ． D 降低不可抗力发生的频率? ． 2 关于合同法律关系的说法，正确的是（）。? ． A 合同法律关系可以没有内容? ． B 技术秘密不能作为合同法律关系的客体 ． C 只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭 ． D 只有行为能够引起合同法律关系的消灭 ． 3 下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。? ． A 自然人? ． B 项目经理部? ． C 设计事务所? ． D 监理事务所? ． 4 施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。? ． A 法定代理? ． B 委托代理? ．
C 指定代理? ． D 职务代理? ． 5 根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。? ． A 保证法律关系只有两方参加? ． B 对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益 ． C 如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 ． D 债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务 ． 6 根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。? ． A 建设用地使用权? ． B 土地承包经营权? ． C 正在建造的建筑物? ． D 机械、车辆? ． 7 根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。? ． A 能够留置的财产仅限于动产? ． B 材料采购合同可以采用留置担保? ． C 施工合同可以采用留置担保? ． D 留置的财产不限于按照合同约定占有的财产 ． 8 在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。? ． A 投标文件没有按要求密封? ． B 投标人在投标有效期内撤销投标? ． C中标人拒绝订立合同?
监理工程师历年真题下载（含解析） 2014年监理工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！监理工程师考试历年考试真题：https://www.doczj.com/doc/e414152203.html,/ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年监理高效备考交流群：415918615（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题） 2014年监理工程师《基本理论与相关法规》真题 一、单项选择题 1．建设工程监理的性质可概括为（） A．服务性、科学性、独立性和公正性 B．创新性、科学性、独立性和公正性 C．服务性、科学性、独立性和公平性 D．创新性、科学性、独立性和公平性 2．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（） A．总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B．总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C．总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D．建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 3．根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（） A．资金申请报告和概算 B．开工报告和施工图预算 C．初步设计和概算 D．项目建议书和开工报告 4．建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计
A．可行性研究报告 B．项目建议书 C．使用功能 D．批准的投资额 5．建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（） A．组织工程建设 B．策划工程项目 C．负责生产经营 D．承担投资风险 6．根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续 A．1 B．3 C．6 D．12 7．根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A．10 B．15 C．20 D．30 8．建设工程项目管理服务合同属于（） A．委托合同 B．承揽合同 C．技术合同 D．建设工程合同