前言 (4)
关于《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的修改意见 (5)
四川省建设工程工程量清单计价管理办法 (5)
工程计价文书应统一使用省工程造价管理总站制定的表式 (21)
建设部关于国家标准《建设工程工程量清单计价规范》局部修订的公告 (42)
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）局部修订内容 (42)
关于明确零星工作项目人工单价、停(窝)工人工、机械台班单价计算方法的通知 (45)
四川省建设厅关于调整《四川省建设工程工程量清单计价定额》部分项目水平的通知 (46)
建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定 (52)
关于转发建设部《关于印发<建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定>的通知》的通知 (55)
关于执行国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》的通知 (56)
关于调整四川省建设工程定额中税金计算标准的通知 (57)
关于成都市建设工程材料价格调整办法的通知 (58)
《四川省建设工程工程量清单计价定额》D市政工程补充定额 (59)
《四川省建设工程工程量清单计价定额》B装饰装修工程补充定额 (61)
关于补充市政工程快装快拆式施工围栏综合单价的通知 (63)
四川省施工企业工程规费计取标准 (64)
《四川省建设工程工程量清单计价定额》及两个“办法”勘误表（一） (66)
《四川省建设工程工程量清单计价定额》及两个“办法”勘误表（二） (68)
《四川省建设工程工程量清单计价定额》及两个“办法”勘误表（三） (71)
《四川省建设工程工程量清单计价定额》及两个“办法”勘误表（四） (72)
四川工程造价信息网上答疑选登 (78)
清单计价答疑 (94)
成都市关于工程量清单计价招标工程综合单价调整的指导意见 (100)
评标中对计算错误、漏项和缺项的处理方法 (101)
实施工程量清单计价编制企业定额势在必行 (102)
施工企业签约时应规避的风险 (104)
执行固定单价合同工程审计须知 (106)
建筑施工企业如何应用工程量清单计价规范 (107)
对工程量清单计价招标工作的探讨 (110)
工程量清单招标中存在的问题 (114)
(117)
工程结算时对清单计价中的综合单价进行调整的条件及其调整方法的探讨 (120)
成都市关于规范房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件有关问题的通知 (122)
浅谈实行工程量清单计价后如何加强工程造价的管理 (124)
编制投标书常见的115个错误 (126)
《四川省装饰工程计价定额》SGD2-2000补充定额 (130)
四川省装饰工程计价定额（SGD2-2000）解释 (130)
四川省市政工程计价定额（SGD3-2000）解释 (131)
《四川省建筑工程计价定额》SGD1-2000补充定额 (131)
《四川省市政工程计价定额》SGD3-2000补充定额 (134)
《四川省装饰工程计价定额》SGD2-2000勘误 (138)
2000计价定额勘误表省站06年第1期P550 (139)
《四川省装饰工程计价定额》SGD2-2000勘误表 (139)
四川省管理总站关于达州市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (140)
四川省管理总站关于德阳市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (141)
关于德阳市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (143)
广汉市2005年人工系数调整 (144)
关于绵阳市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (145)
省造价站管理总站关于绵阳市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (146)
关于雅安市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (147)
关于雅安市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (148)
雅安市建设局关于调整雅安市建筑工程材料价差综合调整系数的通知 (149)
省造价管理总站关于宜宾市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (150)
省造价管理总站关于宜宾市“二000定额”人工费调整的批复 (150)
关于自贡市2005年第3季度《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (151)
省造价管理总站关于宜宾市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (152)
关于自贡市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (153)
关于泸州市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (154)
关于成都市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (155)
关于眉山市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (156)
关于南充市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (157)
关于德阳市“二〇〇〇”定额人工费调整的批复 (158)
关于攀枝花市《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 (159)
关于自贡市《四川省“二○○○”计价定额》人工费调整的批复 (160)
关于凉山州“二○○○”计价定额人工费调整的批复 (161)
前言
工程量清单计价做为一种通行的国际惯例，在我国已经正式推行实施了。工程量清单计价方式是我国建设市场运用市场定价机制，逐步建立由政府宏观调控、市场有力竞争形成工程造价的新机制。此清单计价的推行，是提高与国际化接轨，顺应时势的必然之路。
xx公司于2004年12月推出《清单知识手册》第1期以来，受到了众多造价人员的推崇与关心，也得到大家的认可。当然其中的不足，我们也在不断地改进。随着清单计价使用越来越普及，为了使青山的用户及朋友们更好地对清单报价知识的学习，公司了开展了咨询、培训、竞赛、联谊等诸多方式，同时也收集了大量清单报价的相关资料，以飨用户朋友。
本书主要收集了新发行的“四川省工程量清单清单计价管理办法”、“四川省工程量清单计价定额部分项目水平调整”、“招投标报价评审办法”、“国标建面”的计算规范、文件规定、补充定额、解释答疑（部份答疑从工程造价信息网中摘录，已注明出处）、05年四川省造价信息出刊的人工费调整以及专家评点和学术交流（也已注明出处）等等，附加了四川2000定额的一些补充定额、勘误及解释，随本期一同发布。
由于收集编写的时间有限，编写的资料不尽详全或有不妥之处，希望朋友们在今后的工作中，为我们提供更多有实际参考价值的相关资料和信息，为我们提出更多的改进意见，以便给大家带来更多的方便，服务于广大的造价行业人士。
在此再次感谢用户朋友们的大力支持！我们会秉承诚信、务实、精细、认真的工作态度，在以后的工作中做得更好。
xxxx中心
2005年3月
四川省财政厅
川财投函[2005]57号
关于《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》的修改意见
省建设厅：
你厅送来《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》（征求意见稿）收悉。我厅意见如下：
一、《办法》第三十六条。建设按财政部、建设部财建[2004]369号第十一条的原则，将该条修改为：施工期间，合同有约定的按合同约定合理，合同未作约定或约定不明确的，发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理：
1、国家法律、行政法规以及有关政策变化导致工程税、费调整；
2、工程造价管理机构发布的调整通知。
二、《办法》第四十七条二款。建议取消“竣工结算核对只能进行一次，并经发、承包人签字盖章后有效”一段，相应增加政府投资项目竣工结算的办理，并按省财政厅、建设厅川财投[2005]28号文件执行。
三、《办法》第五十四条。建设将“认定”一词改为“调解”。
附件2：
四川省建设工程工程量清单计价管理办法
第一章总则
第一条为规范建设工程工程量清单计价行为，预防和制止工程款拖欠，维护发承包双方的合法权益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003，以下简称《清单规范》），《四川省建筑管理条例》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）及有关法律、行政法规、规章，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法所指建设工程，是指房屋建筑和市政基础设施工程。
房屋建筑工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。
市政基础设施工程，是指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。
第三条全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（以下简称国有资金投资）的建设工程应执行《清单规范》和本办法。
其他投资的建设工程是否采用工程量清单计价由发包人自行确定。但确定采用工程量清单计价则应执行《清单规范》和本办法。
一个工程不能同时采用两种计价方式。
第四条本办法所称工程量清单计价是指采用工程量清单和综合单价方式计算工程造价。包括标底及预算控制价、投标报价和竣工结算。
第五条省建设行政主管部门负责全省建设工程工程量清单计价工作的管理，省建设工程造价管理总站负责具体实施。
各市、州建设行政主管部门负责本行政区域内的建设工程工程量清单计价管理，具体工作由工程造价管理机构负责。
第六条建设工程工程量清单计价，应当遵循客观、公正、诚实、信用的原则，遵照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件，维护发包人、承包人的合法权益。
第二章一般规定
第七条
工程造价计价遵循的依据：
（一）法律、行政法规、规章和政府及有权部门规定的规费；
（二）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）；
（三）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称《计价定额》）；
（四）工程造价计价的政策性规定和工程造价管理机构发布的人工、材料、机械台班等价格信息以及组价办法等；
（五）发、承包人签订的施工合同及有关补充协议、会议纪要以及招、投标文件；
（六）工程施工图及图纸会审纪要、设计变更以及经发包人认可的施工组织设计或方案、工程竣工图；
（七）现场签证
现场签证是指经发包人现场代表或其授权的监理工程师、承包人现场代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。包括双方签字认可的非工程量清单项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证以及材料价格确认与价格变动签证等。
（八）索赔：
索赔是指在合同履行过程中，对于非自己的过错而是应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。经双方按约定程序办理确认手续的，作为办理价款支付和（或）工期顺延的依据。
（九）其他：
其他指发、承包人不能预见的事项或风险等。
第八条工程计价文书应统一使用省工程造价管理总站制定的表式。（见附件一）
第九条本办法有关工程量清单计价方面的专用术语，遵从《清单规范》和本办法的定义。本办法中招标人与发包人，投标人与承包人同义。
第三章工程量清单编制
第十一条工程量清单应根据《清单规范》
编制。包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金清单。
规费税金清单由发包人根据《计价定额》的规定编制，《计价定额》未列出的项目，发包人应按照政府及有权部门的规定计列。
第四章工程量清单计价
第十六条综合单价：
综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费和综合费（指管理费和利润）。
规费、税金按规定另行计算。
一、工程量清单项目综合单价的计价依据及组成
综合单价依据《计价定额》对应的定额项目综合单价组成。
1．定额编号设置
定额项目综合单价编号分六位设置，从《计价定额》中查找。
①②③
装饰装修工程楼地面定额编号
B A 0001
①表示计价定额册，A代表建筑工程、B代表装饰装修工程、C代表安装工程、D代表市政工程、E 代表园林绿化工程。
②表示计价定额的章（分部），由一位英文大写字母表示。
③表示计价定额的项目编号，由四位阿拉伯数字表示。
2．综合单价组成公式
工程量清单项目的综合单价由定额项目综合单价组成。计算公式由省工程造价管理总站发布。
二、定额项目综合单价的调整
1.综合单价中的人工费、材料费按工程造价管理机构公布的人工费标准及材料价格信息调整；
2.综合单价中的计价材料费（指安装工程、市政工程的给水、燃气、给排水机械设备安装、路灯工程的材料费）、机械费和综合费由省工程造价管理总站根据全省实际进行统一调整。
1、2条所列造价信息由《四川工程造价信息》及其网站发布。
三、综合单价的确定
国有资金投资的工程项目，招标人编制标底或预算控制价应按本办法的规定确定综合单价。
投标人投标时自主确定综合单价的报价，并在投标文件正本中附全部分部分项工程量清单综合分析表。
第十七条措施项目费用
国有资金投资的工程项目，招标人编制标底或预算控制价应按《计价定额》的标准计算措施项目费用。《计价定额》没有标准的措施项目，其费用由招标人根据工程具体情况确定。
投标人投标时应根据招标文件编列的措施项目自主确定报价，并在投标文件中附措施项目清单（二）中措施项目的措施项目费分析表。
施费。凡发包人招标文件中未编列的措施项目，投标人中标的施工组织设计或施工方案中又编列的措施项目另行计算。
措施项目中的安全施工费应按《计价定额》规定的标准计取，不得进行招标投标竞争。
措施项目中的文明施工、临时设施费的计取标准在投标报价中不得低于《计价定额》规定标准的90%。
第十八条其他项目费用：
其他项目包括预留金、材料购置费、总承包服务费。
（一）预留金是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，由发包人估列并掌握。招标人可按分部分项工程量清单工程费估列预留金：房屋建筑10%，市政工程15%。
（二）材料购置费是指发包人自行采购材料的费用。发包人应详细列出自行采购材料的品种、规格、数量、单价、金额等。
（三）总承包服务费是指承包人为配合协调发包人进行的工程分包管理及其服务和材料采购、保管所发生的费用，一般以中标人的投标报价为准。发包人要求承包人完成的配合协调发包人进行的工程分包管理及其服务和材料采购、保管内容及工程量同招标文件的要求发生变化的允许调整，其具体调整方法应在招标文件或合同中明确。
（四）招标人应在招标文件中列明分包工程的内容、分包工程的估算造价及需投标人配合协调的内容和承担的责任以及自行采购材料在交接、保管过程中需投标人提供的服务内容和承担的责任。
投标人投标时，预留金和材料购置费应按招标人在招标文件中提出的金额填写。
第十九条招标人材料购置费（以下简称甲供材料）
招标人确定为自行采购的材料应在招标文件中详细列出，承包人投标时不计入相应的综合单价中。
不论招标人确定的甲供材料在招标文件中确定的数量多少，施工过程中，发包人应按工程施工要求供应甲供材料的全部数量。若发包人不按所需品种、规格和数量供应，影响施工的，视为违约。
承包人与发包人对甲供材料的数量结算按《计价定额》同类项目规定的材料消耗量计算。
施工过程中，若发包人要求承包人采购已在招标中确定为甲供材料的材料，材料价格由发、承包双方按照市场价格另行签订补充协议。
第二十条零星工作项目人工单价：
零星工作项目人工单价是指投标人根据招标人提出的用工要求，投标人填报的用于核算签证计工的人工单价。
第二十一条规费和税金：
规费指政府和有权部门规定必须缴纳的费用。
招标人编制标底或预算控制价时，《计价定额》规费标准有幅度的，按上限计列。
投标人投标报价时，规费按持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定标准计取，不得纳入招标投标竞争的范围。
税金按《计价定额》中工程所在地的费率计算。
第二十二条材料价格风险：
材料价格风险由招标人在招标文件中界定风险范围大小，并在施工合同中约定。
招标人在招标文件中明确可以调整材料价格的材料名称、规格、型号，并依据《四川工程造价信息》发布的材料价格信息确定投标报价的基准价格。《四川工程造价信息》未发布价格信息的材料，由招标人通过市场调查确定其基准价格，并报工程造价管理机构备案。招标人确定为可调材料的基准价格应在招标文件中明确。
第二十三条标底、预算控制价：
国有资金投资的工程应实行工程量清单招标，招标人认为需设标底的应编制标底；招标人不设标底的应编制预算控制价。
标底或预算控制价应由招标人（或其委托的工程造价咨询单位）根据拟建工程的工程量清单、招标文件的有关要求、《计价定额》及相关规定和工程造价管理机构发布的工程造价信息进行编制。预算控制价在招标文件中不得上调或下浮公布，并报工程所在地工程造价管理机构备查。
国有资金投资的工程其标底或预算控制价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审核。
第二十四条招标：
国有资金投资的工程应按《清单规范》实行工程量清单招标，招标人不设标底编制预算控制价的，招标人应在招标文件中公布该工程的预算控制价，凡投标人的投标报价高于预算控制价的，其投标应予拒绝。
第二十五条投标报价：
投标报价由投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及制定的施工组织设计或施工方案、《计价定额》及相关规定，参照工程造价管理机构发布的工程造价信息，结合市场情况进行编制，由投标人自主确定报价，但不得低于成本。
工程量清单中的每一个项目均需填报单价和合价，对于没有填入单价和合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目的单价或合价中。承包人必须按照发包人现场代表或发包人授权的监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目，但不能得到另外的结算和支付。
第二十六条投标报价评审：
实行工程量清单招标，设有工程招标标底的，评审时应当参考标底。投标报价评审按《四川省建设工程工程量清单招标投标报价评审办法》执行。
第二十七条工程担保：
实行工程量清单计价，发包人应提供工程款支付担保，承包人应提供履约担保，担保方式及金额根据建设部、省建设厅关于工程担保的规定在合同中约定，低价中标的承包人按《四川省建设工程工程量清单招标投标报价评审办法》的规定需另行提供低价风险担保。担保合同作为工程施工合同的附件，发包人与承包人不得对抵，并各自承担为提交担保所发生的一切费用。
何一种合法的担保方式。
工程款支付担保的有效期截止到工程竣工，发包人按合同约定支付了除工程质量保修金以外的全部工程价款之日。发包人凭承包人出具的发包人已按合同约定支付工程款的证明作为工程款支付担保终止的依据。工程款支付担保期内，发包人不按合同约定支付工程价款，由承包人申请担保人支付。
法律、行政法规、规章对工程款支付担保有规定的，从其规定。
（二）承包人的履约担保采用符合《担保法》规定的担保方式或履约保证金等方式，发包人不得指定或拒绝其中任何一种合法的担保方式。
履约担保的有效期截止到工程竣工验收合格之日，承包人凭工程竣工验收合格证明作为履约担保终止的依据。履约担保期内，由于承包人原因不履行合同或给发包人造成损失时，实行保证人担保的，由发包人申请担保人赔偿，实行履约保证金的，用履约保证金赔偿。
法律、行政法规、规章对履约担保有规定的，从其规定。
第五章工程合同价款约定与调整
第二十八条发包人、承包人应当在合同条款中对下列有关工程合同价款的事项进行约定：
（一）预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式；
（二）支付工程进度款的方法、数额及时限；
（三）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式；
（四）发生工程价款纠纷的解决方法；
（五）约定承担风险的范围和幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法；
（六）工程竣工价款结算与支付方式、数额及时限；
（七）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限。
（八）工期及工期提前或延后的奖罚办法；
（九）与履行合同、支付价款有关的担保事项。
招标工程合同约定的内容不得违背招、投标文件的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。
第二十九条合同价款：
招标工程的合同价款应当在规定时间内，依据中标通知书和中标承包人的投标报价，由发、承包人订立书面合同约定，不得再行订立背离该合同实质内容的其它协议。在投标有效期内，中标的承包人拒签合同的，投标保证金不予退还。
非招标工程的合同价款依据工程预算书由发、承包人在合同中约定。
第三十条合同价款在合同中约定后，任何一方不得擅自改变。发承包双方可根据工程具体情况选用下列一种合同方式：
（一）固定总价。合同工期在180天以内（含180天）且工程合同总价在200万元以内的工程，可采用固定总价合同方式，并需要约定工程范围和风险范围。
（二）固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再
调整。风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。
（三）可调价格。可调价格包括可调综合单价和措施费等。双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法。
第三十一条工程设计变更：
施工中发包人需对原工程设计进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。国有资金投资项目，设计变更涉及概算调增的，应报原概算批复部门批准，其中涉及新增财政性投资的项目应商同级财政部门同意，并明确新增投资的来源和金额。承包人按照发包人发出并经原设计单位同意的变更通知及有关要求进行变更施工。
第三十二条在工程变更确定后14天内，涉及工程价款增加的，由承包人向发包人提出，涉及工程价款减少的，由发包人向承包人提出，经对方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：（一）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
（二）合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款或参照类似价格调整综合单价及变更合同价款。
（三）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，按工程造价管理机构发布的组价办法执行。
工程变更确定后14天内，受益方未提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
收到变更工程价款报告一方应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天后对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。
确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。
第三十三条综合单价的调整：
（一）当工程量清单中工程量有误或工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中约定的幅度时，增加部分或减少后剩余部分工程量清单项目的综合单价应予调整。
（二）工程量变化导致规费、措施费、税金等变化的应作相应调整。
（三）工程量变化给承包人造成损失的，承包人可以提出索赔。
第三十四条材料价格调整：
由承包人采购的材料，材料价格以承包人在投标报价书中的价格进行控制。
在施工期内，当材料价格发生波动，超过合同约定的涨幅时，承包人采购材料前应报经发包人复核采购数量，确认用于本合同工程时，发包人应认价并签字同意，作为调整该种材料价格的依据。如果承包人未报经发包人审核即自行采购，再报发包人调整材料价格，如发包人不同意，不作调整。
第三十五条措施费用调整：
施工期间，措施费用以承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，如控制，有下列情况之一者，措施费用应予调整：
（一）发包人招标文件中未编列的措施项目，投标人中标的施工组织设计或施工方案中又编列的且
（二）发包人更改承包人的施工组织设计（修正错误除外）造成措施费用增加的应予调整；
（三）实际完成的工作量超过发包人所提工程量清单的工作量造成措施费用增加的应予调整。
（四）因发包人原因并经发包人同意顺延工期，造成措施费用增加的应予调整。
措施费用具体调整办法在合同中约定，合同中没有约定或约定不明的，由发、承包双方协商，双方协商不能达成一致的，按工程造价管理机构发布的组价办法执行。
第三十六条合同价款的调整：
施工期间，不论合同有无约定，下列因素发生，合同价款相应调整。
（1）国家法律、行政法规以及有关政策变化导致工程税、费调整；
（2）工程造价管理机构发布的调整通知。
第六章索赔与现场签证
第三十七条合同双方的一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据，并应在本办法规定或合同约定的期限内提出。
第三十八条承包人索赔：
（一）承包人根据合同任何条款或与合同有关的其他文件，认为应得到竣工时间的延长期和（或）追加付款，承包人应在确认该事件或情况发生后28天内向发包人发出通知，说明引起索赔的事件或情况。
（二）承包人未能在上述28天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长，承包人无权获得追加付款。
（三）承包人应在现场或发包人认可的其他地点，保持用以证明任何索赔可能需要的此类同期记录。发包人收到承包人发出的任何通知后，未承认发包人责任前，可检查记录保持情况，并可指示承包人保持进一步的同期记录。承包人应允许发包人检查所有这些记录，并应发包人指示提供复印件。
（四）在承包人确认引起索赔的事件或情况后42天内，承包人应向发包人递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和（或）追加付款的全部详细资料。
如果引起索赔的事件或情况具有连续影响，则承包人应按月递交进一步的中间索赔报告，说明累计索赔的延误时间和（或）金额，以及发包人可能合理要求的此类进一步详细资料。
承包人应在索赔的事件或情况产生的影响结束后28天内，递交一份最终索赔报告。
（五）发包人在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后28天内，做出回应，表示批准、或不批准并附具体意见。还可以要求承包人提供任何必需的进一步资料，但仍要在上述期限内对索赔的原则做出回应。
发包人在收到最终索赔报告后的28天内，未向承包人做出答复，则该项索赔报告视为已经认可。
第三十九条发包人索赔
（一）发包人根据合同任何条款或与合同有关的其他文件，认为应得到索赔，和（或）因质量缺陷通知期限的延长，发包人应向承包人发出通知，通知应在发包人确认引起索赔的事项或情况后28天内发出。关于缺陷通知期限延长的通知，应在该期限到期14天前发出。否则，承包人免除该索赔的全部
责任。
（二）通知应说明提出索赔根据的条款或其他依据，还应包括发包人认为根据合同他有权得到的索赔金额和（或）延长期的事实根据。
（三）承包人在收到发包人索赔报告后的28天内，应做出回应，表示同意、或不同意并附具体意见，如在收到索赔报告后的28天内，未向发包人做出答复，则该项索赔报告视为已经认可。
第四十条停工索赔：
因发包人原因，造成工程一次性停工超过8小时时，承包人应在事件发生后3天内向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告以及停工人数与工日数、机械停置台班等资料，发包人应在收到索赔报告后5天内给予答复，发包人不答复时，自索赔报告送达之日起5天后视为索赔报告已被确认。
第四十一条现场签证
发包人要求承包人完成的非工程量清单项目、零星工程等，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工。如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。
第四十二条不可抗力：
不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及合同约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，不可抗力事件结束后2天内承包人向发包人通报受害情况和损失情况。不可抗力事件结束后7天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的管理人员及保卫人员的费用以及工程所需清理、修复费用，由发包人承担，顺延延误的工期。
第四十三条发现文物和地下障碍物：
（一）在施工中发现古文物、化石、古墓、古建筑、历史文化遗址或其他有考古研究价值的物品时，承包人应立即停止施工保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，并抄报文物管理部门。发包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门。发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
（二）施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人，同时提出处置方案，发包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
第四十四条发包人和承包人要加强施工现场的造价控制，及时对工程事项如实记录并履行书面手续。凡由发、承包双方授权的现场代表(包括授权的监理工程师)签字的现场签证以及发、承包双方协商确定的索赔等费用，应在工程竣工结算中如实办理，不得因发、承包双方现场代表的中途变更改变其有效性。
第七章工程价款支付与结算
第四十五条工程预付款：
发、承包双方应当在合同中约定预付工程款的时间和数额，施工过程中按约定的时间和比例逐次扣回。
（一）包工包料工程的预付款按合同约定拨付，预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例。
（二）在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。
（三）预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。
（四）凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为名转移资金。
第四十六条工程进度款：
发、承包双方应当在合同中约定支付工程进度款的方式、数额和时间。
（一）工程进度款支付方式
1．按月结算支付。即实行按月支付进度款，竣工后清算的办法。跨年度施工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。
2．分段结算支付。即按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。
（二）工程计量
1.工程量
发包人提供的工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，它不能作为承包人在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。
2.工程量计量与核对
承包人应根据本工程进展情况，按照合同约定的时间和方法，向发包人提交已完工程量报告。发包人应在接到报告后7天内按设计图纸核对已完工程量，并在计量前24小时通知承包人。承包人应按时参加并提供所需的一切详细资料和必要协助。如果双方均同意时，则双方应在上述记录和图纸上签字确认。
3.计量的结果
（1）如承包人未按工程量核对的规定参加计量，则由发包人所作的或由其批准的计量应认为是对工程的正确计量。
（2）如发包人未在工程量核对的规定的时间内进行计量，则承包人提交的计量报告中所列工程量即视为被确认。
（3）如发包人未在工程量核对规定的时间内通知承包人，致使承包人未能参加计量，则由发包人
（4）对于承包人超出设计图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。
（5）如承包人对发包人计量的结果不予同意，则承包人应在收到上述结果后7天内向发包人提出申辩，申明承包人认为上述结果中不正确的详细情况。发包人收到上述申辩后，应在2日内重新检查其对有关工程量或有关记录、图纸的计量，或予以确认，或将其修改。
期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第
同期银行贷款利率计)
（二）工程竣工结算编制与核对
天内完成核对。
工程竣工结算核对期限，含委托工程造价咨询单位核对的时间。
发包人在收到催告竣工结算书后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也
误属承包人责任的，结算价调增的不予调整，结算价调减的应予调整。
发包人可向承包人支付提前工期奖，
第八章工程计价争议与纠纷处理
第五十二条工程造价咨询单位接受发包人或承包人委托，编制或核对工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项认真办理，出具的竣工结算确认书经发、承包双方签字同意后生效。当事人一方对竣工结算书有异议的，按下列规定办理：
1．委托人对工程造价咨询单位出具的竣工结算书有异议，但另一方已认可的，此结算确认书视为生效。
2．委托人对工程造价咨询单位出具的确认书无异议，但另一方有异议的可向造价工程师协会申请竣工结算专家鉴定。造价工程师协会应组织有威望的专家独立、公正的鉴定，发、承包双方宜按鉴定结论办理工程竣工结算。
禁止发包人在已委托一工程造价咨询单位办理竣工结算后，又委托另一工程造价咨询单位办理竣工结算。
第五十三条发包人以对工程质量有异议为由，拒绝工程竣工结算办理的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。
第五十四条发包人、承包人或造价咨询单位在工程计价中发生争议事项的，当事人一方可提请工程所在地工程造价管理机构认定，认定结论应在10个工作日内作出，当事人一方不服的，可在收到认定书5日内，向上一级工程造价管理机构申请复核，复议应在5个工作日内答复。
第五十五条当事人发生工程造价合同纠纷时，可通过下列办法解决：
（一）双方协商确定；
（二）按合同条款约定的办法提请调解。工程造价管理机构负责办理提请调解的工程造价问题；
（三）按合同约定向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
在合同纠纷案件审理中，需要工程造价鉴定的，由具有工程造价咨询资质（暂定资质除外）的单位进行。
第九章工程计价管理
第五十六条工程竣工结算由承包人编制，发包人核对，也可以委托工程造价咨询单位核对。
（一）承包人编制报送的竣工结算书生效条件
1.承包人自行编制报送的竣工结算书由承包人法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其单位注册造价人员签字并盖执业专用章。
2. 承包人委托工程造价咨询单位编制报送的竣工结算书由承包人法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及工程造价咨询单位法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章和注册造价工程师签字并盖执业专用章。
（二）发包人核实竣工结算生效条件
1.发包人自行核对竣工结算的，由发包人的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价工程师签字并盖执业专用章；承包人的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价人员签字并盖执业专用章。
2.发包人委托工程造价咨询单位核对竣工结算书的，由发包人的法定代表人或其授权人签字或盖
章、盖单位公章；工程造价咨询单位的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价工程师签字并盖执业专用章；承包人的法定代表人或其授权人签字或盖章、盖单位公章及其注册造价人员签字并盖执业专用章。
竣工结算办理完毕，据此拨付工程结算价款。
第五十七条工程竣工后，发、承包双方未办清工程竣工结算时，工程不得交付使用，不得转入固定资产。建设行政主管部门不予办理竣工验收备案，房地产管理部门不予办理权属登记。
建设单位办理工程竣工验收备案提交的文件中应包括当地工程造价管理机构出具的“工程竣工结算确认书”。确认内容为：结算双方（或委托的造价咨询单位）是否具有执业资格、资质证书，是否按本办法规定或合同约定办理竣工结算等。
第五十八条严禁以争议为由停办工程结算，对发、承包人或其委托的工程造价咨询单位既不按规定期限或合同约定期限办理完毕竣工结算，又不按造价工程师协会专家鉴定结论办理的，当事人任何一方均可向建设行政主管部门申请，由建设行政主管部门调查核实后按照《四川省建筑管理条例》进行处罚。
第五十九条发包人与中标的承包人不按照招标文件和中标的承包人的投标文件订立合同的，或者发包人、中标的承包人订立背离合同实质性内容的私下协议，由建设行政主管部门责令改正，按《中华人民共和国招标投标法》进行处罚。
第六十条发包人（或其委托的招标代理、造价咨询单位）违反《清单规范》强制性条文，对应按工程量清单招标的工程而不采用工程量清单的，或工程量清单未按《清单规范》的规定编制的，在招标文件备案时，招标投标监督管理机构应责成改正，拒不改正的，由建设行政主管部门按《中华人民共和国标准化法实施条例》和《四川省建筑管理条例》进行处罚。
第六十一条承包人违反《清单规范》和造价管理规定进行投标报价，中标后以投标报价过低为由放弃中标或拒签合同的，由工程造价管理机构予以通报批评。情节严重的，由建设行政主管部门按《四川省建筑管理条例》进行处罚。
第六十二条工程施工过程中有关工程计量、价款变更与调整、工程预付款、工程进度款确定与支付，竣工结算、施工签证，除发、承包人签字外，均应有发、承包人造价人员签字，方能生效。
第六十三条从事工程造价的专业人员，必须持有造价人员执业资格证书，并按规定的专业从事工作。无资格证者，所签署的工程造价执业报告无效。
造价人员在工程计价中，有意抬高、压低价格，提供虚假报告的，由建设行政主管部门按《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）进行处罚。
第六十四条工程造价咨询单位必须持有建设部和省建设行政主管部门颁发的工程造价咨询单位资质证书，与委托单位签订咨询合同，按照规定的范围承揽工程造价咨询业务。
工程造价咨询单位在工程计价工作中，有意抬高、压低价格，提供虚假报告的，由建设行政主管部门按《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）进行处罚。
第六十五条工程招标投标监督机构应在招标文件备案时对国有资金投资的工程是否按《清单规范》
对招标投标监督机构的负责人及其直接责任人予以处分。
第六十六条工程造价管理机构应加强对工程合同价款履约和工程竣工结算的监督检查。对违反工程造价管理规定的，责令其改正。拒不改正的，报建设行政主管部门按有关规定进行处罚。工程造价管理机构不认真履行监督职责的，由建设行政主管部门对其负责人及其直接责任人予以处分。
第十章附则
第六十七条建设工程施工专业分包或劳务分包，总（承）包人与分包人必须依法订立专业分包或劳务分包合同，依照有关法规及本办法的规定在合同中约定工程价款及其结算支付办法。
第六十八条发、承包双方订立书面合同7天内，承包人应将合同送建设工程施工合同管理机构备案。工程实施过程中，发承包双方依法施工合同条款进行调整、变更的，承包人应在补充合同订立7天内，将补充合同送建设工程施工合同管理机构备案。
第六十九条工程造价咨询单位承接工程造价咨询业务，应在工程造价咨询服务合同订立7天内，将咨询服务合同送工程造价管理机构备案。未经备案的工程造价咨询服务合同将不作为工程造价咨询单位业绩的依据。
第七十条发、承包双方对工程价款预付、支付、调整、索赔以及工程结算的办理程序及时效等在合同中有约定的，按合同约定执行。
第七十一条本办法由四川省建设厅负责解释。
第七十二条本办法自二○○六年一月一日起施行。
造价工程师应具备的素质 摘要：我国自1996年建立了工程师执业资格制度以来，造价工程师在建设投资过程中发挥着越来越重要的作用。本文在职业道德和品行、知识水平和业务技能以及创新精神几方面论述了 一名合格的造价工程师应具备的素质。 二十一世纪，随着国民经济的高速发展，我国的建设投资规模在2001年近3万亿元的基础上仍将不断地增加。怎样使这些宝贵的建设资金得到充分利用，以谋求最大的投资效益呢？其中造价工程师在投资建设过程中担任着重要的角色，其素质的高低也直接影响到工程项目的实施和建设投资的顺利运作。我国自1996年建立了造价工程师执业资格制度以来，通过几年的培训和严格的考核，在80万名概预算人员中涌现出了一批造价工程师，他们在国家建设中做出了不可磨灭的贡献，在确保建设工程造价工作的质量，维护国家和社会的公共利益方面起到了积极的作用。那么他们又应该具备什么样的素质呢？ 1、造价工程师及素质的含义 “造价工程师”就是既懂工程技术、又懂工程经济和管理，并具有实践经验，为建设项目提供全过程造价确定、控制和管理，使工程技术与经济管理密切结合，达到人力、物力和建设资金最有效地利用，使既定的工程造价限额得到控制，并取得最大投资效益的人。更准确地说，造价工程师是指由国家授予资格并准予注册后执业，专门接受某个部门或某个单位的指定、委托或聘请，负责并协助其进行工程造价的计价、定价及管理业务，以维护其合法权益的工程经济专业人员，这就是造价工程师。什么是素质？所谓“素”，即本来的、原有的。所谓“质”，是指一事物区别于其它事物的内在规定性。一般说来，人的素质，是指人们从事某种活动所必备的生理条件、知识水平和品质等要素的质量状况。 2、造价工程师应具备的职业道德和品行 由于造价工程师维护的是国家和社会的公共利益，并且他们的工作直接涉及到业主和承包商的经济利益，所以造价工程师具备良好的职业道德和品行是极其重要的。 （1）造价工程师应该有高度的政治觉悟和思想水平，就是要热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义、热爱本职工作，坚持以为人民服务为宗旨，做到国家和人民的利益高于一切，能够用马克思主义的立场、观点和方法去观察、处理社会主义市场经济中出现的新情况、新问题。具体地说就是在执业过程中应做到不为世俗偏见所左右，不为金钱物质所动摇，不为邪恶势力所吓倒，坚持客观实际的原则，维护雇主、委托人或公众的利益，不得因循私情或牟取私利而泄露在执业中掌握的技术和经济秘密。还有一点，就是必须处理好与公众、与雇主和委托人、与合作造价工程师之间的关系。 （2）造价工程师应该有强烈的事业心和责任感，有了强烈的事业心，才会产生认真负责、恪尽职守的高度责任感。同时为了维护造价工程师的职业荣誉和尊严，还应做到谦虚谨慎、实事求是、坚持原则、团结互助、真诚待人，诚实、公平、全心全意地为雇主、委托人和公众服务。在国家查出的经济犯罪大案要案中有相当一部分罪犯是与工程建设密切相关的，他们为了谋取私
暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范： (5) 二、专用设计规范： (5) 三、专用设计标准图集： (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (7) 三、新风量 (8) 1、每人的新风标准ASHRAE (8) 2、最小新风量和推荐新风量UK (9) 3、各类建筑物的换气次数 UK (9) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量（1/s人）(日本) (10) 7、办公室环境卫生标准日本 (11) 8、民用建筑最小新风量 (11) 第三章空调负荷计算 (15) 一、不同窗面积下，冷负荷之分布% (15) 二、负荷指标（估算）（仅供参考） (15) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标（W/M2空调面积）见下表 (16) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (17) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (18) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (19) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (20) 第四章风管系统设计 (21) 一、通风管道流量阻力表 (21) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (21) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (21) 二、室内送回风口尺寸表 (24) 1、风口风量冷量对应表 (24) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (25) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (25) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (25) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (26) 1、送风口风速 (26) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (26)
工程造价必备相关知识介绍 1.基本建设工程预算都有哪几种？ 按照国家规定；基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以人为两类，即：一是概算；二是预算。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项目？工程项目综合概、预算书都包括哪些容？如果编制？ 工程项目又称单项工程，是指具有独立存在意义的一个完整工程，它由许多单位工程组成的综合体。 工程项目综合概、预算书是确定工程项目（如生产车间、独立公用事业或独立建筑物）全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目，就应编到多少工程项目的综合概、预算书。 工程项目综合概、预算书包括的容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。 上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程，则汇编时，与这个单项工程有关的其他工程和费用，即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。 3.什么是建设项目？建设项目总概预算书的作用是什么？如何编制？ 建设项目：一般指具有设计任务书和总体设计，经济上实行独立核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位，如：在工业建设中，一般以一个工厂为一个建设项目，在民用建设中，一般以一个学校，一个医院等为一个建设项目，一个建设项目中可以有几个单位工程。 建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分，它是确定一个建设项目（工厂或学校等）从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。 建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书，以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 4.基本建设工程造价由哪几部分费用组成？ 基本建设工程全部造价，由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 5.什么叫建筑、安装工程费？ 建筑及设备安装工程费，是建设项目中用于主要生产，辅助生产，生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。 6.什么叫建筑、安装工程概算定额？ 建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量，以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上，以主体项目为主，合并相关部分进行综合，扩大而成，因此，也叫扩大定额。 7.建筑、安装工程概算定额在工程建设中，都有哪些作用？ （1）建筑、安装工程概算定额是设计单位进行设计方案技术经济比较的依据，也是编制初步设计概算和修正概算的依据； （2）建筑、安装工程概算定额，也可作为建设、施工单位编制主要材料计划的依据。 8.什么叫可行性研究？研究的目的是什么？ 可行性研究是随着科学技术进步和经济管理科学发而逐步兴起，并日趋完善的综合性科学，所谓可行就是办任何事都有成功与不成功两种可能性，能成功者谓可和，不能成功者就不可行。可行性研究就是在行动以前，对要办的事进行调查其可行与不可行，即：可行则行，不可行则止。 基本建设可行性研究，是基本建设前期工作的重要容，也是按基本建设程序办事的重 要步骤，其目的就是要使建设项目决策正确，避免或减少因决策失误而造成投资浪费。
一、集水器、分水器： 集、分水器与静压箱作用相同，把动压转换成静压，有利于风/水分配平衡。 1、直径D的确定： a、按断面流速0.5-1.0计算； b、按经验估算：D=1.5-3dmax d——集、分水器支管中最大直径。 2、其余做法参照《采暖通风设计选用手册》T904。 二、冷凝水管道 1、冷凝水管道沿水流方向有不小于0.5%的坡度，且不允许有积水部位。 2、当冷凝水盘位于机组内的负压段时，凝水盘的出水口处必须设置水封，水封的高度应比凝水盘处的负压 （相当于水柱高度）大50%左右。水封的出口，应与大气相通。 3、冷凝水管排入污水系统时，应有空气隔断措施。冷凝水管不得与室内密封雨水系统直接连接，可设单独的 冷凝水管道排入室外雨水管井。 4、冷凝水管道宜采用聚氯乙烯管或镀锌管，并宜采取防露保温措施。 5、冷凝水管道干管末端应设清扫口，以便定期冲洗；立管顶部宜设透气管。 6、冷凝水管的公称直径DN，可以根据空调器，风机盘管或空调机组的产冷量Q，按下表计算： 三、空调水系统附件： 1、冷水机组、水泵、热交换器、电动调节阀等设备的入口管道上，应安装过滤器或除污器，防止杂志进入。 采用Y形管道过滤器时，滤网孔径一般为18目。 2、空调水系统应在下列部位设置阀门： ①空调器（或风机盘管）供、回水管； ②垂直系统每对立管的供。回水总管； ③水平系统每一环路的供回水总管； ④分、集水器处供回水干管； ⑤水泵的吸入管和供水管，并联水泵供水管阀门前还应设止回阀； ⑥冷水机组、热交换器等设备的供回水管； ⑦自动排气阀前、压力表接管上，泄水口等处。 3、分、集水器及冷水机组、空调器和（吊装等小型机除外）的进、出水管处，应设压力表、温度计，水泵 出口、过滤器两侧及分、集水器各分路外的管道上，应设压力表。 4、温度计应装在阀门内侧管道上，以便拆换；风机盘管铜闸阀应装在电动二通、铜管（或软管）的外侧， 以便检修。 5、系统最高点或有空气聚集的部位应设自动排气阀。 6、系统的最低处，可能有水积存的部位以及检修用关断阀门前，应有泄水装置。
摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑，本建筑总建筑面积4138m2，空调面积2833m2。地下一层，地上八层，建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦，全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室，大多面积较小，且各房间互不连通，应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制，综合考虑各方面因素，确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管，采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统，新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值，不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式，冷水泵三台，两用一备；冷却水泵选三台，两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型，并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格，并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数，进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型，从而将其反应在图纸上，最终完成整个空调系统设计。 关键词：风机盘管加独立新风系统；负荷；管路设计；制冷机组：冷水机组
Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine； Chillers
外省勘察设计企业在浙江省勘察设计行业“四库一平台”信息系统上备案，并取得《备案证》之后，可以承揽该《备案证》所标注的资质范围内勘察设计业务。 一、关于登记备案程序 1、企业到“建设行业管理信息系统（勘察设计企业版）V5.0”软件的“外省市企业备案管理”模块下的“浙江外省企业备案管理”进行企业及人员信息录入。 2、信息录入成功后，企业及人员信息可直接从系统中勾选形成外省工程勘察设计企业入浙登记备案申请表。 3、企业法定代表人需提供身份证、毕业证、职称证、注册证的原件及复印件。其中，身份证、毕业证的原件及复印件必须提供；若无职称、无注册执业资格，可以不提供。 4、驻浙负责人需提供身份证、毕业证、职称证、注册证书的原件及复印件，国家未实行注册制度的可不提供注册证。 5、入浙承接业务的勘察设计注册执业人员须提供身份证、毕业证、注册执业资格证书的复印件（请在注册执业资格证书复印件上加盖注册执业印章）及外省勘察设计企业注册地的社保证明；非注册勘察设计技术人员须提供身份证、毕业证学历学位证、职称证等证书复印件及外省勘察设计企业注册地的社保证明，并将材料按上述顺序整理成册。 6、企业初次入浙备案的，须提供入浙人员近3个月在企业注册地的社保证明。 7、首次入库时，申报人应当持所有人员各类证件的原件进行核验，核验完毕后归还。备案后各类人员增加或信息变更时应当持有关证书原件进行核验。 8、企业持所需材料（各类证件原件及复印件）到浙江省住房和城乡建设厅政务中心（杭州市西湖区紫荆花路48号）勘察设计窗口办理登记备案手续。 9、企业若无法一次性提供各类人员的证书原件可以分批送验，其中企业注册地社保证明须在技术人员数量及能力条件达到要求时一次性核验。技术人员数量及能力达到要求后出具入浙备案证书。取得入浙备案证书后，企业可以按规定增加或调整技术人员。 二、关于人员要求 1、为保障建设工程质量安全，注册执业人员和非注册执业人员（各专业技术骨干）专业配置和人员技术能力及数量应当保证能够完整承担一个工程项目的勘察设计。各专业人员应配备齐全，专业人员从事设计年限及职称应当符合标准要求，各专业人数应达到《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）以及《工程勘察资质标准》（建市〔2013〕9号）中《主要专业技术人员配备表》规定的该资质相应等级专业技术人员配备标准的50%（含）以上，且所有需要在勘察
一、提醒 1、09的规费删除了工程定额测定费。 2、措施费中(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)合并为安全、文明施工费。 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费变成专业措施项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程的专业措施项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目)。 增加了(冬雨季施工增加费)和(地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费)。施工排水、降水费拆分为(施工排水费，施工降水费)。 另外：夜间施工增加费，二次搬运费，大型机械设备进出场及安拆费，已完工程及设备保护费没有变化。 二、措施费 1、今夜冬雨增加夜间施工增加费\冬雨季施工增加费 专业大型机械二次搬运专业措施项目\大型机械设备进出场及安拆费\二次搬运费 地上地下建筑需要保护地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 排水降水工作也已完成施工排水费\施工降水费\已完工程及设备保护费 安全文明措施就有保障安全、文明施工费等措施费就能记住. 2、二次搬动费 冬冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 临建筑物的临时保护设施费 大型机械设备进出场及安拆费 水施工排水费、施工降水费(两项合一记住) 地地上地下设施费 砖专业措施费 已已完工程及设备保护费 安安全、文明施工费
其中：地下地上设施、建筑物临时保护设施费为方便记忆拆开了~~ 三、规费 1、09的规费删除了工程定额测定费。 包(保)社会保障费 公住房公积金 无工程排污费 害危险作业意外伤害险 2、09的规费删除了工程定额测定费。 社保养老失医疗社会保障费(包含养老保险费\失业保险费\医疗保险费 房公排污受伤害住房公积金\工程排污费\危险作业意外伤害险 四、企业管理费 1、(公差使用保险金务工(公差就是为国家做事的人，务工当然可以使用失业保险金啦) (注2009年无变化) 公办公 差差旅 使用资产使用，工具使用 保险劳动保险，财产保险 金税金 务财务 工工资，工会经费，职工教育 2、企业管理费:教会差使他具资办财险税险———— 教(职工教育经费) 会(工会经费) 差(差旅交通费) 使(固定资产使用费) 他(其他)
暖通空调设计总结 摘要：本文简述了冷热源配置、循环泵、风机配置、洁净室、洁净手术部设计等常见的一些问题，以供借鉴。学而不思则罔、思而不学则殆。对于我们科学技术工作者来说，应该学与思不断。学习不断、思考不断，不断总结经验，有所前进。设计也应有所创新，有所前进。但我们见到的常是套指标的多、拍脑袋的多、照抄照搬的多，就是少点科学态度，少点学与思，因而铸就的教训也多。下面笔者就有关暖通设计，再谈一些粗浅看法，不当之处请批评指正。 一、冷热源 关于冷源，《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时，应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少，台数过少存在的问题有： (1) 负荷可靠性下降，一旦负荷高峰时机组出现故障，影响的比例就大； (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等，其面积不大、冷负荷也不大，而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求，机组台数少，意味着单台制冷负荷大，一旦开启，负荷就不适应，对离心式机组，往往易发生喘振现象，所以选择离心机组，要满足2 0%～40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。 (3) 机组台数过少，机组低负荷运行的概率高，由于机组在低负荷下运行的COP低，因而能耗会增高。 二要避免机组台数过多。机组台数过多有如下缺点：
(1) 单机容量下降，机组COP下降，能耗高； (2) 机组台数多，配置的循环水泵也多，水泵并联多，并联损失高； (3) 机组台数多，配置的循环水泵多，占用机房面积就大。 还有一种情况就是设计者有时会将高区低区的冷水机组截然分开，其实这是没有必要的，因为高区可采用通过换热的办法，使高低区的冷水机组合为一个系统，这样就可减少机组台数。 (4) 机组台数过多，也意味着绝对故障点增多。 三要避免不恰当的使用多机头机组(包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化冷水机组)。如3台30HT—280有24个机头，3台LSRF829M有36个机头，8台CXAH250，总冷量仅1224kW，却有32个机头，绝对故障点太多。 四要避免一味地采用等容量机组。采用等容量机组，机房布置也许会划一整齐，备品备件会少，但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所，如采用等容量机组，就容易造成负荷适应性差的缺点。其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷机房，当选用制冷量大于或等于1160kW(100×104大卡／时)的一台或多台离心式制冷机时，宜同时设置一台或两台制冷量较小的离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机”大小容量搭配的规定。 关于热源，这里只谈一点对选用电热锅炉的看法，共同商榷。 在热源选择上，目前似乎有一个趋向，即某些部门偏好推广电热锅炉，笔者认为有失偏颇。首先，电是高品位能源，将它转变成低品位能源的蒸汽、95℃或60℃热水来使用，而且还有输送损失，从能量利用而言，该是划不来的。其次，对于中国来说，电不是“清洁能源”或“环保能源”，因为我国是近80%燃煤用于发电，造成温室气体——的排放量仅次于美
四库一平台查询系统【最新入口】精品文档 四库一平台查询系统【最新入口】 导语:“四库一平台”暨住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台，“四库”指的是企业数据库基本信息库、注册人员数据库基本信息库、工程项目数据库基本信息库、诚信信息数据库基本信息库，“一平台”就是一体化工作平台。“四库一平台”暨住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台，“四库”指的是企业数据库基本信息库、注册人员数据库基本信息库、工程项目数据库基本信息库、诚信信息数据库基本信息库，“一平台”就是一体化工作平台。 点击进入:四库一平台查询系统【最新入口】 “四库一平台”建成实施后，将对资质申请及监管、注册人员管理、项目投标等产生一系列影响。 一、对建造师注册的影响 目前，“四库一平台”中“注册人员数据库”已率先建成，并在建造师等初始注册、增项注册和重新注册中发挥了重要作用，基本上杜绝了同一人在不同单位注册的情况出现，因此，我们时常能够看到住房和城乡建设部通报一级建造师注册弄虚作假行为。例如，2015年7月24日，住房城乡建设部办公厅对张杰、杜伟申报一级建造师注册弄虚作假行为进行了通报，其原因是住房和城乡建设部在一级建造师 1 / 9 精品文档
注册审查时发现，中铁上海工程局集团有限公司张杰、宁夏第一建筑公司杜伟隐瞒其注册监理工程师已注册在其他单位的事实，存在提供虚假材料申请注册的违规行为。 二、对企业资质申请的影响 建筑业企业资质的考核指标包括:企业资产、技术设备、企业主要人员、企业代表工程业绩等四部分。企业资质申报中工程业绩材料弄虚作假情况非常严重。在“四库一平台”建成之后，企业的工程业绩不再通过企业申报资料进行审查，住房和城乡建设主管部门将以“四库一平台”数据为准，只要在项目数据库中一搜索便知晓贵企业的工程业绩情况，弄虚作假基本上没有可能，这将成为对部分企业资质申请的一个重大考验。 三、对个人挂证的影响 企业申请资质需要个人资质证书，例如，建筑工程施工总承包资质需要建筑工程、机电工程专业一级注册建造师合计不少于12人，其中建筑工程专业一级注册建造师不少于9人。如果企业申请建筑工程施工总承包资质，而本单位实际工作人员不足情况下，则可能会吸纳有证人员挂靠在本公司而满足资质的要求;工程项目投标同样也需要具有相应资质的人员。这样就形成了建造师注册在某单位，而本人真实工作不在该单位的情况大量出现。因为市场有需要，出现了为了专门挂证而考证的人员，一本热门证书一年挂证费甚 2 / 9 精品文档 至高达10万元。 在“四库一平台”与人社部的社保系统联网后，社保信息作为真实工作单位的唯一依据，注册建造师的真实所在单位通过社保信息查询一目了然，社保又与医疗、子女教育等直接关联，这将大大增加挂证难度。
2020年造价师《工程计价》考前必背知识点 考点：建设工程造价的构成 考点：设备购置费的构成和计算 设备及工、器具购置费是固定资产投资中的积极部分，其在工程造价中比重增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。 进口设备原价的构成及计算
考点：建筑安装工程费的构成 （一）建筑安装工程费用内容 1．建筑工程费用内容包括各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用及其装设、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用。2．安装工程费用内容包括生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用，同时还包括为测定安装工程质量，对单台设备进行单机试运转、对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费。 （二）我国现行建筑安装工程费用项目组成 考点：按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算 （一）人工费 是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用。 （二）材料费 材料单价，由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。 （三）施工机具使用费 建筑安装工程费中的施工机具使用费，是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费. （四）企业管理费 包括①管理人员工资；②办公费；③差旅交通费；④固定资产使用费；⑤工具用具使用费；⑥劳动保险和职 工福利费，⑦劳动保护费⑧检验试验费；⑨工会经费；⑩职工教育经费;?财产保险费;?财务费；?税金： 企业缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育 费附加等。?其他。包括技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律 顾问费、审计费、咨询费、保险费等。 考点：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算
住建部四库一平台上线，企业业绩怎样认定 企业业绩如何认定? 企业的历史业绩和新开工项目，都属于企业业绩。但是这些业绩，是否都能成为企业的“有效业绩”呢?不一定! 1、未进入“四库一平台”的业绩，不作为有效业绩认定 10月，住建部在《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)中提到： 对申请建筑工程、市政公用工程施工总承包特级、一级资质的企业，未进入全国建筑市场监管与诚信信息发布平台的企业业绩，不 作为有效业绩认定。 省级住房城乡建设主管部门要加强本地区工程项目数据库建设，完善数据补录办法。 2、历史业绩要补录，新开工项目要“入库” 11月29日，住建部在《关于启用全国建筑市场监管公共服务平 台的通知》(建市综函[2016]122号)中要求： 各地要加大工作力度，督促本地区所有地市新开工项目信息全部进入省级一体化平台。 要完善工程项目历史数据补录办法，回应企业诉求，方便企业办理工程项目历史数据补充入库。 3、“超时”业绩不予认可，“时间”要特别注意 住建部在2015年颁布的《建筑业企业资质管理规定和资质标准 实施意见》第四十条第8款中，规定： 《建筑业企业资质标准》中要求的“近5年”或“近10年”， 是指自申请资质年度起逆推5年或10年期间竣工的工程业绩。如：
申报年度为2015年，“近5年”的业绩是指2010年1月1日之后竣工(交工)验收合格的项目。超过时限的代表工程业绩不予认可。 11月30日，“全国建筑市场监管与诚信信息发布平台”更名为“全国建筑市场监管公共服务平台”(俗称“四库一平台”)后正式上线。 因此，企业应将：前5年(2011年1月1日-2016年1月1日)的房屋建筑工程总承包业绩和前10年(2006年1月1日-2016年1月1日)的市政公用工程总承包业绩补录到“四库一平台”中。 需要特别注意的是，各省的规定是有出入的。像云南省住建厅规定，“建筑业企业应按要求录入2012年1月1日后竣工验收和目前在建工程项目。” 因此，建议大家在录入业绩之前，先仔细了解本省住建部门的“认定标准”。 业绩如何补录? 住建部在《关于启用全国建筑市场监管公共服务平台的通知》(建市综函[2016]122号)中要求：各地要完善工程项目历史数据补录办法。 但是，如何进行“历史业绩补录”?需要注意哪些问题?住建部并没有具体的文件出台。 目前，只有个别省份出台文件规范“业绩补录”的操作。日前，湖北省住建厅发布《关于贯彻落实住建部简化建筑业企业资质标准部分指标有关问题的通知》(鄂建文〔2016〕74号)。 该《通知》参考2014年以来住建部出台的相关规定，条文最详尽，有据可依，更具指导性，可以作为参考! 1、补录业绩的时间限定 按照《建筑业企业资质标准》要求，企业可将：
1、工程项目的建设程序：编制项目建议书；进行可行性研究及项目评估；编制计划任务书、选择并确定建设地点；编制设计文件；编制年度工程建设投资计划；建设项目施工准备；建设项目施工生产；建设项目生产准备；竣工验收、交付使用；建设项目后评价。 2、工程建设是形成新的固定资产的综合性经济活动过程，包括进行设备购置、安装和建筑的生产活动及与之相关的其它各项工作。 3、基本建设程序有哪些阶段：项目建议书阶段；可行性研究阶段；设计工作阶段；建设准备阶段；建设施工阶段；生产准备阶段；竣工验收交付使用阶段。 4、工程造价的两种含义：工程造价是指工程项目自开始建设至竣工，到形成固定资产为止的全部费用。第一种含义：从投资者的角度来看，工程造价指完成一个建设项目所需费用的总和。包括设备及工器具购置费、建筑安装工程费、预备费、建设期贷款利息等。第二种含义：从承包商的角度来看，工程造价指发包工程的承包价格。即为完成一建设项目，预计或实际在建筑市场、设备市场等交易活动中形成的勘察设计、监理价格、设备采购价格或建设项目工程总价格。 5、造价工程师应具备的能力：1）了解所建项目的生产工艺条件，了解工程和房屋建筑及施工技术；了解各分部工程所包括的具体内容，了解指定设备和材料的性能并熟悉施工现场各工种的职能；2）能采用现代经济分析方法，对拟建项目计算期内投入产出诸多经济要素进行调查、预测、研究、计算和论证从而选择、推荐较优方案作为投资决策的重要依据。3）能够运用价值工程等技术经济方法，组织评选技术方案，优化设计，使设计在达到必要功能前提下，有效地控制投资项目。4）具有根据图纸和现场情况计算工程量的能力，能够对工程项目进行投资估算、设计概算、施工图预算，编制招标文件及标底，进行投标报价，能使估价的准确度控制在一定范围之内。5）需要对合同协议、法律有确切的了解，当需要时，能对协议中的条款做出咨询，在可能引起争论的范围内，要有与承包商谈判的才能和技巧。具有足够的法律基础知识，有获得价格和成本费用信息、资料的能力和分析这些资料的能力。 6、造价工程师的执业范围：1）工程概算、工程预算、工程量清单、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制、审核；2）建设项目投资估算的编制、审核和项目经济评价；3）建设项目各阶段的工程造价控制；4）工程经济纠纷的鉴定；5）工程变更及合同的调整和索赔费用的计算；6）工程造价计价依据的编制和审核；7）与工程造价业务有关的其它事项。 1、我国现行的建设工程投资及造价构成：我国现行建设项目投资由固定资产投资和流动资产投资组成。建设项目总投资中的固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等，根据工程建设过程中各类费用支出的性质、途径不同，工程造价可分为：设备及工器具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 2、什么是措施项目费，包含哪些费用内容？措施费是指完成工程项目施工，发生该工程施工前和施工过程中非实体项目的费用。主要包括：环境保护费、文明施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、模板及支架费、脚手架费、已完成工程及设备保护费、施工排水费、降水费。 3、设备购置费由哪些费用组成：设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工具、器具的购置费用。设备购置费由设备原价和设备运杂费构成。 4、在成本估价法中，非标准设备的原价由哪些费用构成？在成本估价法中，非标准设备的原价由材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套费、包装费、利润、税金及非标准设备费构成。 5、进口设备抵岸价的费用构成：通常进口设备抵岸价由货价、国际运费、运输保险费、银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、增值税、海关监管手续费、车辆购置附加费等构成。 6、工程建设其它费及其组成：工程建设其它费是指从工程筹建到工程竣工交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能正常发挥效用而发生的各项费用。按其内容可分为三类：土地使用费；与工程建设有关的其它费用；与企业未来生产经营有关的其它费用。 7、与项目建设有关的其它费用包含哪些内容：建设单位管理费；勘察设计费；研究试验费；建设单位临时设施费；工程监理费；工程保险费；引进技术和进口设备的其它费用；工程承包费。 8、间接费中社会保障费包括的内容：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费。 9、建设单位经费包括：工作人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用具使用费、技术图书资料费、工程招标费、工程咨询费、法律顾问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工验收费、后评估费等。 10、企业管理费中的劳动保险费包括：离退休职工易地安家补助费、职工退职金、6个月以上病假人员工资、职工死亡丧葬补助和抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费。1、建设工程定额及其特点：建设工程定额是指在正常施工条件下，完成一定计量单位的合格产品所必需消耗的人工、材料和施工机械台班的数量标准；建设工程定额的特点是：科学性、系统性、统一性、指导性、稳定性和时效性。 2、何谓消耗量定额及包含的内容：消耗量定额是指根据合理的施工组织设计，按照正常的施工条件制定的，生产一个规定计量单位的合格产品（分项工程或结构构件）所消耗的人工、材料、机械台班数量标准，是国家或地区编制颁发的一种法令性指标。主要包括：人工消耗量定额、材料消耗量定额、机械台班消耗量定额。 3、企业定额及其特点：企业定额是指由施工单位考虑本企业的具体情况，参照国家、部门或地区定额的水平而编制的定额。企业定额只在企业内部使用，亦可用于投标报价，是企业素质的一个标志。企业水平一般高于国家现行定额，以满足企业管理和市场竞争需要。 4、什么是计量观察法？使用其目的是什么？计量观察法是测定定额通常使用的方法，它以工时消耗为对象，以观察测时为手段，以现场观察为特征，通过抽样技术进行直接的时间研究。应用计时观察法的主要目的是查明工作时间消耗的性质和数量，查明和确定各种因素对工作时间消耗数量的影响，找出工时损失的原因和研究缩短工时、减少损失的可能性。 5、计量观察法有哪几种方法？1）测时法。适用于测定那些重复循环工作的工时消耗；2）写实记录法。用一个表格详细记录在一段时间内观察对象的各种活动、时间消耗及完成的产品数量；3）工作日写实法。是研究整个工作班内各种工时消耗的方法。 6、预算定额的作用：1）是编制施工图预算的基本依据；2）是对设计方案进行技术经济比较、分析的依据；3）是施工企业进行经济活动分析的依据；4）是编制综合预算定额、概算定额和概算指标的基础；5）是编制标底、投标报价的基础；6）是工程结算的依据；7）是编制施工组织设计的依据。 7、预算定额编制的原则：1）按社会平均水平确定预算定额的原则；2）技术先进、经济合理；3）简明适用、严谨准确。 1、何谓定额计价？定额计价基本方法是什么？定额计价是我国长期传统的计价模式，工程造价人员采用国家、部门或地区统一规定的消耗定额、统一的单价和统一的取费标准来确定工程的价格。其基本方法是工料单价法，工料单价法是指分部分项工程作为直接工程单价，以分部分项工程量乘以对应的单价后合计为单位工程直接费。直接费汇总后，另加间接费、利润、税金等得到工程承发包价格。按分部分项工程单价产生的方法不同，工料单价法又分为单价法和实物法。 2、人工、材料、机械台班单价中包含哪些具体费用？人工单价是指一个建筑安装生产工人一个工作日在计价时应计入的全部人工费用，包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、劳动保护费等；材料的价格是指材料从来源地到达施工工地仓库出库后的综合平均价格，一般由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采保费构成，此外在计价时还应包括单独列项计算的检验试验费；施工机械使用费是根据施工中耗用的机械台班数量和机械台班单价确定的，包括折旧费、大修费、常修费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税等。 3、投资估算指标有哪三个层次，各有什么意义？投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项支出的技术经济性指标，内容因行业不同而不同，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。1）建设项目综合指标：指按规定应列入建设项目的从立项筹建开始至竣工交付使用的全过程投资额，包括单项工程投资、工程建设其他费用、预备费等；2）单项工程指标：指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括建筑安装工程费，设备、工器具及生产家具购置和其他费用；3）单位工程指标：按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即建筑安装工程费用。 4、固定资产静态投资部分的估算方法有哪些：单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法等。 5、定额计价的不足之处：在定额计价模式下的人工、材料、机械消耗量是根据“社会平均水平”综合测定的，取费标准根据不同地区平均水平测算，企业自主报价的空间很小，不能结合项目具体情况、自身技术管理水平和市场价格自主报价，也不能满足招标人对对建筑产品质优价廉的要求。且由于工程量的计算由招投标各方单独完成，计价基础不统一，不利于招标工作，在工程竣工结算时容易引起争议。
建设部+四库一平台 建设部的四库一平台是哪个，网址是什么呢?下面是由应届毕业生小编为大家带来的 关于建设部四库一平台入口，希望能够帮到您! 住建部"四库一平台"全国联网的解读 住建部依托互联网和大数据，构建的“四库一平台”与发改委项目信息库、工商总局企 业信息库、人社部社保信息库实现数据对接，将构建完整的建筑市场监管天网。 一、什么是“四库一平台”? “四库一平台”即企业库、人员库、项目库、信用库，四库互联互通，在住房和城乡建 设部全国建筑市场监管与诚信平台上发布，包括以身份证可以查人员，以单位名可以查人员，以人员可查单位。全面实现全国建筑市场“数据一个库、监管一张网、管理一条线”的 信息化监管目标。 二、四库一平台建设的现状 信息化已经提升为国家战略，通过信息化实现办公效率提升和对市场主体全过程监督与管理，这已是既定方针。截至2015年7月，全国共有18个省、自治区、直辖市建立 了建筑市场监管与诚信信息系统并且实现了和住房城乡建设部建筑市场监管与诚信信息系统中央数据库的实时联通。 三、四库一平台的要点 1、各省建筑市场监管与诚信一体化工作平台实现企业、从业人员、工程项目、信用“四库”一体化。 2、一体化工作平台与住建部全国建筑市场监管与诚信信息系统中央数据库的实时对接。 3、信息平台充分扩大外部的信息交换，住建部全国建筑市场监管与诚信信息系统将 与工商法人库、市社保信息库、发改委项目库、公共信用信息库等数据库建立了数据交换。 解读：截至2015年7月，全国共有18个省、自治区、直辖市建立了建筑市场监管 与诚信信息系统并且实现了和住房城乡建设部建筑市场监管与诚信信息系统中央数据库的实时联通，已经给各个主体单位敲响了警钟，一旦住建部的四库一平台实现全国省、自治区、直辖市的实时联通，各自的企业库、从业人员库、工程项目库、信用库的其中的任何
造价工程师《建设工程造价管理》过 关必做1500题 第一部分复习指南 目录 封面益星学习网提供全套资料，真题押题视频免费下载 第一章工程造价管理及其基本制度 第一节工程造价的基本内容 第二节工程造价管理的组织和内容 第三节工程造价专业人员管理制度 第四节工程造价咨询管理制度 第五节国内外工程造价管理的发展 第二章相关法律法规 第一节建筑法及相关条例 第二节招标投标法及其实施条例 第三节合同法及价格法 第三章工程项目管理 第一节工程项目管理概述 第二节工程项目的组织 第三节工程项目的计划与控制 第四节流水施工组织方法 第五节工程网络计划技术 第六节工程项目风险管理 第四章工程经济 第一节资金的时间价值及其计算 第二节投资方案经济效果评价 第三节价值工程 第四节工程寿命周期成本分析 第五章工程项目投融资
第一节工程项目资金来源 第二节工程项目融资 第三节与工程项目有关的税收及保险规定 第六章工程建设全过程造价管理 第一节决策阶段造价管理 第二节设计阶段造价管理 第三节发承包阶段造价管理 第四节施工阶段造价管理 第二部分历年真题及详解[6小时视频讲解] 2016年全国造价工程师《建设工程造价管理》真题及详解 2015年全国造价工程师《建设工程造价管理》真题及详解 2014年全国造价工程师《建设工程造价管理》真题及详解[视频讲解] 2013年全国造价工程师《建设工程造价管理》真题及详解[视频讲解] 第二部分考试真题 第一章工程造价管理及其基本制度 第一节工程造价的基本内容 一、单项选择题（每题的备选项中，只有一项最符合题意） 1．建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（）。[2015年真题] A．分部组合 B．分层组合 C．多次计算 D．单独计算 【答案】D查看答案 【解析】由工程项目的特点决定，工程计价具有以下特征：①计价的单件性；②计价的多次性；③计价的组合性；④计价方法的多样性；⑤计价依据的复杂性。其中，建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。 2．工程项目的多次计价是一个（）的过程。[2016年真题] A．逐步分解和组合，逐步汇总概算造价 B．逐步深化和细化，逐步接近实际造价 C．逐步分析和测算，逐步确定投资估算 D．逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价 【答案】B查看答案