道路工程劳务分包协议
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、分包工作对象及内容（劳务分包）
1、工程名称：中心路市政工程
2、工程地点：北京市大兴区
3、分包范围：道路工程、雨水和污水工程、电力管线工程、井盖监控工程、再生水工程。（详见清单）
4、提供分包内容：第三标段K1+650—K2+462.33
二、分包工作期限
开始工作日期：2013年12月16日，结束工作日期：2014年08月09日（共计237日历天，实际开工时间以书面通知为准）
三、图纸
承包人应在分包工作开工5天前，向分包人提供图纸三套，由分包人自备本合同工作有关的标准图。
四、双方权利义务
甲方：
1、负责开工前全部手续工作，施工中与建设单位，监理单位及相关单位的
协调工作。
2、负责工程全部材料（主材及辅材），机械、模板、支撑材料、材料试验、
资料移交、生活区、文明施工、安全防护等相关材料供应和费用。
3、负责落实施工范围内水源和电源点的接驳位置的确定及联接费用。工程
施工中正常产生的水电排污费用。
4、负责与常青市政工程公司检查和财务账目往来工作。
乙方
1、负责本工程的全部劳务用工和施工现场管理工作，配合甲方与建设单
位、监理单位日常的联系工作，服从甲方的进度安排和用工安排。
2、施工过程中的资料，质量，测量放线及安全技术文件的编制工作。
3、提供手使工具，包括手使电动工具及材料加工工具等，二次配电箱以下
使用电闸箱及电线，施工范围内照明、用水水管的联接，测量放线仪器。
4、生活区和办公室内，工人居住用品，办公用品提供电脑两台，其它办公
用品由甲方提供。
五、劳务费及其它费用支付方式
1、经双方商定，劳务费的比例按中标价额00万的18％即388.56万元做为
本工程劳务费和现场管理费（人工工资、税金、利润、现场办公费）。最终以全部工程总结算价（含洽商及增减项）为准，计算方式为总结算价乘以18％。
2、执行月计量支付方式，按监理审核和建设单位批复进度款的17％支付
劳务费。
3、工程竣工后30日内劳务费付至95％，质保期满30内结清余下尾款。
4、其它相关费用，施工现场购买定制宣传用品、施工名牌、布置会议会场、
招待监理和业主等相关费用，原材料送检用车由甲方购买或随时报销，费用
支出前提前向甲方说明。
5、现场管理人员及监理，甲方代表在现场日常就餐，按人数分别均担，甲
方代表和监理生活用品由甲方承担。
六、其它
1、甲方派驻现场人员，现场协调人员、材料、机械负责人以确保工程顺利
进行，如发生材料、机械不能按时到场，造成工人无法施工和停工，超过1天以上三天以内，甲方应支付每人80/日误工费和生活费。超过三日以上，且无法确定继续施工日期的，乙方可以调动工人及管理人员至其他工地。
2、乙方项目管理人员做到计划用料，并以书面形式提前三日把用料计划报
至甲方代表处，机械使用计划提前一天进行安排。
3、甲、乙双方共同参加监理组织的周例会，乙方汇总周报及进度计划和相
关文字照片等文件进行汇报。
5、争议解决
1、双方共同执行北京市相关劳务合同法和各项法律法规，如发生纠纷经
协调无效，双方均可向工程所在地人民法院进行诉讼。
2、本协议共计二份，甲乙双方各执一份，具备同等法律效率。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方负责人（签字/盖章）：乙方负责人（签字/盖章）：
经办人：经办人：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
施工单位与劳务公司安全管理协议 工程承包人全称（以下简称甲方）： 劳务分包人全称（以下简称乙方）： 为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在施工过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订《劳务分包合同》，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。 1、劳务分包人基本情况 营业执照号码：有限期止： 资质证书号码：有限期止： 安全生产许可证号码：有限期止： 2、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。 3、责任期：自年月日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。 4、双方义务 4.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。 4.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交
4.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。 4.4发生事故，应当迅速采取有限措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级部门报告。 4.5施工现场各自必须配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员负责现场安全监督管理。 5、甲方权利和义务 5.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。 5.2负责制定和报批安全生产技术措施、专项施工方案并督促相关方实施。 5.3负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，有权要求所在单位及时纠正。 5.4负责提供必要的劳动防护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等）。若劳务分包合同中明确由乙方自备的，甲方有权对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。 5.5负责安全防护所需材料、设备和安全标志标牌的提供。 5.6负责各种机械设备、施工机具和施工用电的安全管理，组织相关方对设备、机具和临时用电进行验收，办理移交手续。 5.7有权对违反安全生产标准和规章制度的行为纠正，必要时进行内部经济处罚或要求乙方停工整改。 5.8按照规定，负责为建筑施工人员办理团体人身意外伤害保
土方劳务承包合同 甲方：中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方：为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规，结合本工程的具体情况，就本施工合同工程事宜，经甲乙双方充分协商，乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务，经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行：第一条：工程概况 1- 1、工程名称：惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点：西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条：承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械（乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施；架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等）的方式承包。 2- 2、工程承包范围：室外回填按现场实际回填数量计算，土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图，双方签字确认，作为结算依据；车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条：工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天（中到大雨）问题造成乙方无法施工的，经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求，甲方有权单方终止合同，更换队伍，并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算，不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条：施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。
工程劳务安全协议 工程名称： 工程地址： 安全管理目标：无重伤、死亡事故发生； 文明施工管理目标：达到市级以上“安全文明工地” 建筑施工属于高危行业，在施工中不可预见性的危险因素过多，在现场施工中需要每一未作业人员恪尽职守、严格律己，在满足安全的条件下去完成每一步工作，严谨违章作业、违章指挥等不良现象的发生，在施工各管理人员严格按照《建筑施工安全技术规范》（JGJ80—2016）、《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工扣件试钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2011）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311—2013）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ162—2018）、《建设工程施工现场环境卫生标准》（JGJ146—2013）等规范标准去作业。 为保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序，确保施工安全，避免各类人身伤害事故的发生，明确双方在施工中的安全责任，以约束和规范双方行为，使总包、与分包在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定，提高安全意识，为有效的避免事故发生，特制定本协议，具体条款如下：
一.共同责任 1.总包单位项目主要负责人和劳务分包单位现场负责人是各自安全生产第一责任人，对安全工作负全责。时刻严格要求本部门下属管理层、作业层人员，加强安全生产教育、加大安全培训力度等安全工作。 2.人员进场后必须经安全教育经过考核通过后方可作业，特种作业人员必须持有效证上岗。现场作业人员要求身体健康无不良嗜好，不得扰乱现场安全文明施工的秩序，不得有违法前科。 3.总包单位和劳务分包单位必须按规定配设各自专职安全员，共同对工地的安全措施情况和作业人员的安全行为进行检查，及时纠正人的不安全行为和物的不安全状态。每日对现场临电、临边、高空作业、基坑、现场作业人员行为等巡视检查，每日据实做好安全施工日志。 4.分部分项安全技术交底工作，由双方共同进行并认真落实，针对现场作业人员逐一交底，将作业中的危险因素对作业人员进行交底，让作业人员明白注意事项。 5.完善应急救援方案，发生事故后，应积极抢救受伤者，保护好事故现场，并迅速上报上级有关部门。 6.积极配合上级部门对事故的调查并提供相关资料。 7.双方不得隐瞒事故细节，均应如实对待，冷静积极地为妥善处理好事故做好各自工作。 二.总包单位责任
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
编号：QJ-HT-0326 劳务分包安全生产责任合同 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
劳务分包安全生产责任合同(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 工程名称：__________________ 发包方：____________________（以下简称甲方） 分包方：____________________（以下简称乙方） 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《____市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 1.分包形式： 劳务分包：________________ 专业分包：________________ 2.专业（劳务）分包工作对象及提供劳务内容
工程地点：________________ 分包范围：________________ 3.分包工作期限 开始工作日期：____________ 结束工作日期：____________ 总日历工作天数：__________ 4.为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，双方遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械等事故，现签定本施工协议。 5.安全管理负责人 乙方应建立和健全安全、治安管理制度并配有分管领导及专职或兼职人员。施工期间，乙方指派____同志负责本工程项目的有关安全工作，并负责与甲方联络。 甲方指派____同志负责联系。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全及文明生产工作。甲方应加强协调，发现重大不安全
建设工程施工劳务分包合同 （土石方） 工程名称： 承包单位： 劳务分包单位： 建设工程施工劳务分包合同 承包方（简称甲 方）： . 劳务分包方（简称乙 方）： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》及相关法律、法规。遵循平等、自愿、公平合法、诚实信用的原则，甲乙双方 就 劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点：
第二条：承包范围及施工内容 2.1承包范围：本工程设计图纸范围（含设计变更）内的一切土石方挖运内容。 2.2施工内容： 2.2.1土石方挖运； 2.2.2协调渣土证办理； 2.2.3外运场地； 2.2.4周边居民协调； 2.2.5城管、公安等主管部门协调； 2.2.6 现场清理； 2.2.7标高控制； 2.2.8坡道整修，存放打堆。 第三条：承包方式 3.1承包方式：采用一切机械在内的单价包干。 3.1.1包清工、包工期、保质量、保安全、包文明施工、包一切机械； 3.1.2包括所有费用：如人工费、管理费、保险费、安全文明施工费、劳保用品以及当地政府要求劳务公司交纳或办理的各项规费等费用。 第四条：合同工期
4.1开工日期：； 4.2计划完成日期：； 合同工期总日历天数。 第五条：工程款支付 5.1合同预算价款暂定（人民币）：￥元(大 写： )； 5.1.1预算数量（暂估，具体以实际测量为准）：土方：、石方：； 5.1.2承包价格：详见下表（含17%增值税发票） 5.2工程量计算标准：
5.2.1依据双方共同测定高程且经过甲方验收合格的实际土方工程量据实结算。 5.2.2因乙方原因造成超范围施工或返工的工程量，甲方不予计量。 5.3进度付款： 5.3.1甲方主管（施工队长）申报劳务预算书、工程量计算书、占用甲方人工费、材料费、机械费等、付款计划。 5.3.2施工总管审核； 5.3.3造价人员、成本会计复核。 5. 4.4上报项目经理审批。 5.4分包结算: 5.4.1甲方主管申报劳务预算书。 5.4.2施工总管审核。 5.4.3造价人员、成本会计、保管员复核。 5.4.4上报项目经理审批，审核时效不超过10个工作日。 5.5付款方式：先开票后付款。分包工程结算完毕，乙方必须根据结算价款全额提供17%的增值税专用发票。 5.5.1 在建设单位工程款到位的前提下，工程量完成100%后付至合同价款的40%，结算完成后付至结算价款的70%。 5.5.2余款在审计完成后6个月以后无息付清。
文件编号：RHD-QB-K7387 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 变电站工程劳务分包安全合同标准版本
变电站工程劳务分包安全合同标准 版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包单位：____________以下简称甲方 承包单位：____________以下简称乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目
1．工程项目名称：_____________ 2．工程地址：__________ 3．承包范围：__________ 4．承包形式：__________ 5．工程合同编号：_____________ 6．工程项目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 二、协议内容 1．安全文明施工目标 1）不发生轻伤及以上人身事故，未遂事故在______起以下。 2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任的一般交通事故以及环境影响事件。 3）不出现违章指挥、不强令冒险作业； 4）不发生人为责任重要设备损坏事故和施工原
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
XXX 土石方边坡支护及 软基处理工程 劳务清包合同 甲方： 乙方： 日期：
清包人工费承包合同 订合同单位： 发包方：XX公司 (以下简称甲方) 承包方： XX (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和参照《建筑装修工程承包合同条例》及涉及中华人民共和国相关的法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条、工程概况 1.1工程名称：XX土石方边坡支护及软基处理工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：施工图范围内的基础施工、辅助工程人工费 1.4工作内容：人工（清包工） 1.5承包方式：清包工 1.6工期：2007 年 8月 1 日开工，于2007 年 11 月 1 日竣工。 1.7工程质量：合格 1.8合同价款(RMB大写)：壹佰零贰万伍仟圆（￥1025000，00元），其中设备使用维修费20万元，人工费按一次性包干，包括：砌围墙、水沟、喷射砼、钢筋绑扎、CFG桩施工及工地杂工，如有工作量增减，则按增减的工作量进行计价，按一次性包干价。包安全，包质量。 本合同结算价款所涉及的所需向有关部门缴纳的一切费用均由乙方自行办理，并负责向甲方提供其需要的有效证明。 第2条、甲方工作 2.1开工前10天，向乙方提供经设计确认的施工图纸或施工说明，并组织设计、业主、乙方、监理等相关部门进行图纸会审、向乙方进行现场交底。办理施工所涉及的各种手续。
2.2甲方指派XX驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收相关事宜。 2.3甲方方承担各相关原材料的进场检验工作，保证乙方所用之材料的规格、数量、质量均符合国家规范及现行行业标准。 2.4甲方提供施工必需的住宿用房、水、电设施及合理的仓储用房。提供必要的道路畅通、堆放材料和制品场所等工作。 2.5甲方在接到乙方完成每施工段完成书面要求验收通知书后2天内组织监理等有关人员进行初步验收，若逾期不验收乙方则认为此部分工程内容已初步合格。 2.6甲方不得在乙方已完成好的产品及半成品上发生有损于质量的行为，若因此有所损坏，由甲方负责赔偿。 2.7甲方必须严格按照施工规范配合、监督乙方施工。 2.8负责督促乙方施工场容管理、施工进度及其施工安全。 第3条、乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或施工说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2乙方指派XXX为驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
编号：FS-HT-05018 劳务分包安全生产责任合同Labor subcontracting safety production responsibility contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
劳务分包安全生产责任合同 工程名称：______ 发包方：________（以下简称甲方） 分包方：________（以下简称乙方） 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《____市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。 1.分包形式： 劳务分包：_______ 专业分包：_______ 2.专业（劳务）分包工作对象及提供劳务内容
工程地点：_______ 分包范围：_______ 3.分包工作期限 开始工作日期：______ 结束工作日期：______ 总日历工作天数：_______ 4.为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，双方遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械等事故，现签定本施工协议。 5.安全管理负责人 乙方应建立和健全安全、治安管理制度并配有分管领导及专职或兼职人员。施工期间，乙方指派____同志负责本工程项目的有关安全工作，并负责与甲方联络。 甲方指派____同志负责联系。甲乙双方应经常联
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
劳务分包安全生产协议（范本） 甲方： 乙方： 分包合同编号： 分包项目工程名称： 工程地址： 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确甲、乙双方的安全生产责任，提高安全生产管理水平，保障工程项目及人员的生命、财产安全，根据国家、地方、行业等有关法律法规、标准规范及相关规定，结合本工程特点，在双方签订施工分包合同的同时，经协商一致，签订本协议，双方应严格履行。 一、安全文明施工目标 1.不发生重伤及以上人身事故，工伤事故控制在______以下。 2.不发生一般及以上设备、火灾、负有主要责任的交通事故。 3.不发生职业病和突发公共卫生事件； 4.不发生瞒报生产安全事故行为； 5.不发生其他对甲方和社会造成影响的安全事件； 6.符合安全文明施工管理要求，达到甲方提出的现场安全文明施工要求； 7.其他需要补充的安全目标：。 二、本工程执行的主要法律法规、标准规范及规章制度，包括但不限于: 1.《中华人民共和国安全生产法》（2014） 2.《中华人民共和国职业病防治法》（2016） 3.《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号） 4.《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号） 5.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号） 6.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号） 7.《企业安全生产标准化基本规范》（GB∕T 33000-2016） 8.《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011） 9.其他需要补充的法律法规、标准规范及规章制度：。 三、安全生产责任 1.甲乙双方的安全生产权利和义务 （1）认真贯彻国家、地方、行业以及中国能源建设股份有限公司有关安全
中铁工程局 建设工程施工劳务分包合同 合同名称：南站市政配套工程南站站 土建施工项目土方工程施工合同 合同编号： FBHT- 007 中铁工程局南站站土建施工项目部 二〇一三年十月二十九日
建设工程施工劳务分包合同 工程承包人（甲方）:中铁工程局 南站站土建施工项目经理部 劳务分包人（乙方）:中铁十一局集团 呈贡新城东外环工程项目经理部 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作容 1.1工程名称：南站市政配套工程南站站土建施工项目土方工程。 1.2工程地点：省市呈贡新区白龙潭村 1.3劳务作业容： 1.3.1主要作业容包括：土方开挖、运输、弃置；淤泥开挖、运输、弃置。 具体作业容包括(但不限于)： （1）土方施工边坡修理、土方开挖、土方运转、土方弃置，淤泥开挖、运输、弃置，现场文明施工、安全维护、便道洒水等。 （2）施工区域管线调查与保护等其它相关辅助工作容。 （3）施工所需全部人员、设备、材料（本工程甲方无材料供应）及其它相关费用，甲方提供的材料见材料供应清单，乙方提供的人员设备见附件9主要人员表，附件10主要施工机械、设备、仪器表。 （4）达到市及国家相关安全、文明、环保及绿色施工标准而发生的相关费用；
（5）税金及规费。 1.3.2为完成本工程所发生的生产、生活临时设施，机械设备，工器具，周转材料，辅助材料，现场文明施工等，并包含与承包围相关的一切永久性工程及附属工程的一切工序容，以及为完成上述工程所需的土方工程和施工技术措施，直至竣工验收前的保护和缺陷责任期的维修等。 1.3.3做好施工过程中的测量放样和甲方要求的施工过程中的原始资料的记录及相关实验并按甲方工期节点时间要求提交给甲方。 1.3.4如果乙方工程质量不能满足要求或不能按时完成甲方下达的工程进度计划或乙方人员不服从甲方管理等，甲方有权对分包围劳务容和数量进行调整，且无须向乙方解释原因，乙方必须无条件服从。但调整通知书须提前 5 天送达。 2、分包工作期限 2.1 基底以上2米土方开始工作日期：2013年10月 17日； 结束工作日期：2013年11月 25日； 剩余土方开始工作日期：2013年10月 17日； 结束工作日期：2014年2月 20日； 合同工期总日历天数为 126天，具体工期以业主下发的总体计划及过程中甲方制定的进度计划及施工任务单为准。 2.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 2.3工期的其他约定：由于甲方原因造成工期延长的，工期可以按此顺延。但甲方不承担由此给乙方造成的任何经济损失。其他原因造成的工期延长，全部由乙方自行承担该风险，并且按照工期每滞后一天罚款人民币￥10000元（大写人民币壹万元整）。 3、质量标准 3.1 乙方必须按照中铁工程局地铁南站市政 配套工程南站站土建施工项目项目施工设计图及配套图纸、国家现行的
文件编号：RHD-QB-K4884 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 工程劳务安全合同标准 版本
工程劳务安全合同标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 工程名称：___________ 工程地址：___________ 安全管理目标：无重伤、死亡事故发生； 文明施工管理目标：达到市级以上“安全文明工地”。 为保证本工程施工有个良好的安全、文明施工作业环境和正常的工作秩序，确保施工安全，避免各类人身伤害事故的发生，明确双方在施工中的安全责任，以约束和规范双方行为，使总包、与分包在工作中都能认真执行落实上级及项目的各项管理规定，提高安全意识，为有效的避免事故发生，特制定本协
议，具体条款如下。 一、共同责任 1．总包单位项目主要负责人和劳务分包单位现场负责人是各自安全生产第一责任人，对安全工作负全责。 2．人员进场后必须经安全教育后，方可作业。 3．总包单位和劳务分包单位必须按规定配设各自专职安全员，共同对工地安全状况和作业人员的安全行为进行检查，及时纠正人的不安全行为和物的不安全状态。 4．分部分项安全技术交底工作，由双方共同进行并认真落实实施。 5．完善应急救援方案，发生事故后，应积极抢救受伤者，保护好事故现场，并迅速上报上级有关部门。
6．积极配合上级部门对事故的调查并提供相关资料。 7．双方不得隐瞒事故细节，均应如实对待，冷静积极地为妥善处理好事故做好各自工作。 二、总包单位责任 1．为了施工安全，现场的安全防护设施、设备，消防器材必须安全可靠有效，险要点、段、部位必须悬挂醒目安全警示标志，必须为作业者提供必要的劳动防护用品，必须为作业人员提供一个良好的安全施工作业环境。 2．及时对进场作业人员进行安全教育，在安排施工任务前必须由工长或施工员对作业人员进行详细的安全技术交底，并在施工中监督实施。 3．制定相关规章制度，对作业人员的各类违章作业，违反劳动纪律行为，依据项目安全规定进行处
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
专业分包安全管理协议书 总承包单位：国都建设（集团）有限公司（以下简称甲方）劳务分包单位：（以下简称乙方）为了贯彻落实国家的法律、法规、建设部和北京市政府与行业部门的相关规定，在总公司所属的工程项目中进行专业分包时，必须签订“专业分包安全管理协议书”并与“专业分包合同”具有同等法律效力。 一、甲乙双方的责任、权利和义务 1、贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部“建质[2008]91号文件”、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、2012年《北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护、保卫消防标准；生活区设置和管理标准》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》、《北京市建筑施工现场安全标准化手册》、总公司安全生产与文明施工的相关规定。 2、在施工现场和工程施工中，加强安全生产与文明施工管理，避免和减少各类生产安全事故。贯彻落实“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针，确保工程施工全过程的安全生产与文明施工。 3、进入施工现场的作业人员需符合北京市劳务用工规定，按有关规定办理劳务注册和相关保险等。 4、进入施工现场上岗作业前，要对作业人员进行安全生产及基本操作教育培训与考核，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 5、工程开工前要编制施工组织设计与专项施工方案（含专家论证方案），要按规定履行审核、审批手续经企业技术负责人、总监理工程师签字后实施，并由甲乙双方的专职安全员进行现场监督。
6、工程开工前要按专业分包项目进行安全技术交底，并履行书面签字手续。 7、必须坚持“验收合格，才能使用”的原则。对各类脚手架、模板制作（木模板）与安装、模板存放架、模板支撑体系、基坑与沟槽支撑及支护、支搭好的水平安全网和立网、暂设电气设备设施、各种机械设备、安全防护用品（安全帽、安全带、安全网等），要按照北京市《建设工程施工现场安全资料管理规程》的相关规定、北京中关村建设总公司“安全生产验收制度”进行验收，验收合格并履行签字手续后才能使用。 8、施工现场使用临时用电，甲乙双方必须另行签订“施工现场临时用电管理协议”与“机、电、架设备设施验收移交单”。 9、施工现场一旦发生伤亡及其它安全事故要全力抢救伤员和保护现场，按照本协议规定报告。配合上级主管部门与当地政府相关部门做好事故的调查与善后工作。 二、甲方的责任、权利和义务 1、及时宣传贯彻国家、建设部和北京市政府与行业部门的法律、法规、规范、规程、规定、标准及总公司安全生产与文明施工的规章制度等。 2、负责分公司级和项目部级安全教育培训；监督、指导和协助乙方对管理与作业人员进行经常性的安全生产教育及班组教育，规定与准备上岗前安全教育培训考核方面的学习资料、发放安全生产教育片和试卷等，并同所在地区县建委联系安全生产考核相关事宜。 3、协助乙方办理劳务注册及“实名制卡”等方面相关手续。 4、按北京市的有关规定办理相关保险。 5、对施工现场实施定期与不定期的安全生产与文明施工监督、检查、指导，发现有隐患或重大隐患有权责令限期整改或立即停工整改。对不接受整改或逾期不改的乙方有权进行经济处罚。
土方工程劳务分包合同模板 土方工程劳务分包合同 甲方：（以下称甲方） 乙方：（以下称乙方） 因施工生产需要，甲方同意将xx填筑区的土方回填工程由乙方进行劳务分包，为明确双方责任，确保工程顺利进行，保质、保量、按期完成施工任务，经甲乙双方对地质条件、图纸、土方开挖、土方回填和施工环境充分了解的情况下，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议，双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点：XX市XX堤XX填筑区 2.工程名称：XX市XX城区段综合治理堤防加固工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主和设计图纸的要求进行土方开挖、土方回填、土方运输。 2、土方回填工程内容包括挖土、运土、堤基清理、回填、压实达到设计图纸和业主要求，平均运距约公里。 3、土方回填工程量按业主及设计图纸要求回填部位的填方量理论计算（不计超填土方量）。 三、承包方式及工程量： 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施 工。 工程量：填方约万m3。 四、质量要求 回填土质量及标高必须符合业主及设计图纸要求。
四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖： 1、开工日期以甲方通知为准，如遇大雨及不可抗力的自然灾害，经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成，每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃，甲方有权清退乙方，已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价： 1、结算方法按上述要求及内容计算，回填土方承包单价为元/m3。本单价在合同期内不予调整。 六、付款方式 土方回填工程按实际完成工程量 %结算，经双方结算确认后半月内付清，剩余工程款经业主验收该段土方回填工程合格后一个月内付清。 七、甲方责任 1、负责确定开挖土方的开挖方案及堆放场地； 2、负责按时拨付工程款； 4、乙方有如下行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求。乙方不听劝阻影响工地正常施工，甲方有权终止合同，清退乙方出场。甲方另请施工队组织施工，单价变化造成甲方损失的，全部增加费用由乙方承担。 1) 进度达不到合同要求的； 2）不按安全、文明施工有关规定施工的； 3）不服从工地管理人员指挥，不遵守工地现场规章制度； 4）其它违约行为。 九、乙方责任 1、负责按甲方提供的尺寸与标高或方案进行定位和测量； 2、负责自用临时道路（包括挖土、运土、卸土施工过程）的修筑压实及维护（不计工程量）；
编号：_____________劳务分包安全合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工协议书，制定本安全协议，双方共同遵守。 工程名称： 内容及范围：具体工程内容以工程量清单及施工图纸为准 为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，签订本协议。本协议为《建设工程施工合同》第6条安全施工的补充条款，在双方签订《建设工程施工合同协议书》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和认证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育：严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，明确事故责任,按照“三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章