当前位置:文档之家› 湖北省注册监理师:建设工程材料设备采购合同管理考试试题

湖北省注册监理师:建设工程材料设备采购合同管理考试试题

湖北省注册监理师:建设工程材料设备采购合同管理考试试

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时,为了有效地控制设计工作进度,应当__。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划

2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,下列关于工程量计量的说法中,正确的是。

A:按照承包人完成的实际工程进行计量

B:只对承包人完成的合格工程进行计量

C:对超挖的工程量不予计量,但对超挖部分的回填工程量予以计量

D:承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量

E:专业监理

3、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天,其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天,则工作C的最早完成时间为第天。

A:8

B:10

C:16

D:18

E:自我评定

4、在工程设计过程中,影响进度的主要因素之一是。

A:地下埋藏文物的处理

B:施工承发包模式的选择

C:设计合同的计价方式

D:设计各专业之间的协调配合程度

E:自我评定

5、下列描述中,不属于成倍节拍流水施工的特点是。

A:同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B:相邻施工过程的流水步距相等

C:专业工作队数等于施工过程数

D:各个专业工作队在施工段上能够连续作业,施工段之间没有空闲时间

E:自我评定

6、工程量的计算可按进行。

A:扩大初步设计图纸

B:初步设计图纸

C:有关定额手册或资料

D:扩大初步设计图纸和有关定额手册

E:自我评定

7、承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容,在分包工程施工前的正确说法是。

A:应获得业主批准

B:应获得工程师的批准

C:应获得质量监督机构的许可

D:不需再办理任何批准、许可手续

E:专业监理

8、在进度计划实施中,若某工作的进度偏差小于或等于该工作的,此偏差将不会影响总工期。

A:持续时间

B:紧前工作最迟完成时间

C:总时差

D:紧后工作最早开始时间

E:自我评定

9、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是。

A:中标通知书发出日

B:施工合同协议书签字日

C:保险合同签字日

D:工程材料运抵施工现场日

E:专业监理

10、国产标准设备原价一般是指。

A:设备出厂价与采购保管费之和

B:设备购置费

C:设备出厂价与运杂费之和

D:设备出厂价

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、在下列设计文件中,需注明建设工程合理使用年限的设计文件是。

A:方案设计文件

B:初步设计文件

C:施工图设计文件

D:设计概算文件

E:专业监理

12、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时:应以为准。

A:现场考察时招标人口头解释

B:招标文件规定

C:书面回函解答

D:仲裁机构裁定

E:专业监理

13、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系,以下表述正确的是__。A.建立投资约束机制,项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资

产保值增值

B.建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C.建设工程监理制的主要内容是:控制建设工程投资、工期和质量;进行建设工程合同管理;协调有关单位的工作关系

D.合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

14、假定某投资项目的现金流量如表(表3—2),基准收益率为10%,则项目的财务净现值为万元。

A:48.14

B:76.24

C:83.87

D:111.97

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、国民经济费用中的直接费用是指__。

A.由项目产出物直接生成,并在项目范围内计算的经济效益

B.项目使用投入物所形成,并在项目范围内计算的费用

C.项目对国民经济作出的贡献

D.国民经济为项目付出的代价

16、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告要求设计单位改正。

A:建设单位

B:监理单位

C:总承包单位

D:建设行政主管部门

E:工程保险金

17、下列对工程档案移交的描述错误的是__。

A.对改建、扩建和维修工程,建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案

B.所有工程文档都要向城建档案馆移交

C.移交文档时应办理移交手续,填写移交目录,双方签章

D.移交在工程完工后的3个月内

18、根据我国建设工程监理程序的规定,监理单位开展监理工作的第一步是。A:编制建设工程监理规划

B:签订监理合同

C:接受监理任务

D:组建项目监理机构

E:工程保险金

19、根据《建设工程监理规范》,第一次工地会议纪要由负责起草,并经与会各方代表会签。

A:建设单位

B:施工单位

C:项目监理机构

D:总监理工程师

E:工程保险金

20、现有甲乙两家银行可向借款人提供1年期贷款,均采用到期1次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%,每季度计息1次;乙银行贷款年利率12%,每半年计息1次。借款人按利率高低作出正确选择后,其贷款年实际利率为。A:11.00%

B:11.46%

C:12.00%

D:12.36%

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、在工程网络计划执行过程中,如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差,则该工作__。

A.不会影响其紧后工作的最迟开始

B.不会影响其后续工作的正常进行

C.必定影响其紧后工作的最早开始

D.必定影响其后续工作的正常进行

22、由总包单位或安装单位采购的设备,其采购方案须事前提交给项目的,经其审查同意后方可实施。

A:监理工程师

B:设备总工程师

C:总工程师

D:设备安装工程师

E:工程变更单

23、《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循__的原则,择优选择承包单位。

A.报价最低

B.报价合理

C.公平、公正、独立

D.公开、公正、平行竞争

24、在投资项目的财务评价中,计算利息备付率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。

A:负债水平

B:偿债能力

C:盈利水平

D:保障能力

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是__。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.活动

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

1、工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括__

A.施工现场记录

B.各类财务凭证

C.合同履行过程中往来信函

D.招标文件

E.汇率变化表

2、在进行工程质量事故处理时,通常应征求__对事故处理的意见和要求。A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

E.使用单位

3、要有效地控制项目投资,应从等多方面采取措施。

A:质量

B:技术

C:经济

D:合同

E:组织

4、下列选项中,属于建设工程进度控制计划体系的有。

A:建设单位的计划系统

B:勘察单位的计划系统

C:设计单位的计划系统

D:施工单位的计划系统

E:材料供应单位的计划系统

5、施工图预算是建设单位的依据。

A:确定项目造价

B:进行施工准备

C:控制施工成本

D:监督检查执行定额标准

E:施工期间安排建设资金

6、FIDIC合同条件下,属于工程量清单以外支付项目的有。

A:暂列金额

B:动员预付款

C:保留金

D:价格调整费用

E:工程变更费用

7、时间一投资累计曲线的绘制步骤有。

A:确定工程项目进度计划,编制进度计划的横道图

B:根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力,计算单位时间(月或旬)的投资,在时标网络图上按时间编制投资支出计划

C:计算规定时间t计划累计完成的投资额

D:按各规定时间的值,绘制S形曲线

E:按S形曲线,编制建设资金贷款利息计划

8、下列风险识别工作中,属于建设工程风险识别过程中核心工作的有。

A:建立初始风险清单

B:分解建设工程风险

C:确定风险识别的原则

D:识别建设工程风险因素、风险事件及后果

E:建立建设工程风险清单

9、以下造成损失的事件中,依据建筑工程一切险的规定,应由保险人支付损失赔偿金的有。

A:地震造成的工程损坏

B:水灾的淹没损失

C:气温变化导致材料变质

D:施工机具的自然磨损

E:非外力引起的机械本身损坏

10、从确定型网络计划中派生出的网络计划包括__。

A.双代号网络计划

B.单代号搭接网络计划

C.单代号网络计划

D.有时限的网络计划

E.流水网络计划

11、可以终止委托监理合同的情形是__。

A.监理人收到监理金尾款监理酬金后

B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时

C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知的21天后

D.暂停监理业务期限已超过半年

E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知在21天内没收到答复

12、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的等特种作业人员,必须按照国家专门规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A:垂直运输机械作业人员

B:钢筋作业人员

C:爆破作业人员

D:登高架设作业人员

E:起重信号工

13、建筑安装工程费用直接工程费中的人工费包括生产工人的。

A:工伤保险费

B:劳动保护费

C:医疗保险费

D:因气候影响的停工工资

E:流动施工津贴

14、已知网络计划中工作M有两项紧后工作,这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。如果工作M的持续时间为9天。则工作M()。

A.总时差为3天

B.自由时差为0天

C.总时差为2天

D.自由时差为2天

E.与紧后工作时间间隔分别为0天和3天

15、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。

A.审核承包商的工程核算成本

B.审查结算

C.用技术经济方法组织评选设计方案

D.调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷

E.编制施工组织设计

16、下列有关归档工程文件组卷方法及要求的表述正确的是。

A:案卷不宜过厚,一般不超过50毫米

B:同一事项的请示与批复,按照批复在前,请示在后的顺序排列

C:文字材料按事项、专业顺序排列

D:一个建设工程由多个单位工程组成时,应按组成单位工程的分部工程组卷E:监理文件资料可按单位工程等组卷

17、工程质量的特点有。

A:影响因素多

B:质量隐蔽性

C:质量波动大

D:检测次数多

E:评价方法的特殊性

18、地基基础、主体结构分部工程的验收,应由总监理工程师组织进行。

A:勘察、设计单位工程项目负责人

B:相关金融机构负责人

C:施工单位技术、质量负责人

D:质量监督部门负责人

E:材料供应单位负责人

19、工程项目交付使用资产明细表中的设备、工具、家具、器具从哪几个方面进行分析。

A:单位

B:数量

C:价值

D:项目

E:建设成本

20、某一特殊构筑物因涨大水冲毁而急需修复,则其承包合同宜采用__合同。A.成本加酬金

B.纯单价

C.估计工程量单位

D.可调总价

E.可调单价

21、下列产生投资偏差的原因中,属于监理工程师纠偏的重点有。

A:物价上涨原因

B:设计原因

C:业主原因

D:施工原因

E:客观原因

22、下列关于盈亏平衡点分析,正确的说法有__。

A.用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大,项目风险越小

B.盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算,而不能按计算期内的平均值计算C.用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ=BEP(%)×设计生产能力

D.用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)=BEPQ×设计生产能力

E.盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

23、设计阶段质量控制的主要任务有__。

A.审核设计基础资料的正确性和完整性

B.组织施工图会审

C.评定、验收设计文件

D.审查设计方案的先进性和合理性,确定最佳设计方案

E.督促建设单位完善质量体系

24、【例4·多选题】以下对索赔的表述中,正确的是。

A:索赔要求的提出不需经对方同意

B:索赔依据应在合同中有明确根据

C:承包人必须执行工程师的索赔处理决定

D:应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

E:工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

25、当事人一方履行合同义务不符合规定,应当承担__违约责任。

A.缔约过失

B.继续履行

C.采取补救措施

D.赔偿损失

E.支付违约金和定金罚则

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师

总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执

监理合同管理

监理工程.合同管理 一、合同分析要点 进行建设工程监理,监理工程师的权利和责任都来自于合同,所以监理单位应全力配合建设单位做好合同管理的工作内容,合同要点分析是进行合同管理的关键性工作。 合同要点分析如下: 1、工程变更 1)工程变更无论由谁提出和批准,均须按工程变更的基本程序进行处理; 2)(工程变更记录)必须经监理单位签认后,施工单位方可执行; 3)(工程变更记录)的内容必须符合有关规范、规程和技术标准; 4)(工程变更记录)填写的内容必须表述准确、图示规范; 5)工程变更的内容及时反映在施工图纸上; 6)分包工程的工程变更通过总施工单位办理; 7)工程变更的费用由施工单位报项目监理部,由监理工程师进行审核后,总监理工程师签认; 8)工程变更的工程完成并经监理工程师验收合格后,按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。 2、工程暂停及复工 1)在出现以下5种情况时总监理工程师可以签发《工程暂停令》: ①建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工; ②为了保证工程质量而需要进行停工处理; ③施工出现了安全隐患,总监认为有必要停工以消除隐患; ④发生了必须暂停施工的紧急事件; ⑤施工单位未经许可擅自开工,或拒绝项目监理机构管理。同时,

应根据停工的影响范围和影响程度,确定工程项目停工范围。 2)在监理合同有约定或必要时,签发《工程暂停令》前,征得建设单位的同意。 3)在施工暂停原因消失、且具备复工条件时,总监理工程师应及时签发工程复工报审表,指令施工单位继续施工。 4)由于非施工单位且非上述②、③、④、⑤条原因时,总监应在签发工程暂停令之前,应就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。 5)签发工程暂停指令后,监理工程师协同有关单位按合同约定,处理好因工程暂停所诱发的各类问题。 3、工程延期 1)项目监理部对符合施工合同文件规定的原因造成的工程延期事件给予受理。 2)项目监理部在工程延期事件发生后,施工单位按合同约定和在合同约定期限内提交工程延期申请和延期事件的详细资料及《工程临时延期申请表》的情况下,受理施工单位提出的延期申请。由总监签署工程临时延期申请表并通报建设单位。当施工单位提交最终的工程延期申请表后,项目监理部应复查工程延期及临时延期情况,并由总监签署工程最终延期审批表。 3)项目监理部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前,均应与建设单位和施工单位进行协商。 4)项目监理部应依据: ①施工合同中有关工程延期的约定:②工期拖延和影响工期事件的事实和程度;③影响工期事件对工期影响的量化程度。确定批准工程延期的时间。

设备监理合同管理分类模拟题FIDIC和世界银行编制的相关合同条件(一)

设备监理合同管理分类模拟题FIDIC和世界银行编制的相关 合同条件(一) 一、单项选择题 1. FIDIC 编制施工合同条件的基本出发点之一,是合同履行过程中建立的项目管理模式。 A.以发包人为核心 B.以服务承包人为宗旨 C.以工程师为核心 D.以三大控制为核心 答案:C 2. 下列叙述不正确的有。 A.承包商应在检验日期前2l天向工程师发出竣工检验通知 B.基准日期是指签订合同协议书日期前28天的日期 C.争端裁决委员会由合同双方在合同生效日期之后的28天内共同任命 D.如果承包商无正当理由延误了竣工试验,工程师可通知承包商要求其在收到通知后21天内进行竣工试验 答案:B [解答] 基准日期是指递交投标书截止日期前28天的日期。 3. 下列叙述不正确的是。 A.雇主应当在收到承包商的任何请求后的28天内,提出其已经作出并将维持的资金安排的合理证明 B.如果雇主拟替换工程师,则应当在预计替换的日期之前的42天通知承包商 C.承包商应在收到中标函21天内向业主提交履约担保,并向工程师送一份副本 D.雇主应在收到履约证书副本后21天内,将履约担保退还给承包商

答案:C [解答] 承包商应在收到中标函28天内向业主提交履约担保,并向工程师送一份副本。 4. 承包商应在收到中标函天内向业主提交履约担保,并向工程师送一份副本。 A.21 B.24 C.27 D.28 答案:D [解答] 承包商应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保,并向工程师送一份副本。新黄皮书对履约担保的要求是:担保人应是雇主批准的国家(或其他司法管辖区)的实体;保证的金额和币种应符合投标书附录的规定;履约担保的有效期为自提交之日起至完成任何缺陷修补时止。 5. 是由承包商填写的名为投标函的文件,包括其已签字的给雇主的工程报价。 A.中标函 B.投标函 C.合同协议书 D.资料表 答案:B 6. 当重复检验仍未能通过,工程师可以采取的处理方法不包括。 A.指示再进行一次重复的竣工检验 B.致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益,拒收整个工程或区段,业主有权获得承包商的赔偿

监理合同、信息管理

9、合同管理 9.1合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法 9.1.1合同管理的监理工作内容 ⑴合同管理的监理工作内容 1)协助业主确定本工程项目的合同结构; 2)协助业主起草与本工程项目有关的各类合同(包括施工、材料和设备定货合同),并参加与各类合同谈判; 3)进行上述各类合同的跟踪管理,包括合同各方执行合同情况的检查; 4)协助业主处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜; 5)向业主递交有关合同管理的报表和报告。 9.1.2合同管理的工作原则 合同管理是指监理工程师对工程项目建设中业主与设计、材料设备、施工承包商签订的合同的管理工作,从合同条件的拟订、协商、签署、执行情况的检查和分析等环节进行的组织管理工作,以期通过合同体现“三大控制”的任务要求,维护合同订立双方的正当权益。 在业主签订上述合同时,项目总监应注意在这些合同中有明确的监理工程师地位、管理权限及协调关系的内容,以便监理工程师按合同条件对合同的执行进行监督管理。 合同管理的原则是要求监理工程师从监理目标控制角度出发,依据有关政策、法律、规章、技术标准和合同条款处理合同问题。

9.1.3

9.1.4合同管理的监理工作方法 监理工程师在工程建设合同管理中主要方法推行合同管理目标制,合同管理目标制是各项合同管理活动应达到的预期结果和最终目的。而合同目标管理的过程有个适宜动态过程,是指工程项目合同管理机构和管理人员为实现预期的监理控制,对工程合同订立时的管理、合同履行中的管理及合同发生纠纷时的管理几个阶段。 9.2合同争议的调整 9.2.1 合同争议调整的基本程序 9.2.2 合同争议调整的具体方法

监理考试模拟题-合同管理4教程文件

一、单项选择题(每题1分,共10分) 1、下列合同不适用合同法的是( D ) A、买卖合同 B、借款合同 C、委托合同 D、收养合同 2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材,每吨价格3000元,乙公司同意供1000吨钢材,但认为价格太低,要求每吨提高到3200元,甲公司表示同意,乙公司的行为属于 ( A ) A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、要约引诱 3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同,属于 ( C ) A、无效合同 B、可撒销或可变更的合同 C、效力待定合同 D、附生效力合同 4、依据《合同法》,合同生效后,当事人就履行费用的负担不明的,应由 ( A ) A、履行义务一方负担 B、债权人一方负担 C、债权人、债务人平均分 担 D、由监理工程师裁定 5、在行使留置权的过程中,债权人所留置的财产( B ) A、可以是债务人的任何财产 B、只能是本债权债务的标的 C、债权人合法占有的财产 D、必须是处于债权人控制之一的债务人的所有财产 6、我国《合同法》规定的违约责任的归责原则是( D ) A、过借责任原则 B、过失责任原则 C、公平责任原则 D、严格责任原则 7、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员,其依据是( A ) A、FIDIC条款第16条 B、FIDIC条款第17条 C、FIDIC条款第37条 D、FIDIC条款第63条 8、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾,应以( B ) A、文件所列次序优先为准 B、双方最后确认的文件为准 C、监理工程师裁定为准 D、主导语言为准 9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况,投标人由此得出的推论是 ( C ) A、由业主负责 B、由设计单位负责 C、由承包商负 责 D、由业主与承包商各负一半 10、FIDIC条款60条是( A ) A、支付的核心条款 B、工程变更的核心条款 C、索赔应遵循的程 序 D、工程延期应遵循的程序

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题(共50题,每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意) 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按 期完成,则建设单位可以要求()承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则()。 A. 项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于()。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目,承包人与分包人口头约定了施工合同内容,施工任务完成后,由于承包 人欠工程款而发生纠纷,但双方一直没有签订书面合同,此时应认定()。 A. 施工合同成立,但不生效 B. 施工合同成立,且已生效 C. 施工合同不成立,不生效 D. 施工合同不成立,但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款,当合同其他条款无效时,应当认为()。 A. 仲裁条款有效,由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效,由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效,由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效,由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本,与乙公司订立了购买水泥的合同,则该合同()。 A. 有效,但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效,由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效,由采购员向乙公司支付货款 D. 无效,甲施工企业退货,乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

建设工程监理合同示范文本

(GF—2012—0202) 建设工程监理合同 (示文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 工程规模: 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件;

6. 附录,即: 附录A 相关服务的围和容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师:,:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。 (2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限:

(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点: 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行:

2019年注册设备监理师《合同管理》试题及答案(卷一)

2019年注册设备监理师《合同管理》试题及答案(卷一) 单选题 1.命令只有多源性的是( )组织结构。 A.矩阵型 B.功能型 C.直线刷 D.职能型 2.( )组织结构的长处是机构简单、组织稳定、专业化程度高。 A.直线制 B.线性职能制 C.矩阵制 D.职能制 3.( )是对项日存在的正式确认和让组织投身于项目的下’阶段。 A.启动 B.范围计划 C.范围定义 D.范围核实 4.在组织定义三个基本要素中,( )是设置组织的前提和必要条件。 A.组织决策层 B.特定的目标 C.组织内成员的职务 D.组织内成员之间的关系

5.( )是管理伦理原则,它是加强管理组织凝聚力和有效完成组织目标的重要保证。 A.权力分散与守恒原则 B.责任不可下推原则 C.统一指标原则 D.职能分工原则 6.( )就是选择优化调整和评价的最终设计方案,也就是构建管理组织的实施蓝图。 A.方案评价 B.方案设计 C.方案确定 D.方案优化 7.关于总监理工程师的论述,下列不正确的是( )。 A.是设备监理单位履行设备监理职责的全权负责人 B.也称为项目经理 C.总监理工程师是技术职称 D.是一个管理职务 8.项目目标管理的第一步应( )。 A.制定目标 B.贯彻目标于项目实施过程中 C.调整目标 D.投入资源

9.解决( )需要个人或组织通过沟通在精神和心理上得到调理,实现心理平衡。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 10.( )需要确认冲突各方在组织结构中的职责,有时甚至需要调整整体组织结构方能解决。 A.利益冲突 B.文化冲突 C.角色冲突 D.心理冲突 1.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C 8.A 9.D10.C 单选题 1.下列设备安装调试合同验收阶段双方应遵守的规定的表述,错误的是() A. 双方应共同参加启动试车的检验工作 B. 供货人的质量缺陷责任期时间应保证到合同规定的保证期终止后或到第一次大修时 C..合同内应约定具体的设备保证期限 D. 保证期从采购人身供货人出具设备最终验收证书之日起算

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)-(1)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)- (1) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程监理合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称):_________________________________________________ 监理人(全称):________________________________________________ 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、法规,遵循平等、白愿、公平和诚信的原则,双方就下 述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 —、工程概况 1. 工程名称:—; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工 程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A相关服务的范围和内容 附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:曾土海,身份证号码: 330822196310232 ,注册号:33014609。 五、签约酬金 签约酬金(大写)贰拾伍蔼元整(¥ 250000 )。 结算方式: 1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间, 按建筑面积每平方拾元。 2、所有附属按决算0.9个点给予结算 1.监理酬金:/。 2.相关服务酬金: /。 其中:

2020年设备监理师考试合同管理知识点合辑

【篇一】2020年设备监理师考试合同管理知识点:买卖合同概念、特征 1、概念:买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。 2、特征: 1)买卖合同的客体是物; 2)买卖合同是转移标的物所有权的合同; 3)买卖合同是双务有偿合同; 4)买卖合同是诺成合同。 【篇二】2020年设备监理师考试合同管理知识点:买卖合同的内容 1)当事人的名称或者姓名和住所; 2)标的的名称、规格、型号; 3)标的物的数量; 4)标的物的质量要求、技术标准; 5)标的物的包装方式,包装物的供应与回收; 6)标的物的单价、合同总价款; 7)合同价款的结算方式、期限及地点; 8)标的物的交付方式、期限及地点; 9)标的物的保险; 10)标的物的验收标准、方法及提出异议的期限; 11)违约责任; 12)合同争议的解决方法; 13)合同份数; 14)订立合同的时间、地点以及当事人签字。

15)如果签订国际买卖合同,还应包括解决合同争议适用的法律、合同使用的文字及其效力等条款。 【篇三】2020年设备监理师考试合同管理知识点:买卖合同双方当事人的义务 (一)出卖人的义务 1.交付标的物并转移标的物的所有权 2.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料 3.出卖人交付标的物的时间、地点、质量、包装方式应符合合同约定——按照合同履行的一般规定 1)协议补充 2)规则补充 3)法定补充 4.权利瑕疵担保义务 1)该标的物属于出卖人所有或者出卖人有权处分,第三人不会向买受人主张所有权; 2)该标的物上不存在未告知的担保物权; 3)该标的物未侵犯第三人专利权、商标专用权以及其他知识产权。 4)买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的,出卖人不承担权利瑕疵担保义务。 (二)买受人的义务 1.按照合同约定支付价款 (1)支付的数额 买受人约定按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;当事人不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。否则,按照订立合同时履行地的价格履行。

内蒙古2017年设备监理师合同管理:合同管理的概念考试题

内蒙古2017年设备监理师合同管理:合同管理的概念考试题 一、单项选择题(共25 题,每题2 分,每题的备选项中,只有1 个事最符合题意) 1、设备采购评标结束后,由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括__等。 A.争议的解决方式 B.评标委员会的人员组成 C.主要技术性能数据 D.推荐的中标候选人 2、经过风险分析,确定了项日中存在的风险以及这些风险发生的可能性,确定了这些风险对项目的影响和可探测度,并排出了风险的优先级,在此之后就可以根据风险性质和项目对风险的承受能力制定相应的防范计划,即__。 A.识别风险 B.进行风险应对策略研究 C.编制风险管理计划 D.分析风险 3、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的__关系。 A.债权人与债务人 B.代理人与被代理人 C.法人与自然人 D.权利与义务 4、工程施工质量验收包括工程施工质量的__和竣工验收两个部分。 A.事前检验 B.中间验收

C.工序验收 D.单位工程验收 5、__是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。 A.法定代理 B.指定代理 C.无权代理 D.委托代理 6、图1-2-8表示()组织结构。 A.强矩阵型 B.弱矩阵型 C.平衡矩阵型 D.职能型 7、保险合同的__是指与保险合同的订立有利益关系的人。 A.当事人 B.关系人 C.中间人 D.委托人 8、在设计策划过程中,各专业根据项目合同要求准备专业设计初步方案,并由设计承包商组织有关专业部门进行__。 A.最终方案评审 B.中间方案评审 C.初步方案评审 D.设计计划评审

9、在建设工程合同相关法律体系中,规范建设活动的基本法律是__。 A.《中华人民共和国民法通则》 B.《中华人民共和国合同法》 C.《中华人民共和国建筑法》 D.《中华人民共和国宪法》 10、设备监理工程师在索赔中可能处于__的地位。 A.仲裁人 B.业主代理人 C.承包商代理人 D.公正的第三方 11、__形式的特点是由设计单位既承担设计,又从事工程管理总承包。这种形式可以较好地发挥设计的主导作用,通过总承包,直接参与工程实施过程的各项组织管理工作,可促使设计单位自觉地将技术与经济、工艺与设备、设计与制造、安装等各种因素较好地结合起来,在工程建设的全过程中不断优化设计,以取得最佳投资效益。 A.以专业管理公司为主体的工程总承包 B.以设备制造、安装和调试为主体的工程总承包 C.设计—建造(E或设计—采购—建造(EP总承包 D.以设计为主体的工程总承包 12、承发包双方可采用成本计算估价法确定非标准设备制造合同价格,这时以下__费用不能列入合同价格。 A.利润 B.税金 C.非标准设备设计费 D.设备安装调试费

监理工程师《建设工程合同管理》真题答案及解析

2014年度全国监理工程师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)? 1.关于建设工程合同管理目标的说法,错误的是( D )。? A.推进项目法人责任制落实? B.提高工程进度控制水平? C.减少建筑领域的经济违法? D.降低不可抗力发生的频率? 2.关于合同法律关系的说法,正确的是( C )。? A.合同法律关系可以没有内容? B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体? C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭? D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭? 3.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是( B )。? A.自然人? B.项目经理部? C.设计事务所? D.监理事务所? 4.施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于( B )。? A.法定代理? B.委托代理? C.指定代理? D.职务代理? 5.根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是( C )。?

A.保证法律关系只有两方参加? B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保护其利益? C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理? D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务? 6.根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以( D )为抵押合同。? A.建设用地使用权? B.土地承包经营权? C.正在建造的建筑物? D.机械、车辆? 7.根据《担保法》,关于留置的说法,正确的是( A )。? A.能够留置的财产仅限于动产? B.材料采购合同可以采用留置担保? C.施工合同可以采用留置担保? D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产? 8.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是( A )。? A.投标文件没有按要求密封? B.投标人在投标有效期内撤销投标? C.中标人拒绝订立合同? D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正? 9.建筑工程一切险的除外责任包括( D )造成的损失。? A.台风? B.暴雨引起地面下陷? C.雷电引起火灾?

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生,该门课程不用现场笔试考试(网上预约考试时间为虚设),请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上,于规定时间内交到学习中心,哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理,预约后不按规定时间提交按旷考处理。 (答题纸附在第二页,所有答案必须写在答题纸上,标清题号) 一、单选题(共30题,每题2分,共60分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价,2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元,合同规定2000年4月1日交货,违约金为每千克10元,交货后10日内付款,但卖方直至2000年4月1日交货,而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元,买方直至2000年6月1日才付款,买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A ),是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中,( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28

设备工程监理合同管理题库10-1-8

设备工程监理合同管理题库10-1-8

问题: [问答题,案例分析题]【背景材料】某工程项目通过公开招标的方式确定了3个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务,建设单位分别与A公司签订了土建施工合同,与B公司签订了设备安装合同,与C公司签订了电梯安装合同。3个合同协议中都对甲方提出了1个相同的条款,即建设单位应协调现场其他施工单位,为三公司创造可利用条件。合同执行过程中,发生如下事件。 事件一:A公司在签订合同后因自身资金周转困难,随后和承包商D公司签订了分包合同,在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的10%向承包商乙支付管理费,一切责任由承包商丙承担。 事件二:由于A公司在现场施工时间拖延5天,造成B公司的开工时间相应推迟了5天,B公司向A公司提出了索赔。 事件三:顶层结构楼板吊装后,A公司立刻拆除塔吊,改用卷扬机运材料作屋面及装饰,C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后,提出用A公司的卷扬机运送,A公司提出卷扬机吨位不足,不能运送。最后,C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。C公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。

问题: [问答题,案例分析题]【背景材料】某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中,台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图2-3所示(单位:天)。 甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件: 事件一:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。 事件二:8月21日~22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。 事件三:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%,合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。 事件四:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。 事件五:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。 考查索赔管理。工程师判定承包人索赔成立的条件为:(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;(2)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和

设备监理师合同管理辅导资料(1)

设备监理师合同管理辅导资料(1) 监理方受雇主委托,签订了设备设计监理委托合同后,即应着手组建监理班子,明确监理任务、内容和职责,其主要工作内容包括以下各方面。 ⑴根据与雇主所签订的委托监理合同,组建监理班子。设备监理机构应编制设计过程监理计划,明确设计监理的工作目标、工作程序、工作制度和相应的工作内容与责任等。 ⑵需要时协助雇主对设备设计承包商进行审核,优选设计承包商。设备设计承包商的选定,应根据设备项目的类型和特点,进行设备设计任务的分解,按审定的分解方案和接口,选择满足以下条件的设计承包商: 有同类项目的设计经验和用户评价; 具有相应级别的资质证书和良好的社会信誉; 具有满足项目要求的设计质量保证能力。 建设部推行(GF-1999-0201)施工合同文本(下称文本)已多年,在众多业主及施工单位眼里,签订施工合同已是非常轻松的事情,只需在网上下载合同文本并逐条填写即可完事。事实上,这种做法是不恰当的。因为建设部推行的文本在很多问题上还过于原则,甚至缺失,极可能让业主或施工单位处于不利状况。针对此类问题,笔者建议在签订施工合同时,至少对以下几个问题应予明确: 其一:关于违约责任部分约定违约责任很难做到。 但除明确文本中列举的质量不合格、逾期完工、不按时付款等三

项违约责任外,至少还应注意以下几项违约责任: ——进度延迟的违约责任。 如果是房地产开发项目,业主应充分关注此项违约责任。因为一旦施工进度延迟,即可能在以下方面对业主造成损失:错过销售旺季、增加广告费等营销费用、增加融资难度、因融资不按计划到位而欠付应付款,展期项目延期等。因此房地产项目的施工合同,应就进度延迟明确约定违约责任。 ——中间交工延后或拒绝交工的违约责任。 中间交工是否及时,往往影响一些专业分项工程能否顺利实施,特别是工业项目,如果中间交工不及时,将造成设备安装合同无法及时进行,继而引发业主与设备商、安装单位之间的责任纠纷。如土建单位拒绝中间交工,最严重时,可导致设备无法安装,业主的损失将难以估算。因此,如项目中存在专业工程需交叉施工的,合同中应明确中间交工延后和拒绝中间交工的违约责任。 ——试车不合格的违约责任。 设备验收不合格的责任,一般人理解这属于建筑质量责任范畴,只要合同中有乙方免费返工条款即可。但问题是,设备试车成本一般由甲方承担,反复试车必然会导致建筑成本上扬。在工业项目中,一次试车少则几十万元,多则数百万元,没有明确的试车不合格的违约责任,显然对业主不利。况且,工业项目中,往往是先土建竣工验收,后开展试车,这就更需要约定试车不合格的违约责任。 ——安全生产违约责任。

监理合同练习题3

监理合同试题 ( C )中。 A. 专用条件 B. 通用条件 C. 附录A D. 附录B 2. 以下关于监理人承担安全责任的说法中,正确的是( C )。 A. 对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制 B. 只要施工中出现质量安全事故,监理人必须承担监理失职责任 C. 监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责 D .如果专用条件中只约定对工程进度、质量进行控制和协调,监理人可以不负责安全管理 3. 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于( D )。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D 。附加工作 4. 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时,优先解释次序是( D ) 。 A.协议书 → 通用条件 → 专用条件 B. 协议书 → 投标文件 → 专用条件 C.投标文件 → 通用条件 → 附录B D.中标通知书 → 专用条件 → 投标文件 5. 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构的土建专业监理工程师,按照《建设工程监理合同》的规定,以下说法中正确的是( A )。 A. 自行更换后通知委托人 B. 自行更换,无需通知委托人 C. 需报告委托人,未经同意不得更换 D .项目监理机构的主要人员应保持稳定,监理业务完成前不得更换 6. 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。 A.应对该人予以警告 B. 应对承包人予以警告 C.通知承包人撤换该人员 D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员 7. 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定,下列表述中不正确的是 ( B )。 A.委托人的授权范围应通知承包商 B.委托人的授权一经在专用条件中注明不得更改 C.监理人在授权范围内处理变更事宜,不需经委托人同意 D.监理人处理的变更事宜超过授权范围,须经委托人同意 8. 《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中,不包括( C )。 A.对委托人和承包人提出的意见和要求及时提出处理意见 一、单项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

监理工程师考试合同管理考试真题及答案

监理工程师考试合同管理考试真题及答案 单项选择题(共题,每题分。每题的备选项中,只有个最符合题意) .工程建设涉及的合同中,采用定金担保的合同是()。 .施工合同 .监理合同 .勘察合同 .仓储合同 .在借款合同中,货币表现为合同法律关系的()。 .主体 .客体 .权利 .义务 .下列合同法律关系的客体中,属于行为的是()。 .建筑材料 .建筑设备 .勘察设计 .知识产权 .招标代理过程中,由于代理行为过程产生的后果,应由()承担责任。 .招标代理机构 .招标监管部门 .投标人

.招标人 .根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。 .建设用地使用权 .股权 .注册商标专用权 .专利权 .某工程施工招标,合同估算价为万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。 . . . . .下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是()。 .台风导致脚手架坍塌 .雷电引起火灾 .建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏 .洪灾引起的沉降 .关于标准施工招标文件的说法,错误的是()。 .标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为 .标准施工招标文件是施工的示范文本,招标人应优先选用 .标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行

为 .标准施工招标文件具有强制性 .技术复杂的项目可分两阶段招标,关于两阶段招标的说法,错误的是()。 .两阶段招标可采用公开招标,也可采用邀请招标 .第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段 .第一阶段投标的实施方案允许附带报价 .第一阶段招标开标时,可以请投标人各自讲解递交的投标方案.关于招标项目标底或投标限价的说法,正确的是()。 .若招标项目设有标底,开标时应当公布 .设有最高投标限价地,应规定最低投标限价 .评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件 .可以投标报价超过标底上下作为否定投标的条件 .工程投标时,投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。 .申请资格预审日起,至开标日止 .购买招标文件日起,至开标日止 .投标截止日起,至招标人确定中标人日止 .投标截止日起,至招标人中标人签订合同日止 .按照《招标投标法实施条例》,开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。 .

设备监理合同(示范文本)

设备监理合同(示范文本)(GF-2010-1003) 国家质量监督检验检疫总局 制定 国家工商行政管理总局 第一部分协议书 委托人:____________ 监理人:____________ 依据《中华人民共和国合同法》,委托人和监理人经协商一致,签订本协议书。 一、委托人委托监理人监理的设备工程项目概况如下:项目名称:________项目地点:________项目投资额:________ 二、委托人委托监理人的监理服务的范围与内容,具体见附件A。 三、监理费用和报酬及其支付,具体见附件B。 四、项目监理机构及主要专业设备,具体见附件C。 五、本协议书中的有关词语含义与本合同的《通用条件》中赋予它们的定义相同。 六、本合同文件的组成及解释顺序如下: (一)协议书及其附件(A、B、C); (二)中标通知书(适用时); (三)监理投标书(适用时); (四)专用条件; (五)通用条件。 在履行本合同过程中双方共同签署的补充与修正文件视为协议书的组成部分。 七、监理人承诺按照本合同的约定履行监理服务义务。 八、委托人承诺按照本合同的约定履行义务。

九、本合同服务期:_______年______月_____日至_______年______月_____日完成。 十、本合同自双方签字或者盖章之日起生效。 本合同一式________份,具有同等法律效力,双方各执 ________________份。 协议书签订地点:_____________________ 附件A: 委托人委托监理人监理服务的范围与内容 附件B: 监理费用和报酬及其支付 一、双方同意委托人按以下的标准/依据、计算方法、支付方式与金额支付监理人监理费用和报酬: (一)正常服务的监理费用和报酬标准/依据:

建设工程监理合同(示范文本)(GF-2016-0202)

关于印发《建设工程监理合同(示范文本)》的通知 建市[2012]46号 各省、自治区住房和城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局、工商局,国务院有关部门建设司,国资委管理的有关企业: 为规范建设工程监理活动,维护建设工程监理合同当事人的合法权益,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF-2000-2002)进行了修订,制定了《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),现印发给你们,供参照执行。在推广使用过程中,有何问题请与住房和城乡建设部建筑市场监管司、国家工商行政管理总局市场规范管理司联系。 本合同自颁布之日起执行,原《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF-2000-2002)同时废止。 附件:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202) 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家工商行政管理总局 二0 一二年三月二十七日

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 (示范文本)

住房和城乡建设部 制定国家工商行政管理总局

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

相关主题
相关文档 最新文档