2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷
(通信与广电工程专业)
应考人员注意事项
本试卷科目代码为“4”，请将此代码和应考人员信息填涂、填写在答题卡相应栏日上。全卷共三大题，，全部在答题卡上作答。其中第一、二大题为客观题，共30题，连续编号，请按题号在答题卡上将所选选项对应的字母涂黑；第三大题共5题，请在答题卡的指定区域内作答，不得将答案写出黑框之外，否则会影响考试成绩。本试卷所有填涂部分请使用2B铅笔，书写部分请使用黑色钢笔或签字笔。在试卷上作答无效。
一、单项选择题（共20题，每题l分。每怒的备选项中，只有1个最符合题意）
1.第三代移动通信WCDMA标准是在（B）移动通信技术的基础上发展起来的。
A.TD—SCDMA
B.GSM
C.IS—95CDMA
D.CDMA2000
2.数字移动通信系统只有采用（D）才具有软越区切换功能。
A.空分多址方式
B.时分多址方式
C.频分多址方式
D.码分多址方式
3.我国数字同步网中定时基准信号采用（B）传输。
A.SDHl55Mb/s专线
B.PDH2Mb/s专线
C.PDH8Mb/s带业务电路
D.PDH140Mb/s专线
4.通信局站用阀控免维护铅酸蓄电池中，电解液是（A）溶液。
A.硫酸
B.盐酸
C.硝酸
D.醋酸
5.广播短波发射天线主要特性参数有天线效率、工作频率范围、仰角和（C）等。
A.微分增益
B.频响特性
C.方向性系数
D.非线性失真
6.广播扩声系统采用定压式功率放大器的目的是（D）。
A.稳定供电电压
B.稳定扩声的声压级
C.稳定信号电压
D.增加传输距离
7.太阳能直流供电系统由太阳电池列阵、储能装置、（A）和负载组成。
A.配电盘
B.整流器
C.逆变器
D.滤波器
8.架空光缆线路在雷害特别严重地段采用（B）措施防雷。
A.与电杆连接
B.装设架空地线
C.绝缘处理
D.穿管保护
9.光缆线路工程中继段应测试（B）。
A.光纤反射损耗
B.光纤接头损耗
C.光纤模场直径
D.光纤抗张强度
10.综合布线是由线缆和相关（B）组成的信息传输通道。
A.传输介质
B.接点设备
C.连接件
D.信息网络
11.广播电视中心通常采用10kV供电，10kV用电设备处的电压偏差允许值为（C）。
A.±2.5％
B.±5％
C.±7％
D.±l0％
12.进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（A）。
A.输出光功率
B.信道隔离度
C.输入抖动容限
D.输出抖动
13.穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（C）措施，防止管道固体传声。
A.消声
B.软连接
C.隔振
D.双级减振
14.基站馈线安装中，馈线弯曲半径应大于等于馈线外径的（C）倍。
A.10
B.15
C.20
D.25
15.群时延特性属于卫星通信系统中（B）的测试内容。
A.波导
B.变频器
C.高功率放大器
D.低噪声放大器
16.广播电视建设项目送审设计文件里的建筑图应包括（A）。
A.平面图
B.系统原理图
C.系统方框图
D.设备位置图
17.通信建筑安装工程中涉及到土建项目时，按（D）颁发的工程概算、预算定额和费用定额编制工程概算、预算。
A.信息产业部
B.国家发改委
C.各省、自治区、直辖市通信管理局
D.各省、自治区、直辖市建设行政管理部门
18.设计概算是（C）的重要组成部分。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计
D.施工图设计
19.综合通信大楼的接地方式，应按（A）的原理设计。
A.单点接地
B.多点接地
C.重复接地
D.复合接地
20.根据《广播电影电视工程建筑抗震分级标准》，地、市级广播电台的主体建筑属于（C）类抗
震设防建筑。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
二、多项选择题（共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）
21.对电信网络按服务对象进行分类，可分为（CE）。
A.数据通信网
B.光缆通信网
C.公用通信网
D.本地通信网
E.专有通信网
22.SDH系统有（ABDE）等基本网络单元。
A.终端复用器（TM）
B.分插复用器（ADM）
C.2/34Mb/s跳级复用器
D.再生中继器（REG）
E.同步数字交叉连接设备（SDXC）
23.电视节目前期制作需使用（BD）。
A.配乐设备
B.录像机
C.电子编辑设备
D.切换矩阵设备
E.字幕机
24.关于通信机房设备抗震加固的说法中，正确的有（ABD）。
A.在机房悬空的木地板下加装金属支撑座
B.用槽钢将整列机架连为一体后，加固在立桩上
C.抗震支架不要求横平竖直，但连接处要牢固
D.用铝型材将整歹哇机架连为一体后与抗震支架连为一体
E.抗震加固墙终端如遇玻璃窗，可与窗框连接加固
25.通信电源直流供电系统的设备包括（ABC）。
A.整流器
B.蓄电池
C.直流变换器
D.降压变压器
E.逆变器
26.波分复用设备测试项目包括（ABDE）。
A.波长转换器光发送眼图
B.OTU抖动传递特性
C.支路口映射抖动
D.合波器插入损耗
E.光监测信道（OSC）输出光功率
27.单、双声道调频发射机相同的测试项目包括信杂比、输出功率和（AE）等。
A.非线性失真
B.整机效率
C.噪声电平
D.载波跌落
E.音频振幅—频率特姓
28.广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（ABCD）等。
A.施工机具配备
B.安全防范措施
C.安装程序和方法
D.技术交底
E.施工合同评审
29.根据《中华人民共和国电信条例》规定，（ABC）属于危害电信网络安全和信息安全的行为。
A.擅自对电信网的功能或亳争存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或或修改
B.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动
C.故意翩作、复制、传播计算机病毒或者以其它方式攻击他人电信网络等电信设施
D.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话
E.盗接他人电信线路，复制他人电信号码
30.《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分）规定，县级及以上的电信建筑应在（ABE）设火灾自动报警系统。
A.电信机房
B.电缆进线室
C.疏散走道
D.餐厅
E.休息室
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务
（通信与广电）
三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）背景资料
某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。
为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。
问题
1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?
2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?
3.识别本工程的环境因素。
4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?
（一）
1.（本小题5分）
（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回填土方、夯填；（4）入孔内井壁抹灰；
（5）管道试通；
（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1项1分）
2.（本小题5分）
（1）安全措施；
（2）关键工序和质量控制点；
（3）施工工艺；
（4）质量通病预防及注意事项；
（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各1分）
3.（本小题5分）本工程环境因素
（1）路面切割机工作时的噪声和扬尘；
（2）开挖管道沟槽时的扬尘；
（3）发电机、抽水机工作时的废气和噪声；
（4）清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；
（5）打夯机产生的噪声。（各1分）
4.（本小题5分）
（1）临时用电设施安装漏电保护装置（1分）；
（2）公路上施工设警示标志（2分）；
（3）管道沟槽壁支护牢固（2分）。
某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。
工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm；设备线缆布
放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。
问题
1.根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因。
2.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?
3.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?
4.指出竣工测试记录中缺少的部分。
（二）
1.（本小题6分）
（1）DDF需要返工（1分），因偏差大于l％。（2分），不合格；
（2）过桥走道需要返工（1分），因水平偏差大于2mm/m（2分），不合格；
2.（本小题4分）
（1）没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位（2分）；
（2）没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位（2分）；
3.（本小题6分）
（1）开工报告；
（2）已安装设备明细表；
（3）停工报告；
（4）复工报告；
（5）交接书；
（6）验收证书（各1分）。
4.（本小题4分）
（1）本机测试记录；
（2）系统测试记录（各2分）。
某光缆线路工程进度计划见下表：
单位：周
说明：①各项工作每周完成量相等。
②光缆接续在敷设光缆完成60％工作量时开始。
③埋设标石在敷设光缆完成60％工作量时开始。
④中继段测试必须在光缆接续全部完成后才能开始。
⑤每周工作七天。
第五周末时各项工作完成的进度累计情况如下：
问题
1.定性分析各工序前五周每周的实际进度与计划的关系。
2.计算第五周末各项工序实际避度比计划进度起前或拖后多少天?（计算结果如遇小数，采用进一法）
3.若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天?比原计划延长多少天?
4.光缆中继段测试应包括哪些内容?
（三）1.（本小题9分）
（1）敷设光缆：第—周比计划拖后（1分），第二周与计划相同（1分），第三周比计划超前（1分），第四周比计划拖后（1分），第五周比计划拖后（1分）；
（2）光缆接续：第四周比计划拖后（1分）第五周比计划超前（1分）；
（3）埋设标石：第四周比计划拖后（1分）第五周比计划拖后（1分）。
2.（本小题3分）（1）敷设光缆比原计划拖后（100％-80％）×5×7=7（天）（1分）
（2）光缆接续比原计划拖后（67％-40％）×3×7=6（天）（1分）
（3）埋设标石比原计划拖后（67％-7％）×3×7=13（天）（1分）
3.（本小题3分）（1）总工期为35+7+6+14=62（天）（2分）；
（2）比原计划延长6天（1分）。
4.（本小题5分）
（1）光纤接头损耗；（2）光纤线路衰耗；（3）光纤后向散射信号曲线；
（4）PMD（偏振模色散）；（5）光缆对地绝缘。（各1分）
（四）
背景资料
某施工单位承担—项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，30～50米高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为7月1日至8月31日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，至完工没有发生安全事故。
对已安装完成的10个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。
问题
1.指出至少5个安装天馈线的质量控制点。
2.用因果分析图法分析天馈线测试指标不合格的原因。
3.识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。
4.说明本工程安全保护措施应包含的内容。
5.说明接地系统作用及其室外部分包括的内容。
1.（本小题5分
（1）天线固定；
（2）天线位置；
（3）天线方向；
（4）馈线防水；
（5）馈线固定；
（6）馈线弯曲度；
（7）馈线接头；
（8）馈线接地。（1项得1分）
2.（本小题6分）
（画对图1分，标出“人”、“机”、“料”、“法”、“环”且有合理分析各1分）
3.（本小题6分）
（1）强紫外线对人体伤害；（2）人员高处坠落摔伤；（3）高处落物伤人（各2分）。
4.（本小题8分）
（1）进行安全教育和安全技术交底；
（2）塔上作业人员须经专门的安全培训，取得资格证书后上岗；
（3）作业人员佩戴安全防护用品；
（4）划定塔下安全禁区；
（5）高温时段和6级以上大风时停止塔上作业（每答对1项2分）。
5.（本小题5分）
（1）作用是迅速泄放雷电引起的强电流（2分）；
（2）建筑物接地（1分）、天线铁塔接地（1分）、天馈线接地（1分）。
（五）背景资料
某光缆线路工程采用直埋敷设方式。开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情况，确定了办公地点等临时设施。为了保证工程的顺利实施，制定了质量、安全等制度，编制了施工组织设计。工序安排见下图，图中字母是工作代号，字母后的数字为该工作的正常工作天数，括号内的数字为该工作的最短工作天数，横线下方的数字为本工作压缩1天所增加的费用，单位为元。该工程合同工期等于计算工期。
问题
1.施工单位的现场准备工作还应包括哪些内容?
2.在工程开工至交付阶段，施工单位应如何做才符合质量行为规范的要求?
3.编制本工程双代号网络计划图（只设1个开始节点），用双箭线标出关键路径，并计算工期。
4.当工程措行列第23天时。A、B、C工作已完成。其它工作尚未开始，此时实际进度比计划延误多少天?为使总工期满足合同要求，增加的总费用最少，需要对以后的部分工作的时间进行压缩，写出压缩步骤并计算增加费用，画出最终压缩后的网络图，并用双箭线标出关键路径。
5.检查时发现部分标石符号使用有误。第23至26块标石的符号如下图，指出错误所在，并写出标石符号所表示的正确内容。
（五）
1.（本小题4分）
（1）建立分屯点；
（2）材料进场检验；
（3）光缆配盘；
（4）地质条件考察及路由复测（各1分）。
2.（本小题6分）
（1）进行材料进场检验；
（2）按合同标准及规范要求施工；
（3）自觉接受质量监督；
（4）提供完整准确的竣工资料（答对l项2分）。
3.（本小题8分）
或
（图3分，关键路径3分，共6分）该工程工期为46天（2分）。
4.（本小题8分）23-18=5（天）
此时实际进度比计划延迟5天。（1分）
第一步：压缩I工作1天，增加费用600元（1分）
第二步：压缩D工作2天，增加费用2×800=1600元（1分）
第三步：压缩F工作1天，增加费用l000元（1分）
第四步：同时压缩F工作和H工作l天，增加费用l000+800=1800（元）（1分）
共增加费用：600+1600+1000+1800=5000（元）（1分）最终压缩后的网络图如下：（2分）或5.（本小题4分）
第23块错（1分），表示普通接头标石（1分）。
第24块错（1分），表示监测标石（1分
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案
一、单项选择题（共20题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.B
2.D
3.B
4.A
5.C
6.D
7.A
8.B
9.B 10.C
11.C l2.A l3.C 14.B 15.B
16.A l7.D l8.C 19.A 20.C
二、多项选择题（共l0题。每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）
21.CE 22.ABDE 23.BD 24.ABD 25.ABC
26.ABDE 27.AE 28.ABCD 29.ABC 30.ABE
三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（四）
）。
2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷
专业工程管理与实务
(通信与广电工程专业)
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.通信网中常说的支撑网包括（A）、同步网和管理网。
A.信令网
B.数字数据网
C.传输网
D.互联网
2.在数字通信网中，网元n1与n4之间的段落属于（C）。
A.再生段
B.复用段
C.数字段
D.中继段
3.在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（D）的数据库中。
A.移动台
B.操作维护子系统
C.基站子系统
D.移动交换子系统
4.程控数字交换系统中，用户模块属于（A）。
A.话路系统
B.控制系统
C.外围设备
D.综合系统
5.当前国际上传统的模拟彩色电视制式有NTSC、（B）、SECAM等三种制式。
A.SDTV
B.PAL
C.HFC
D.DVB
6.通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和（C）等。
A.电缆
B.墙壁
C.通风管道
D.观察窗
7.用双耳收听来判断声源的远近和（B），称为双耳定位。
A.内容
B.方向
C.直达
D.反射
8.广播电视发射台为了保证不间断供电，防止因断电造成广播发射中断，除设有两路外电，一般还设有UPS、（C）等供电装置。
A.配电盘
B.变压器
C.柴油发电机
D.稳压电源
9.中短波广播发射机测试项目中的三大电声指标是非线性失真、频率响应和（D）。
10.静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（C）m。
A.360
B.3600
C.36000
D.360000
11.移动通信系统的网络优化过程是一个平衡容量、质量和（B）三者之间矛盾的过程。
A.安全
B.覆盖
C.干扰
D.切换
12.功率因数、效率和噪声是（D）的指标。
A.交流配电设备
B.直流配电设备
C.直流变换设备
D.开关整流设备
13.光缆直埋线路工程中，标石符号（B）表示接头标石。
14.通信管道工程中，管道单段长度超过500米时宜采用（B）。
A.水泥管
B.硅芯管
C.栅格管
D.钢管
15.电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后，工程相关文件应及时向当地（D）备案。
A.城市建设管理机关
B.城市规划管理机关
C.电信运营商
D.电信管理机关
16.施工队伍开挖光缆沟时，一旦发现地下（A），应采取妥善措施并保护现场，同时立即向当地政府报告。
A.文物和古迹
B.电力电缆
C.自来水管
D.通信光缆
17.酸性电池室及贮酸室不应设（C）。
A.电源线
B.隔爆灯具
C.插座及开关
D.排风机
18.专线式组网的会议电视网络应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用（A）卫星、数字微波等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。
19.某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（C）。
A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放
B.堆土紧靠土坯墙
C.堆土高度为1.4m
D.土堆的坡脚边距离沟20cm
20.广播电视中心的场地选择的要求有：远离电磁干扰源、地震断裂带和（D）等。
A.城市中心
B.大型公共设施
C.发射台及微波站
D.强噪声源
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21.第三代移动通信系统（3G）的目标是（CDE）。
A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖
B.更高的频谱效率，更低的建设成本
C.提高服务质量和保密性能
D.提供足够的系统容量
E.提供最低为2Mb/s的传送速率
22.与GSM相比，CDMA的优点有（ADE）。
A.系统容量大
B.频带利用率较低，但频率规划灵活
C.可以采用频分多址方式和时分多址方式
D.手机备用时间长
E.通信质量更佳
23.数字音频无线广播的优点是声音质量好、（ABD）、覆盖面积大、发射功率小。
A.抗干扰能力强
B.高速移动接收质量好
C.互联互通性能好
D.频谱利用率高
E.无线增益高
24.移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（ADE）。
A.选择尽量多的地点
B.选择用户相对分散的边缘地点
C.选点不宜超过30个
D.选择用户相对集中的地点
E.选择涵盖各种有代表性的地点
25.光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（BC）。
A.光时域反射仪
B.光功率计
C.光源
D.偏振模色散测试仪
E.高阻计
26.已建成的电信设施的电信业务经营者应当将空余资源以（ABC）等方式向有需求的其它电信经营者开放。
A.出租
B.出售
C.资源互换
D.抵押
E.质押
27.电路交换的特点是（ABE）。
A.给用户提供了安全透明的信号通路
B.实时性较好
C.线路利用率高
D.不存在呼损现象
E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路
28.从移动终端可感知的移动通信网络指标主要有（ABCD）。
A.掉话率
B.呼叫建立成功率
C.语音质量
D.上下行速率
E.系统容量
29.标志交流电源质量的重要指标有（AC）。
A.电压
B.电流
C.频率
D.杂音
E.电容
30.根据《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分），电信枢纽楼内自动报警系统的安装部位应包括（BCDE）。
A.门卫室
B.楼梯间
C.营业厅
D.电池室
E.电信机房
三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供
中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。
本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。
工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。
问题：
1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？
2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？
3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？
4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？
5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？
（一）
1.（本小题3分）
通信工程施工总承包一级企业资质（1分）。
通信工程施工总承包二级企业资质（1分）。
电信工程专业承包一级企业资质（1分）。
2.（本小题2分）
施工单位收到的开工令应由监理单位发出（2分）。
3.（本小题3分，答对1项1分，最高3分）
①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。
4.（本小题7分）
建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收（1分）。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好（1分），交给建设单位（1分）和监理工程师审核（1分）；没有问题即可由建设单位组织部分验收（1分）。建设工程教育网
对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改（1分），并由建设单位和监理工程师进行复验（1分）。
5.（本小题5分）
中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。（答出一个给1分，满分5分）
（二）背景资料：某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。
施工过程中，发生下列事件：
事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。
事件二：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。
事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。
事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。
问题：
1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？
2.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。
3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。
4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？
5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。
（二）
1.（本小题3分）
质量监督站的做法是正确的（1分），因为质量监督站具有第三方检验的公正性（1分），施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合（1分）。
2.（本小题2分）
建设单位提供的材料也需要检验（1分），按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验（1分）。
3.（本小题6分）
①赤膊作业（1分），可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤（1分）。②不系安全带（1分），可能从塔上跌落造成伤亡（1分）。③随手把工具从塔上抛下（1分），可能砸伤塔下人员（1分）。
4.（本小题3分）
项目经理的做法是错误的（1分），因为六级以上风力情况下应停止塔上作业（1分），项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥（1分）。
5.（本小题6分）建设工程教育网
馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房（1分），工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20倍（1分），防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10～20cm（1分）。
馈线外保护层接地应选择在天馈线连接处（1分），所有垂直拐水平处（1分），引入机房的馈线洞外（1分）。
（三）背景资料：某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1.5米；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200米；直埋部分有一处与电力电缆交越。建设工程教育网提供
施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。
根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐蓬。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。
第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。
问题：
1.施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题？
2.本工程中影响质量的重要过程有哪些？
3.为什么会出现大部分光缆接头衰减过大的现象？如何预防？
4.电杆倾斜的主要原因是什么？
5.开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施？
（三）
1.（本小题4分）
①距离施工现场近（1分）；
②运输材料、设备、机具便利（1分）；
◎通信、信息传递方便（1分）；
④人身及物资安全（1分）。
2.（本小题6分，1项2分，满分6分）
①跨距200米的跨河施工；
②直埋光缆沟的沟深控制；
③光缆接续；建设工程教育网
④与电力电缆交越处的施工。
3.（本小题4分）
出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低（2分）。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等（2分）。
4.（本小题2分）
拉线坑回填土中有冻土（1分），第二年冻土解冻引起土质松软（1分）。
5.（本小题4分）
①探明电力电缆的确切位置和深度（1分）：
②人工小心开挖（1分）；
③通知电力电缆产权单位到场（1分）；
④做好应急预案（1分）。
（四）背景资料：某光缆线路工程采用直埋敷设方式，途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区，部分路段沿电气化铁路敷设。
施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。建设工程教育网
施工过程中发生部分路由变更，使得工程停工10天，窝工损失5万元；增挖光缆沟用25天，增加费用5万元；建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆，增加费用7万元；顶管机故障延误工期5天，损失2万元。
问题：
1.本工程的组织设计中除了保证工程质量、进度、成本的措施外还应包括哪些措施？
2.本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全？
3.如何预防光缆对地绝缘指标不合格和光缆打背扣现象？
4.做出接续不合格原因的排列表和排列图，并指出主要原因和解决方法。
5.计算施工单位可索赔的工期和费用。
（四）
1.（本小题4分）
（1）安全控制措施（2）环保措施（各2分）
2.（本小题4分）
（1）光缆的金属护套、金属加强芯在接头处不作电气连通（2分）。
（2）接近电气化铁路地段，光缆的金属护套与加强芯做临时接地（2分），以保证人身安全。
3.（本小题8分）建设工程教育网
预防绝缘不合格：
（1）光缆敷设和回填时避免光缆外皮损伤（2分）。
（2）接头盒封装严密。
预防打背扣：
按规范操作（2分）配备足够敷设人员（1分）保证光缆在施工人员的视线范围内（1分）
4.（本小题10分）
累计频率0-80％为主要原因，即光纤断面角度过大（1分）和盘纤曲率半径过小（1分），解决方法为更换光纤切割刀（或刀片）（1分），加强培训按要求盘纤以保证光纤的曲率半径（1分）。
5.（本小题4分）
索赔工期：10天（停工）+5天（挖沟）=15天（2分）
索赔费用：停工5万元，挖沟5万元，同沟敷设光缆增加费用7万元。
合计：5+5+7=17万元（2分）
（五）
背景资料：某DWDM传输设备安装工程由甲、乙、丙、丁四个站组成，其中甲站、丁站为终端站，乙站、丙站为光放站。本工程新建一套公务系统、一套网管系统，施工单位承包方式为包工不包料。项目经理对工程进行工作分解后，根据工程量列出了工作的持续时间，所需主要
理经安排后绘出了双代号网络图如下：
事件一：由于设计单位疏忽，工程中发现甲站走线位置与机房实际情况不符，修改设计造成甲站安装增加了4人·天的工作量；建设工程教育网
事件二：丁站本机测试时发现一块光波长转换器机盘的发光功率不合格，需要厂家更换，停工5天；
事件三：在整理竣工资料期间，由于施工人员参加职称考试，造成工期延误2天。
问题：
1.按照项目经理部的安排，在答题卡上重新绘制网络图，标出各工作的时间参数，在图中用双箭线标出关键路径并计算本程的计算工期。时间参数的格式为：
2.根据图中的安排分别计算人工及人员直接开支成本、仪表成本、管理成本和总计划成本。
3.利用改变工作之间组织关系的方法对图中的安排进行工期优化，绘出优化后的双代号网络图并用双箭线标出关键路径，计算优化后的工期。建设工程教育网
4.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求并简要说明理由，计算本工程可索赔的工期。
5.本工程的系统测试项目包括哪些？
（五）
1.（本小题8分）
（关键路径2分，时间参数两个1分，共5分）
本工程的计算工期为42天（1分）
2.（本小题4分）
人工及人员直接开支成工=（4×10+2×4+2×4+10×4+3×2+1×2+1×2+3×2+10×2+5×2）×1000=142000元（1分）
仪表成本=（3+3+10）×5000+（3+1+1+3+10）×500=89000元（1分）
管理成本=42×1500=63000（1分）
总计划成本=142000+89000+63000=294000（1分）
3.（本小题8分）
（绘出网络图4分，二条关键路径各1分，共2分）
本工程优化后的计算工期为40天（2分）。
4.（本小题7分）建设工程教育网
事件一可以向建设单位提出索赔要求（1分），因为是设计单位的原因（1分）。
事件二可以向建设单位提出索赔要求（1分），因为是设备厂商的原因（1分）。
事件三不可以向建设单位提出索赔要求（1分），因为是施工单位自身的原因（1分）。
本工程可以索赔的工期为：1+5=6天（1分）
5.（本小题3分）
①系统误码测试
②系统输出抖动测试
③信噪比测试
④公务功能测试
⑤网管功能测试
（一项1分，最高3分）
2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案（满分160分）
1.A
2.C
3.D
4.A
5.B
6.C
7.B
8.C
9.D10.C
11.B12.D13.B14.B15.D16.A17.C18.A19.C20.D
1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21.ABCD22.ADE23.ABD24.ADE25.BC
26.ABC27.ABE28.ABCD29.AC30.BCDE
30分）
2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷
专业工程管理与实务（通信与广电工程专业）
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．路由器具有数据通道功能和（C）通道功能。
A．管理
B．检测
C．控制
D．维护
2．SDH帧结构以（D）μs为帧同步周期。
A．8
B．32
C．64
D．125
3．3G移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是：车速环境144kbit／s，步行环境（B）kbit／s，室内环境2Mbit／s。
A．256
B．384
C．512
D．1024
4．交换机系统由进行通话的话路系统和连接话路的（D）构成。
A．管理系统
B．监测系统
C．计费系统
D．控制系统
5．通信网中任意两个用户问、设备间或一个用户和一个设备间均可进行用户信息、（A）和网络管理信息的交换。
A．控制信息
B．数据信息
C．图像信息
D．语音信息
6．某光缆的型号为GYGTA2484，其中GY代表（B）。
A．通信用室（局）内光缆
B．通信用室（野）外光缆
C．通信用特殊光缆
D．通信用移动光缆
7．目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制和（C）制三种。
A．ISDN
B．ATSC
C．SECAM
D．PDTV
8．中、短波广播发射机测试项目中三大电声指标包括：非线性失真、频率响应和（A）。
A．噪声电平
B．频率稳定度
C．整机效率
D．调幅度
9．通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（B）。
A．强磁场
B．强电流
C．强干扰
D．强电压
10．进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（D）的主要测试
项目。
A．波长转换器（OTU）
B．合波器（OMU）
C．分波器（ODU）
D．光放大器（OA）
11．相临微波站间有大片水面，可能影响到微波站的（B）指标。
A．发信机输出功率
B．天线接收场强
C．天线交叉极化鉴别率（XPD）
D．馈线电压驻波比
12．安装阀控式密封铅酸蓄电池时，应使用万用表检查电池端（A），以保证正确连接。
A．电压和极性
B．电流和电阻
C．电压和电阻
D．电阻和极性
13．管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响东光缆的（C）指标。
A．对地绝缘
B．接头损耗
C．通道衰减
D．偏振色散
14．采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（B）。
A．管孔内壁光滑度
B．吹缆长度及速度
C．管道径路坡度
D．管道径路弯曲度
15．广播电视中心多采用在线式UPS系统，系统的主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和（C）。
A．防雷
B．降噪
C．净化电源
D．节能
16．某施工单位在位某市电信公司施工时发生了一起中断电路的重大质量事故，可对该施工单位处以取消1年在本市参与电信建设活动资格的是（D）。
A．电信公司总部
B．省电信公司
C．市电信公司
D．省通信管理局
17．某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（A）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。
A．省级人民政府
B．省辖市人民政府
C．地级人民政府
D．县级人民政府
18．《广播电视设施保护条例》规定：在广播电视发射台、监测台站周围（C）米范围内不得兴建油库、加油站、液化气站等易燃易爆设施。
A．100
B．300
C．500
D．800
19．公共计算机网络必须采取必要的技术和管理措施，对有害信息进行（B）或过滤。
A．监视
B．阻塞
C．防范
2007年机电实务 1精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用基础是桩基础 2机电设备安装中，（调整与试运转）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。 3输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工）等 4热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（发生噪声）。 5自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是：在砌筑或浇注同时埋入取源部件。 6空调制冷系统管道绝热施工应在（管道系统严密性检验后）进行。 7公安消防机构与其他单位共同核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计的消防验收属于：现场检查。 8在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是：建筑设备自动化系统。 9只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑：不均衡载荷。 10施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请：周期检定。 11特种设备安装、改造、维修竣工后，施工单位应在验收后30日内将有关技术资料移交：使用单位。 12设备安装中采用的各种计量和检测设备，应符合国家现行计量法规，精度等级不应低于（被检对象）的精度等级。 13负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是：焊接技术人员。 14油断路器和六氟化硫断路器组装要求相同的是：同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上。15垫铁把设备的重量传递给基础，同时通过调整厚度将设备找平，因此垫铁的放置方法：标准垫法、十字垫法和辅助垫法。 17按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为：长输管道、公用管道和工业管道。19吊装过程经常受风的影响，风载荷的计算要考虑的因素有：迎风面积、标准风压和风载体型系数。 20以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制：焊接工艺规程、焊接工艺卡和焊工作业指导书。 21需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（压力容器、锅炉、起重机械和大型游乐设施）等 22《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对试运转规定，施工单位必须带负荷试运转的设备有（泵、风机、压缩机）等设备。 23焊接质检人员的职责包括：对现场焊接作业全面检查、评定焊接质量。 2009年机电实务 1平面控制网的测量方法有：三角测量法、导线测量法、三边测量法。 3自动控制的闭环控制系统特点之一是（D．由偏差产生对系统被控量的控制） 4在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关，①密度大的流体，流速取小些②对含有固体杂质的流体，流速取大些③对于真空管路，选择的流速必须保证产生的压力降△P低于允许值④黏度大的流体，流速取小些。 5长输管道线路勘察完成后，有设计单位向施工单位进行线路（A．交桩）工作 6管道上的热工仪表应按（设计要求）的位置进行安装。无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（陶瓷）等。 7对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（试验）确定，不得任意改变。 8现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（每道焊口）进行检查。 11起重工程中，钢丝绳一般由（高碳钢）钢丝捻绕而成。 12把焊接变形降到最小的焊接方法是（气体保护焊）。 13施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的
2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案 一、单选选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（）。 A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B．目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 答案：A 2.某水库特征水位示意图如下，h是指（）。 A．正常蓄水位 B．设计洪水位 C．防洪高水位 D．校核洪水位 答案：A 3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A．管涌 B．流土 C．接触冲刷 D．接触损失 答案：B 4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。 A．水力冲填截流 B．定向爆破截流 C．浮运结构截流 D．立堵截流 答案：D 5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（）。 A．旋喷桩 B．排水法 C．挤实法 D．灌浆法 答案：D 6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。 A．6 B．8 C．10 D．12 答案：D 7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A．压实度 B．最优含水率 C．最大干密度 D．相对密度
答案：D 8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。 A．大（1）型 B．大（2）型 C．中型 D．小型 答案：C 9、混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。 A．钻孔压水试验 B．釆用红外线检测弹模 C．钻孔灌桩试验 D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。 A．3 B．5 C．7 D．10 答案：D 11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是（）。 A．可行性研究报告已批 B．环境影响评价文件已批准 C．办理施工报建 D．年度水利投资计划下达 答案：C 12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制项目应在（）阶段前选定代建单位。 A．施工准备 B．开工建设 C．可行性研究报告 D．主体开工 答案：A 13、根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于（）。 A．转包 B．违法分包 C．出借资质 D．借用资质 答案：A 14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。 A．开工报告批准之日起10个工作日
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩
C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.
2015年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 一、单项选择题 1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”屈于影响建设工程质重的（） A.管理环境因素 B.人的因素 C.方法的因素 D.社会环境因素 【答案】D 【解析】本题考査的是项目质重的影响因素。社会环境因素主要是指会对项目质重造成影响的各种社会环境因素，包括国家:建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工 程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念建筑市场包括建设工程交易市场 和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质重监督及行业管理成熟程 度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。参见教材 P165。 2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A.提交投标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定开标之日 【答案】C 【解析】本题考査的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起筲。参见教材P274-276。 3．下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A．确定项目实施期管理总体方案 B．确定生产运营期设施管理总体方案 C．确定项目风险管理与工程保险方案 D．确定生产运营期经营管理总体方案 【答案】C 【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理阼系的系统评价 C.管理评审是管理睞系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理睞系的系统评价 【答案】B 【解析】本题考査的是职业健康安全管理阼系与环境管理体系的运行。管理评宙是由组织的最高管理者对管理睞系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部愔况和外部环 境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。 5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。 A．5 B．4 C．3 D．2 【答案】C 【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139~143。 7下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A安全生产教育塔训制度 B安全生产责任制 C安全检査制度 D安全措施计划制度 【答案】B 【解析】本题考査的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理带j度的核心。参见教材P228。 9某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用愔况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料闲重控制方法是（）。
2017年一级建造师《工程经济》真题及答案 一、单项选择题（共60小题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意。） 1.某工程项目所需设备原价400万元，运杂费率为5%，安装费率为10%，则该项目的设备及安装工程概算为( )万元。 A.400 B.440 C.460 D.462 2.某公司生产单一产品，设计年生产能力为3万件，单位产品的售价为380元/件，单位产品可变成本为120元/件，单位产品税金及附加为70元/件，年固定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为()。 A.20000 B.19000 C.15000 D.7500 3.编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用()。 A.不含备件的出厂价 B.设备制造厂的成本价 C.带有备件的出厂价 D.设备制造厂的出厂价加运杂费 4.企业净利润是()的余额。 A.当期营业利润扣除所得税费用 B.当期收入扣除增值税及附加 C.当期利润总额扣除增值税及附加 D.当期利润总额扣除所得税费用 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为 01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是()。
A.工程分类顺序码 B.清单项目顺序码 C.分部工程顺序码 D.分项工程顺序码 6.某施工企业按3/10,n/30的信用条件购入材料100万元。已知企业可以3%的年利率从银行取得流动资金借款。则关于这批材料款支付的合理做法是()。 A.企业向银行借款,在10天内付款 B.企业向银行借款,在11天到30天之间付款 C.企业不借款,在11天到30天之间付款 D.企业不借款,在30天后付款 7.某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率大于0,则该方案的财务净现值可能的范 围是()。 A.等于1400万元 B.大于900万元,小于1400万元 C.等于900万元 D.小于900万 8.某设备在不同使用年限时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本数据见下表，则该设备的经济寿命为()年。 A.7 B.5 C.4 D.3 9.在建设项目敏感性分析中,确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数和()来判断。
历年一级建造师试题 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资 10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。 A．独立方案B．相关方案C．互斥方案D．组合方案 13．对承租人而言，租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和（）。 A．贷款利息B．折旧费用C．运转成本D．担保费 14．价值工程中"价值"的含义是（）。 A．产品的使用价值B．产品的交换价值 C．产品全寿命时间价值D．产品功能与其全部费用的比较价值 15．在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。
一级建造师历年真题(一键下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料，对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧，下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 一级建造师历年真题(一键下载)整理如下： 1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法，正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题，考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/dc15222827.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
理和第三章第一节招标基本程序P15 【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消代理，因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误，甲的地役权因签订合同而设立。 B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/dc15222827.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是()。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 答案：A
5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天 C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利
1、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 A、地下水 B、市政自来水 C、雨水 D、中水 试题答案：[[A]] 试题解析：非传统水源利用： 1）优先采用中水搅拌、中水养护、有条件的应收集雨水养护； 2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 2、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( ) A、1个月以上3个月以下 B、3个月以上1年以下 C、3个月以上2年以下
D、6个月以上1年以下 试题答案：[[B]] 试题解析： 3、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。 A、特别重大事故 B、重大事故 C、一般事故 D、较大事故 试题答案：[[D]] 试题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故一般分为以下等级：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤。或者5 000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； ③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1 000万元以上5 000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3
人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1 000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 4、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。 A、80% B、70% C、60% D、50% 试题答案：[[A]] 试题解析：项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80％ 5、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具( )。 A、购货发票 B、检测合格证明 C、产品使用说明书
历年一级建造师实务真题及答案打包下载。一级建造师历年实务真题及答案是由名师带领专业一级建造师考试教研团队完成，具有极高的参考价值。为此小编特地整理了历年真题下载，希望对大家的备考有所帮助。 小编将历年一级建造师实务真题及答案打包下载整理如下： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。 A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P7 【解析】 A错误，设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 B正确，D错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。 C错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/dc15222827.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 2.2017年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。 A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2017年9月25日生效 B.丙公司自2017年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2017年9月25日对乙公司发生效力【答案】D 【考点来源】第四章第1节合同的履行、变更、转让、撤销和终止P138 【解析】 《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。 A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件 【答案】A 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P3 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/dc15222827.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工 噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间
D.确定各节点的位置号 答案： 5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天
一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来
2017年全国一级建造师执业资格考试 《建筑工程管理与实务》真题及解析 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 【答案】C 【解析】海洋氯化物环境，氯盐引起钢筋锈蚀。 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M3 B.M5 C.M7.5 D.M10 【答案】A 【解析】砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级，即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 【答案】B 【解析】框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 【答案】D 【解析】第一类软木地板适用于家庭居室，第二、三类软木地扳适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面铺设。 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 【答案】C 【解析】强夯法处理地基土的有效加固深度是指：从最初起夯面（夯前地面整平标高）算起，不完全满足工程设计需要的地基土，经强夯法加固后，以某种方法测试的土的强度、变形等指标，均满足了设计要求的深度。 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是( )。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 【答案】D
2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 -级建造师执业资 格的注册管理机构是（ d ）。 A ．省级建设行政主管部门 B ．人事部或其授权机构 C ．建设行业协会 D ．建设部或其授权机构 2 要执业范围是（ a ）。 A ．担任建设工程项目施工的项目经理 B ．担任建设工程项目评估人员 C ．从事建设工程项目咨询工作 D ．从事建设工程项目预算工作 3，当事人 意思表示真实是指行为人 （ d ）。 A ．言行要有法律根据 B ．作出承诺 C ．语言规范 D ．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4 正确表述是（ a ）。 A ．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B ．因原告起诉，诉讼时效中止 C ．因被告应诉，诉讼时效中止 D ．因证人要求，诉讼时效中止 5 立项批准后，建设单位应按（b ）顺序办理相应手续。 A ．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证 B ．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同 C ．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记 D ．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证 6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。 A ．注册资本．专业技术人员和技术装备 B ．流动资金．专业技术人员和突出业绩 C ．注册资本．专业管理人员并依法设立 D ．流动资金．专业管理人员和资格证书 7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A ．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B ．分包单位可以不承担法律责任 C ．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D ．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。 A ．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B ．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C ．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D ．工程监理单位可以转让工程监理业务 9．建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A ．建设行政主管部门 B ．行业协会 C ．监理单位 D ．建设单位 10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A ．50 B ．100 C ．200 D ．500 11．招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A ．公开、公平、公正和最低价中标 B ．自愿、公平、公正和等价有偿 C ．公开、公平、公正和诚实信用 D ．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（ ）的规定。 A ．招标人 B ．投标人 C ．评标人 D ．招标人和投标人 13．《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。 A ．公开招标．邀请招标和议标 B ．公开招标和议标 C ．邀请招标和议标 D ．公开招标和邀请招标 14．投标人应当具备（ ）的能力。 A ． 编制标底 B ．组织评标 C ．承担招标项目 D ．融资 15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A ．资质等级较高的 B ．资质等级较低的 C ．联合体主办者的 D ．承担主要任务的 16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A ．有效 B ．无效 C ．经澄清说明后有效 D ．在招标人同意接受的情况下有效 17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）。进行。 A ．当天公开 B ．当天不公开 C ．同-时间公开 D ．同一时间不公开 18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A ．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B ．同时设计，同时施工，同时投入使用 C ．同时论证，同时评价，同时投资 D ．同时投资，同时施工，同时评价 19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A ．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B ．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C ．专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D ．健立专门安全管理制度，定期检测评估 20．安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。 A ．财务报表审查权 B ．责令紧急避险权 C ．现场调解裁决权