合同编号：
建设工程设计合同
工程名称：抚顺热电厂“上大压小”新建项目铁路专用线勘察、初步设计、施工图设计
发包方：抚顺矿业中机热电有限责任公司
设计方：抚顺矿业集团设计院有限责任公司
合同签订地点：抚顺市
合同签订时间：年月日
编制及使用说明
一、合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则：
1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范，使合同文本更加符合企业生产经营实际需要；
2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要，又尽可能增加合同针对性条款约定；
3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定，不应随意更改。需要特殊约定的个性条款，可由地区公司根据实际情况进行细化。
二、示范文本主要适用于建设工程设计合同的签订。
三、示范文本由主合同及相关附件构成，使用中应注意文本的完整性和一致性。
四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化，并报股份公司法律事务部备案。
五、条款填写说明：
1、第2条设计范围是指编制建设项目初步设计、施工图设计、非标准设备设计、施工图预算、竣工图等文件。设计内容是指完成设计任务所要做的主要设计工作和服务工作。
2、合同4. 2款设计质量要求应从工程的功能性、安全性、经济性、可信性、可实施性、适应性及效能性等七个方面提出。对设计文件编制的基本要求是:编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要
3、合同7.2.3款设计市场调节价是指建设项目总投资估算额为500万元以下的项目由当地工程设计市场调节的价格。
4、不采用或不填的条款应删除或在空格处划“/”
六、填写要求：
1、条款必须齐全，不能缺项。
2、填写语言应简练、准确。
3、填空条款填空处不能为空白。
目录
1、工程项目名称、规模、阶段、投资 (3)
2、设计内容及范围 (3)
3、设计工作要求 (3)
4、设计依据、标准和资质 (4)
5、资料提交及期限 (4)
6、合同设计费及支付方式 (4)
7、甲方权利义务 (5)
8 乙方权利义务 (5)
9、设计变更 (6)
10、保密 (7)
11.不可抗力 (7)
12、违约责任 (7)
13、合同变更、解除 (8)
14、争议的解决 (8)
15、合同效力及其他约定事项 (8)
建设工程设计合同
发包方(简称甲方)：
住所地：抚顺市望花区古城子街14-1号
工商营业注册号：210400000073419
法定代表人：刘凤一
设计方(简称乙方)：
住所地：抚顺市东洲区南花园街南昌路16号
工商营业注册号：210400000030267
法定代表人：蔺永伟
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。
1、工程项目名称、规模、阶段、投资
1.1、工程项目名称：抚顺热电厂“上大压小”新建项目铁路专用线勘察、初步设计、施工图设计；
1.2、工程建设地点：辽宁省抚顺市望花区；1.3、工程设计规模：铁道线路、接触网、信号、输电、通信、土建等；
1.4、工程设计阶段：初步设计；
1.5、工程估算（概算）投资（取费部分）： 198万元；
2、设计内容及范围
2.1设计范围：铁路工程整体设计；
2.2设计内容：铁路整体设计；
；3、设计工作要求
3.1时间与进度：30%合同预付设计费定金到位后，开始组织设计，完成全部勘察、
设计、出图；
3. 2 设计质量与深度：设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》、按《工业企业标准轨距铁路设计规范》设计，满足铁路施工需要；
4、设计依据、标准和资质
4.1设计依据：
4.1.1设计委托书或设计中标文件；。
4.1.2 甲方提交的基础资料；地形图及厂区布置图、运输品种及运量。
4.2 乙方采用的主要设计标准及规范：工业企业标准轨距铁路设计规范；
4.3 乙方资质等级：甲级。
5、资料提交及期限
5.1甲方向乙方提供以下资料及文件并对其完整性、可靠性负责。
序
号
资料及文件名称份数提供日期有关事宜
1 地形图及厂区布置图 2
2 运输品种及运量 2
5.2乙方向甲方交付以下设计资料和文件并对其真实性、准确性、完整性全面负责。
序号资料及文件名称份数交付日期
地
点
交付资料的
要求
1 铁、架、信、土建初设图10 按 3.1条规定时
间抚顺满足委托方
设计审批、设
备定货和工
程施工要求。
2 初设图预算10 按 3.1条规定时
间
抚顺
6、合同设计费及支付方式
6.1合同设计费：人民币（大写）：壹佰玖十捌万元整；（小写） 198 万元。该费用是乙方完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用。
6.2合同设计收费依据按以下6.2.2方式确定
6.2.1设计招标中标价；
6.2.2双方按国家《工程勘察设计收费标准》确定；
6.2.3双方按当地工程设计市场调节价协商确定；
6.2.4其它：。
6.3按照6.2.3条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，设计费也将保持不变。由其它方式确定的合同设计费不再调整。
6.4支付方式按照下列第6.4.2款规定执行：
6.4.1一次性支付：乙方向甲方交付设计文件并通过审查后日内支付。
6.4.2分期支付：
6.4.2.1合同生效之日起 7 日内，甲方支付设计费 30 %即 59.4万元；
6.4.2.2（按交付设计文件的进度支付）：设计人提交初步设计设计文件后七天内，发包人支付设计费总额的40％，计79.2万元。
6.4.2.3设计人提交施工图设计文件后七天内，发包人支付设计费总额的20 %，计39.6万元；
6.4.2.4设计人在竣工验收后七天内，发包人支付设计费总额的10 %，计19.8万元；
6.6 乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
收款人：抚顺矿业集团设计院有限责任公司；
开户行：工行露天支行；
账号：0705021009221005109 ；
7、甲方权利义务
7.1要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；
7.2要求乙方按照设计审查结论进行必要的补充、修改，直至通过审查；
7.3要求乙方更换不称职的施工现场工作人员；
7.4不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计；
7.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作；
7.6不得擅自修改乙方编制的设计文件；确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意；
7.7为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境；
8 乙方权利义务
8.1按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计
文件，并按约定的进度、质量交付设计文件；
8.2不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。
8.3 根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题；
8.4委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，并及时完善和优化设计方案；
8.5按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费；
8.6对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见和实施方案；
8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计中不得指定生产厂、供应商；
8.8工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案；
8.9不得擅自将合同项下的设计业务转委托。
9、设计变更
9.1甲方因下列原因可以进行设计变更。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费；因甲方原因变更设计给施工单位、监理单位、供应商造成的损失由甲方承担。
9.1.1超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件；
9.1.2提交的基础资料错误或作较大修改；
9.1.3在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案。
9.2乙方因下列原因可以进行设计变更。因变更增加的设计费用由乙方承担。由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担。
9.2.1设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的；
9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够。
9.3因一方原因造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。
10、保密
10.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；
10.2对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。
11.不可抗力
11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；
11.2由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的，应采取有效措施避免并减少损失，将损失降低到最低程度。不可抗力发生后小时内，应以书面形式通知对方，并在30日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件；
11.3因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行，造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。12、违约责任
12.1甲方未按期提供有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，除设计文件交付日期顺延外，甲方应向乙方支付设计费5 %的违约金；
12.2甲方无正当理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付违约金；
12.3乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费5 ‰的违约金(甲方可在设计费中扣除)；
12.4乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费2 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)；
12.5乙方因设计遗漏引起返工或设计错误造成工程重大质量事故的，乙方除免收受损失部分的设计费外，按损失程度向甲方承担赔偿责任；
12.6乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13、合同变更、解除
13.1合同经双方协商一致，可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式。13.2出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方依法享有的权利和承担的义务：
13.2.1给甲方造成损失拒不赔偿的；
13.2.2对甲方提出的合理要求拒不履行的；
13.2.3擅自将合同项下的设计业务转委托；
13.2.4甲方拒不支付设计费超过 50 %的。经书面催告后30 日仍未支付的；
13.2.5其他约定：
14、争议的解决
合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，按照以下第14.1 方式解决
14.1提交工程所在地仲裁委员会进行仲裁。
14.2向人民法院提起诉讼。
14.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。
15、合同效力及其他约定事项
15.1合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字，并加盖单位印章之日起生效；
15.2合同履行期：自合同签订之日起至工程竣工之日止；
15.3合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准；
15.4本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力；
15.5组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
15.5.1合同条款；
15.5.2中标书；
15.5.3 设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表；
15.5.4双方往来传真、电报、会议纪要；
甲方（盖章）：乙方(盖章) ：
法定代表人（负责人）法定代表人（负责人）或委托代理人：或委托代理人：
联系人: 联系人:
电话/传真: 电话/传真:
年月日年月日
铁路建设工程施工合同 发包方（甲方）：_________________________________ 单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质等级及证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方（乙方）：_________________________________ 单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质等级及证书号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本工程由发包方经招标选定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为中标单 位，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第１条工程概况 １．１建设项目和工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １．２工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １．３承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ １．４工程内容：见附表１《承包工程项目及费用一览表》 １．５承包方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第２条工期 ２．１开工日期：本合同工程定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日开工。 ２．２竣工日期：本合同工程定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日竣工。 第３条合同价款 依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为＿＿＿＿ ＿＿＿万元。（价款项目见附表１《承包工程项目及费用一览表》） 第４条工程质量 ４．１乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。 ４．２乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到％，优良率达到＿＿＿＿＿＿＿。 ４．３凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲
方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。 第５条设计文件 ５．１甲方须在开工前＿＿＿日，向乙方提供＿＿＿套设计文件和图纸。 ５．２乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。 ５．３乙方收到设计文件和图纸后，在＿＿＿日内组织现场核对。 ５．４非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。 ５．５变更设计文件按本合同第１６条办理。 第６条双方驻工地机构及代表 ６．１甲方驻工地机构名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方代表姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ６．２甲方委托的驻工地监理单位名称：＿＿＿＿＿ 总监理工程师姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 岗位证书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ６．３乙方驻工地机构名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方项目经理姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 项目经理资质证书编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方驻工地代表和乙方项目经理需易人时，经双方协商后，应在 新任到达岗位后３天内通知对方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。 第７条甲方工作 ７．１负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。 ７．２按国家或铁道部下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。 ７．３派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
专用线使用（装卸）合作协议 甲方：中国十七冶物流与装备成套公司（原中国十七冶材料公司） 乙方： 经双方友好协商，甲方同意乙方有偿使用甲方的铁路专用线，并以甲方的名义到达钢材。为更好地合作与明确双方职责，双方达成如下协议： 1、甲方提供场地、装卸车以及与火车站进行专用线交接车有偿服务，并负责材料代收、代保、代发，综合服务费计价：每节车皮收取1360元（钢材单件重量不超12吨）。 2、结算方式：月底按双方已签证到达的车皮数量和发出材料量为结算依据，每月25日结算一次，甲方收款后开具税务发票。 3、车皮到达后，甲方提供优质的装卸车服务，乙方应在日内清空卸在甲方货场内的钢材。超过日，甲方将根据货场的实际情况，有权拒绝乙方车皮进入甲方专用线。同时，按货场内乙方钢材的实际吨位元/吨每天收取场地费。 4、乙方在计划车皮发出前，应及时将车皮号通知甲方，便于甲方与火车站交接，安排货位及组织卸车。 5、乙方发货时要提前通知甲方发货规格、数量、收货人、货物到达目的地及联系方式。 6、乙方应派专人负责与甲方相关人员办理各类到达、签证业务，并按协议要求及时支付相关费用。 7、甲方铁路专用线如遇政策性调整或乙方终止钢材到达，均应
提前20天通知对方，结清相关费用，同时协议终止，双方互不承担对方损失及如期利润。 8、乙方经铁路发运到甲方的货物按甲方要求填写铁路货物运单，具体格式如下： 到站：马鞍山 专用线：中国十七冶材料公司 收货人：中国十七冶材料公司专用线（####公司） 9、本协议有效期为一年，若有争议双方友好协商解决，或由马鞍山市仲裁委进行仲裁。 10、其他未尽事宜，双方另行商定。 11、本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效。 甲方:中国十七冶物流与装备成套公乙方: 代表：代表： 二O一一年月日 说明：中国十七冶材料公司因公司整合，现在易名为中国十七冶物流与装备成套公司。公司易名后，我公司就通知铁路部门将收货单位更换，到现在仍未办妥，故而收货单位仍用原名，中国十七冶材料公司铁路专用线。特此说明。
铁路EPC工程总承包合同管理研究 摘要：我国铁路建设行业具有工程投资大、时间紧、技术要求高等特点，采用传统的管理模式已不能满足目前铁路的发展，EPC工程总承包模式近20年来发展迅速，得到越来越广泛的应用，可以有效解决传统模式存在的问题。本文就主要对铁路EPC工程总承包合同管理相关问题进行了简要分析。 关键词：铁路工程；总承包；合同管理 引言 在市场经济环境中，建设工程合同是合同双方确立相互之间关系的直接依据，工程建设的管理应当严格按照法律和合同进行。总承包项目部作为总承包项目承发包合同的直接管理者，应将合同管理作为项目管理工作的重点。应根据项目承发包特点及合同标的实际，紧抓合同管理中的重点，制定有效措施，做到全面、规范、有理、有据，才能通过合同管理提高项目管理的水平。 一、EPC工程总承包的概念及特点 在工程建设中所谓EPC工程总承包是指工程的承包商按照工程业主的委托，然后对工程承包合同中关于工程的设计。所需材料采购以及施工全过程的承包。它是一种以向业主交付最终产品和服务为目的，对整个工程项目实行整体构思、全面安排、协调运行、前后衔接紧密的承包体系。与传统的工程承包方式相比，它有利于克服工程设计、设备采购、项目施工和开车等环节的相互脱节现象，能有效的控制工程的质量、工期、投资。 在工程总承包项目中，参与方涉及到业主、总承包商和分包商等，它们均以合同关系为纽带相互协作，使得工程总承包合同的合同管理具有如下特点： 1、合同管理任务的双重性 总承包商一方面需要以承包人的身份加强与项目业主之间的总承包合同的管理。另一方面需要以发包人的身份，加强对分包项目的分包合同管理。这使得工程总承人的合同管理具有双重性。 2、合同参与方多，管理的风险大 在项目实施过程中，由于受资质与能力的限制，总承商需将自身资质与能力以外的项目分包给其它单位来实施，这就增加了项目的参与方，过多的参与方增加了项目实施过程中不可控性，使项目的管理风险也明显提高。 3、合同的管理过程复杂 从总包项目合同的谈判签约到合同的履行结束，要经历许多过程。除需加强
铁路运输合同 甲方： 乙方： 为确保甲方的产品(含促销品、推广用品等)能安全、快捷、准确地通过铁路运输发至全国各地。甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利的精神，经友好协商，甲方同意将铁路运输业务委托乙方办理，并签订本合同： 一、甲方的责任及义务： 1、甲方负责发货地点、交货地点的装卸； 2、甲方负责以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方，包括：产品品种、数量、体积、重量、提货时间、到货时间要求以及收货人地址、电话等相关资料； 3、甲方提供货物运输途中需要的相关证明文件，如《产品送货单》、《货物调拨单》等； 4、甲方委派专人负责相关业务协调，便于与乙方联系、沟通，解决日常往来业务问题。 二、乙方的责任及义务： 1、乙方须满足甲方提出的要车计划，并按甲方的时间要求准时把货物送抵目的地； 2、乙方必须按甲方的指令要求到指定的发货仓库提货，并及时的送货到指定的收货地址、及收货单位；
3、乙方将货物送达目的地后，必须将《产品送货单》交收货方进行签收； 4、如因政策性原因导致铁路出现停装、限装等情况，乙方必须及时通知甲方并提供铁路部门的证明材料； 5、乙方须书面委托一至二名业务代表负责甲方业务的协调，保证日常的联系、沟通，出现问题及时解决； 6、甲方的货物在发货仓库交付给乙方验货、签收后，货物的安全风险责任由乙方负责，直至终点交付货物为止。 三、具体操作方式： 1、甲方在货物发运前以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方须； 2、乙方收到指令后根据指令要求安排车辆到甲方指定的仓库提货、中转，并安排和办理车皮发货等一切相关手续； 3、乙方持《产品送货单》到甲方指定的收货地点办理货物签收手续； 4、乙方整理签收后的《产品送货单》到甲方办理运费结算手续。 四、铁路货运事故的处理及保险： 1、甲方货物的运输保险由乙方负责，保险索赔具体事宜由乙方负责；运输途中一切货损由乙方承担并按照甲方出厂价进行赔偿； 2、铁路运输保价费用由乙方自行承担； 3、在运费结算时乙方必须对运输途中造成的短少、货损等一切在途损失按照甲方出厂价进行赔偿；
合同编号：YTO-FS-PD336 铁路建设工程施工合同协议条款通用 版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
铁路建设工程施工合同协议条款通 用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 合同名称：_________ 合同编号：_________ 发包方（甲方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 承包方（乙方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 本工程由发包方经招标选定_________为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1．1建设项目和工程名称：_________； 1．2工程地点：_________； 1．3承包范围：_________； 1．4工程内容：_________； 1．5承包方式：_________。
新建××铁路××标段××分部 劳务协作合同 （合同编号：京DD-LJFS-01 ） 劳务使用方： 劳务提供方： 工程名称： 施工地点：
劳务协作合同 劳务使用方：（项目部公章全称）（以下简称甲方） 劳务提供方：（劳务协作队伍营业执照全称）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就劳务协作事项，经充分协商一致，同意签订本合同，双方共同遵守。 第一部分通用条款 1 劳务协作施工内容 1.1 名称：。 1.2 地点：。 1.3 期限：201 年月日- 年月日，工期如需顺延，甲乙双方另外签订补充协议。 1.4 作业范围：，以甲方现场安排为准，具体工程项目名称及工作内容见附表4。乙方严格按照甲方技术交底施工，以实际收方结算数量为最终合同数量。 2 劳务人员：乙方根据甲方工程实际组织劳务人员进场，提供满足甲方作业要求的人员，其中管理人员、技术工人见附表1《管理人员表》、附表2《技术工人数量表》。 3 劳务费用计量和支付 3.1 本合同为固定单价合同，详见附表4《劳务费用一览表》，费用总额以末次劳务结算报表为准，包括了为实施和完成本合同工程所需的工、料、机、环保、劳保、质检、缺陷修复、管理、保险、利润等费用，以及合同和规范明示或暗示的所有责任和一般风险等，即综合完成本合同所列作业项目[完成满足技术交底和相关技术资料的全部工程内容并通过业主、监理工程师的验收]所需除甲方限额供应构成工程实体的片石、水泥、砂、砼，除（骨架、排水槽、水沟）预制块外等以外的全部费用，在合同履行过程中不做任何调整，同时也包括了完成甲方技术交底内容所发生的一切预见及不可预见的所有费用。如因甲方原因发生超出合同范围的零星工程或用工的，当日发生的要经甲方现场技术员、工程部长、生产副经理、总工程师、项目经理及乙方现场负责人进行签字确认，并于叁日内将签字齐全的派工单交到甲方工经部，对超出期限的拒不受理。经甲方审核确认属实，且不包含在本合同约定的工作范围内的，在当月结算中办理，对跨月的单据一概不受理。劳务结算金额作为财务支付的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。 3.2甲方在每月25号，根据对乙方的交底资料，对乙方完成的工作量进行现场收方，并对已完工程进行质量验收（“开窗“验收，是否满足设计要求），确认
【铁路师徒合同师傅意见】铁路合同4篇 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事项达成如下协议： 一、货物名称：钢结构构件，具体见附表; 二、起止地点：起运地为_____________ ;止地为_____________内;甲方不规定乙方运输路线，由乙方自行决定。 三、运价：见附件表; 四、付款：在起运后首次付款预留_____________元保证金，后期运输按_____________支付。 五、义务责任： 1、甲方义务责任： ①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。 ②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车，装车后的构件捆扎由乙方自己负责。 ③按约定支付乙方的运费。 ④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。 ⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。 2、乙方义务责任：
①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。 ②乙方在接到甲方派车通知后(电话、短信)，应在规定时间内派相应车辆到禹城装货地点。 ③乙方应带足垫木、钢丝绳、葫芦等捆扎锁紧器具，乙方指挥甲方构件的吊放位置，确保从禹城金鼎钢结构厂到济阳光大环保垃圾发电厂工地的运输过程中构件安全，甲方只在电厂工地验收卸车，一旦造成运载的构件变形、损毁乙方应承担该构件直接材料及生产所需费用并扣除运费_____________元。 ④乙方在运输过程中的过路、过桥费，违章罚款及车辆的各种消耗费用均由乙方自己承担。 ⑤乙方自己负责在公安、公路管理部门办理超限准运证明，所需一切费用由乙方自己承担，若因乙方车辆故障、通行证件原因造成构件被扣留等情况给甲方造成转运及其它费用均由乙方负责赔偿。 ⑥甲乙双方签订合同后，乙方不履行约定，应赔偿甲方_____________元。 本合同经双方签盖章后即生效，构件运输完毕付清运费后失效。发生争议可协商解决，解决不成可向当地人民法院起诉解决。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 年月日年月日计划号码或运输号码：_________
YOUR LOGO 2020新版最新铁路运输合同范本 (精篇) The contract is the guarantee for both parties, safeguarding the legitimate rights and interests of both parties, and binding both parties to perform their responsibilities and obligations. 专业合同系列，下载即可用
2020新版最新铁路运输合同范本(精 篇) 导语：合同就是对签订双方的一种保障，如果发生了纠纷的话，可以凭借这个合同协议书，到这个法院去起诉，或者去申请仲裁，来解决双方的纠纷，维护双方的合法权益，只要条款没违反法律意思，是双方意思自治体现就是有效的。如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 为确保甲方的____产品(含促销品、推广用品等)能安全、快捷、准确地通过铁路运输发至全国各地。甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利的精神，经友好协商，甲方同意将铁路运输业务委托乙方办理，并签订本合同： 一、甲方的责任及义务 1.甲方负责以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方，包括：产品品种、数量、体积、重量、提货时间、到货时间要求以及收货人地址、电话等相关资料; 2.甲方负责发货地点、交货地点的装卸; 3.甲方提供货物运输途中需要的相关证明文件，如《产品送货单》、《货物调拨单》等; 4.甲方委派专人负责相关业务协调，便于与乙方联系、沟通，解决日常往来业务问题。 二、乙方的责任及义务 1.乙方必须按甲方的指令要求到指定的发货仓库提货，并及时的送货到指定的收货地址、及收货单位; 2.乙方须满足甲方提出的要车计划，并按甲方的时间要求
内六线路基防护设施病害整治工程 施工合同 建设单位(全称）：简称甲方 承包单位(全称)：简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同据以施工。 一、工程概况 1、工程名称： 2、承包范围： 二、合同工期 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、工期： 三、质量标准 工程质量标准：严格按照《铁路路基工程施工规范》、《铁路路基工程施工质量验收标准》及有关技术标准。 四、合同价款 根据双方协议合同金额共计人民币100 万元。大写壹佰万元整，
实际发生费用以收方计价为准。 五、工程质量 工程质量应当达到《铁路路基工程施工质量验收标准》的要求，并经甲方验收达到合格要求。承包方并应在质量保修期内承担工程质量保修责任。 六、未经甲方同意，乙方不得将本工程的全部或部份转包给第三方。 七、合同价款支付 支付方式：合同生效后，按照合同约定的期限，根据施工进度情况，经建设单位有关负责人验收签字，按照合同约定的单价给予计价，财务审核报销后支付价款。 八、合同生效 合同订立时间：2010年5月8日 合同订立地点：六盘水 本合同双方约定：签字盖章后生效 1 九、施工安全和劳动纪律 1、建设单位在开工前必须对合同内工人进行安全教育，讲解有关铁路行车和人身安全及操作规程，否则不能开工； 2、承包单位在施工中因违反有关安全规章制度所发生的一切行车和人身安全事故，发包人不负任何责任，由承包人承担事故责任； 3、双方在施工过程中，应爱护国家财产，遵守劳动纪律。 十、本合同未尽事宜，双方根据施工现场实际情况，协商解决。
YOUR LOGO 新铁路运输合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
新铁路运输合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：__________ 乙方：__________ 为确保甲方的____________产品(含促销品、推广用品等)能安全、快捷、准确地通过铁路运输发至全国各地。甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利的精神，经友好协商，甲方同意将铁路运输业务委托乙方办理，并签订本合同： 一、甲方的责任及义务 1、甲方负责发货地点、交货地点的装卸; 2、甲方负责以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方，包括：产品品种、数量、体积、重量、提货时间、到货时间要求以及收货人地址、电话等相关资料; 3、甲方提供货物运输途中需要的相关证明文件，如《产品送货单》、《货物调拨单》等; 4、甲方委派专人负责相关业务协调，便于与乙方联系、沟通，解决日常往来业务问题。 二、乙方的责任及义务 1、乙方须满足甲方提出的要车计划，并按甲方的时间要求准时把货物送抵目的地; 2、乙方必须按甲方的指令要求到指定的发货仓库提货，并
铁路项目合同管理工作中的法律风险及管控措施 摘要：在铁路项目经营过程中合同管理作为最为重要的防范法律风险措施之一，在目前经营管理中占据着较为重要的地位。本文在分析铁路项目合同管理现状的 基础上，探讨了如何做好合同管理中法律风险的管控工作。 关键词：铁路；合同管理；法律风险；控制 引言 在我国铁路制度逐渐加快的背景下，同时法律风险管理的具体需求也有所提升，2018 年全年办理的法律纠纷案件数量3478件，避免以及挽回经济损失12.72亿元左右。当前我国 的法律风险管理已经明显落后于铁路的发展，法律风险的防范管理同铁路情况的整体发展还 存在着一定的差。管理人员的法律风险管理意识比较薄弱，风险防范制度应该进行慢慢完善，在实际工作中要求对经营决策做好前期论证，决策参与制度也缺乏必要的保证，其对铁路经 营管理中出现的法律风险较难做到充分、及时、精准、以及全面等等。 1、法律事务管理现状分析 在我国企业的改革工作逐渐深入的背景下，企业在发展中市场化程度也在慢慢提升，通 过应用合同的形式参与到市场法律的风险也逐年攀升，企业承担的法律风险防控有了一定的 重视。从2004年之时开始推行法律顾问制度，并且配备了法律工作专职机构以及工作人员，慢慢形成了简单的法律制度。在2005年的国有重点企业的法律风险防范会议中，提出了 《中国100强企业法律风险环境排名分析》之中就明确了知识产权、公司治理以及合同管理 等等作为的法律风险防范的重大途径以及措施，绝大部分国有企业应用了集中管理同的专项 授权之间结合的法律管理模式，对内部法律责任制度进行了完善，同时其启动应用了法律事 务信息的建设，可以在服务的经营管理以及法律风险上有一定效果。 2、项目合同管理法律风险界定相关概念 合同管理在现代项目中有着十分重要的意义，在其中低于彼此之间的权利和义务进行了 详细的规定，可以在合同谈判、签字等环节之中应该严格根据相关规定做好控制以及管理， 确保实际操作的精确性以及规范性，进而推进合同可以发挥出较好的效果，维护企业的正当 权益。在此种状况下，企业应该在公众心中具有着较好的形象，不断提升其社会地位，在市 场竞争中就会处于有利地位，成为行业中的领导者。合同管理法律风险指的是在合同在进行 执行中，其中一方会在利益的影响下对另一方产生危害，在合同执行中会出现一定突发情况，和同前设定的条款发生改变，就会对企业的利益造成危害，此种情况是否同我国相关法律和 法规符合，也是判断法律效力最为重要依据，在这个基础上，进行合同管理法律风险预测以 及相关分析，可以做好一定防范措施，把风险出现的概率最大程度降到最低，一般来说，企 业合同管理风险包括的内容有：管理制度、程度、订立以及履行等诸多过程。 3、铁路常见法律风险应对对策以及相关建议 例如，新建鲁南高速铁路日照至临沂段位于山东省南部日照市、临沂市境内，由中交路 建承建的鲁南高铁RLTJ-4标起讫里程为D1K71+501.9～D1K84+997.839（沂河特大桥日照台台 尾至沂河特大桥412#墩），含D1K84+997.839～D1K89+653.148箱梁预制、架设、附属、轨道，正线长度13.496km。主要工程数量有：桥梁0.5座13496m，其中桥梁桩基3320根70388米，承台413个，412个，桥台1个；双线24m简支箱梁58孔，双线32m简支箱梁468孔，连续梁8联。此工程在施工时，法律风险应对措施如下。
铁路运输合同范本5篇 运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。运输合同包括：客运合同、货运合同、多式联运合同。下面是收集整理的铁路运输合同范本5篇，欢迎借鉴参考。 铁路运输合同范本5篇(一) 甲方：________________________ 乙方：________________________ 为确保甲方的____________产品(含促销品、推广用品等)能安全、快捷、准确地通过铁路运输发至全国各地。甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利的精神，经友好协商，甲方同意将铁路运输业务委托乙方办理，并签订本合同： 一、甲方的责任及义务 1.甲方负责以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方，包括：产品品种、数量、体积、重量、提货时间、到货时间要求以及收货人地址、电话等相关资料; 2.甲方负责发货地点、交货地点的装卸; 3.甲方提供货物运输途中需要的相关证明文件，如《产品送货单》、《货物调拨单》等; 4.甲方委派专人负责相关业务协调，便于与乙方联系、沟通，解决日常往来业务问题。 二、乙方的责任及义务 1.乙方必须按甲方的指令要求到指定的发货仓库提货，并及时的送货到指定的收货地址、及收货单位;
2.乙方须满足甲方提出的要车计划，并按甲方的时间要求准时把货物送抵目的地; 3.乙方将货物送达目的地后，必须将《产品送货单》交收货方进行签收; 4.如因政策性原因导致铁路出现停装、限装等情况，乙方必须及时通知甲方并提供铁路部门的证明材料; 5.甲方的货物在发货仓库交付给乙方验货、签收后，货物的安全风险责任由乙方负责，直至终点交付货物为止; 6.乙方须书面委托一至二名业务代表负责甲方业务的协调，保证日常的联系、沟通，出现问题及时解决。 三、具体操作方式 1.甲方在货物发运前以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方须; 2.乙方收到指令后根据指令要求安排车辆到甲方指定的仓库提货、中转，并安排和办理车皮发货等一切相关手续; 3.乙方持《产品送货单》到甲方指定的收货地点办理货物签收手续; 4.乙方整理签收后的《产品送货单》到甲方办理运费结算手续。 四、铁路货运事故的处理及保险 1.甲方货物的运输保险由乙方负责，保险索赔具体事宜由乙方负责;运输途中一切货损由乙方承担并按照甲方出厂价进行赔偿; 2.铁路运输保价费用由乙方自行承担; 3.在运费结算时乙方必须对运输途中造成的短少、货损等一切在途损失按照甲方出厂价进行赔偿;
铁路建设工程施工合同协议条款专业版 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改
合同编号：YH-FS-490518 铁路建设工程施工合同协议条款专业版 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 合同名称：_________ 合同编号：_________ 发包方（甲方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 承包方（乙方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 本工程由发包方经招标选定_________为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1．1 建设项目和工程名称：_________； 1．2 工程地点：_________； 1．3 承包范围：_________；
1．4 工程内容：_________； 1．5 承包方式：_________。 第2条工期 2．1开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工。 2．2竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。 第3条合同价款 依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为_________元。（价款项目见附表1《承包工程项目及费用一览表》） 第4条工程质量 4．1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。 4．2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到_________。 4．3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙
法制建设 (收稿日期:20040711) 铁道经济研究 4Π2004 铁路企业合同管理存在的问题与对策 吴若冰 (沈阳铁路局政策法规处 经济师、法学硕士,辽宁 沈阳 110001) 摘 要:合同管理是铁路企业运输生产经营活动的一项重要基础性工作。铁路企业合同 管理存在不重视资信调查、合同文本不规范、法律意识淡薄等问题,亟须加强管理,增强法律意识,完善运行机制,创新合同管理方式,全面提高合同管理水平。关键词:铁路企业 合同管理 市场经济 法制文献标识码:A 文章编号:1004—9746(2004)04—0038—03 市场经济是法制经济、契约经济。在市场经济条 件下,铁路企业运输生产经营活动离不开合同,合同管理已成为铁路企业管理的一项重要基础性工作。当前,铁路企业合同管理体制已经建立,但是对合同管理的重视不够,导致合同管理粗放。特别是一些铁路企业法人和其他经济组织由于这项工作的薄弱,在市场经济活动中不能很好地维护自己的合法权益,必然影响其经济效益,有的甚至给企业造成相当大的损失,这是铁路企业亟待解决的重要课题。铁路企业必须大力加强和完善合同管理,增强合同法律意识,提高合同管理水平,充分发挥合同在企业管理中的积极作用。 1 铁路企业合同管理存在的问题 1)不重视资信调查。有些铁路单位在签订合同 前,对合同签订对方企业性质、注册资金、资产情况及 信誉没有详尽考虑并进行调查,不索要对方当事人的企业法人营业执照,不看其是否参加当年的工商年检,不调查其是否具有签订合同的资格(是否超出其经营范围)。特别是部分多经、集经单位急于成交而忽略对对方进行资信调查便盲目签订合同。 2)合同文本不规范。自1999年10月1日《中华人民共和国合同法》实施以来,国家工商行政管理总局和一些行业管理部门,根据《合同法》联合制定并发布了一系列合同示范文本。这些合同文本具有规范、可靠、完备、适用的特点,便于当事人签订合同,有利于减少当事人之间的合同纠纷。但从某铁路局合同检查情况看,有的单位仍然没有参考使用示范文本,由此导致在书面合同中一个突出的问题是缺款漏项,签订的合同仅有五至七项内容,缺少合同成立的主要条款,甚至连十分重要的项目,诸如交货时间、付款时间、违约责任的承担及发生纠纷的解决方式等条款都没有。还有不少单位签订标的额十几万甚至几十万元的合同,条款内容过于简单,难以明确双方权利义务关系。同时,合同条款约定不严密,条文过于笼统,含义不清。 3)法律意识淡薄,随意签订借贷合同。在铁路资金相对紧张的情况下,一些铁路企业违规向路外单位或企业借出大量款项,许多资金至今分文未还。如某铁路分局经济开发公司1996年借给某县烟草局1158万元,用作流动资金,一直未归还。再如,某铁路分局个别领导违反企业之间不准相互借贷资金的规定,以某铁路分局的名义与某技术开发公司签订了借款金额250万元的合同,造成该分局250万元借款至今未予收回。据有关资料统计,全路借出5年以上的款项有2480项,达17.5亿元。由于借款时间长,当事人、批准 人几经变动,致使借出款无人过问;还有的债务企业和 单位严重亏损,资金短缺,有的已解散或破产,追回借款已十分困难。 4)违规签订担保合同。一些铁路单位未对被担保人资信做仔细考察,便盲目为路外单位提供担保,使铁路企业利益遭受重大损失。据1998年统计,全路对外担保1132项,金额56.6亿元。这些担保基本上没有什么效益,反而已赔付10338万元。某铁路分局原分局长个人擅自决定为某工程运销公司担保,造成直接经济损失1068万元。也有个别铁路单位因收受被担保单位的好处费,或以担保作为签订另一合同的条件而不惜为某些“皮包公司”担保。被担保人在贷款到期后,常因资不抵债而无法抵偿,一走了之,下落不明,铁路担保人便要承担连带责任,给企业造成经济损失。 5)不全面履行合同。铁路企业部分职工不认真执行铁路客货运输方面的规章制度,不完全履行客货运输合同,给企业造成经济损失,还影响了企业形象。比如,在旅客运输合同履行中,列车员对该登记的旅客 8 3
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 实用铁路交通运输合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
以下是实用铁路交通运输合同范本，欢迎下载使用！！ 甲方：_______________________ 乙方: ________________________ 经甲乙双方充分协商，甲方将一批钢结构构件委托乙方进行运输，并就具体事 项达成如下协议： 、货物名称：钢结构构件，具体见附表 _ ;止地为_ 内;甲方不规定二、起止地点：起运地为 ____________________________________ 乙方运输路线，乙方自行决定。 三、运价：见附件表； 四、付款：在起运后首次付款预留_ ―元保证金，后期运输按______________ 付。 五、义务责任： 1、甲方义务责任： ①甲方在发运构件前两天通知乙方何时派车，并告诉乙方此次运输何种构件，便于乙方安排相应运输的车辆。 ②甲方应组织人员和吊车积极协助乙方并按乙方要求装车和到目的地后的卸车， 装车后的构件捆扎乙方自己负责。 ③按约定支付乙方的运费。 ④甲方提供乙方办理超限所需图纸资料。 ⑤乙方不按合同约定履行甲方可中止运输合同。 2、乙方义务责任： ①乙方所派车辆应为合法、合规车辆，并提供本单位有效工商执照及道路运输许可证复印件。乙方对车辆进行保养，保证车辆运输状态良好、顺畅，确保运输途中自身及构件的安全。 ②乙方在接到甲方派车通知后（电话、短信），应在规定时间内派相应车辆到禹城
部属各单位: 为适应铁路建设的改革和发展，加强铁路建设工程施工合同规范化、法制化管理，依法进行工程承发包，保护当事人的合法权益和国家利益，现发布《铁路建设工程施工合同》示范文本，并就有关事项通知如下： . 一、铁路建设工程施工合同示范文本是供铁路建设工程承发包双方签 订施工合同的标准文件，适用于铁道部独资或控股的铁路新建、改（扩）建大中型建设项目，小型和多种经营等建设项目。其他投资者独资或控股的铁路建设项目，参照执行。 二、《铁路建设工程施工合同》由《铁路建设工程施工合同协议条款》和《铁路建设工程施工合同条件》组成，实行中要一体使用。 三、铁路建设工程承发包双方必须依据本合同示范文本，按照平等、协商一致的原则签订施工合同。 铁路新建、改（扩）建大中型建设项目工程施工合同，必须采用由铁道部建设司统一监制的《铁路建设工程施工合同》1 9 9 8年版本。其他建设项目可依据示范文本格式自行印制。 四、铁路建设工程施工合同的监督、检查由部建设司归口管理。建设项目工程施工合同的执行情况，由项目隶属的上级主管部门负责监督、检查。 五、对铁路建设工程施工不签订承发包合同、合同手续不完备及有弄虚作假等行为的，要依据法规追究承发包双方当事人的责任。 铁路建设工程施工合同 合同名称：_________________ 合同号：___________________ 年月日 铁路建设工程施工合同协议条款 合同名称：________________________________________ 合同号：__________________________________________ 发包方（甲方）： 单位名称：________________________________________ 资质等级及证书号：________________________________ 承包方（乙方）： 单位名称：________________________________________
铁路建设项目合同管理 摘要：对铁路建设是非常重要的，它与铁路建设项目的进度和质量有着密切关系。为此，本文主要从目前存在的问题入手，经过问题的分析和探讨后，提出了的相关对策。 关键词：铁路建设；合同管理；问题；对策 随着经济的快速发展，我国铁路建设也发生了较大的变化，在国家政策的大力支持下，使铁路建设取得了长足的发展。合同管理是铁路建设过程中不可缺少的一个重要管理，铁 路建设项目管理追求项目的质量、进度的控制，而实现其控制必须根据相应的合同来进行。由此可见，合同管理有助于促进铁路建设项目管理，有助于铁路建设项目质量、进度的控制。 1.存在的主要问题 1.1合同管理与投标管理脱节 在铁路建设过程中，合同管理与投标管理密切相连，它能够有效控制施工进度、质量、资金，它受法律保护。但是在实际铁路建设过程中，项目的招投标与合同管理分别是施工 企业两个不同部门的工作。一旦中标后，甲方与乙方签订合同，就会导致合同管理与投标 管理脱节。给合同管理带来一定困难。 1.2施工合同执行中存在的问题 为了进一步完善铁路建设市场，铁道部发布了《铁路建设项目施工总价承包招标文件 示范文本》，其中对合同内容进行了合理的约定，从而使合同双方的当事人在实际执行时 受法律的约束，进而使铁路建设行业内正常的经济秩序得以维护。但是，在实际建设中， 在合同执行上，有时对工程进度进行不合理压缩，一味提高进度，缩短工程，会违反自然 建设规律，或者无法保证施工质量，最终导致出现施工合同履约低的状况。 2.对策研究 2.1健全完善合同管理制度 确保制定的合同管理制度要切实可行，确保合同管理工作的进行有依据可循。健全完 善合同管理制度主要包括：单位的合同实行归口管理，并建立合同审查制度、合同会签制度、合同专用章制度、合同台账及统计报表制度、合同归档制度、合同纠纷处理制度。 2.2严格把好合同签订审批关
铁路运输合同样本(合同示范文 Sample railway transport contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-040023
铁路运输合同样本(合同示范文本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 铁路运输合同范文1 甲方： 乙方： 为确保甲方的产品(含促销品、推广用品等)能安全、快捷、准确地通过铁路运输发至全国各地。甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利的精神，经友好协商，甲方同意将铁路运输业务委托乙方办理，并签订本合同： 一、甲方的责任及义务 1.甲方负责以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方，包括：产品品种、数量、体积、重量、提货时间、到货时间要求以及收货人地址、电话等相关资料;
2.甲方负责发货地点、交货地点的装卸; 3.甲方提供货物运输途中需要的相关证明文件，如《产品送货单》、《货物调拨单》等; 4.甲方委派专人负责相关业务协调，便于与乙方联系、沟通，解决日常往来业务问题。 二、乙方的责任及义务 1.乙方必须按甲方的指令要求到指定的发货仓库提货，并及时的送货到指定的收货地址、及收货单位; 2.乙方须满足甲方提出的要车计划，并按甲方的时间要求准时把货物送抵目的地; 3.乙方将货物送达目的地后，必须将《产品送货单》交收货方进行签收; 4.如因政策性原因导致铁路出现停装、限装等情况，乙方必须及时通知甲方并提供铁路部门的证明材料; 5.甲方的货物在发货仓库交付给乙方验货、签收后，货物的安全风险责任由乙方负责，直至终点交付货物为止; 6.乙方须书面委托一至二名业务代表负责甲方业务的协调，保证日常的联系、沟通，出现问题及时解决。 三、具体操作方式 1.甲方在货物发运前以互联网(电话或传真)的方式将铁路运输计划通知乙方须; 2.乙方收到指令后根据指令要求安排车辆到甲方指定的仓库提货、中转，并安排和办理车皮发货等一切相关手续;
铁路建设工程施工合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
铁路建设工程施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同名称： 合同号： ______________ ______年___月___日铁路建设工程施工合同协议条款 发包方（甲方）： 单位名称：__________公司 承包方（乙方）： 单位名称：__________公司 资质等级及证书号：铁路工程施工总承包______________，本工程由发包方经比选并经建设单位审核同意后，确