2017年辽宁省一级建造师《机电工程》：自动化仪表考试
试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、下列不符合构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶施工要求的是。
A：硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3．5mm
B：硅酮建筑密封胶的施工宽度不宜小于施工厚度的2倍
C：较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞
D：硅酮建筑密封胶在接缝内应三面粘接
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
2、在工程质量统计方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用__。
A．排列图法
B．因果分析图法
C．直方图法
D．控制图法
3、施工导流是指在河床中__，并将河道中各时期上游来水量按预定的方式导向下游，以创造干地施工条件。
A．喷锚支护基坑
B．设挡土墙围护基坑
C．修筑围堰围护基坑
D．加筋挡土墙围护基坑
4、受拉钢筋末端应作180°弯钩的钢筋是。
A：HPB300
B：HRB335
C：HRB400E
D：HRBF500E
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
5、某居民企业2013年度取得营业收入总额2000万元，发生营业成本900万元、财务费用200万元、管理费用300万元、销售费用200万元、营业税金及附加120万元，“营业外支出”账户中列支对子公司的赞助支出7万元、通过公益性社会团体向灾区捐赠40万元，预缴所得税22万元已计到所得税费用里，该企业在计算2013年度应纳税所得额时，准许扣除的公益、救济性捐赠的金额是万元。A：15．96
B：22．8
C：27．96
D：42．36
E：玻璃幕墙
6、GPS网的基本形式不包括（）。
A．三角形网
B．星形网
C．球形网
D．环形网
7、微波连续波短时间间隔暴露或每日超过8小时暴露时，每日剂量不得超过A：200μW·h／c㎡
B：400μW·h／c㎡
C：600μW·h／c㎡
D：800μW·h／c㎡
E：安全措施
8、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方分别承担并调整合同价款和工期应遵循的原则错误的是。
A：发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并应承担相应费用
B：承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担
C：停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，应由发包人承担
D：工程所需清理、修复费用，应由承包人承担
E：玻璃幕墙
9、企业资金运动不包括__。
A．资金筹集
B．资金运用
C．资金分配
D．资金回收
10、关于建设工程项目质量形成过程的说法，正确的是。
A：建设工程项目质量形成于项目的实施过程之中
B：建设工程项目质量目标决策是设计方和施工方的质量管理职能
C：业主的需求和法律法规的要求是决定建设工程项目质量目标的主要依据
D：建设工程项目的质量就是指项目实体本身的质量
E：速度比率
11、建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层mm，应记录一次锤击数。A：200
B：250
C：300
D：350
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
12、施工劳务的承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人确认结算资料后天内，向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A：7
B：14
C：21
D：28
E：速度比率
13、计算现场签证费用时，对于完成其他非承包人责任引起的事件，相应的计算依据应当是。
A：合同中的约定
B：计日工作单价
C：发包方的口头承诺
D：计时工作单价
E：玻璃幕墙
14、下列各项中，不属于企业所得税纳税人的企业是。
A：在英国成立但实际管理机构在中国境内的企业
B：在中国境内成立的外商独资企业
C：在中国境内成立的合伙企业
D：在中国境内设立的一人有限公司
E：玻璃幕墙
15、工程建设挖掘城市道路竣工清理后，通知检查验收。
A：建设单位
B：监理单位
C：市政工程行政主管部门
D：公安交通管理部门
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
16、分部工程质量优良时，单元工程以上优良，重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程有以上达到优良。
A：50％，100％
B：60％，100％
C：70％，90％
D：80％，100％
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
17、在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为检测。A：巡现
B：独立
C：跟踪
D：平行
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
18、某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是。A：宾馆可以开业
B：项目竣工结算完成
C：宾馆开始盈利
D：项目通过竣工验收
E：速度比率
19、锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安装、改造、修理，必须由取得的单位进行。
A：备案
B：营业执照
C：核准
D：许可
E：中标通知书
20、“直线制”项目组织形式的优点是。
A：易于统一指挥，隶属关系明确
B：利于实现管理工作专业化
C：各级领导不直接指挥下级，而是指挥职能部门
D：是把按职能划分的部门和按工程项目设立的管理机构有机地结合起来的一种组织机构形式
E：招标文件规定的其他条件
21、某工程建设单位2012年10月审核了竣工结算书，按合同建设单位应于2012年ll月支付结算款项，实际上施工企业于2013年1月收到该笔款项，根据现行《企业会计准则》，施工企业应将该款项计入的收入。
A：2012年10月
B：2012年11月
C：2012年12月
D：2013年1月
E：玻璃幕墙
22、在编制建设工程设计概算时，对于拟建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计相类似且没有可用的概算指标，但必须对建筑结构差异和价差进行调整的情况，可以采用的编制方法是。
A：单位工程指标法
B：概算指标法
C：概算定额法
D：类似工程概算法
E：玻璃幕墙
23、电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是。
A：设备进场验收
B：土建交接检验
C：质量监督检验
D：整机安装验收
E：中标通知书
24、硅芯管在人孔内余留长度不小于，以便于气流敷设光缆时设备与塑料管连接A：100mm
B：200mm
C：300mm
D：400mm
E：安全措施
25、成本计划的核心是。
A：全面成本管理
B：确定责任目标成本
C：科学管理成本
D：有效管理成本
E：招标文件规定的其他条件
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列属于施工成本管理主要环节的是。
A：施工成本控制
B：施工成本分析
C：施工成本核算
D：施工成本纠偏
E：施工成本计划
2、关于声音说法错误的有
A：纯音的音调和它的频率有关，与它的强度无关
B：当改变放音系统的音量时，信号中各频率的响度也会改变，听起来觉得音色也起了变化
C：声音的声压级越低，入耳的听觉响应越趋乎直
D：同一个放音系统，在低声级时会感觉音域变窄，单薄无力，在高声级放音时会感到频带变宽，声音柔和丰满
E：不同发声体的材料和结构不同
3、电力法规定：“用户用电不得危害供电、安全和扰乱其秩序。对危害其安全和扰乱其秩序的，供电企业有权制止。”
A：发电厂
B：企业用电
C：变电站
D：电力线路
E：中标通知书
4、在黏土心墙施工中，可采用等施工方法。
A：先土后砂平起施工
B：先砂后土平起施工
C：先修墙再填筑
D：先填筑再修墙
E：土砂平起
5、根据我国《合同法》的规定，以下属于要约邀请的是__。
A．拍卖公告
B．寄送价目表
C．招股说明书
D．商业广告
E．招标公告
6、3级临时性水工建筑物的使用年限。
A：大于1．5年
B：大于1年
C：大于3年
D：大于2年
E：保证安全和使用功能的重要检验项目
7、对于同类型产品规格多、工序复杂、工作量小的施工过程，若已有部分产品施工的人工定额，则其他同类型产品施工人工定额的制定适宜采用的方法是。A：比较类推法
B：技术测定法
C：统计分析法
D：经验估计法
E：玻璃幕墙
8、基础工程施工安全隐患的主要表现形式有。
A：挖土机械作业无可靠的安全距离
B：没有按规定放坡或设置可靠的支撑
C：地质、地貌的可靠性不够
D：土体出现渗水、开裂、剥落
E：在底部进行掏挖
9、钢筋混凝土实体检测所检查的项目有。
A：组成材料的合格证及复试报告
B：现场同条件混凝土试件强度试验报告
C：混凝土强度
D：钢筋保护层厚度
E：混凝土养护方法及时间记录
10、防腐蚀工程所使用的原材料，应具有产品，并符合设计要求。
A：质量证明文件
B：质量检验报告
C：质量认证文件
D：设计文件
E：技术文件
11、衬砌施工主要工作流程包括。
A：断面检查、放线定位
B：拱架模板整备、立摸
C：混凝土制备与运输
D：混凝土的浇筑
E：监控量测
12、施工单位在工程投标报价中包含的安全生产费用一般不低于工程造价的，且不得作为竞争性条件。
A：0．5％
B：1％
C：1．5％
D：2％
E：招标文件规定的其他条件
13、物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时，在它的单位面积上，单位的导热量。
A：长度
B：体积
C：重量
D：时间
E：中标通知书
14、关于施工现场配电系统设置的说法，正确的有。
A：配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式
B：分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
C：开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m
D：同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备
E：固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0．8~1．6m
15、发包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有。
A：已经施工完毕的基础工程质量不合格，但承包人拒绝返工进行修复
B：承包人承诺的管理人员迟迟不能到位
C：工程未能按照合同约定竣工，经发包人催告后，仍未在合理期限内施工完毕D：承包人明确提出由于资金困乏不能按照约定垫资施工，为此而停工
E：未经发包人同意，承包人将承包范围内门窗工程分包给某安装公司施工16、建筑工程概算的审查，除审查工程量以外，还要审查。
A：采用的定额和指标
B：标准设备原价
C：各项费用取费标准是否符合规定
D：材料预算价格
E：各项费用所包含的具体内容是否重复计算
17、以下属于子分部工程的工程内容是。
A：钢筋混凝土结构部分
B：预应力混凝土结构部分
C：锚喷支护段巷道
D：模板工程
E：现浇混凝土工程
18、下列各项措施中，措施属于进度控制的技术措施。
A：优化设计，尽量选用新工艺、新技术、新材料
B：制定与进度计划相适应的资源保证计划
C：优化施工方案
D：优化工艺之间的逻辑关系，缩短持续时间，加快施工进度
E：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度
19、无机结合料稳定基层的水泥材料应选用__的水泥。
A．初凝时间3h以上和终凝时间较短
B．初凝时间3h以上和终凝时间较长
C．初凝时间3h以内和终凝时间较短
D．初凝时间3h以内和终凝时间较长
20、建设项目进度控制是一个动态的管理过程，其中进度目标分析和论证的目的是。
A：落实进度控制的具体措施
B：论证进度目标是否合理、能否实现
C：决定进度计划的不同层面
D：分析进度计划系统内部的关系
E：速度比率
21、关于玻璃幕墙安装施工安全措施的说法，正确的是。
A：高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距地面约3m高度处应设置挑出宽度不小于3m的水平防护网
B：采用吊篮施工时，利用吊篮运输材料时不得超载
C：采用落地式外脚手架施工时，脚手架应与主体结构可靠连接，钢管应单排布置
D：手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验
E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
22、建设工程项目总进度目标论证应首先分析和论证各项工作的进度以及（）
工作进展的相互关系。
A：设计工作进度与招标工作进度
B：施工前准备进度和施工与设备安装进度
C：大型机械设备进出场进度和工程物资采购工作进度
D：工程物资采购进度和施工前准备工作进度
E：模板与脚手架安拆进度与大型机械设备进出场进度
23、预可行性研究应根据国民经济和社会发展的需要，以全国运输系统的标准及港口总体布局规划为依据，具体论证建设项目的。
A：必要性
B：建设规模
C：技术可行性
D：问题及建议
E：经济合理性
24、对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用制定人工定额。
A：技术测定法
B：统计分析法
C：比较类推法
D：经验估计法
E：玻璃幕墙
25、斜坡堤在安装护面块体前，应对堤身以下项目进行检查，不符合要求时，应进行修整。
A：块石垫层厚度
B：块石重量
C：块体重量
D：坡度
E：表面平整度
2017年一级建造师考试《市政工程实务》真题及答案 一、单项选择题 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( )。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 答案：B 教材P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( )。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂 答案：D P342 考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( )。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 答案：B 解析：P14 考查加筋挡土墙的结构和特点 。( )湿陷性黄土路基的处理方法不包括4. A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( )。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量 答案：D P60 考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目 外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应设置吊架或吊装扁担 A.45°
C.75° D.90° 答案：A P70 考查装配式施工技术：吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力 弯矩B. C.剪力 D.扭矩 答案：B P71 考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( )。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩 答案：C P109 主要考查基坑围护结构的特点 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( )。 A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 答案：C P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是( )。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池 答案：B 考查给排水构造物的结构形式与特点P161 除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 答案：A P167给水与污水处理厂试运行内容：单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 A.0.42
2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案 一、单选选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（）。 A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B．目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 答案：A 2.某水库特征水位示意图如下，h是指（）。 A．正常蓄水位 B．设计洪水位 C．防洪高水位 D．校核洪水位 答案：A 3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A．管涌 B．流土 C．接触冲刷 D．接触损失 答案：B 4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。 A．水力冲填截流 B．定向爆破截流 C．浮运结构截流 D．立堵截流 答案：D 5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（）。 A．旋喷桩 B．排水法 C．挤实法 D．灌浆法 答案：D 6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。 A．6 B．8 C．10 D．12 答案：D 7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A．压实度 B．最优含水率 C．最大干密度 D．相对密度
答案：D 8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。 A．大（1）型 B．大（2）型 C．中型 D．小型 答案：C 9、混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。 A．钻孔压水试验 B．釆用红外线检测弹模 C．钻孔灌桩试验 D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。 A．3 B．5 C．7 D．10 答案：D 11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是（）。 A．可行性研究报告已批 B．环境影响评价文件已批准 C．办理施工报建 D．年度水利投资计划下达 答案：C 12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制项目应在（）阶段前选定代建单位。 A．施工准备 B．开工建设 C．可行性研究报告 D．主体开工 答案：A 13、根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于（）。 A．转包 B．违法分包 C．出借资质 D．借用资质 答案：A 14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。 A．开工报告批准之日起10个工作日
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工 噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间
D.确定各节点的位置号 答案： 5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天
2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是()。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 答案：A
5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天 C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利
2017年全国一级建造师执业资格考试 《建筑工程管理与实务》真题及解析 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 【答案】C 【解析】海洋氯化物环境，氯盐引起钢筋锈蚀。 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M3 B.M5 C.M7.5 D.M10 【答案】A 【解析】砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级，即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 【答案】B 【解析】框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 【答案】D 【解析】第一类软木地板适用于家庭居室，第二、三类软木地扳适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面铺设。 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 【答案】C 【解析】强夯法处理地基土的有效加固深度是指：从最初起夯面（夯前地面整平标高）算起，不完全满足工程设计需要的地基土，经强夯法加固后，以某种方法测试的土的强度、变形等指标，均满足了设计要求的深度。 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是( )。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 【答案】D
2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（）。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是（）。
A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是（）。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是（）。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块
D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105，考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行（）试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用（）方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术
2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩
C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.
2017年一级建造师《工程经济》真题及答案 一、单项选择题（共60小题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意。） 1.某工程项目所需设备原价400万元，运杂费率为5%，安装费率为10%，则该项目的设备及安装工程概算为( )万元。 A.400 B.440 C.460 D.462 2.某公司生产单一产品，设计年生产能力为3万件，单位产品的售价为380元/件，单位产品可变成本为120元/件，单位产品税金及附加为70元/件，年固定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为()。 A.20000 B.19000 C.15000 D.7500 3.编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用()。 A.不含备件的出厂价 B.设备制造厂的成本价 C.带有备件的出厂价 D.设备制造厂的出厂价加运杂费 4.企业净利润是()的余额。 A.当期营业利润扣除所得税费用 B.当期收入扣除增值税及附加 C.当期利润总额扣除增值税及附加 D.当期利润总额扣除所得税费用 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是()。
A.工程分类顺序码 B.清单项目顺序码 C.分部工程顺序码 D.分项工程顺序码 6.某施工企业按3/10,n/30的信用条件购入材料100万元。已知企业可以3%的年利率从银行取得流动资金借款。则关于这批材料款支付的合理做法是()。 A.企业向银行借款,在10天内付款 B.企业向银行借款,在11天到30天之间付款 C.企业不借款,在11天到30天之间付款 D.企业不借款,在30天后付款 7.某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率大于0,则该方案的财务净现值可能的范围是()。 A.等于1400万元 B.大于900万元,小于1400万元 C.等于900万元 D.小于900万 8.某设备在不同使用年限时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本数据见下表，则该设备的经济寿命为()年。 A.7 B.5 C.4 D.3 9.在建设项目敏感性分析中,确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数和()来判断。
2017年一级建造师项目管理真题及解析 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选（）方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 【答案】D 【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。参见教材P351。 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则（）。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 【答案】A
【解析】施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。参见教材P334。 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 【答案】D 【解析】建筑施工场界噪声排放限值［dB （A）] 表1Z205042参见教材P263。 昼间夜间7055 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的第一步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 【答案】A 【解析】直接在时标计划表上绘制时标网络计划。绘制步骤如下：
1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上； 2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线； 3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处； 4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。参见教材P131。 5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。 A.红色 B.橙色 C.黄色 D.蓝色 【答案】C 【解析】I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。 Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。 Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。 Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。参见教材P236。 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于（）。 A.较大事故
2017年-级建造师考试《市政公用工程实务》真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分）答案及解析 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是()。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 答案：B P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是()。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂 答案：D P342考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是()。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 答案：B P14考查加筋挡土墙的结构和特点 4.湿陷性黄土路基的处理方法不包括()。 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括()。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量 答案：D P60考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目，外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为()时，应设置吊架或吊装扁担 A.45° B.60° C.75° D.90° 答案：A P70吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力 B.弯矩 C.剪力 D.扭矩 答案：B P71考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是()。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩 答案：C P109主要考查基坑围护结构的特点 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是()。 A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 答案：C P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是()。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池 答案：B P161除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括()。 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 答案：A P167单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力()。 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 答案：D P167考查供热管道的严密性试验:试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6Mpa 13.下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是()。 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 答案：C P216考查燃气和热力管网的附件 14.生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排 序，正确的是()。 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 答案：B P220考查生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层 15.关于施工测量的说法，错误的是()。 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体，先细部分后控制”的原则 D.综合性的市政基础设施工程中，使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测答案：C P233考查施工测量 16.关于假山施工顺序说法错误的是：()。 A.上下分层 B.由主及次 C.自下而上 D.自前向后 答案：D P260假山施工要自下而上、自后向前、由主及次、分层进行
一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。
A.不同类型的建设工程,质量保修围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 6.关于保险索赔的说法,正确的是() A.保险事故发生后,索赔时仪器被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失,但其损害程度已无法修理,只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后,应当及时通如保险人 D.如果一个建设工程项目,同时由多家保险人承保。则应当平均分配赔偿金额 答案：C 解析：P42 7.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。 A.可随时解除合同 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撒销合同 答案：A 解析：P169 8.关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。 A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制 答案：A 解析：P292 9.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。 A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
2017年一级建造师建筑实务真题及答案解析完整版 一、单选题 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 【参考答案】C 【解析】参见教材P5。 注：一般环境系指无冻融、氯化物和其他化学腐蚀物质作用。 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 【参考答案】A 【解析】参见教材P24、126、435。 P24：砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级，即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 P126：施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆，如需替代，应将水泥砂浆提高一个强度等级。 P435：二、砌筑砂浆 施工中不应采用强度等级小于M5的水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆，如需替代，应将水泥砂浆提高一个强度等级。 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 【参考答案】B 【解析】参见教材P33。震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。 为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 【参考答案】D 【解析】参见教材P66～67。 软木地板分为三类： 第一类以软木颗粒热压切割的软木层表面涂以清漆或光敏清漆耐磨层而制成的地板。
2017年一级建造师工程经济真题及答案(完整版)。2017年一级建造师考试时间已经确定，考生们已经开始准备复习了，历年的考试真题是考生们重要的备考资料，下面小编整理了2017年一级建造师工程经济真题及答案(完整版)，一起来看看吧。 小编将2017年一级建造师工程经济真题及答案(完整版)整理如下： 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.某施工企业需要从银行借款200万元，期限1年，有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%，但利息支付方式不同，甲要求采用贴现法，乙要求采用收款法，丙、丁均要求采用加息法，并且丙要求12个月内等额还本付息，丁要求12个月内等额本金偿还，利息随各期的本金一起支付，其他贷款条件都相同，则该企业借款应选择的银行是()。 A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 【答案】B 【考点来源】第二章第七节短期筹资的特点和方式P145 【解析】收款法是在借款到期时向银行支付利息的方法(名=实)，贴现法是银行向企业发放贷款时，先从本金中扣除利息部分，而到期时借款企业则要偿还贷款全部本金的一种计息方法(实名)，加息法是银行发放分期等额偿还贷款时采用的利息收取方法，企业所负担的实际利率便高于名义利率大约1倍。(实名)。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/db8993188.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
选择支付利息最小的银行，即乙银行。 2.数值越高，则表明企业全部资产的利用率越高、盈利能力越强的财务指标是()。 A.营业增长率 B.资产负债率 C.资本积累率 D.总资产净利率 【答案】D 【考点来源】第二章第六节基本财务比率的计算和分析P138 【解析】总资产净利率反映公司资产的利用效率，是个综合性很强的指标。该指标越高，表明企业资产的利用效率越高，同时也意味着企业资产的盈利能力越强，该指标越高越好。 3.某施工企业有四种现金持有方案如下表，按成本分析模式选择的最佳现金持有方案应为()方案。 A.丁 B.甲 C.乙 D.丙 【答案】A 【考点来源】第二章第八节现金和有价证券的财务管理P150 【解析】机会、管理、短缺三项成本之和最小的现金持有量，就是最佳现金持 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/db8993188.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2017年一级建造师考试真题及参考答案 《建筑工程管理与实务》 一、单选题 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是（） 。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 2.砌筑砂浆强度等级不包括（）。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是（）。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚 D.增强梁柱节点 4.第一类人造软木地板最适合用于（）。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是（） 。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g 时，其含水量是（）。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时，其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的（）。 A.50% B.75% C.85% D.100% 8.受力钢筋代换应征得（）同意。 A.监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.勘察单位 9.下列预应力损失中，属于长期损失的是（）。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失 D.预应力筋应力松弛损失 10.在大体积混凝土养护的温控过程中，其降温速率一般不宜大于（） 。 A.1℃/d B.1.5℃/d C.2℃/d D.2.5℃/d 11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是（）
。 A.防碱 B.防酸 C.防辐射 D.钻孔、剔槽 12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是（）。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用 T 形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板 13.关于施工现场材料检验的说法,正确的是（）。 A.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取 B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认 C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任 D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任 14.混凝土材料进场复试中,对有氯离子含量要求时,首先需要检验氯化物含量的是（ ） A.粉煤灰 B.外加剂 C.碎石 D.河砂 15.建筑防水工程施工作业易发生的职业病是（）。A.氮 氧化物中毒 B.一氧化碳中 毒 C.苯中毒 D.二甲苯中毒 16.利用绿化代替场地硬化,属于绿色工程施工中的（）。 A.节材与材料资源利用 B.节地与施工用地保护 C.节能与能源利用 D.节水与水资源利用 17.建筑高度110m 的外墙保温材料的燃烧性能等级应为（）。 A.A 级 B.A 或B1 级 C.B1 级 D.B2 级 18.关于室内装饰装修材料使用的说法,符合《建筑内部装修设计防火规范》规定的是（） A.顶棚采用多孔塑料板时,其厚度不应大于15mm B.图书室顶棚可采用 B1 级装饰装修材料 C.大型电子计算机机房地面可以采用 B2 级装修材料 D.配电室内部装修均应采用 B1 级及以上装修材料 19.不适合用来检测钢筋直螺纹接头加工精度的是（） 。 A.通规 B.止规 C.直尺 D.量规 20.根据《建筑工程资料管理规程》（JGJ/T185-2009）,某工程地上二层混凝土楼板钢筋隐蔽工程记录表的编号,正确的是（）
2017一级建造师《公路实务》考试真题及答案解析 1、单层横向全宽挖掘法适用于挖掘（）的土质路堑。 A.浅且短 B.深且短 C.长且一侧型比较薄 D.深且长 参考答案：A 解析：参见教材P5。 2、骨架植物防护类型不包括（)。 A.浆砌片石骨架植草 B.水泥混凝土空心块石护坡 C.窗孔式护面墙 D.锚杆混凝土框架植草 参考答案：C 解析：教材P35 3、GPS-RTK技术用于道路中线施工放样时，应先计算出线路上里程桩的（)。 A.方位标 B.坐标 C.距离
D.象限角 参考答案：B 解析：教材P45 4、下列路面结构层中，属于柔性基层的是（)。 A.水泥稳定碎石基层 B.贯入式沥青碎石基层 C.二灰碎石基层 D.石灰稳定土基层 参考答案：B 解析：教材P64 5、按矿料级配分类，属于升级配沥青混合料的是（)。 A.SMA B.AM C.AC-16 D.OGFC 参考答案：D 解析：教材P81。 6、培土路肩的施工流程正确的是（)。 A备料→平整→静压→推平→切边→平整→碾压
B备料→平整→静压→推平→碾压→切边→平整 C备料→推平→平整→静压→切边→平整→碾压 D备料→推平→静压→平整→碾压→平整→切边 参考答案：C 解析：教材P114 7、卸落浆砌石拱桥的拱架，须待砂浆强度达到设计强度标准值的（)。 A.70% B.75% C.80% D.85% 参考答案：D 解析：教材P141 8、关于泵送混凝土的说法，错误的是（)。 A.不宜使用火山灰质砖酸盐水泥 B.粗集料宜采用连续级配 C.应掺入泵送剂或减水剂 D.不得掺入粉煤灰或其他活性矿物掺合料 参考答案：D 解析：参见教材P147
2017年一级建造师真题及答案【机电试卷完整版】 2017年一级建造师《机电工程实务》真题答案及解析由百江教育教研组老师汇总整理考卷题干，针对每道《机电工程实务》试题与对应的答案进行分析解读，快速提高考生的估分准确度！ 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（）。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B
【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是（）。 A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D百江教育 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是（）。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D百江教育 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是（）。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块 D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105，考查工业管道
6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行（）试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用（）方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术 8.关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法,错误的是（）。 A.油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方 B.油压管道与热表面绝热层的距离应大于150mm C.液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1:10 D.液压控制器与供液管连接时,应采用耐压挠性管 【答案】:A 【解析】2017教材P143,考查仪表工程安装技术 9.采用等离子弧喷涂铝作为内部防腐层的容器适合盛装（）液体。