嘉善国际木雕城项目泥工工程承包合同
合同编号：
发包方：开化忠顺建筑劳务分包有限公司 (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1．工程名称：嘉善国际木雕城项目泥工工程
2．工程地点：浙江省嘉善县善嘉公路北侧，香山路东侧，木业大道663号
第二条承包范围及方式
1．嘉善国际木雕城项目工程施工图纸、联系单及图纸会审内的基础、主体、屋面结构工程的混凝土、墙体施工、二次结构施工、卫生间翻边，圈梁，构造柱，现浇过梁，窗台及线条混凝土浇筑，养护及浇筑后出现蜂窝麻面的修补，包括但不限于：挖土方是人工配合修土、排水沟、集水井、砌筑工程、砖胎膜、室内外所有施工洞封堵、基坑抽水、零星修土（承台边、承台底、梁边、桩边、坑底）、回填土（分层夯实）、桩混凝土清理、筛砂、铺碎石垫层、混凝土垫层、混凝土预制构件制作安装（含排水沟盖板、预制过梁等构件的预制和安装），预制混凝土木砖、接桩、墙顶预留斜砖三角砼块、桩内清土及清理、浇捣混凝土（包括自拌混凝土的搅拌、运输和商品混凝土配合泵送指挥、混凝土输送管接管、放料）、混凝土养护、骨料冲洗、计量过磅、砌体运输、浇水、砌筑及落手清工作、钢筋保护层垫块及水泥砖制作、砼高低差钢丝网绑扎；剪力墙、空调板、楼梯钢丝网的安装工作；浇捣结束后多余的混凝土在施工员的安排下由泥工班进行正确合理处理浇筑；后浇带砌砖的保护作业，以及伸缩缝的凿毛清理工作；基础及各楼层放线必须指派固定一人配合放样；配合每批次混凝土试块的制作工作；各楼层地面包括屋面、地下室、电梯井、水沟、集水井、外架毛竹片及外架落地面积内的所有混泥凝清理，直至移交粉刷班组书面签字确认；现场搅拌车、泥浆池的清理工
作、道口开设、场地硬化、临时道路施工、围墙拆建、临舍、管理人员用房、食堂、仓库、厕所、浴室等临时设施施工；内墙砌体时临时架子的搭设作业；制作场地二次搬迁费、落地脚手架基础制作硬化及脚手架排水沟施工；塔吊基础混凝土、修土、物料提升机基础（人货两用梯基础）基础混凝土施工；所有机械设备的操作人员由乙方负责（搅拌机、井架操作人员须配备特种作业证，其中井架、人货两用梯操作人员工资由甲方支付）。所有现场使用机械都必须按照项目部标化要求进行油漆涂刷，因此所产生的费用均由乙方自己承担及配合项目部进行标化管理。合同约定乙方自行提供的材料用具包括但不限于：混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、翻斗车、三级配电箱、振动棒、振动机、磨光机、平板振动机、铁板、铁锹、洋镐、铝合金刮尺、塑料扫把、竹扫把、泥桶、瓦刀、电缆线、马凳、塑料膜、皮管、水平管、夯动机、对讲机、碘钨灯、插板、榔头、工作服、雨衣、雨鞋等材料用具及劳保用品；安全帽必须到甲方指定供货商购买，颜色统一；施工阶段对自己的员工必须进行文明安全、技术上的培训，做到每个员工下班前清理干净自己留下的现场建筑垃圾及本日多余材料的归类堆放整齐。【必须做到工完场清】
2．承包方式：包清工。
3、承包施工区域范围：按项目部统筹划分（暂定60000平方米）
4．承包要求：不得转包第三方或擅自分包。
第三条合同工期
1．开工日期：2011年月日（如有调整，以甲方通知时间为准）；
2．完工日期：2011年月日（开工日期如有调整，则完工日期相应提前或顺延）；
3．合同工期：120日历天。
4．工期要求：总工期为120天，必须完成承包合同范围内所有工程量，地下室至±0.000为止施工工期为50天，地面以上每层平均完成时间为12天，具体工作计划严格按项目部施工总进度计划执行，除不可抗拒力（指在施工周期中发生战争、高空不明飞行物体坠落、12级以上台风，7度以上地震、大雨天气持续20天每天降雨量达到200mm等事件发生），重大设计变更影响乙方连续施工的情况或甲方提供主要材料未能根据乙方申报的材料使用计划供货影响施工的情况，经过实际情况，双方协商可以酌情进行工期的补偿。
5、班组在施工过程中劳动力的安排及人员的调配必须充分做好三班制的工作计划安排及准备，要有储备充分的劳动力安排轮班施工，施工节点及既定目标完成必须根据甲方项目部的要求及指示执行，积极配合现场施工，不得以天气原因、市场劳动力涨价、其他班组配合问题等为借口而不能满足合同约定工期的施工要求，不得除不可抗拒力及设计重大变更外提出工期延长要求。
6、工期奖罚制度：地下室至±0.000施工节点根据项目部进度计划按期完成奖励贰万元。主体结构工程施工节点根据项目部进度计划按期完成奖励贰万元。甲方向乙方支付上述奖励前，乙方必须提供等额合法、有效地工程类定额发票，同时奖励费用税金由乙方自行承担。
未能根据合约完成项目部进度计划表中的本班组工作内容的，每天罚款2000-5000元，罚款金额累计后在其进度款项中扣除。
第四条工程质量
1．乙方应保证本工程中施工质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002标准，并负责承包范围内的分项工程竣工验收通过。
2．具体质量要求：达到优质结构，施工过程严格按设计要求和国家、省、市现行施工验收规范及标准实施，工程质量符合《建设工程施工质量验收统一标准》、基本项目保证100%符合要求，实测项目合格率达90%以上，砼、砌体观感质量以经甲方项目部验收通过的样板墙（板）为准。检查时达不到上述要求，乙方必须自担费用负责整改或返工，直到符合要求为止。
3．施工质量及技术资料、项目管理等均需满足《泥工质量验收标准》（附件1）及《广厦建设项目管理实施细则》（附件2）中各项要求。如出现了细则中的考核内容，甲方有权按照该细则的处罚金额对乙方予以处罚，乙方同意甲方在应付节点劳务费中扣除对的应处罚金额。
第五条安全生产、文明施工
乙方须按国家建设工程安全管理条例及嘉兴地区安全生产、文明施工有关规定执行，本工程施工期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切程序均由乙方负责处
理并解决。如单次工伤事故医药费在10000元以下的不得向工伤保险部门申请理赔。单次工伤事故医药费在10000元以上，50000元以下的，可以向工伤保险部门申请理赔，保险部门理赔以后超出部分费用，由甲乙双方各承担50%。工伤保险部门核定报销费用归乙方，其他费用乙方自理。如证实事故的医疗费、补偿费总计超过50000元的，超出部分的70%由甲方承担，超出部分的30%由乙方承担。
第六条合同总价及结算方式
1．合同总价
本工程劳务费固定综合单价为 39 元/平方米，施工建筑面积暂定为 60000平方米；暂定总价人民币贰佰叄拾肆万元整（￥2340000.00元）。
2．上述固定综合单价已包含完成承包范围内所有工作内容所需的本合同第二款约定工作范围的材料费、人工工资、劳保用品、施工机具费用、成品保护、综合管理费(含税金)、建安发票的稅金、职工的社会保险费用（含职工养老保险、大病保险等五险）、职工临时安全设施施工费、劳动合同备案费、甲乙双方印花锐、交易公示费、工人岗前培训费、制作场地搬迁费等一切相关费用。
3．付款方式：
付款进度、付款比例及付款节点如下：地下室±0.000施工完成：支付合同总价的20%；二层屋面施工完成：支付合同总价的15%；四层屋面施工完成：支付合同总价的15%；屋面施工完成：支付合同总价的15%；二次结构施工完成：支付合同总价的15%；竣工验收合格后三个月内结清剩余尾款。
特别说明：在前述每笔劳务费支付期限届满前，乙方应向甲方送达付款通知并提供经各验收方加盖公章确认合格的工程验收单(该验收单仅作为付款依据之一，并不能免除乙方对工程应承担的质量保证责任)，如因乙方未送达付款通知或未提供前述验收单而造成付款逾期的，责任由乙方自行承担，罚款款项在当月进度款付款前扣
4.非因建设单位设计变更导致工程量变更，则双方确定的每平方米单价一次性包干价，不作任何调整；如因建设单位设计变更导致工程量变更，建筑面积超出500平米以内，不予调整；如超出面积在500平米以上的，则按“超出实际面积平方数平米”计算，并根据上述对应单价进行相应调整。凡是不涉及到建筑面积增减及非因甲方原因导致乙方返工的联系单
一律不作为结算依据。
5．承包期间，若发生乙方劳动力不足，不能满足本工程进度要求时。甲方有权外借劳动力，外借劳动力的工资在乙方的劳务费中按 200 元/工2日扣除。如有承包范围外工作需乙方配合施工，乙方应予配合，工程量按实，工日套用94定额，按80元/工2日结算；如有承包范围外无法套用94定额的工作需要乙方班组作业，乙方应予配合，并按 100 元/工2日结算费用。
6．关于奖励的相关约定
工期奖罚制度：地下室至±0.000施工节点根据项目部进度计划按期完成奖励贰万元。主体结构工程施工节点根据项目部进度计划按期完成奖励贰万元。甲方向乙方支付上述奖励前，乙方必须提供等额合法、有效地工程类定额发票，同时奖励费用税金由乙方自行承担。
未能根据合约完成项目部进度计划表中的本班组工作内容的，每天罚款2000-5000元，罚款金额累计后在其进度款项中扣除。
第七条履约保证金及工伤备用金
1．为确保甲方与建设单位签订的施工合同以及本合同能够全面履行，乙方在本合同签
订日以货币资金方式向甲方支付合同总价10％的履约保证金，即人民币贰拾万
圆整（￥ 200000.00元）。
2．乙方在合同履行过程中如有违约行为或给甲方造成经济损失行为的，则甲方有权从履约保证金中直接扣罚相应金额以获得赔偿(不足部分由乙方继续赔偿)。在本工程主体结构验收合格后，如履约保证金仍有剩余，则剩余部分在_30_个工作日内凭乙方正规的收款收据无息退还乙方。
3．保证金分二次退还，第一次在工程地下室完成混凝土浇筑后退还30%，其余在工程竣工验收合格后30个工作日内一次性全额退还。
第八条材料预算总量及进场验收
1．每批材料进场前，乙方须指定人员对材料的数量、规格、质量等进行验收，如发现不合格的设备材料，乙方须制止使用；如使用不合格的施工材料或设备，无论谁采购，均由乙方承担责任。如乙方未按时指定人员验收的，则视为乙方认可甲方验收的结果，由此产生
的工程质量等所有问题均由乙方负责承担。
第九条施工队伍
1．乙方必须投入足够的并能满足工程质量要求的施工队伍。
2．本合同在履行过程中，如乙方的现场管理班子、施工队伍素质、力量和机械设备不符合乙方的承诺及本工程要求，造成现场管理混乱、工程质量或进度达不到要求时，甲方有权要求乙方调整、充实施工力量，乙方必须接受，否则作违约处理，直至解除合同。
第十条施工和设计变更
1．所有设计变更，包括乙方因施工方便而提出的设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位确认并经监理单位、建设单位及甲方签证同意(以各方加盖公章的工程联系单为准)后，方能实施，否则，乙方不得擅自实施。乙方收到甲方发送的加盖公章确认的联系单后必须及时先行施工，不得以任何理由拒绝施工。
2．因甲方设计变更而导致工程量变更的，乙方应在收到设计变更联系单后 7 个工作日内向甲方提交联系单，经联系单中各审核单位审核并盖章签证同意后，该联系单在工程价款结算时作为结算依据，按照本合同约定方式进行结算。因乙方原因导致的工程量增加(包括但不限于乙方为施工方便而提出的设计变更、质量事故处理等引起的工程量增加)，甲方不予任何签证。
第十一条双方职责
1．甲方责任
(1) 对乙方负有领导、服务、监督、管理的责任；
(2) 提供乙方住宿，代办乙方职工的暂住证、劳务证、就业证和上岗证等(所需费用由乙方自行承担)；
(3) 提供施工所需的图纸资料，及时下达作业计划和要求；
(4) 不定期地进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工，发现问题可根据公司有关管理制度采取奖罚措施，情况严重者，有权提前结束承包关系。
(5) 协调本项目各班组之间的配合工作。
2．乙方责任
(1) 严格按施工图纸、施工规范（含施工质量验收规范）、施工操作规程、施工组织设计及甲方下达的施工任务单，精心组织施工，并听从甲方的正确指挥，完成各项任务，并签工序验收单。
(2) 遵守甲方的各项管理制度，操作规程，服从甲方的管理和处罚条例。
(3) 做到团结互助，不打架斗殴，积极配合甲方和其他班组工作，确保工期、质量、安全目标。
(4) 在施工中，必须自觉加强材料节约，做到工完料尽场清，施工用料不准隔夜留置，负责人每日应对施工区进行检查。
(5) 施工工具必须按规定的位置放置，每日使用的各种机械设备、小型工具必须清洗养护。
(6) 乙方及其雇员应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方行业安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全教育和安全防护措施，消除事故隐患。乙方在施工过程中发生安全事故的责任和因此发生的费用、损失赔偿责任，由乙方承担。
(7) 向甲方提供总进度、季、月、周度工程进度计划，月、周材料供应计划及相应进度统计报表。
(8) 积极配合甲方做好创标工作，材料分类堆放整齐，做好安全教育、技术交底，并履行签名手续。
(9) 乙方应保证其雇员做到文明施工，不得在施工工地内秽言、酗酒、赌博、吸毒、打架及行为不检，如有发现，甲方授权人可勒令乙方雇员离开，如因此而引起甲方损失的，乙方须承担赔偿责任。
(10) 严禁乙方雇佣非法劳工，否则一切后果由乙方自行承担。若甲方因此遭受牵连的，乙方需赔偿为此给甲方造成的一切损失。
(11) 严格执行用工制度，在职工进场时进行教育，把各职工的身份证、务工证(就业证)、计生证、暂住证、照片交到甲方项目部处进行登记，对未办理者甲方代为办理，费用
由乙方自负 (由乙方先付款后再由甲方代为办理，甲方财务上不产生代办费用) 。
(12) 职工医药费、病假工资等全部由乙方自行承担。乙方应按规定为职工办妥相关保险，如按规定应办理而未办理的，则甲方有权代为办理，所需费用由乙方承担，甲方有权从应付劳务费中扣减。乙方未按规定为职工办妥相关保险的，由此引起的一切后果均由乙方负责承担。
(13) 若乙方故意拖欠其雇员工资，且主管部门认定该项欠款应予支付的，则甲方可在乙方劳务费内扣除上述欠薪用以支付上述工资。凡代付此类薪金的款项，可视作甲方支付给乙方的劳务费，在劳务费总价中予以扣除。
(14) 特殊工种作业必须持证上岗。
(15) 在本工程竣工验收前，乙方须清理完所有本工程建筑垃圾，场地打扫干净，配合相关质监部门的检查验收，负责做到工完场清，完工后一周内施工队伍及施工机械设备全部撤离。
(16) 乙方应对所有务工人员及时签订劳动合同及做好劳动合同备案，并对所有务工人员做好岗前培训。
（17）乙方承包范围内必须自行进行管理，项目部要求乙方参加的任何大小会议乙方必须准时参加，无故缺席的，甲方将按项目部相关处罚规定进行处罚。
第十二条工程验收
1．各工序由乙方自行验收后，填写工程验收单，经现场监理检查验收和甲方认可后，方可进行下道工序的施工。各工序经签证后仍出现工程质量问题的，乙方应负责处理，因此造成工期延误、费用增加、损失赔偿等责任均由乙方承担。
2．乙方须对本工程进行分户检验，检验内容包括但不限于门洞的标高、开间尺寸，确保工程满足《建设工程施工质量验收统一标准》、《杭州市住宅工程质量分户检验管理暂行规定》及定期公布的《杭州市住宅工程分户检验指引》等规范要求。
3．工程竣工验收，乙方应在自验完毕的基础上，通知甲方、监理单位、建设单位验收，有必要时，再会同设计、质监、勘察单位等共同验收，竣工验收应以施工图纸、国家和浙江省、杭州市现行的施工验收规范和质量检验评定标准及合同约定的相应标准等为依据。
4．经验收，有不合格工程，乙方应无条件返工、整改，采取相应的补救、修复措施，
直至验收合格，由此造成费用增加、工期延误和损失赔偿等责任均由乙方承担。
第十三条工程保管及成品保护
1．施工期间，乙方负责实施的工程，以及甲方采购但已经交付给乙方的物资、设备，
由乙方负责保管并负担保管费用。
2．在乙方施工期间，发生工程、物资、设施设备等损坏、减少、灭失的，乙方应及时
自费修复、补足、恢复原状。若乙方无法自行修复、补足、恢复原状的，应及时书面告知甲方，并承担由此产生的全部赔偿责任。造成的工期延期的，由乙方承担违约赔偿责任。
第十四条违约责任
1．工期延误的违约责任：乙方未能按本合同约定的工期完成施工任务的，每延误一天，应向甲方支付人民币5000元的违约金；延误超过30天的，乙方除应向甲方支付违约金外，甲方同时有权解除合同，乙方应承担因此造成甲方的全部损失。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。
2．工程质量的违约责任：若乙方施工质量经甲方及相关部门检验达不到合同规定及本工程的要求，则甲方有权对乙方处以工程总价30%的罚款，乙方同时应根据甲方要求无条件整改、返工直至达到要求为止，整改、返工费用由乙方自行承担，因此造成工期延误的，乙方须同时按上款约定承担相应的违约责任。如因工程质量问题给甲方及第三方(包括最终用户)造成人身财产损失的，由乙方负责承担全部赔偿责任。
3．施工过程中经甲方、监理单位或安全监督部门检查文明、安全施工不合格的，乙方应及时整改；如经检查发现一次不合格，乙方应向甲方支付违约金1000元；本工程施工过程中发生安全事故或不文明施工的，因此产生的一切后果和损失均由乙方承担，同时甲方有权视其严重程度按1000元—5000元/次计取违约金，如造成重大人员伤亡事故或被主管部门通报批评或被媒体曝光影响甲方形象、资质的，乙方还应每次向甲方支付100000元违约金。
4．乙方未能按照本合同约定要求采用正确、合理施工工序的，每发现一次，应向甲方支付违约金10000元，同时乙方应按照本合同约定及甲方要求无条件整改、返工直至达到各项要
求为止，整改、返工费用由乙方自行承担，因此造成工期延误的，乙方须同时按本条第1款约定承担相应的违约责任。因乙方施工工序原因导致的一切后果和损失由乙方承担，同时甲方有权视其严重程度按最高额不超过前述损失一倍的金额计取违约金，如造成人员伤亡事故或被主管部门通报批评或被媒体曝光影响甲方及/或关联企业形象、资质的，乙方还应每次向甲方支付100000元违约金。
5．乙方逾期支付履约保证金的，每逾期一天，须向甲方支付逾期应支付部分款项的0.5%
作为违约金；逾期超过7天的，甲方同时有权解除合同。
6．若乙方中途退出施工的，则甲方有权不予退还全部履约保证金，乙方应支付甲方合
同总价20%的违约金，并赔偿因此造成甲方的所有损失。
7．乙方擅自将工程转包第三方或实施分包的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，同时甲方有权解除合同，乙方应赔偿因此造成甲方的所有损失。
8．若甲方有要求，则乙方必须派技术员参与甲方施工放样，且须从开始至结束为同一人，否则甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。
9．若乙方未做好落手清工作，则需按500元/次承担罚款。
10．乙方人员应严格服从甲方管理人员的管理，如因不服从管理人员的管理而与管理人员发生冲突的，甲方有权对乙方处以500元/人/次的罚款。
11．乙方人员如发生打架、斗殴、酗酒、偷窃等行为的，每发生一次，甲方有权对乙方处以1000-5000元的罚款，因此造成甲方的所有损失由乙方承担，严重者送公安机关处理。
12．如发现乙方人员不住现场或寝室卫生不好等情况，每发现一次，甲方有权对乙方处以200元的罚款。
13．乙方人员须遵守宿舍制度，不得自开伙食，严禁在宿舍内使用热得快、电炉、煤气灶、煤炉等器具，严禁带家属、小孩、亲戚朋友等无关及闲杂人员入住工地，一旦发现，甲方有权没收该器具及要求无关和闲杂人员离开工地，并对乙方处以1000元/次的罚款，如上述人员入住工地，发生的一切安全事故等后果和责任均由乙方自行承担。
14．应持证上岗的特殊工种人员无证上岗的，甲方有权对乙方处以1000元/人2次的罚款，同时，乙方应根据甲方要求限期整改，确保特殊工种作业均持证上岗。
15．乙方或因乙方原因导致甲方被质检单位、监理例会、建设单位点名批评，则甲方有权
对乙方处以500-1000元/次的罚款，被书面形式通报的，处罚2000元/次。
16．乙方承包范围内工作结束后，施工人员需立即退场(施工过程中，人员的进场、出场必须按项目部进度计划要求实施)，不得以任何理由住在施工现场，如不听从项目部的安排迟延退场的，须按1000元/天承担罚款，同时，甲方有权暂停结算工作，直至乙方所有人员退场。
17．乙方及其雇员发生其他违反甲方公司及项目部相关管理制度或未按合同要求履行其他相关义务(包括但不限于在质量、工期、安全生产、文明施工、雇员管理等方面达不到甲方及合同约定要求)，且经甲方书面通知后仍未改善的，每次应向甲方支付___1000-100000___元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。
18．乙方应对所有务工人员及时签订劳动合同及做好劳动合同备案，并对所有务工人
员做好岗前培训工作，如乙方未按行政主管部门要求做好相关工作而受到查处，造成甲方市
场行为信用扣分，则每扣1分对乙方处罚10000元。
19．乙方在混凝土浇筑施工中严禁杜绝私自自行加水违章作业，发现一次甲方项目部有权处以1000—5000元罚款并享有该操作民工辞退权。
20．乙方承包范围内必须自行进行管理，项目部要求乙方参加的任何大小会议乙方必须准时参加，未按时参加且未请假的每次处罚1000元。
21．若乙方未按合同约定提供等额、合法、有效发票的，乙方须向甲方支付该无效发票面额25%的违约金；因此导致甲方税务检查不合格或被主管部门处罚的，由乙方负责承担全部赔偿责任。
22．本合同中约定的罚款或赔偿款，甲方有权从保证金中扣减，如保证金不足抵扣的，甲方有权在乙方的劳务费中扣除。
第十五条解决争议的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，则依法向项目所在地人民法院起诉。
第十六条权利保证
乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
第十七条禁止商业贿赂
1．在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。
2．若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付劳务费总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。
第十八条合同生效
1．本合同于年月日在木业大道663号签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章签字之日起生效。
2. 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3.合同附件：
（1）泥工质量验收标准（2）广厦建设项目管理实施细则
发包方（盖章）：承包方（盖章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
联系人：联系人：
电话：电话：
传真：传真：
附件1：
泥工质量验收标准
一、混凝土施工
一、施工工艺要求：
1、施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。
2、后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。
3、混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定：
1）应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护；
2）混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d；
3）浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；混凝土养护用水应与拌制用水相同；
4）采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料面布内有凝结水；
5）混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架.
注：1 当日平均气温低于5°C时，不得浇水；
2 当采用其他品种水泥时，混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定；
3 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时，宜涂刷养护剂；
4 对大体积混凝土的养护，应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。
二、质量验收标准：
1、外观质量：现浇结构的外观质量不应有露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷等严重缺陷。
2、尺寸偏差：现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表2-1、表2-2的规定。
表2-1现浇结构尺寸偏差和检验方法
表2-2 混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法
二、砌体工程
一、一般要求：
1、砌筑基础前，应校核放线尺寸，允许偏差应符合下表的规定。
放线尺寸的允许偏差
2、砌筑顺序应符合下列规定：
1）基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。
2）砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。
3、在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。
抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。
4、不得在下列墙体或部位设置脚手眼：
1) 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱；
2) 过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
3) 宽度小于1m的窗间墙；
4) 砌体门窗洞口两侧200mm（石砌体为300mm）和转角处450mm（石砌体为600mm）范围内；
5) 梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6) 设计不允许设置脚手眼的部位。
5、施工脚手眼补砌时，灰缝应填满砂浆，不得用于砖填塞。
6、设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部，应设置过梁。
7 、尚未施工楼板或屋面的墙或柱，当可能遇到大风时，其允许自由高度不得超过相关设计的规定。如超过表中限值时，必须采用临时支撑等有效措施。
8、搁置预制梁、板的砌体顶面应找平，安装时应座浆。当设计无具体要求时，应采用1：2.5的水泥砂浆。
9、设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。
10、砌体施工时，楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。施工层进料口楼板下，宜采取临时加撑措施。
（一）砖砌体
一、施工工艺要求
1、本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖等砌体工程。
2、砌筑砖砌体时，砖应提前1~2d浇水湿润。
3、砌砖工程当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm；施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。
4、240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，砖砌体的阶台水平面上及挑出层，应整砖丁砌。
5、砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度，在过梁的底面不应小于5mm；在过梁的顶面不应大于15mm。拱脚下面应伸入墙内不小于20mm，拱底应有1%的超拱。
6、砖过梁底部的模板，应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时，方可拆除。
7、多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。
8、施工时施砌的蒸压（养）砖的产品龄期不应小于28d。
9、竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
10、施工临时间断处补砌时，必须将接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。
11、砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
12、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不小高度的2/3。
13、非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋（120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋），间距沿墙高不应超过500mm；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度6度、7度的地区，不应小于1000mm；末端应有90o弯钩
14、砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。
15、砖砌的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。
二、质量验收标准
砖砌体的位置及垂直度允许偏差
砖砌体一般尺寸允许偏差
（二）混凝土小型空心砌块
一、施工工艺要求：
1、适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块（以下简称小砌砖）工程的质量验收。
2、施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
3、砌筑小砌块时，应清除表面污物和芯柱用小砌块孔洞底部的毛边，剔除外观质量不合格的小砌块。
4、施工时所用的砂浆，宜选用专用的小砌块砌筑砂浆。
5、底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞。
6、小砌块砌筑时，在天气干燥炎热的情况下，可提前洒水湿润小砌块；对轻骨料混凝土小砌块，可提前浇水湿润。小砌块表面有浮水时，不得施工。
7、承重墙体严禁使用断裂小砌块。
8、小砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时，应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片，但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
9、小砌块应底面朝上反砌于墙上。
10 、浇灌芯柱的混凝土，宜选用专用的小砌块灌孔混凝土，采用普通混凝土时，其坍落度不应小于90mm。
11、浇灌芯柱混凝土，应遵守下列规定：
1）清除孔洞内的砂浆等杂物，并用水冲洗；
2）砌筑砂浆强度大于1Mpa时，方可浇灌芯柱混凝土；
3）在浇灌芯柱混凝土前应先注入适量与芯柱混凝土相同去石水泥砂浆，再浇灌混凝土。
12、需要移动砌体中的砌块或小砌块被撞动时，应重新铺砌。
13、小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
14、砌体水平灰缝的砂浆饱满度，应按净面积计算不得低于90%；竖向灰缝饱满度不得小于80%，竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实；不得出现瞎缝、透明缝。
15、墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，水平投影长度不应小于高度的2/3。
16、墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应大于12mm，也不应小于8mm。
二、质量验收标准：
砌体的轴线偏移和垂直度偏差应按下表规定执行
小砌块墙体的一般尺寸允许偏差应按下表规定执行
（三）填充墙砌体
一、施工工艺要求：
1、适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等
砌筑填充墙砌体的施工质量验收。
2、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应超过28d。
3、空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。
4、填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时，应向砌筑面适量浇水。
5、用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于200mm。
6、砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。
7、填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过一皮高度。
8、填充墙砌筑时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm；竖向通缝不应大于2皮。
9、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8-12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm。
10、填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。
11、蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。
二、质量验收标准
填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合下表的规定
泥工施工承包合同 发包方： 承包方： 根据施工需要，甲方现将共青新区科教城旅游馆项目工程以包清工的方式，承包给乙方进行施工，为了便于班组间施工作业交叉管理，明确双方履约的过程中的权利责任义务，确保工程质量与安全，加强施工进度控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵守执行。 一、承包范围：乙方按设计图纸：设计变更及建筑规范 以为的所有泥工项目。 1、包浇筑所有二次结构混凝土，含后浇带，门窗过桥板； 2、整栋房屋所有砖款（基础砖、内外造型砖、施工洞室内、外楼梯踏步、看台砖。 3、整栋内粉刷、整栋外粉刷、外保温（保温棉、挂网）以及外线条、屋面造型及外造型柱、线条、所有露台内外粉刷、天沟内外粉刷。 4、楼梯间踏步粉边以及做滴水线，所有看台内外粉刷。 5、散水坡，房屋出室外第一个阴井、楼梯间墙面贴砖 6、清理所有室内外垃圾
7、屋面、卫生间、地面、楼面、看台找平磨光、第一层地面，运动场地面和地下室混凝土浇筑以及找平磨光，等一切泥工工程量全部在乙方承包范围以内。 二、甲方责任：甲方提供一台搅拌机，六个翻斗车（应由乙方自行负责修理）、铝合金三十块、木条五十根、海绵二十根，其它工具均由乙方自行提供。 三、乙方责任 1、乙方必须服从项目管理人员及施工员的统一指挥调 配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度。 2、承包人必须在施工现场，有事向甲方带班人员请假， 如发现一次不在罚款200元。 3、做完一层墙体后把所有的砖渣吊运到指定的地方， 时刻保持楼地面平整干净。 4、楼层清扫从开工到竣工验收。 5、搅拌机每使用一次以及斗车必须清理干净，后果由 乙方自负。 6、乙方必须严格按照施工规范、程序进行施工，出现 楼面裂缝，外墙窗边漏水，乙方要无条件、无理由进行返工，
工程施工承包合同 甲方： 乙方：泥工组 为了更快、更好的搞好工程建设，确保工程质量、安全、进度，本着平等协商的原则，有关具体事项经甲、乙双方共同协商达成如下协议： 一、承包范围 甲方以包工的方式将主体工程、内外装饰工程、公共部位楼梯装饰、清地面过机、地板砖、踢脚线、厕所底找平压光、阳台，卫生间，厨房防水层二次找平等部位、总的一句话，包括楼上所有一切等于扫地出门。主体工程按设计图纸、图纸会审及小型设计变更（范围）在内的所有混凝土浇筑、砌筑工程、等等工作是施工工作。正负零以下，含主体地下室基础、车库地下室基础、商铺基础、地下室砖砌墙、商铺砖砌墙,等等工程量任务承包给乙方，具体内容如下： A、主体施工范围 1、施工所用设备基座的浇捣、设备安装、蓄水池的砌筑泥付工。 2、基础工程承包机械开挖后的人工修整基坑土方、基底清理、机械土方回填后的人工平整、夯实以及小型方回填。所有混凝土浇捣和砌体工程、回填夯实、场地平整，完成±0.0以下所有泥付工工作。并负责基坑抽水。基础地砖模，包括梁柱部分连梁与承台接口处砖模（砖模粉水泥砂浆）底板找平层，后浇带的砼清除，垫层等施工。 3、主体工程包括梁、板、柱、墙砼浇捣养护和所有砌体工程及砼设备的安装、拆卸、清洗，输送管架支撑架的搭拆、爆管、砼清理工作；楼面一次成型，木模抹面，过磨盘机，护泥龙子模。反之，如果楼面漏水一切损失与费用由乙方负责 4、砌砖工作包括：a、砖湿水、运输、架上堆码不得超过规定高度、整齐；b、砌砖双面挂线，两面靠尺梁柱预留，柱
内留马牙搓，补模架眼；c、砌墙脚手架，配合其他工种的预留、预埋等。 5、构件制作、安装：预制所有小型构件、板及其它构件安装。 6、内外装修，不准空鼓，如发现空鼓，一切损失全部由乙方负责（包括材料费和工具）。内保温层除外，保温底由乙方负责。 7、砼材料运输，砂石进和灰机内，构件湿水保养、收检和清理当天落地余渣。 8、其它：a、施工洞封堵；b、水沟、散水坡墙面封架眼； c、雨水管、污水管安装，化粪池安装一切工作; d、每层施工完后进行清理，筛落地灰，地面清扫干净，到最后主体装修竣工。 9、场地：a、所有半砖用尽；b、场地做到四净四无、长期保持场地清洁，整齐、卫生；c、住宅、食堂每天清理卫生； d、做到工完地清； e、文明施工， f、临时道路，倒水泥等。 10、乙方所用工具及斗车、振动器、接振动器的电缆线、施工现场照明灯线、砌砖用线及手套、雨衣、套鞋及安全帽、灯具由乙方自备。 11、砌墙必须垂直平整，沙浆饱满，清理落地沙浆，拉双面线，必须平整垂直不得超过0.08mm。 12、粉刷必须定点，拍水泥粒子，打水，墙面平整垂直，阴阳角周正，线条平整垂直。不准空鼓，平整垂直正负0.05mm，如没有达到质量要求，一切由乙方负责，反之费用由乙方负责。， 13、后浇带浇筑前接角面的清理，塔吊基础，施工电梯基础。 14、施工员配合班组完成主体分中放线工作。 15、主体完工后，所有主体渣土清理，必须保持地面干净、平整，如有不合格的地方必须挫平、清扫干净，交付下一道工序。 二、承包方式及单价 1、按包工原则，主体工程从正负零起按公司蓝图上标注的面积计算，按每平方米计价，（此单价包括内墙粉刷，外墙装饰，砖砌墙，踏步，公共部位，厕所打底、抹面、压光，天面钢筋防水层，阳台，厨房，卫生间防水层二次保护和天面，
第六标段工程项目劳务分包合同 工程名称. ********** 工程 工程地点：东环路/沙东路__________________ 发包方：建设集团有限公司（签章） 承包方：木工（签章）________ 签订时间：2013 年* 月* 日
泥工责任承包协议书 发包方：建设集团有限公司承包方： 姓名 _____________ 身份证号码: __________________________ 甲方现将 ____________ 土建主体工程泥工班组承包给乙方施工，根据合同法有关规定，双方本着 "互惠互利、等价有偿”的原则，为相互配合，相互制约，经共同协商同意签订如下承包协议条款，并共同遵守执行。 一、为了保证本工程质量、进度及安全，预付拖欠农民工工资情况的发生，乙方需要向甲方交纳保证金_肆_元。在施工过程中，如乙方出现质量、进度、安全及拖欠工资等违约情况，甲方将视实际发生违约金额直接从乙方保证金中扣除，如无以上情况发生，则待工程竣工后将保证金无息退还给乙方。 二、承包范围及工程内容： 1、承包范围：建筑、结构施工图及变更的全部内容和甲方清单定额上所规定的所有泥工、普工的工作内容及场内运输，砌筑部位的植筋人工等，无其它任何签证。 2?人工配合机械挖土、清理、20公分内人工平整、回填土、配合机械回填、平整，部分的人工 回填包括在内，基础承台、地梁砖胎模的砌筑粉刷及人工挖土、修整回填等。 3?小高层、高层、地下室的室外坡道及室外采光井包括在承包范围内。 4?所有砌筑、粉刷脚手架的搭设由乙方自己承担。 5施工范围区域内的?临时场所设施、道路、料池的铺设硬化及修补。 6?泥工所用机械的进退场人工及其他工种最后留置泥工所用的各工种剩余材料、工具等所归还、清扫的人工。 7?主体施工时，配合施工员放线、弹线，与各工种配合施工，竣工验收前的各项清扫工作。 8.塔吊基础及围护、砌筑、浇注、粉刷等，施工期间围护施工现场整洁人工。 9.因工程质量不符合要求的，必须负责修补或返工，并且所造成的损失自理，返工所有材料甲方在结算时在承包款中扣除。 三、结算方式及工程款的支付 本工程计算方式：甲乙双方按施工图建筑说明建筑面积乘合同单价。 （一）:高层、小高层建筑面积含基础施工（使用加气砼砌块）单价_135元m2（包括外墙 贴面）；如改其它品种砖块则按131元/m2结算 （二）：地下室建筑面积合同单价按83元/m2结算（上迷单价中己包含10元/m2 的文明、安全考核费用（考核标准必须达到88分从上）及所有小型工具、辅助工具和一切本工种安全文明施工所必需的劳保用品）。 （三）：工程款支付：工程款的支付本工程平时按进度付款，开工施工至土0.000时按完成工作量的30%支付。以后按每月完全进度合格工程量30%付款（每月20?30日），乙方必须 按照打卡考勤人员实名制做工资表，并办理工资卡经双方确认后直接打入在本工程施工的 -精品文档-
编号：_____________装饰工程泥工承包合同 发包方：________________________________________________ 承包方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规的规定，为了保证施工质量、安全、工期及文明施工和双方利益等全面工作需求，特签订协议如下： 一、工程概况: 1、工程名称： 2、施工地点： 3、工程工期：年月日约至年月日止； 4、承包方式：包清工不包料、包搬运、包质量、包卫生、包工期、包工具及工具损耗品、包安全、包验收交付业主。 5、承包范围： 二、施工价款： 1、子项单价：根据建筑装饰工程劳务市场实况，甲、乙双方共同商定子项单价为依据进行结算，详见附件一，共3页。 2、施工总价：根据甲、乙双方共同商定的单价结合现场实际工程量计算为准。 三、付款方式： 1、工人进场7天后，根据实际需要，甲方付乙方相应的生活费。 2、其后每月按已完成的实际工程量甲方支付乙方进度的60%工程款（扣除以前已付生活费）。 3、泥工工程完工且甲、乙双方初步验收合格后，甲方付乙方进度款至80%。 4、工程总体完工后，交付业主验收合格结算后，甲方付乙方工程款至97%，如业主拖延时间未验收的情况下，经本公司验收三月后付乙方工程款至97%。 5、余款3%为工程质保金，除防水外其他施工内容质保期为24个月，防水施工质保期60个月期满经验收后无工程质量隐患问题，一次性付清余款。 备注：各班组长每月领进度款前，必须把相应金额的工人签收工资表送到甲方财务部门，方可领取。 四、双方责任、义务： 1、甲方责任、义务 （1）甲方保证材料运至工地。 （2）甲方分项工作指派专业负责人、技术负责人进行施工质量指正、监督及各方面协调工作，以便施工顺利进行。 （3）甲方指派安全负责人，对现场安全工作监督指导，杜绝意外事故发生。 （4）甲方按协议付款，及时支付乙方工程进度款，确保工程质量、进度。
建筑工程泥工劳务承包合同 发包方：四川兴源环亚建筑工程有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 0.25微米6英寸MOSFET芯片（一期）项目工程泥工工种单包给乙方施工（即只包工不包料）。双方就该事项协商一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 0.25微米6英寸MOSFET芯片（一期） 2、工程地点：遂宁市国开区向山西路 3、工程内容：泥工 二、承包范围及承包方式： 1、承包范围：施工图内所有泥工组的施工工作内容（含 混凝土浇筑、墙体砌筑、抹灰、楼地面、贴 地砖、施工场地泥工工作内容等工程），以及 施工现场所有的泥工分项工作。 2、承包方式：劳务承包 3、承包单价： 三、工期： 1、开工日期：年月日； 2、完工日期：年月日；
3、总工期：日； 4、经双方协商，按全工期每提前一天竣工甲方按 / 元/天付给乙方工期奖。乙方必须积极配合其它工种保证工期只准提前，不准拖延；如拖延由项目部决定对乙方进行处罚。并有权调换施工队伍。如发生下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期： （1）、人力不可抗拒的灾害而被迫停工； （2）、甲方变更计划和设计而影响施工； （3）、甲方未按期拨付劳务费用影响施工； （4）、临时停水停电一天以上； （5）、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。 四、质量及技术要求： 1、本工程的验收质量标准为合格，并争创市优良。乙方必须按国家建设部的质量标准进行验收和施工，如地方部门另有要求，按地方职能部门的要求办理。如达不到质量标准，甲方将从乙方结算总价中扣除10%作为处罚。蜀秀风景项目泥工类工程质量验收标准如下： ①填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合下表的规定。抽检数量： 1）、对表中1、2项，在检验批的标准间中随机抽查10%，但不应少于3间；大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。 2)、表中3、4项，在检验批中抽检10%，且不应少于5处。
泥工承包合同 甲方： 乙方：身份证号: 甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。 1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标 准及规范，负责施工， 1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑 风险因素，实行交钥匙工程。 2工程地点： 3工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。 3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方， 不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才 能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。 4合同价款 4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价 为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：元/m2(按展开面积计算)；地面贴 砖：元/m2；卫生间墙砖: 元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按 04清单定额规则收方(除特殊约定外)； 4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、 等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的 变化及工程量的增减而调整。 4.4工程变更的办理
4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。 4.5付款方式 4.5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是 否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报； 4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80% 向乙方支付上月月工程进度款； 4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方 支付至结算总价的95%。 4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。 5安全文明施工 5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施 工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明 施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事 故，由乙方承担经济和法律责任。 5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地 标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。 5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工 作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场 之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。 5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。 如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等 额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再 按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。 5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有 垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。 5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相 关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有 关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人 员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担 相应的责任和费用。
泥水施工承包合同 发包方:(甲方): 承包方:(乙方): 身份证号码: 为了保质保量地完成泥水施工分项工程,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建筑工程质量管理条例》及其他有关建筑法律、行政法规等,为落实各项措施,明确职责范围,双方经协调达成以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 。 工程地点: 。 二、承包形式: 1.采用责任制包工形式、包工具、包机械、包架料、包辅材。 2.甲方仅提供大型垂直运输机械、外脚手架、二级配电箱。除此之外,乙方自带泥工所需的机械、工具、设备(包括:斗车、末级配电箱及电缆、碘钨灯(行灯)及电缆、水管、搅拌机、架板、个人劳动防护用品等)。 三、承包范围及内容: 1.范围: 图纸内泥水分项工程项目。 2.内容:本工程施工图纸(含会审纪要、设计变更、工程联系单、施工组织设计、施工方案、业主及监理的指令)所显示的所有泥水项目从开工开始直至通过有关单位的竣工验收(含验收后局部修补、保修), 楼墙体砌筑、内外墙粉刷,所有一切包含的全部泥混水工材料的场内运输、砂浆试块制作。各层面作业区楼面卫生清理、配合其他由业主分包的分项分部工程需要的预留洞口、管槽等预留及修补、清理卫生,以及所有需要泥水工完成的项目。保证2人以上技工配合施工员放样,墙体边线的弹线放样由乙方负责,甲方监督。 四、承包价格和付款、计算方式： 1、包干单价:①砌体元/㎡，②内墙粉刷元/㎡，③外墙粉刷 元/㎡(分二次施工)，且其中均已经包含保证文明施工、安全生产费。 所承包单价,今后乙方不得以任何理由进行抬高,如有发生甲方有权以 合同价格的50%予以结算,并责令退场。 2、工程量计算方式:按实际施工工程量计算 3、付款方式：
泥工工程承包合同 甲方：杭州梵格装饰工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的泥工工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有泥工施工项目。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中泥工有关内容 ③所需的结构预留洞口的留设，以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 四工期要求 本合同工期为天，从年月日至年月日止。 装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 六质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和甲方制定的施工标准，作为本工程质量验收标准。
泥工工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：盘县2015年城市棚户区改造项目（一期）城关片区第七标段2#地块#楼 2、工程地点：盘县城关镇 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料、包工期、包质量、包安全文明施工方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、商品砼、砂、石、水泥。 3、乙方必须自备砼浇筑的相关机械设备、工具用具。 4、乙方承包砼工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。 三、承包范围： 1、4#楼砼工程：按施工图纸设计要求（含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单）、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行砼分项工程的施工（含二次结构）。 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输）。 2、本工程实体所需（设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要的以及二次结构柱、墙、梁、板、压顶、圈梁、上翻沿的砼）的所有砼工程（含塔吊、人货梯、外架基础、临时施工道路）；所有需二次修边补洞部位砼（如井道内吊模后的砼浇筑）。 3、砼浇筑前模板湿润、柱墙模板砂浆堵缝、砼浇筑振捣、抹平、压光、砼覆盖养护等。 4、对某些部位砼，应甲方要求采用人工搅拌、浇筑的按甲方要求施工。 5、砼施工时，下层砼浆清理，墙面和外墙冲洗，脚手架上的砼清理。 6、墙、柱头凿毛及垃圾清理、冲洗，竖向钢筋表面砼浆清理；后浇带、施工缝的砼剔凿、清理、浇筑。 7、泵机就位、泵管安装、拆除、清洗、刷油、堆放整齐。 8、砼浇筑完成后的养护，养护期不少于3天，1天不少于3次。 9、乙方承担的其他工作及费用： （1）配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 （2）因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。 （3）自备足够的施工必须的机械设备（除塔吊及人货梯外）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具，机械设备、清理维护。
泥工承包协议 甲方: 乙方: 因工程发展需要现将义乌市大陈镇天驰服饰有限公司厂房三泥工项目承包给 乙方,经双方协商秉承双方公平、公正合理的原则签订以下协议 一、承包范围 乙方以包清工的形式承包,一次性包死,内容包括:基础,孔柱、承台砌砖块、 砂浆找平、基槽、地梁、水箱、雨棚等,保证按图施工,施工工具,平耙,灰桶,弦线,震动棒,翻斗车,洋锹等一切工具由乙方自理,加班需使用电线及太阳灯、对讲机等工具由乙方自行解决。甲方借于乙方工具维修保养费由乙方负责,厂房三4661平方,按元/平方计算。 二、工程质量 乙方必须严格按图施工,无条件配合施工员进行施工,工程质量不达标无条件 返工,并承担因此引起的损失,砼浇筑时必须有两名或两名以上人员监督配合,放样时至少派一名专业人员到现场配合放样,梁柱楼梯存在空缝,不按施工员指示尽快修复的按每天500 元处罚。 三、安全与责任 1、乙万自备安全帽,工人进场必须佩带安全帽,如有发现不佩带安全帽者以 50元每次在乙方工程款中扣除,因乙万操作不当导致生命财产受到损害的由乙方负责与甲方无关,严禁带小孩子进入工地,由此导致的生命财产损失由乙方承担与甲方无关。不准穿拖鞋进入工地。
2、乙方进场带身份证进行登记,对18岁以下及患有高血压、心脏病等病史不得上岗。 3、乙方必须遵守有关规章制度,服从甲方有关人员的管理,在施工中做到不赌博、不小偷小摸等违法行为,严禁打架斗殴、喝酒、违反者当日立即撤出工地。 4、乙方在施工中必须节约材料,如发现故意损坏材料,浪费材料照价赔偿,每层楼完工后乙方必须清理现场,如乙方不及时清理甲方代为清理,按当时双倍清理费用计算从乙方工款中扣除。 5、因乙方原因无故退场导致的后果由乙方承担,甲方有权扣还工程款的20%,乙方不得将工程转包,否则甲方有权立即终止合同,乙方支付工程款10%的违约金,甲方造成损失超过该违约金由乙方负责赔偿。 四、付款方式 二层板完成付总工程款的15%,四层板完成付总工程款的15%,中间验收合格后付总工程款的40%,剩余在2018年12月月底前付清。 五、附则:乙方宿舍内禁止烧菜煮饭,每月电费限定60度,超过部分乙方自理。摩托车、助力车等车类禁止进入施工现场。 本合同未尽事宜,双方协商解决 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 年月日
编号：_____________泥工贴砖工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 按照《合同法》和《建筑法》有关规定，本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 二、承包方式： 三、承包价格与结算付款 1、卫生间墙、地面根据乙方实做工程量以展开面积20元/㎡计算，走道按50元/个计算。 2、在乙方施工过程中，甲方视质量及进度情况付乙方50％进度款。 3、乙方工程竣工验收达标后，甲方对乙方实际工程量进行核算，在核定工程完工后向乙方支付90％工资款，余下10％留作工程保质金，中秋节（2007年8月15日）付清。 四、合同工期 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，完工日期为2007年7月15日。 2、乙方明确自己的施工任务后，向甲方提供书面的施工进度计划，严格按进度计划施工，未按进度计划施工，甲方有权中止合同。 五、工程质量与验收 1、乙方必须按照工程施工图及业主和甲方要求，依照国家建设工程质检验收规程、规范进行操作施工，质量要求达到优良标准，并经业主及甲方和相关职能管理部门验收、签证认可。 乙方工人动手施工前，班组长应对工人进行技术交底，交底前禁止施工。 2、在施工操作中，乙方违反或达不到质量规范中标准要求，甲方对乙方实行罚款处理（详见《质量标准要求实施处罚细则》），并应及时进行返工、整改，返工浪费材料。甲方按实价扣除乙方工程款，如多次发生或问题严重时，甲方有权终止本合同实施，免对乙方进行工程结算。 六、施工材料管理 乙方需要的施工材料，必须提前三天向甲方提供书面文字，施工材料进入施工现场后，乙方负有管理责任。如发现乙方有浪费、丢失、盗窃及人为损坏现象时，甲方按实价对乙方进行双倍罚款。 七、安全生产及文明施工 1、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任和所发生的一切费用。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [建筑]泥工劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
泥工承包合同 NTRJ-DY- 劳务- 执行日期 修订日期2010. 6 泥工劳务承包合同 工程总包单位：（以下简称甲方） 工程劳务单位：（以下简称乙方） 身份证号码：住址: 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈中华人民共和国建筑法》、〈〈建筑安装工程施工规范》、〈〈建筑 安装工程质量检验评定标准》、〈〈建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双 方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、___________________________________________________________________ 工程名称： 二、___________________________________________________________________ 工程地点： 三、承包方式：劳___ 四、承包单价：详_______________________ 1）不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2）本承包单价中，80婀农民工工资，其余20利机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、 安全文明保证费、管理费和利润。 五、承包范围： 1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施 工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200元以内不另计工程款，超过200元按实际工程量计
施工承包合同（水电工） 发包方（甲方）：中尧实业集团有限公司中大国际项目部 承包方（乙方）： 甲方拟将中大御城小区中大国际工程的所有泥工工作内容承包给乙方，双方协商本着平等互利的原则，确保该工程的质量、安全和进度，共同达成以下协议：一、工程名程： 中大御城小区中大国际工程。 二、承包形式： 单包工，所有材料由甲方负责。 三、承包范围： 1、±0.00 以下的基础和± 0.00 以上的主体，图纸中的泥工分部分项工程。 2、具体内容有：所有砼的配料与浇灌及清扫；所有砌体、小型构件砼；内墙抹灰、外墙抹灰、外墙面砖；内墙砌体和内墙抹灰的脚手架。 3、本工种内所需的小型机具、工具用具、铝合金靠尺等。 4、搅拌机的操作，砌体拉接筋和钢丝网的钻孔、安装。 5、材料的清检归堆和泥工工作内的所有清扫及竣工交货时清扫。 四、承包价款： 本工程泥工工作分项单价如下：
（1）垫层按15元/m3; （2）基础砼10元/m3; （3）剪力墙25元/m3 （4）柱子砼28元/m3;（5）梁和板砼18元/m3；（6）二次结构和小型构 件砼70元/m3；（7）空心砖墙75元/m3（8）加气混凝土砌块墙80元/m3；（9）内墙面抹灰7元/m2；（10）外墙抹灰10元/m2 ；（11）外墙饰面砖30元/m2；（包括外墙面的所有线条、水线等绞边、勾缝、清扫）；以上分项工作必须达到国家相关规定和项目部的质量、安全、工期的管理要求，才能够结帐。如果达不到质量、安全、工期的要求就扣除每单项项目价款的2元/m3或1元/m2,工程量的结算按现场实际施工的工程量据实结算。 五、付款方式： 按甲方和房产开发商所签合同的付款方式进行付款。 1、具体为基础不付款，士0.00以上每四层付一次款，但每次付款前必须是该次砼浇筑完工后，经有关部门人员检查无安全、质量问题，给付已做工程量的70%。 2、余下的工程款，等竣工验收后，质量验收达到本合同的相关规 定后全部付清。 3、预留5%的质量保证金（总价款）。 六、质量要求： 质量达到州优质工程的要求，争创省优质工程（以州质检站及相关单位验收为准）。 1、轴线不能位移，几何尺寸必须准确，所有梁、板、柱、墙平整度允许偏差 为3mm,阴阳角垂直允许偏差为3mm,立面垂直允许偏差为 3mm。
泥工单项工程施工班组合同 用人单位：（简称甲方） 劳务代表：（简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程 2、工程地点： 3、劳动者承包范围及内容： ①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(斗车、振动棒、锤子、铁铲、广线、灰桶、扫把、尺枋、线锤、养护用软水管等）、夜间照明工具(电线、插座、碘钨灯管、碘钨灯具)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。 ②、本工程的泥工工作：基础（除土石方外）所有泥工工作（桩砼、承台砼、集水井、垫层、地梁砼、地下室底板、砖胎模等）、主体为施工图和设计变更要求的砼浇筑与砖砌体、楼(地)面找平、砼垫层、厕所的防水线砼浇筑、予制构件制安、屋面以上所有构造要求、室内外多次转运、清理等所有泥工工工作。 ③、按设计施工图纸及图纸会审和设计变更以及施工方案措施设计的泥工工作内容。 ④、砌筑后的四口五邻边防护恢复。
第二条：合同价款 1、劳务单价：1）、本工程主楼综合单价为46.00 元/m2(其中基础及主体砼浇筑为12.00 元/m 2、砖砌体25.00 元/m2、屋面和楼地面等其他工作7.00 元/m2、为达到优良工程奖金1.00 元/m2和因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费1.00 元/m2)。 （2）、本工程主楼周围裙楼及地下（商业、车库）部分： 砌体：170.00 元/m3（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 抹灰：10.00 元/m2（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 室内砂浆及细石砼地坪：7.00 元/m2 室内砼垫层： 5.00 元/m2 屋面：35.00 元/m2 a、本单价中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。 ③、合同外现场签证记日工：技工200.00 元/天，普工100.00 元/天。 第三条：工期 本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。 1、开工日期：本劳务工程拟定于年月日开工（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）； 2、主楼标准层每月必须完成六层以上。 3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方
土建工程泥工包工承包 合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
泥工包工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循自愿平等、诚信务实的原则，甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项，订立本合同。 一、工程施工项目 1、工程施工项目名称：安康市大同镇陕南移民搬迁安置房3＃、4＃楼 2、工程地点：安康市大同镇 3、承包范围及内容：包工不包料，乙方按图施工，承包本工程范围内的全部泥工工程（其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量），具体内容如下： ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作，提前向甲方按序提供所需材料计划，乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理，不得有碍道路畅通，保证现场清理
（泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留），施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码； ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具，包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备，例（锄、锹、撮箕、扁担、切割机等），甲方只在每层楼装置配电箱插座，乙方自行配置电源。 ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付，按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配置、生活安排等，甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴（只提供用餐场所）。 二、一般规定 1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯，振捣必须保证密实，无蜂窝麻面等技术通病，且施工后下脚料应随时应用，不得浪费材料，否则，甲方视其场面情节，应返工的部位，其工料费自理，应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除；
泥工工程清包工承包协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方: （以下简称乙方） 身份证号： 根据湖北国展中心B6总承包合同及施工图纸，经双方共同友好 协商，甲方同意将B6项目中泥工清包给乙方，为了进一步提高本项目部的综合管理水平和施工能力促进全体施工人员整体 素质的提高确保本工程施工质量安全生产、文明施工以及工程进度。根据武汉市建委和建管处的有关规定，中恒集团公司整合管理体系的要求结合本工程具体情况双方达成如下协议 以资共同遵守执行。 一、工程地点、范围、内容及承包形式等。 1、工程地点： 2、工程名称： 3、建筑面积： 4、结构形式： 5、承包范围、内容：
（1 ）、B6项目________________ 楼； （2）、从配合挖机挖基坑、人工挖槽铲平、砌挡土墙、挖排水沟、抽水、浇垫层清桩、葡萄架、墙体砌筑、砼浇捣到屋面结构女儿墙、沿沟水箱、机房、塔楼及地下水池、人防入口、预制砌砖用木砖、过梁、现浇圈梁 （3）、回填土时配合人工平土夯实、基坑护坡、沙浆搅拌、建材场内运输、图纸和技术核定单要求的所有结构分项工程并包括装饰线条砼和钢筋水泥垫块必须提前制作、分类堆放。 （4）、垂直、水平泵管的拆装、清洗、堆放装卸、预埋凡图纸中露面的预埋铁件，每层模板底角的水泥沙浆嵌缝砼浇水养护、墙面污染清洗，预留洞口安全盖板及时盖封、清理每道工序 的垃圾、尤其是砼浇捣时必须作好残余砼的及时使用和清理工作（5）、外脚手架四周的排水明沟及场地硬化地坪浇捣全部 临时设施场地道路的平整浇筑围墙、厕所、临时房、坑、池、 沟槽的挖填、砌粉、贴面装饰、搅拌砂浆（砼）等全部泥、普工作的施工与管理，指派一机一人专职操作搅拌机械，包括机械保养砼砂浆标号控制。 （6）、结算建筑面积以图纸建筑面积为依据结算时不再另行计 算面积除设计平面变更或局部调整。 6、承包方式：甲方发包给乙方的施工任务为主体结构工程泥
泥工包工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循自愿平等、诚信务实的原则，甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项，订立本合同。 一、工程施工项目 1、工程施工项目名称：安康市大同镇陕南移民搬迁安置房3＃、4＃楼 2、工程地点：安康市大同镇 3、承包范围及内容：包工不包料，乙方按图施工，承包本工程范围内的全部泥工工程（其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量），具体内容如下： ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作，提前向甲方按序提供所需材料计划，乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆
码管理，不得有碍道路畅通，保证现场清理（泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留），施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码； ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具，包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备，例（锄、锹、撮箕、扁担、切割机等），甲方只在每层楼装置配电箱插座，乙方自行配置电源。 ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付，按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配置、生活安排等，甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴（只提供用餐场所）。 二、一般规定 1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯，振捣必须保证密实，无蜂窝麻面等技术通病，且施工后下脚料应随时应用，不得浪费材料，否则，甲方视其场面情节，应返工的部位，其工料费自理，应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除； 2、砌体工程施工前必须先打记垂直线于柱上，每层+/-0.000墙体根部先做清洁处理、湿水处理等施工前的准备工作，再行砌体施工，墙体顶
建设工程施工（泥工班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围及工作内容：施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水（砌砖）保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容：土
方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程，混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号，砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容：包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置，预置过梁、预埋砌块安装，墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容： 2.1、包含不限于：拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、（砌砖）保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑；清理堆码、收捡、场内二次转运；楼层、架内及施工场地内的工完场清，达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗，进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥，混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗，模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑，养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用，楼层清理（模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序）。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包（包括移动临时照明点火灯具）；振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线（包括移动临时照明点火灯具）
单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：********建筑公司项目部 承包方（以下简称乙方）：****** 泥工承包班组 为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： *******建设项目（一期）工程F1（沿街商品F2户型）、F2（沿街商品F1户型）设计施工图纸中的全部泥作项目。 1) 工作范围包括：施工放线、设计图中的土方回填、打夯、砼浇筑、砖墙砌筑及抹灰、混凝土养护工作、浇灌运输道、脚手架搭设及安全网的张挂、清理落楼层地面砼及砂灰等全部操作过程做到工完场清，即施工现场材料的整理及道路的清理清扫。保证施工现场的安全文明施工。 二、承包造价： 1) 按实际建筑面积计算，每平方米元（壹佰柒拾伍元整）。现场零工每工日为元。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片一张。在合同期内，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度、文明施工制度及宿舍记律。 4) 合同期内，未经双方商妥或未正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 2) 提供施工必要的机械设备：搅拌机一台、砼振动器、电缆线等一次性交付乙方，在使用过程中，如有故障应报知甲方并参与维修，小型工具由乙方自备。 3) 保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 4)应及时办理工程意外伤害保险。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到一次性验收合格标准。 2) 严格组织本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度引起的大小安全事故的责任。